下载文档原格式
二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案案例分析题背景：(一)某房屋建筑工程，建筑面积26800m2，地下二层，地上七层，钢筋混凝土框架结构，根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：经项目监理机构审核和建设单位同意，施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位，深基坑工程开工后，分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。
经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后，报项目监理机构审批。
事件二：室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中，施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后，从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30，施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。
监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议，不予验收。
事件三：在监理工程师要求的时间内，施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四：在室内装修工程施工过程中，因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。
施工总承包单位以设计变更影响进度为由，向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。
问题：1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处，并写出正确的做法。
(4分)2.分别指出事件二中的不妥之处，并写出正确的做法。
(4分)3.针对事件三的进度计划网络图，写出其计算工期、关键线路。
分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位：周)。
(9分)4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。
(3分)解析1. 不妥之一：深基坑工程开工后，分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。
2024年二级建造师市政工程案例分析及答案一、案例背景本项目为XX市城市道路改造工程，位于市中心区域，主要包括道路拓宽、排水系统改造、交通信号灯更新、绿化带建设等工程。
项目全长2.5公里，总投资额为3亿元人民币。
工程于2023年3月正式开工，预计2024年12月竣工。
二、案例分析1. 道路拓宽工程问题描述：在道路拓宽过程中，原计划采用明挖法进行隧道施工，但施工过程中遇到了地下水位较高、地质条件复杂等问题，导致施工进度严重滞后。
解决方案：1. 优化施工方案：经过专家论证，决定将明挖法改为暗挖法，降低施工风险。
同时，采用降水井施工技术，有效控制地下水位。
2. 加强施工现场管理：增加施工人员，调整施工班次，确保24小时不间断施工。
3. 协调各部门：与水利、交通、规划等相关部门密切沟通，解决施工过程中遇到的问题。
2. 排水系统改造工程问题描述：原计划采用传统的雨水收集井方式进行排水，但这种方式在应对极端天气时效果不佳，可能导致城市内涝。
解决方案：1. 采用新型排水系统：引入海绵城市理念，采用透水铺装、雨水花园等新型排水设施，提高城市排水能力。
2. 优化设计方案：调整排水管道布局，加大管道直径，提高排水效率。
3. 加强监测：设置水位监测装置，实时掌握排水系统运行情况，确保排水畅通。
3. 交通信号灯更新工程问题描述：原计划采用传统的光电式交通信号灯，但这种信号灯在视觉效果和节能方面存在不足。
解决方案：1. 采用智能交通信号灯：采用LED光源，具有亮度高、能耗低、寿命长等优点。
2. 引入智能交通系统：通过大数据分析，实现交通信号灯的智能调控，提高道路通行效率。
3. 加强维护保养：定期对交通信号灯进行清洁、检修，确保其正常运行。
4. 绿化带建设工程问题描述：原计划绿化的植物品种单一，绿化效果不佳。
解决方案：1. 丰富植物品种：选择具有本地特色的植物品种，提高绿化效果。
2. 采用生态绿化模式：利用土壤改良技术、节水灌溉系统等，提高绿化带的生态环境效益。
二建案例分析题案例一某新建住宅工程，地上18层，首层为非标准层，结构现浇，工期8天。
2层～18层为标准层，采用装配式结构体系。
其中，墙体以预制墙板为主，楼板以预制叠合板为主。
所有构件通过塔吊吊装。
经验收合格的预制构件按计划要求分批进场，构件生产单位向施工单位提供了相关质量证明文件。
某A型预制叠合板，进场后在指定区域按不超过6层码放。
最下层直接放在通长型钢支垫上，其他层与层之间使用垫木。
垫木距板端300mm，间距1800mm。
预制叠合板安装工艺包含：①测量放线，②支撑架体搭设﹔③叠合板起吊；④位置、标高确认；⑤叠合板落位；⑥支撑架体调节，⑦摘钩。
存放区靠放于专用支架的某B型预制外墙板，与地面倾斜角度为60°。
即将起吊时突遇6级大风及大雨，施工人员立即停止作业，塔吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。
风雨过后，施工人员直接将该预制外墙板吊至所在楼层，利用外轮廓线控制就位后，设置2道可调斜撑临时固定。
验收合格后进行叠合层和叠合板接缝处混凝土浇筑。
问题：1．预制构件进场前，应对构件生产单位设置的哪些内容进行验收?预制构件进场时，构件生产单位提供的质量证明文件包含哪些内容？2．针对A型预制叠合板码放的不妥之处，写出正确做法。
3．根据背景资料，写出预制叠合板安装的正确顺序（用序号表示，示例如①②③④⑤⑥⑦4．针对B型预制外墙板在靠放和吊装过程中的不妥之处，写出正确做法。
5．叠合层混凝土宜采用哪种方式进行浇筑？接缝处混凝土浇筑完毕后采取的保湿养护方式有哪些，其养护时间不应少于多少天？答案：1．（1）预制构件进场前，应对构件生产单位设置的构件编号、构件标识进行验收。
（2）质量证明文件应包括以下内容：①出厂合格证；②混凝土强度检验报告；③钢筋复验单；④钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告；⑤合同要求的其他质量证明文件。
2．不妥之处1：最下层直接放在通长型钢支垫上。
正确做法：预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。
第1篇案例背景：甲公司是一家建筑工程公司，乙公司是一家建筑材料供应商。
2017年，甲公司承建了一项住宅楼工程，乙公司负责提供建筑材料。
双方签订了建筑材料供应合同，约定乙公司按照甲公司的要求，在规定的时间内提供符合国家标准的建筑材料。
合同签订后，乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料，但甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。
甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。
甲公司遂向人民法院提起诉讼。
案件事实：1. 甲公司、乙公司签订了建筑材料供应合同，约定乙公司提供符合国家标准的建筑材料。
2. 乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料。
3. 甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。
4. 甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。
5. 甲公司向人民法院提起诉讼。
争议焦点：1. 乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题？2. 如果存在质量问题，乙公司是否应当承担赔偿责任？二、法律分析1. 建筑材料质量问题根据《中华人民共和国产品质量法》第二十条规定：“生产者、销售者应当保证其生产、销售的产品符合国家标准、行业标准。
”第二十四条规定：“因产品存在缺陷造成损害的，生产者应当承担赔偿责任。
”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准，属于产品质量不合格。
2. 乙公司是否应当承担赔偿责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，违反了合同约定，甲公司有权要求乙公司承担赔偿责任。
三、法院判决1. 乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准。
2. 乙公司违反了合同约定，应当承担赔偿责任。
3. 乙公司赔偿甲公司因建筑材料质量问题造成的损失。
四、案例分析本案中，甲公司、乙公司之间的争议焦点在于乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题以及乙公司是否应当承担赔偿责任。
案例分析案例一：某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326㎡，地下1层，地上10层，檐高33.7m。
框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。
室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。
2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。
事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。
事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。
风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。
事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。
施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。
受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。
事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。
问题：1．事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。
2．事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。
还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。
3．事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？4．事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。
答案：1、事件一中的混凝土养护开始时间不正确（1分）。
理由：底板厚度1100mm，是大体积混凝土（1分）。
大体积混凝土浇筑完毕后，应在12小时内加以覆盖和浇水。
（1分）事件一中的混凝土的养护持续时间不正确（1分）。
理由：大体积混凝土采用矿渣水泥，养护时间不得少于21天。
（1分）2010年案例分析题（共4题，每题20分）（一）背景资料某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。
第1篇一、案例分析【案例背景】某市某建筑工程公司（以下简称“甲公司”）承接了一项政府投资的住宅工程项目，工程总投资为5000万元。
甲公司为了降低成本，决定在施工过程中采取一系列违规操作。
在工程招标阶段，甲公司违反招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同，导致工程材料价格虚高。
在施工过程中，甲公司为了缩短工期，违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。
最终，该工程在验收时被认定为不合格工程。
【案例分析】1. 违反招标投标法的规定甲公司在工程招标阶段违反了招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同。
根据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条规定：“招标人不得与投标人串通投标，不得压低投标报价。
”甲公司的行为违反了该条规定，构成了不正当竞争。
2. 违反安全生产法的规定甲公司在施工过程中违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。
根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：“施工单位应当根据工程特点和施工工艺，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
”甲公司的行为违反了该条规定，严重威胁了施工人员的人身安全。
3. 工程质量不合格甲公司在施工过程中采取违规操作，导致工程在验收时被认定为不合格工程。
根据《中华人民共和国建筑法》第五十八条规定：“建筑工程质量必须符合国家标准、行业标准。
”甲公司的行为违反了该条规定，损害了国家利益和人民群众的利益。
二、法律后果1. 违反招标投标法的规定甲公司违反招标投标法的规定，应当承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条规定：“违反本法规定，招标人、招标代理机构与投标人串通投标的，处招标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。
”甲公司可能面临罚款的处罚。
2. 违反安全生产法的规定甲公司违反安全生产法的规定，应当承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条规定：“违反本法规定，施工单位未采取必要的安全防护措施，导致安全事故发生的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
精选案例分析【精选案例1】(道路基层结构施工)背景资料:某道路扩建工程属城市次干路，长3800m，路宽16. 5m，位于城市环路以内，设计结构为:30cm厚9%石灰土处理土基，12%石灰土底基层，35cm水泥稳定碎石基层，12cm 沥青混凝土面层。
施工项目部入场后编制了施工组织设计，做了一些必要的技术准备工作，经技术交底后开始道路施工。
受城市交通管制和环境保护要求，水泥稳定碎石基层拌合站设在郊区，采用夜间运输，白天摊铺方式，碾压成型后发现水泥稳定基层局部表面松散。
由于拆迁延期，有一段沥青混凝土路面延至十二月上旬摊铺，项目部选择白天气温较高，约在6~8℃时段，采取提高沥青混凝土出厂温度到180℃，运输中覆盖保温等措施，摊铺碾压沥青混凝土成型。
沥青混凝土面层竣工后，施工单位进行了外观检查，沥青表面平整，没有脱落、推挤等现象，经过检测弯沉值、平整度、中线高程、横坡项目，合格率达到98%,施工单位认为工程质量检验合格。
项目部在工程施工全部完成后，依据施工进度计划和施工进度计划调整资料编制了进度控制总结，并上报公司工程管理部。
问题:见分析表中内容。
【精选案例2】(工程项目管理)背景资料:某城市快速路工程长1. 8km，主路宽40m，两侧辅路各宽10m;其中约1km路段现况为农田。
招标文件规定工期150日历天，质量为合格，并提供工程量清单。
A公司为增加中标机会，投标书将工期提前10d，质量标准定为优质。
采用施工图预算法计算各分部分项工程工作量和费用后;项目经理为增加中标机会又把总价降低25个百分点作为最终投标报价。
在编制投标施工组织设计时，为节省时间，借用项目部以前类似道路施工方案，更改了工程概况、工程数量表和部分方案图，但农田地内有关池塘淤泥处理措施未能体现。
问题:见分析表中内容。
【精选案例3】(桥梁吊装)背景资料:某城市环路立交桥长2. 8km ，其中跨越主干道路路口处设计采用钢混组合梁，跨径 52m ，分为3个吊装段进行现场拼装。
第1篇一、案例背景某市一家房地产开发公司（以下简称“甲方”）拟在市区内建设一栋商业综合体项目，遂与具有相应资质的施工单位（以下简称“乙方”）签订了一份施工合同。
合同约定：甲方负责提供项目用地，乙方负责施工，工程总造价为1.2亿元，工期为18个月。
合同签订后，双方按照约定进行了项目前期准备工作。
在施工过程中，乙方发现甲方提供的土地存在严重地质问题，导致施工进度严重滞后。
乙方多次与甲方沟通，要求甲方提供相应的解决方案，但甲方以各种理由推诿。
在此期间，乙方为保证工程进度，自行垫付了大量资金，导致公司经营困难。
经过多次协商无果后，乙方向法院提起诉讼，要求甲方承担违约责任，赔偿因其违约行为造成的损失。
二、争议焦点1. 甲方是否构成违约？2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？3. 法院应如何判决？三、案例分析1. 甲方是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”在本案中，甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，也未采取补救措施，因此甲方构成违约。
2. 乙方是否可以要求甲方赔偿损失？根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当承担损失赔偿责任。
”在本案中，乙方因甲方违约导致施工进度严重滞后，造成了一定的经济损失。
因此，乙方有权要求甲方赔偿损失。
3. 法院应如何判决？（1）确认甲方违约：法院应确认甲方提供的土地存在严重地质问题，导致乙方无法按合同约定进行施工，甲方未及时解决这一问题，构成违约。
（2）赔偿乙方损失：法院应判决甲方赔偿乙方因违约行为造成的损失。
具体损失包括但不限于以下几项：① 乙方为解决地质问题而自行垫付的资金；② 乙方因工程进度滞后而增加的施工成本；③ 乙方因工程进度滞后而造成的信誉损失；④ 乙方因工程进度滞后而增加的管理费用。
[背景材料]1.某桥梁施工公司，在甲、乙两处桥梁工地施工，在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月，后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。
[问题]乙工地应如何使用这一套张拉设备？[分析]本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑：(1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验；(2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小，必须成套设备一起校验；(3)应注意人员培训，熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。
[背景材料]2.某新建预制构件厂，拟生产一批 30m 有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。
[问题]如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。
[分析]本案例背景条件为新建厂，问题是全过程质量控制，因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点，为此，对一个新建厂，应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。
(1)人员控制：应注意预应力施工操作人员资格的要求；(2)安装孔道的过程控制：管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形；(3)穿预应力筋的过程控制：钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束；(4)预应力张拉的过程控制：设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理；(5)孔道灌浆的过程控制：设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。
[背景材料]1.某污水处理厂设计有一座长 28m，宽 22m 混凝土贮泥池，墙厚为 400mm.墙体混凝土施工在 5 月初进行，一次浇筑完成。
墙体混凝土采用现场搅拌站供应，混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。
混凝土入模温度29℃，在墙体拆模时气温为6℃，事后发现有数条纵向宽 0.2mm 左右的裂缝。
[问题]试分析产生裂缝的原因。
[分析](1)从提供的背景看，有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求，说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。
二级建造师考试建筑工程案例分析题附答案案例分析题(一)背景资料某高校新建新校区，包括办公楼、教学楼、科研中心，后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑，由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。
其中，科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构，地上十层，地下二层，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊设备，设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下室的.后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。
在施工过程中，发生了下列事件：事件一;施工单位进场后，针对群体工程进度计划的不同编制对象。
施工单位分别编制了各种施工进度计划，上报监理机构审批后作为参建各方进度控制的依据。
事件二;施工单位针对两层通高试验室区域单独编制了模板及支架专项施工方案，方案中针对模板整体设计有模板和支架选型、构造设计、荷载及其效应计算，并绘制有施工节点详图。
监理工程师审查后要求补充该模板整体设计必要的验算内容。
事件三;在科研中心工程的后浇带施工方案中，明确指出：(1)梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕;(2)在楼板浇筑混凝土前，后浇带两侧用快易收口网进行分隔、上部用木板遮盖防止落入物料;(3)两侧混凝土结构强度达到拆模条件后，拆除所有底模及支架，后浇带位置处重新搭设支架及模板，两侧进行回顶，待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土。
监理工程师认为方案中上述做法存在不妥，责令改正后重新报审。
针对后浇带混凝土填充作业，监理工程师要求施工单位提前将施工技术要点以书面形式对作业人员进行交底。
事件四;主体结构验收后，施工单位对后续工作进度以时标网络图形式做出安排，如下图所示(时间单位：周)。
在第6周末时，建设单位要求提前一周完工，经测算工作D、E、F、G、H 均可压缩一周(工作I不可压缩)，所需增加的成本分别为8万元、10万元、4万元、12万元、13万元。
施工单位压缩工序时间，实现提前一周完工。
问题：1.事件一中，按照编制对象不同，本工程应编制哪些施工进度计划?2.事件二中，按照监理工程师要求，针对模板及支架施工方案中模板整体设计，施工单位应补充哪些必要验算内容?3.事件三中，后浇带施工方案中有哪些不妥之处?后浇带混凝土填充作业的施工技术要点主要有哪些?4.事件四中，施工单位压缩网络计划时，只能以周为单位进行压缩，其最合理的方式应压缩哪项工作?需增加成本多少万元?参考答案：1 、(估计4分)施工总进度计划、单位工程进度计划、分阶段(专项工程)进度计划、分部分项工程进度计划2、(估计6分)模板及支架的承载力、刚度、抗倾覆验算3、((估计6分)1)1)不妥之一：梁、板的模板与支架整体一次性搭设完毕正确做法：后浇带模板与支架单独搭设2)不妥之二：待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土正确做法：待主体结构封顶后至少保留14天3)不妥之三：正确做法：(2) 1)采用微膨胀混凝土;2)比原结构高一等级混凝土;3)地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)4、(估计4分)压缩E工作;需增加成本10万元。
第1题：案例分析题（案例)（本题：5分）。
某项目经理部中标某城市道路工程A标段，中标价为3000万元。
項目经理部依据合同、招标文件和施工组织设计，为改项目编制了目标成本计划。
参加编制的主要人员有项目经理、项目总工、预决算员。
参与人员踏勘了施工现场.召开了编制前的准备会议。
经过工程量复核、工程单价分析、工程量计算对比、综合管理（间接）费用分析等步骤,得出了本工程的目标成本计划指标:直接成本2620万元，间接成本80万元。
问题1：编制项目目标成本计划，还有哪些必要依据？答疑：参考答疑:(1)合同，招投标文件(招标文件，补遗文件、图纸、报价清单;(2)施工组织设计；（3）施工总平面布置图及施工方案；(4)调查的市场价格.问题2：编制项目目标成本计划时，还应有哪些主要人员参加?答疑：参考答疑:人员还有材料员设备员。
问题3：计算本项目上交公司的利润(请用汉宇写出计算式）?答疑：参考答疑：收税金率：3.44%; 3000/ （1+3。
44％）—2620—80=2900.23—2700=200。
23.问题4：应以哪些表式具有描述项目目标成本计划编制的结果？答疑：参考答疑:工程量复核表工程单价分析表两算对比表其他直接成本和间接成本表。
第2题：案例分析题(案例）（本题：5分)。
A单位承建一项污水泵站工程,主体结构采用沉井。
埋深15m,现场地层主要为粉砂土，地下水埋深为4m，采用不水下沉。
泵站的水泵，起重机等设备安装项目分包给B公司。
在施工过程中，随着沉井入土深度增加，井壁侧面阻力不断增加，沉井难以下沉。
项目部采用降低沉井内水位减少浮力的方法。
使沉井下沉，监埋单位发现后予以制止。
A单位将沉井井壁接高2m增加自重. 强度与原沉井混凝土相同,沉并下沉到位后拆除了接高部分.B单位进场施工后.由于没奵安全员.A单位要求B单位安排专人进行安全管理, 但B 单位一直未予安排。
在吊装水泵时发生安全事故。
造成一人重伤。
工程结算时,A单位变更了清单中沉井混凝土工程量，增加了接高部分混凝土的数量, 未获批准。
问题1：A单位降低沉井内水位可能会产生什么后果？沉井内外水位差应是多少？答疑1：参考答疑:造成（涌沙侧斜）沉井壁坍；沉井内水位应比井外高1~2m 。
问题2：简述A单位与B单位在本工程中的安全责任分工。
答疑2：参考答疑:A单位为总包单位。
应对本工程的安全责任负总则，并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任，B单位为分包单位，只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。
问题3：一人重伤属于于什么等级安全事故？A单位与B单位分別承担什么责任?为什么?答疑3：参考答疑：一人重伤属一般事故,A单位为总承包方负次要责任，未能及时制止B单位的不合理行为，B单位负主要责任，因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。
问题4：报出A单位变更井壁混凝土工程量未获批准的原因？答疑4:参考答疑：A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。
应有A单位自己负责.第3题：案例分析题(案例）(本题:4分）。
某排水管道工程采用承插式混凝土管道,管座为180度:地基为湿陷性黄土,工程沿线范围内有一排高压输电线路。
项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽，用起重机下管、安管.安管时管道承口背向施工方向。
开挖正直雨季.为加快施工进度。
机械开挖至槽底高程。
由于控制不当。
局部超挖达 200mm，施工单位自行进行了槽底处理。
管座拖工采用分层浇筑。
施工时,对笫一次施工的平基表面压光、抹面，达到强度后进行二次浇筑。
项目部考虑工期紧。
对已完成的主干管道边回填、边做闭水试验,闭水试验在灌满水后 12h逬行:对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理.问题1：改正下管、安管方案中不符合规范要求的做法。
答疑1：参考答疑：沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽，承口应向施工方向。
问题2：在本工程施工环境条件下，挖土机和起重机安全施工应注意什么？答疑2：参考答疑:挖机应注意：不要超挖底槽预留20cm 土层用人工清除,要注盘槽沟放坡。
放余土时。
应注意槽沟远点。
起重机应注意：斜吊不吊.超载不吊。
管道绑扎不牢不吊.指挥信息不明显不吊,吊物上站人不吊,光线明阴暗下雨时不吊。
问题3：改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处.答疑3：参考答疑：不妥；机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm,人工清理.槽底处埋时应通知监理人员,完毕后验收合格进行下道工序。
问题4:指出管座分层浇筑施工作法中的不妥当之处。
答疑4:参考答疑:笫一次施工的平基表面不应压光，应拉毛以增加摩擦力.问题5:改正项目部闭水试验做法中的错误之处。
答疑5：参考答疑:应先做闭水实验再回填。
闭水实验应在灌满水后24h进行。
对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。
第4题：案例分析题(案例）（本题：5分).某项目部承接一項直径为4.8m的隧道工程，起始里程为DK10+100，终点里程为DK10+868，环宽为1.2m,釆用土压平銜盾构施工。
盾构隧道穿越底层主要为淤泥质黏土和粉砂土.项目施工过程中发生了以下事件：事件一:盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。
加固施工造成工期延误10天，增加费用30万.事件二:盾构侧面下穿一座房屋后。
由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50mm。
穿越后房屋沉降继续发展,项目部采用二次注浆进行控制。
最终房屋出现裂缝，维修费用为40万。
事件三:随着盾构逐渐进入全断面粉砂地层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。
经分析为粉砂流塑性过差引起，项目部对粉砂采取改良措施后继续推进，造成工期延误5天,费用增加25万元, 区间隧道贯通后计算出平均推进速度为8环/天，问题1：事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少。
说明理由。
答疑1:参考答疑：事件一可以索赔;项目部可以索赔的工期10天,费用30万，因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔。
事件二不可以索赔，上述原因是该项目部施工不当造成的,所以不能索赔。
事件三：1、若地质条件符合勘探报告，责由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，不能索赔.2、若地质条件与勘探报告不相符，项目部可以索赔5天工期，25万元费用。
问题2：事件二中二次注浆应采用什么浆液？答疑2：参考答疑:可以采用化学浆液。
问题3：事件三中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性？答疑3：参考答疑：可以采用矿物索（如膨润土泥浆)、界面活性剂（如泡沫）、高吸水性树脂系 ,水溶性高分子系；四类专业可以单独或组合使用.问题4:整个隧道掘进的完成吋间是多少天（写出计算过程）？答疑4：参考答疑：隧道长 868—100=768m， 768/8/1.2=80天。
第5题:案例分析题(案例）(本题:20分）。
某路是城市次要放射线，连接市区和高新技术开发区，为规划城市主干路.规划红线外有多个住宅区,现况路界外有某大学、某国家机关培训中心、部队等单位和村庄.现况路宽12m,机非混行，通行7条公交线路和货车，交通流量大，经常发生堵塞。
现况有一条φ400天然气管线，2条电信，一条D400雨水管线。
该路地质情况：表层为人工堆积层,厚0。
5~2。
0m，主要为杂填土，其中有低液限黏土、粉土填土和房渣土，地下水埋深5m。
土基属于中湿~干燥类型。
路北端有5棵古槐树。
该路改建设计资料：南接公路某环高速路立交，北接某路，全长2400m，沿线与6条道路平交。
在3个主要过街路口设置人行过街天桥.横断面为四幅路，中间隔离带3。
5m，两侧主路为三上三下各宽11。
5m,分隔带各宽4.75m,辅路各宽7m，外侧步道为5m，红线范围60m。
路拱横坡1。
5%,纵坡0。
3%～0。
5%.该路结构为:上面层4cmSMA－13,中面层5cmAC－25，下面层6cmAC－30，基层51cm石灰粉煤灰砂砾，总厚66cm，路基为9%石灰处理土20cm，要求机械化施工。
人行步道结构，防滑彩色方砖，镶嵌0。
5m宽盲道砖.增建D1600雨水管道、D1150污水管道各一条.问题1：该城市主干路施工前应做好哪些现场准备和技术准备？答疑1：参考答疑:（1）现场准备：①应充分注意该路是旧路改造,道路宽从12m增加到60m，需拆迁大量民房、商铺、机关.要以人为本，依据政策、法规办事,做好拆迁居民、单位的动员、安置工作.②根据施工现况，在不影响道路、管道施工以及水、电、热供应方便的地域较宽处搭建施工管理用临时设施(或租借现房）。
③现况交通与改建工程是个矛盾，应合理建好施工便线，做好导行交通方案，管制好交通,做到施工、市民出行两照顾，并要注意施工与交通安全。
（2)技术准备:①应首先充分掌握设计文件（说明、图纸)意图.②保护好现况管线。
该路地下水位低，新雨、污水管线施工要抓紧在雨季前完成,保证沟槽回填量,尤其应注意沥青面层施工季节的安排。
③人行天桥和防滑盲道的设置，体现了人文关怀和交通安全。
路北端5棵古槐树要保护好.以上各点实际是编制施工组织设计（施工方案）前必须考虑的。
④对施工技术人员和工人做好技术交底，讲清设计意图、施工难点和重点以及采取的技术措施。
⑤该路与公路某环高速路相接,又与6条道路平交。
为接顺各路口,不造成积水，并与周围环境景观相协调,整条道路测量放样和重要点位的高程控制很重要。
第6题：案例分析题（案例）（本题:20分）。
某城市主干路道路工程地质条件良好,地下水埋深在12m以下。
施工道路部分通过农田,部分位于现况路上。
为保证路基稳定，必须置换腐殖土,刨除旧路,采用塑性指数10~18的素土填筑.碾压密实。
设计的路面底基层、基层结构是：12%石灰土基底层30cm，石灰粉煤灰砂砾基层40cm。
无机结合料稳定材料不允许现场拌合。
问题1:控制石灰粉煤灰砂砾基层施工质量的要点有哪些？答疑1：参考答疑：（1)石灰粉煤灰砂砾基层是该路的承重层。
根据背景条件，该路的石灰粉煤灰砂砾基层所处的工程条件较理想，重点在该基层自身质量控制.要使材料强度达标，即主干路R7为0.8～1。
1MPa。
首先一个要点应注意基层原材料，应采用符合质量要求的石灰、粉煤灰、砂砾.（2）应注意配合比.必须掌握该材料中的石灰、粉煤灰含量及混合料的最佳含水量和最大干密度等质量要素及相互间的关系.（3)城市道路中的无机结合料稳定材料必须工厂化集中拌合.为保证质量，应注意使用不同原材料均需分开堆放、防雨，严格控制含水量、运输及混合料堆放时间要求.（4）注意摊铺碾压环节。
摊铺时掌握摊铺杜铺系数,碾压时掌握最佳含水量（±1％～±2%）和机型配套、碾压工艺等。
（5)注意养生期控制要求。
（6）注意质量控制全过程的质量检验报告，不要缺项。
第20题：案例分析题(案例)（本题：20分）.某地区雨水工程，施工过程中承包单位为争取工期，未对雨水管加工厂家进行考察，在没有任何手续的情况下私自将该厂家的雨水管用于本工程，最终导致验收不合格.问题1：该工程施工过程中混凝土管材的质量控制存在什么问题?答疑1：参考答疑：施工过程中材料的质量控制应从以下几方面进行考虑：（1）项目经理部是否在质量计划指导下确定合格供应商，并按计划招标采购。
