下载文档原格式
第1篇签订日期：_______甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行机电安装工程施工的相关事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：主要包括电气安装工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程等。
二、工程承包方式和范围1. 承包方式：乙方根据甲方要求，按照工程量清单固定综合单价总价包干的方式进行施工。
2. 承包范围：包括但不限于以下内容：（1）电气安装工程：配电箱、电缆桥架、灯具、插座、开关等设备的安装及调试；（2）给排水工程：给水管道、排水管道、卫生洁具、消防水池等设备的安装及调试；（3）通风空调工程：通风管道、风机、空调机组、新风机组等设备的安装及调试；（4）消防工程：消防报警系统、消防喷淋系统、消防栓系统等设备的安装及调试。
三、工程工期1. 工期：自合同签订之日起，______天内完成全部工程。
2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量，按期完成工程。
四、费用及付款1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的_____%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的_____%；（3）工程竣工备案合格后，甲方支付乙方工程总造价的_____%。
五、甲乙双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工图纸、技术资料、施工场地等；（2）按时支付工程款；（3）协调施工过程中与相关部门的关系；（4）监督工程质量。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程；（2）保证工程质量；（3）按时提交工程进度报告；（4）配合甲方进行工程验收。
机电安装工程施工合同（合集5篇）机电安装工程施工合同第1篇发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。
依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：第二条工程地址：第三条施工工期：以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。
若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。
第四条承包方式及施工内容第五条合同价款该工程共计造价元（大写金额）。
第六条付款办法第七条工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。
如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。
如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。
第八条施工安全施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。
第九条违约责任合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。
第十条合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。
本合同在双方完成约定内容后，即告终止。
第十一条解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。
第十二条合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日机电安装工程施工合同第2篇发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，为明确各方责任，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：机电安装总承包工程2、工程地点：。
3、工程规模：。
二、工程承包方式和范围1.承包方式:根据招投标文件、招标图纸、国家施工规范和验收标准的要求及其它有关资料，并结合施工现场环境状况，按工程量清单固定综合单价总价包干。
机电安装工程合同范本6篇篇1机电安装工程合同范本甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）鉴于甲方拟就其位于_________（地点）的__________________（项目名称）工程的机电设备安装工程委托乙方进行，双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条合同工程范围乙方接受委托，在工程地点按照设计图纸和技术规范要求，承担机电设备的安装工程，具体包括但不限于：1. 电气设备的安装；2. 通风与空调设备的安装；3. 给排水设备的安装；4. 其他与机电设备有关的安装工作。
第二条工程进度乙方自合同签订之日起，按照双方约定的工期安排，履行本合同的相关义务，确保工程按时按质完成。
第三条工程费用1. 甲方应按照工程的安装量及材料消耗支付工程款，具体支付方式双方另行商定。
2. 如发生因设计变更或现场情况变化导致工程费用增加的情况，须经双方协商一致后支付。
3. 若乙方因故不能按时完成工程，应承担由此产生的工程滞期费用。
第四条质量保证乙方应保证工程质量符合国家相关标准要求，若发现工程质量有问题，应当及时修正或改进，直至合格。
第五条合同变更如需对本合同的内容进行修改变更，应经双方协商一致并签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等效力。
第六条违约责任1. 若一方在履行合同过程中出现违约行为，应向对方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
2. 如因不可抗力因素致使工程不能按时完成，双方应协商解决，并保持通讯畅通。
第七条解决争议在合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决，若协商未果，应提交有关仲裁机构进行处理。
第八条其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
甲方（盖章）：______________ 日期：______________乙方（盖章）：______________ 日期：______________以上为机电安装工程合同范本的内容，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。
机电安装施工合同7篇第1篇示例：机电安装施工合同是指由机电安装企业与委托方签订的，约定双方权利和义务的文件。
该合同涵盖了机电设备的安装、调试、验收以及相关费用等方面的内容。
在现代社会，机电设备在生产生活中起着至关重要的作用，因此机电安装施工合同的签订对于保障施工质量、明确双方责任具有重要意义。
一、合同主要内容1、双方信息：合同首先要明确双方的基本信息，包括委托方的名称、联系方式等；机电安装企业的名称、经营范围等。
2、工程范围：合同应详细描述机电安装施工的范围，包括具体的机电设备类型、数量、安装位置等。
3、工程质量：合同约定机电安装施工应符合相关规范和标准，保证施工质量。
4、工程进度：合同中应明确工程的开始时间、完成时间和里程碑节点，约定施工进度。
5、验收标准：合同约定了机电设备安装完工后的验收标准和程序，包括验收相关文件、试运行等。
6、费用支付：合同约定了机电安装施工的费用及支付方式，包括工程款支付比例、付款时间等。
7、保修责任：合同约定了机电安装施工完成后的保修责任期限和范围。
8、违约责任：合同明确双方的违约责任和后果，包括违约金的支付、解除合同等。
二、合同签订流程1、洽谈阶段：双方初步确定合作意向后，开始洽谈合同的具体内容。
2、草拟合同：机电安装企业根据双方洽谈的内容，起草初步的合同草案。
3、合同审查：委托方对合同草案进行审查，商讨意见和修改内容。
4、签订合同：双方达成一致后，签订正式的机电安装施工合同。
5、履行合同：双方按照合同约定，按时完成相关工作。
6、验收合同：机电安装施工完成后，进行验收，确认工程质量合格。
三、机电安装施工合同的重要性1、明确责任：合同约定了双方在机电安装施工过程中的权利和义务，明确责任分工，便于双方进行管理和沟通。
2、规范施工：合同约定了施工的范围、质量标准、进度等内容，可以规范施工行为，保证工程质量。
3、保障权益：合同约定了机电安装施工费用、验收标准等内容，可以保障委托方的利益，避免双方发生争议。
机电安装施工合同9篇第1篇示例：机电安装施工合同一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：二、乙方：（承包方）鉴于甲方拟委托乙方进行机电设备的安装施工工作，双方经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、工程范围及内容1. 甲方委托乙方进行（具体项目名称）的机电设备安装施工工作。
2. 工程项目的具体内容包括但不限于设备的安装、试运行、调试等工作。
3. 工程遵循相关国家标准及规范，确保施工过程安全、稳定。
4. 双方应保证工程的质量、安全性以及工期的准确履行。
二、工程造价及支付方式1. 工程总造价为（具体金额），双方同意按照以下方式支付：（1）首期支付：甲方应支付工程总造价的30%作为首期款项，以确保施工工程启动。
（2）中期支付：施工过程中，甲方应根据工程进度支付50%的费用。
2. 如工程有索赔、追加工程等情况，双方经协商一致后再行支付。
三、工程质量及保修1. 乙方承接的工程应符合相关国家标准，保证施工质量。
2. 工程的质保期为一年，自工程竣工之日起计算。
3. 在保修期内，如发生故障或质量问题，乙方应积极进行修理或更换，保证设备正常运行。
四、违约责任1. 如果乙方在履行本合同过程中发生违约行为，甲方有权以书面形式通知乙方改正，如乙方仍然拒绝改正，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方赔偿相应的损失。
2. 如果甲方违反本合同约定，未按时支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权终止合同。
五、法律适用与争议解决1. 本合同项下的争议如不能友好解决，应提交至双方所在地的人民法院解决。
2. 本合同的法律适用地为中华人民共和国。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上内容构成了双方签署的机电安装施工合同，希望双方能够共同遵守并履行合同的约定，确保工程的顺利进行及安全完成。
愿我们合作愉快，共同创造美好的未来！第2篇示例：机电安装施工合同一、合同缔结双方甲方（甲方名称或自然人姓名）：乙方（乙方名称或自然人姓名）：二、合同内容甲方诚意邀请乙方进行机电安装施工工作，双方经友好协商，达成以下协议：1. 项目名称：（具体项目名称）2. 项目地点：（具体项目地址）3. 工程范围：机电设备安装施工，具体包括（详细工程内容）4. 工程金额：合同金额为人民币（具体金额），支付方式为（具体支付方式）5. 工程期限：工程计划开始时间为（具体日期），完工时间为（具体日期）6. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和规定进行机电安装施工，确保工程质量达到要求7. 安全责任：乙方承担工程期间的安全责任，确保施工现场安全无事故8. 工程变更：如若工程需要变更，需经双方协商一致，签订书面变更协议9. 违约责任：如一方违反合同规定，需承担相应的违约责任三、合同履行1. 双方应密切配合，共同完成工程2. 甲方应按时支付工程款项3. 乙方应按时交付工程验收合格四、合同终止1. 合同期限届满后，双方协商是否续签2. 如有不可抗力因素导致无法履行合同，可解除合同五、其他约定1. 未尽事项，双方可协商一致后签订补充协议2. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力六、争议解决本合同如有任何疑问或争议均应友好协商解决，协商不成的，提交合同签署地法院解决。
机电安装合同范本3篇篇一机电安装合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：机电设备的安装、调试及相关配套工程二、工程期限1. 开工日期：______________________2. 竣工日期：______________________3. 总工期：______________________三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______________________元（大写：______________________元整）2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
机电安装施工合同3篇篇1机电安装施工合同一、合同双方甲方：______公司（以下简称甲方）地址：______法定代表人：______联系电话：______乙方：______公司（以下简称乙方）地址：______法定代表人：______联系电话：______二、合同内容1. 甲方委托乙方进行机电安装工程，乙方接受委托并承担相应义务。
2. 机电安装工程包括但不限于电气工程、供排水工程、暖通空调工程等。
3. 工程地点：______4. 工程总价：______万元人民币（大写：______元）。
5. 施工工期：自______年______月______日至______年______月______日（工期协商可适当延长，延长时间以书面形式确认）。
6. 工程款支付方式及比例：______%定金，在合同签订后______天内支付；______%在工程开工后___%在机电设备调试完成验收合格后支付；______%在工程竣工后______天内支付。
三、权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供必要的工程设计文件、审批手续等资料；（2）按照合同约定支付工程款；（3）对工程施工过程进行监督，并及时提出意见和要求。
2. 乙方的权利和义务：（1）根据合同约定和有关技术规范施工，保证工程质量；（2）按照工程计划完成工程，并保证工程效果；（3）负责工程保修期内的维护和保养；（4）工程期间发生事故应及时通知甲方并采取必要的措施。
四、违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
1. 违约方应支付守约方______%的违约金；2. 对于因违约引起的损失，违约方应承担全部责任。
五、争议解决因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交给______仲裁机构解决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 合同期限内如需修改合同内容，须经双方协商一致，并签订书面协议；3. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
机电安装施工合同范本4篇篇1机电安装施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟委托乙方进行机电安装施工的工程项目，为明确双方权利义务，特签订本合同。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行的工程项目为（具体工程项目名称），包括但不限于（包含的具体项目内容）。
2. 工程项目的施工地点位于（施工地点）。
第二条工程期限1. 工程开始日期：（工程开始日期）。
2. 工程完成日期：（工程完成日期）。
第三条工程费用1. 甲方应按照工程项目的实际情况支付工程款，总工程款为（金额），具体支付方式为：（详细支付方式）。
2. 工程款支付方式：（详细支付方式）。
3. 工程材料费用由甲方提供，乙方应按照实际使用情况支付。
第四条施工条件1. 甲方应提供施工所需的工程图纸、设计文件等资料。
2. 甲方应提供施工现场的施工条件，包括但不限于施工用电、用水等资源。
第五条质量保证1. 乙方保证工程项目的材料和施工质量符合相关法律法规和国家标准。
2. 工程质量问题出现后，乙方应承担相应的责任并进行维修或重新施工。
第六条违约责任1. 若乙方未按照约定时间完成工程项目或工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照约定支付工程款的，甲方应承担相应的违约责任。
第七条知识产权1. 工程项目的知识产权归属甲方所有。
第八条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自签订之日起生效，至工程完成验收之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
以上是关于机电安装施工合同范本的内容，如有需要请参考文中的条款内容，进行个性化的修改以适应实际情况。
祝工程顺利完成！篇2机电安装施工合同范本甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟开展相关设备的机电安装施工项目，为明确双方权利义务，经友好协商，特签订如下机电安装施工合同：一、工程名称：机电安装施工项目二、工程地点：具体位置详见施工图纸三、工程内容：根据甲方提供的相关图纸和设计要求，乙方负责提供施工人员、材料和工具，完成整个设备的机电安装施工工作。
机电安装工程施工合同模板为了明确双方的权利、义务、协调工作、确保配电工程质量和施工进度、顺利如期完成，依照《中华人民共和国合同法》的相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经过甲、乙双方友好协调签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称：泌阳县杨家集乡土地复垦项目第二条工程地点：泌阳县第三条工程内容：1自低压柜出低压电缆至各个电动机，电缆铺设、桥架制作、线鼻压制、控制电缆铺设和变频器安装调试。
2图纸以内的所用工程有变动的地方经甲方同意后方可更改第四条施工工期：1本工程自____年____月____日开始，至____年____月____日结束，总日历天数120天，完成全部施工任务。
2若遇不可抗拒的自然灾害、重大设计变更;甲方建筑工程不具备开工条件或甲方提供的设备未按期到场等原因时，乙方可向甲方提出工程顺延。
第五条工程价款：本工程合同包工不包料，价格为一次性报价总全额为3584458元，金额大写：叁佰伍拾捌万肆仟肆佰伍拾捌第六条付款方式：合同生效后，甲在进场时应先预付45﹪工程款，在工程完工及验收结束后再支付工程款的55﹪第七条双方责任：1甲方提供的场所及施工环境能满足施工需要。
2施工的规划、桥架设计等由甲方提供方案，乙方负责施工。
3甲方协调施工范围内可能涉及到的单位或个人的关系，保证工程顺利进行。
如发生非乙方原因造成的协调或赔偿费用，由甲方负责。
4甲方未按照本合同约定时间节点付款时，应支付乙方滞纳金，按工程造价的1﹪作为滞纳金。
5施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审。
经会审后工程施工图及工程设计概算书作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
6乙方必须严格按图纸施工，保证施工质量，并有专人管理负责，做好施工质量监督及配合供电部对工程的验收。
7乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
8本合同签订后由乙方积极组织施工，保证工程在合同期内完成，若有延期，每延期一天向甲方交纳违约金200元。
机电施工标准合同3篇篇1机电施工标准合同一、合同当事人甲方（施工单位）：_______________（以下简称甲方）法定代表人：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________乙方（业主单位）：_______________（以下简称乙方）法定代表人：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________二、项目概况1. 甲方接受乙方委托，承担__________项目的机电施工工作。
2. 项目地址：_____________3. 项目工期：_____________年/月/日至_____________年/月/日三、工作内容1. 甲方应按照工程设计图纸和技术要求，对项目进行机电施工工作，并保证工程质量符合国家标准和相关规定。
2. 甲方应根据乙方的要求，提供施工方案，并在乙方确认后开始施工。
3. 甲方应组织好施工队伍，合理安排施工进度，保障工程按时完成。
4. 甲方应配备必要的施工设备和工具，保证施工过程安全、顺利进行。
四、费用及支付方式1. 项目总造价为_____________，包括设备采购费用、工程施工费用等。
2. 乙方应在签订合同时支付工程款的_____________%作为预付款，余款分期付清。
3. 乙方应按照工程进度和验收结果，及时支付相应的款项给甲方。
五、质量保证1. 甲方应对机电施工工程的质量负责，保证工程各项指标符合验收标准。
2. 工程竣工后，在__________年内，甲方对工程提供免费维修和保养服务。
六、违约责任1. 如因甲方原因导致工程质量不符合要求，甲方应立即采取措施进行整改，并承担因此带来的一切费用。
2. 如因乙方原因导致工程进度延误或工程质量不符合要求，乙方应按约定支付款项，并承担相应的违约责任。
七、保密条款1. 甲方应对乙方提供的技术资料和施工方案保密，不得擅自泄露给第三方。
机电安装工程施工合同（集锦3篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.机电安装工程施工合同（集锦3篇）机电安装工程施工合同第1篇发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：（以下简称：本工程）;工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内外水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。
3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
4、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。
三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的'所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。
四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：①建设强制性条文;②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）;⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）;⑧省、市相关部门的各种规章制度;⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。
工程质量按国家相关标准进行验收评定。
若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
五、工程量的计量及结算方式：1、结算依据：建筑面积按照施工图纸计算。
2、本工程按元/平方米计算，安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。
六、文明施工及安全生产1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。
乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。
若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。
2、乙方负责本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。
3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
4、乙方工人进场施工应持有身份证。
不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。
在工地大便者罚歉200元，奖给举报者100元。
穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。
任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。
在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。
乙方不得使用“老、幼、病、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。
乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。
乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。
乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。
8、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。
乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。
七、述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关，八、附则：1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。
3、双方代表身份证复印件，作为本合同附件。
4、协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日机电安装工程施工合同第2篇同甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：×××电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。
工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在× 年× 月份进场施工，×年× 月× 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。
如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。
保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的.人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。
