下载文档原格式
住建部勘察合同5篇篇1《住建部勘察合同》一、总则为规范住宅建设领域的勘察行为，保障建筑工程施工质量和安全，加强对勘察单位的管理，依据相关法律法规，住宅和城乡建设部制定本合同。
二、合同范围本合同适用于住宅建设领域的勘察工作，包括但不限于建筑物、道路、桥梁、排水系统等。
合同的签署双方为勘察单位和委托方。
三、勘察内容1. 勘察单位应当根据委托方的要求，对勘察范围内的土地、地质、水文、交通等情况进行调查研究，并提供详细的勘察报告。
2. 勘察报告应包括勘察范围的地质构造、地质灾害情况、地下水情况、地表水情况等内容，为建设施工提供可靠的地质依据。
3. 勘察单位在勘察过程中应遵守相关技术规范，确保勘察数据的准确性和可靠性。
四、费用支付1. 勘察单位应在接受委托方勘察任务后，按照约定的费用标准，提供相关的勘察服务。
2. 勘察费用应在委托方验收合格的勘察报告后支付，委托方不得拖欠勘察费用。
3. 如因委托方原因导致的勘察工作无法完成，勘察单位有权要求委托方支付相应的解约赔偿金。
五、违约责任1. 如因勘察单位原因导致的勘察报告不符合要求，勘察单位应当承担相应的责任，并重新进行勘察工作。
2. 如因委托方原因导致的勘察工作无法完成，委托方应当承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如协商未果，可向相关部门申请调解，或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作完成后终止。
2. 本合同的解释权归住宅和城乡建设部所有。
委托方：__________________ 勘察单位：__________________签字：_____________ 日期：__________ 签字：_____________日期：__________篇2住建部勘察合同是指由住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）与勘察单位签订的关于城市规划、土地开发、建筑工程勘察等方面的合同。
工程勘察土工试验委托合同6篇篇1合同编号：XXX-XY-TKYY-XXXX甲方（委托方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________乙方（受托方）：_________________________工程勘察公司地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________电子邮箱：_____________________________鉴于甲方需要就某工程进行勘察土工试验，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商，达成如下委托合同：一、委托事项1. 甲方委托乙方进行工程勘察土工试验，具体工程地点为____________。
2. 乙方应根据甲方提供的资料及要求进行现场勘察、取样、试验等工作。
3. 乙方应按照国家和行业标准进行试验，确保试验数据的准确性和可靠性。
4. 乙方应按照甲方的要求及时提交试验报告，报告内容应包括试验数据、分析结论等。
二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元整（￥______元）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成试验并提交试验报告后，甲方应在______日内支付剩余款项。
4. 支付方式：_____________________________。
三、试验周期及进度安排1. 乙方应在收到甲方预付款后______日内开始试验工作。
2. 试验周期为______天，具体时间安排根据工程实际情况双方协商确定。
工程勘察合同模板甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（项目地点）进行工程建设，甲方特委托乙方进行工程勘察，并就双方的权利和义务达成一致意见，特订立本合同，共同遵守。
一、委托内容及标的1. 甲方委托乙方进行（项目名称）工程勘察，包括但不限于建筑工程、道路工程、桥梁工程、给排水工程等相关工程勘察工作。
2. 乙方应根据国家相关规定、甲方的要求、勘察项目的特点和要求，对工程勘察设计进行合理规划、可行性研究，完成工程勘察设计的编制和报批工作。
3. 工程勘察设计文件应符合国家相关法规、规范和标准，确保设计质量。
4. 甲方应根据乙方提供的勘察设计文件合理组织实施勘察工程，确保勘察工程的进度和质量。
5. 乙方应在工程勘察设计阶段全程参与，对勘察过程中发现的问题及时进行调整和处理，确保勘察工程的顺利进行。
二、委托范围1. 工程勘察设计任务书：乙方应根据甲方的具体要求和工程勘察的实际情况，编制工程勘察设计任务书并报批。
2. 勘察详细设计：乙方应根据工程勘察设计任务书，进行详细设计，并按时提交相关设计文件。
3. 勘察施工图：乙方应根据勘察详细设计编制勘察施工图，确保施工图的质量和准确性。
4. 勘察报告：乙方应按照国家相关规定，及时提交勘察报告，并在报告中详细阐述勘察的具体情况和结果。
5. 其他：双方可根据实际情况，在合同期内调整委托范围。
三、委托费用及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的勘察设计文件和相关规定支付委托费用，费用结算方式为（具体支付方式）。
2. 每次支付前，乙方应提交相应的勘察设计文件和勘察报告，供甲方审核后支付。
3. 如因乙方原因导致勘察工程不能按时完成，乙方应承担相应的责任。
四、保密条款1. 双方应严格遵守国家相关法规和规定，保密双方签订的合同内容及勘察设计文件等相关信息，未经双方书面同意，不得向第三方透露。
2. 如有违反保密条款的行为，对方有权采取相应措施，要求违约方承担相应的法律责任。
勘察施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[项目名称]进行勘察施工，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程范围：[明确勘察施工的具体范围]二、工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 如遇不可抗力等特殊情况，工期相应顺延。
三、工程质量乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察施工，确保工程质量符合要求。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：[具体说明支付的时间节点和方式]五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供必要的工程资料和工作条件。
按合同约定支付工程价款。
对工程进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务：按照合同约定进行勘察施工。
确保工程进度和质量。
遵守施工现场的管理规定。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日。
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。
建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号：[具体编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容：[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式（一）合同标的：本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。
包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。
（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款：按照勘察设计的进度节点支付费用。
具体节点及支付比例根据双方约定确定。
3. 尾款：项目完成后，经过验收合格，支付剩余款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）勘察设计周期：本合同勘察设计工作周期为XX天，自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况，经双方协商可延长工作周期。
（二）进度安排：乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。
各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。
四、质量要求及验收标准（一）质量要求：乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。
（二）验收标准：勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。
如双方另有约定的验收标准，应按照约定执行。
五、知识产权及保密条款（一）知识产权：本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有在其成果上的署名权。
如双方另有约定的知识产权归属，应按照约定执行。
（二）保密条款：双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
住建部勘察合同8篇篇1中华人民共和国住房和城乡建设部勘察合同合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]乙方（勘察人）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）勘察任务：本次勘察包括工程测量、地质勘探、地下水状况分析等工作。
二、合同工作内容及标准（一）工作内容：乙方应按照国家和行业的相关技术标准和规范，完成本工程的勘察任务，包括但不仅限于地质调查、样品采集、试验分析等工作。
（二）技术标准：乙方提供的勘察成果应符合国家现行相关规范、规程及标准的要求。
勘察工作应准确反映场地地质条件，为工程设计、施工提供可靠依据。
三、合同工期与进度安排（一）开工日期：[开工日期]（二）工期：共计XX日历天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方协商解决。
（三）进度安排：乙方应按照甲方提供的工程计划进行勘察工作，确保按期交付勘察成果。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
该费用为完成本合同约定的全部工作内容所需费用。
（二）支付方式：甲方应按以下约定支付乙方勘察费用：合同签订后XX日内支付XX%作为预付款；勘察成果交付并经甲方验收合格后支付剩余款项。
五、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察成果，其知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察成果用于其他工程或进行转让。
（二）双方应对涉及本合同的所有技术资料和信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及违约责任（一）乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定，若因乙方原因造成勘察成果不合格，乙方应承担全部责任并承担由此造成的损失。
（二）如甲方未按合同约定支付勘察费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
若因甲方原因导致工程停工，甲方应承担相应的损失。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
住宅楼工程普探合同合同名称：住宅楼工程普探合同甲方（委托方）：_____________乙方（承接方）：_____________鉴于甲方拟在某地区开展住宅楼建设项目，为确保工程质量与安全，需对该地块进行全面细致的地质勘查，特委托具有相应资质的乙方进行普探工作。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就住宅楼工程普探事宜达成如下协议：一、合同范围与内容1. 本合同涉及的普探工作包括但不限于：地表勘察、土壤测试、地下水位测量、地下管线探测等。
2. 乙方应按照国家现行的相关规范和标准，结合本项目的实际情况，制定详细的普探方案并经甲方确认后执行。
二、合同期限1. 普探工作自合同签订之日起____天内开始，至普探报告提交之日止。
2. 乙方应于____年____月____日前完成普探工作，并向甲方提交正式的普探报告。
三、质量要求1. 乙方必须保证普探工作的准确性和专业性，确保所有数据的真实性。
2. 如发现普探结果存在重大误差或疏漏，乙方应负责无偿重新进行相关部分的普探工作。
四、费用支付1. 根据双方协商确定的普探费用总额为____元人民币。
2. 甲方应按照合同约定的时间节点向乙方支付相应的费用。
3. 如因乙方原因导致普探工作延期，甲方有权根据实际情况扣减相应的费用。
五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方，双方可协商解决。
六、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________代表（签字）：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表（签字）：_____________日期：____年____月____日。
NJYK NO.
建设工程合同
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
资质证书等级：综合类甲级
签订日期： 2010年4月10日
发包人:
承包人:
发包人委托承包人承担居住区工程详细勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1．1工程名称：居住区工程
1．2工程建设地点：
1．3工程规模、特征：多层建筑、17幢；框架、砖混结构；
总建筑面积4.8万平米平方米。
1．4工程中标通知书文号、日期： 2010年4月10日1．5工程承包任务(内容)与技术要求：执行国家现行规范和标准要求。
1．6承接方式：招标委托
1．7预计工程量：以满足设计、国家现行规范以及南京市、高淳县图审机构要求的工程量。
第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线
范围)、施工、勘探许可等批件(复印件)。
2．2提供工程任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2．3提供本工程范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4提供工程范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2．5发包人不能提供上述资料，由承包人收集的，发包人需向承包人支付相应费用，此费用已包含在合同价款中。
第三条：承包人向发包人提交工程成果资料并对其质量负责。
承包人负责向发包人提交工程成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交工程成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4．1开工及提交成果资料的时间
4．1．1本工程实施定于 2010年 4 月 14 日开工，于 2010 年 4 月 29 日提交工程成果资料。
由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4．1．2工程有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、不可抗力影
响以及非承包人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4．2工程收费标准及付费方式
4．2．1本工程费包干价为人民币（大写）：捌万捌仟圆整（￥：88000.00元）。
4. 2. 2本工程费的支付方式与额度为：
1.合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算勘探费的/作为定金，计 / 元（本合同履行后，定金抵作勘探费）；
2.勘探规模大、工期长的大型勘探工程，发包人还应按实际完成工程进度 /时，向承包人支付预算勘探费的 / 的工程进度款，计 / 元；
3.提交工程成果资料并经审图机构审核通过后10天内，发包人应一次性支付90%的工程费用，计人民币（大写）：柒万玖仟贰佰圆整（￥：79200.00元）；余款于2010年12月31日前付清。
第五条：发包人、承包人责任
5．1发包人责任
5．1．1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确工程任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5．1．3发包人应及时为承包人提供并解决工程现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题)，并承担其费用。
5．1．4若作业现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，承包人按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5．1．5工程开工前，若发包人负责提供材料的，应根据双方确定的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，由发包方派人与承包方人员共同验收。
5．1．6工程过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付工程费。
5．1．7承包人自行提供其工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担相应费用，并由此造成的一切后果由承包人承担。
5．1．8由于发包人原因造成承包人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6．1)；发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交成果资料)时，发包人应按每提前一天向承包人支付 / 元计算加班费。
5．1．9发包人应保护承包人的投标书、施工方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得恶意复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
5．1．1 0本合同有关条款规定和补充协议中发包人应
负的其它责任。
5．2承包人责任
5．2．1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程成果资料，并对其负责。
5．2．2由于承包人提供的成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，并由此造成损失由承包人承担；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担该补充完善的全部费用。
因工程质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免除直接受损失部分的工程费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、承包人商定为实际损失的50 ％。
5．2．3在工程开工前，向发包人提交施工纲要或施工组织设计，派人与发包人的人员共同验收发包人提供的材料。
5．2．4工程作业过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改原设计工作的意见，并办理正式变更手续。
5．2．5在现场工作的承包人所属人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的管理规章制度，承担其有关资料保
密义务。
5．2．6本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。
第六条：违约责任
6．1由于发包人未给承包人提供外场作业必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进退场地，发包人除应付给承包人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给承包人来回进退场费和调遣费。
6．2由于承包人原因造成工程成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工、补工费用由承包人承担。
6．3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未实施工作的，不退还发包人已付定金；已进行施工作业的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向承包人支付预（决）算额50％的工程费计￥ 44000.00 元；完成的工作量超过50％时，则应向承包人支付预（决）算额100％的工程费。
6．4发包人未按合同规定时间(日期)支付工程费，每超过一日，应偿付未支付工程费的千分之三逾期违约金。
6．5由于承包人原因未按合同规定时间(日期)提交工程成果资料，每超过一日，应减收工程费千分之三。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它商定事项：确保提交的成果报告符合国家有关规范要求，并满足设计要求，保证通过施工图审查中心的审核，否则发包人有权拒绝支付承包人任何费用。
第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
第十条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承包人履行完合同约定的全部义务后，本合同失效。
本合同一式肆份，发包人贰份、承包人贰份。
各份具同等效力。
发包人名称：
(盖章)
法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行帐号：
承包人名称：(盖章)
法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 住所：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行：
银行帐号：。
