电力工程总承包合同协议书范本细致
- 格式:docx
- 大小:173.03 KB
- 文档页数:132
2023年度:电力工程施工合同书详细版第一篇:电力工程总则第一章:合同的签订1.1 甲方与乙方确定了各自的权利和义务,经过友好协商,在平等、自愿、公正、诚实信用原则的基础上,达成如下合同。
1.2 本合同的附件包括但不限于(1)工程图纸设计文件;(2)工程量清单;(3)设计变更单;(4)工期计划表;(5)施工组织设计文件。
第二章:合同的履行2.1 本合同的各项工作必须按照《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定进行;乙方必须按照本合同及相应施工图纸、设计文件和技术标准、规范和规程规定,保证工程质量。
2.2 乙方应依据本合同约定完成工程,并且必须按照规定的工期完成验收。
第三章:合同价款3.1 甲乙双方在协商中确定了本合同的总价款为______________(大写)人民币。
3.2 工程进度款的支付方式为______________(填写支付方式),具体支付比例为:(1)第一进度款:______________,支付时间:______________。
(2)第二进度款:______________,支付时间:______________。
(3)第三进度款:______________,支付时间:______________。
(4)第四进度款:______________,支付时间:______________。
第四章:保证责任和违约责任4.1 甲方保证已取得本工程建设所需的有关行政许可文件,并且承担因未能取得有关文件而造成的全部损失和责任。
4.2 乙方承诺按照合同要求完成工程,如有不履行或不完善等问题,由乙方承担所有费用,并赔偿甲方因此遭受到的直接或间接经济损失及影响。
第五章:变更、终止和解释5.1 本合同的任何修改、补充或变更,须经双方书面协商一致,并签署补充协议,适用于本合同之上。
5.2 本合同的解释以及引起争议的一切问题均应由甲乙双方协商解决。
第二篇:施工期限、质量、安全和交付第一章:工期1.1 本工程的工期自______________起,至______________止。
电力工程施工总承包简单的合同电力工程施工总承包简单的合同范本(精选5篇)电力工程施工总承包简单的合同1发包人:(甲方)承包人:(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概总值:1、工程名称:金都花园教育住宅小区。
2、工程地点:原武川县医药公司院内。
3二、承包范围:工程内容中设计图纸内所有土建工程,乙方不得将此工程转包转工,如发现转包,甲方立即终止合同,其损失由乙方承担。
三、合同工期:2009年9月24日开工,2009年10月底竣工,合同工期总日历天数30天。
四、施工方法:甲方院内基本平整后乙方进行施工,在铺设工字砖前,用压道机或装载机来回反复碾压,在用石粉白灰铺设,完工后用细沙填缝清理干净,在施工过程中,乙方按甲方要求进行施工。
五、付款方式:1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的武川县金都花园小区住宅楼,甲方以号单元六层顶给乙方,每平米按1100m2计算。
2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料,每平米为35元,道压每米20元,按铺设的实际面积为准结算。
3、乙方自交工验收后,保质满为6个月,在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。
如有下水井的地方出现下陷乙方不负责维修。
4、工字砖出现大面积断裂,下陷面比较深,乙方不负责维修,甲方扣除乙方工程量5%的质保金(六个月后付清)。
5、甲方有义务向装修用户说明,重车不能压工字砖,如发现用户上重车出现下陷问题,乙方向甲方提出扣除用户装修压金,甲方不为乙方扣除维修金,乙方停止为甲方维修。
六、甲乙双方签定合同后,甲方给乙方售楼合同,乙方有权先售楼房。
七、本合同一式贰份,双方各执一份,双方自签字之日起生效(本合同在合同期满后自动失效)。
发包人:承包人:年月日电力工程施工总承包简单的合同2甲方:_________ 乙方:_________根据要求,必须加快_________的土石方清运速度,甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜,签订如下合同条款:第一条工程承包项目_________土石方清运工程。
电力施工总承包合同电力施工总承包合同范本(精选8篇)随着时间的推移,合同起到的作用越来越大,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编整理的电力施工总承包合同范本(精选8篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
电力施工总承包合同1委托单位:(以下简称甲方)勘测设计单位:(以下简称乙方)一、设计依据:二、勘测设计项目、规模及范围:三、勘测设计主要技术要求:根据国家、电力工业部(含电力规划设计协会)有关电力勘测设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。
四、勘测设计基础资料和外部协议:甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。
科目如下:1、设计委托书,该工程设计范围、最终设计规模以及本期设计规模;2、项目政府相关批文;3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。
五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。
施工期间,乙方有随时到场服务的义务。
竣工验收投运一月后,提交竣工图。
六、设计成果文件份数:乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表:七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表:八、双方责任:1、甲方:(1)按时提供有关设计基础资料,并对资料的可靠性负责。
(2)按本合同规定支付勘测设计费,甲方应根据乙方的设计进度,按时付款给乙方。
(3)维护乙方设计成果,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。
(4)负责安排以及主持办理施工交底会。
(5)参加乙方组织的施工图设计成果审查。
2、乙方:(1)乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算编制的规定要求,进行本项目的勘测设计工作。
按时提供各阶段设计文件及概预算书。
若因甲方原因(如范围有变动、方案更改、未按时审查等)乙方可顺延。
(2)配合进行图纸交底,解决施工过程中有关设计上的问题。
(3)负责向甲方提供安装图及补充的材料,工程安装的预算费用等全套资料。
电力工程承包合同范本(精选14篇)电力工程承包合同范本篇1甲方:乙方:某某公司因生产需要安装 kVA配电变压器台以及架设等级线路km。
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方协商决定,甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议,双方共同遵守。
第一条工程名称:第二条工程地点:第三条工程内容:第四条施工期限:年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时,工期顺延。
第五条合同价款合同价款总额(大写)(人民币),(小写)¥(元。
)第六条付款方式:甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%;工程结束,验收合格送电前结清剩余工程款。
第七条甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作,负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。
若因甲方协调工作未及时处理,而导致乙方的怠工,甲方应承担相应误工费用。
2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。
第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工,服从甲方代表的`监督。
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务,并负责竣工验收等事宜。
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》,依据有关规程要求组织施工。
乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求,以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故,均由乙方自行承担,与甲方无关。
4、乙方承包工程范围内的项目,必须自行组织施工,不得转包、分包,否则甲方有权停止其转、分包施工,由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第九条验收及移交1、工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方,由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。
在验收中发现属乙方施工质量问题,乙方应及时无偿返工处理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。
电力工程承包合同范文甲方:(全称) _________________ 地址:_________ 邮编:_________ 电话:_________法定代表人:______________ 职务:_______________乙方:(全称) _________________ 地址:_________ 邮编:_________ 电话:_________法定代表人:______________ 职务:_______________鉴于甲方拟就______(项目名称)电力工程需要,委托乙方负责自______年月日开始至______年月日止的施工及相关服务事宜。
为明确双方权益,经过友好协商,本合同特订立如下条款:第一条工程内容及标的甲方委托乙方完成的工程内容为_______________工程,具体包括但不限于以下内容:1. 设备供应和安装:乙方负责通过采购、运输等方式提供所需的设备,并按照合同约定进行安装和调试。
2. 施工监理:乙方负责对施工过程进行监理,确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
3. 工程交付:乙方负责完成工程交付,并配合甲方进行验收工作。
4. 维护保养:乙方负责在合同期内对完成的工程进行维护保养,并按照甲方要求提供相关服务。
第二条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为人民币_______元整(大写:_________________元)。
2. 甲方应按照以下方式支付合同价款:(1)首期支付:自合同签订之日起的_____天内,甲方应支付合同价款的____%作为首次支付。
(2)中期支付:乙方完成工程总体进度的______%后,甲方应支付合同价款的____%作为中期支付。
(3)尾款支付:乙方完成工程全部工作后,甲方应支付合同价款的____%作为尾款。
3. 甲方应将支付款项存入乙方指定的银行账户,具体账户信息双方另行协商确定。
第三条工期及延期责任1. 合同工期为______天(月),自工程开始日期起计算。
电力总承包施工合同范本
甲方:(委托方)
地址:
电话:
法定代表人:
乙方:(承包方)
地址:
电话:
法定代表人:
经甲、乙双方协商一致,就乙方承担甲方电力项目的总承包工程事宜,订立本合同,依据《中华人民共和国建设法》及有关规定,特约定如下:
一、项目名称:电力项目总承包工程。
二、工程范围:包括但不限于电力设备的采购、安装、调试、运行维护等工作。
三、工程报价:乙方承包甲方电力项目总承包工程,并提供工程报价如下:
1. 总工程报价:人民币(壹仟万元整)元。
2. 工程进度款:总价的30%作为预付款,验收合格后按工程进度款比例支付。
四、工程周期:本合同自签订之日起生效,工程完成期限为(具体时间)。
五、质量标准:乙方承包的工程项目需符合国家《电力工程施工规范》要求。
六、付款方式:按工程进度支付总工程报价的比例,最后一次支付需完成工程验收后方可
进行。
七、工程变更:如有工程设计变更或工程实施中遇到问题,需由双方协商一致后进行变更。
八、违约责任:任何一方违约需依据法律规定承担相应的法律责任。
九、争议解决:双方如有争议应通过友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或提
起诉讼。
十、其他条款:除本合同约定以外,其他事项另行协商约定。
甲方(委托方)签章:日期:
乙方(承包方)签章:日期:。
电力工程总承包合同协议书电力工程总承包合同协议书甲方(承包方):名称:地址:法定代表人:电话:传真:电子邮件:乙方(发包方):名称:地址:法定代表人:电话:传真:电子邮件:鉴于甲方具备从事电力工程总承包业务的资质和能力,乙方有意委托甲方进行电力工程总承包项目的设计、采购、施工、安装、调试、验收等工作。
双方经协商一致,达成如下协议:第一条乙方授予甲方完成以下电力工程项目(以下简称“项目”)的总承包业务:(1)项目名称:(2)项目地点:(3)项目内容:第二条本协议的期限为____年(以甲方正式接到乙方承包的电力工程项目的时间为起始时间),若乙方提出延期申请,应在期限到期前书面通知甲方并经双方协商一致后签订书面延期协议。
第三条甲方承担的责任与义务:(1)依照现行法律法规和国家有关电力工程规定的要求,完成电力工程总承包项目的设计、采购、施工、安装、调试、验收等工作;(2)按照合同约定的要求交付电力工程项目并保证工程质量符合已双方协商确定的要求和标准;(3)严格按照工程进度表要求进行电力工程项目的施工、调试等工作,完成各项工作所需的必备条件和资料的准备工作;(4)遵守现行法律法规和国家有关电力工程规定的要求执行本协议,确保电力工程项目符合技术安全标准和质量要求;(5)保证电力工程项目的保密性,不得泄露、转移、窝藏与电力工程项目有关的保密信息;(6)在电力工程项目交付后,在一年保修期内,为项目的设备、材料等提供维修和技术支持。
第四条乙方承担的责任和义务:(1)按合同要求向甲方提供项目招标有关资料和技术文件;(2)向甲方提供项目施工方案、设计图纸、施工文件、工程材料等必要的技术及现场支持;(3)协助甲方完成项目施工、调试及验收,提供相关场地、资料、工人及设备等必要的协助。
第五条合同款项:(1)本项目总承包价为:人民币____万元/元(大写:_____________);(2)甲方可按项目进度要求提出工程进度款项支付申请,乙方应按时支付;(3)双方约定的电力工程项目总承包价中包含所有的人力、材料、设备、机械、工具、运输、包装、运费、税金以及各项相关成本,不另行收取任何费用。
电力工程总承包合同范本第1篇甲方:乙方:依照《_合同法》有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下:一、甲方委托给乙方的工程项目和内容:1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求:1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配2、乙方采购所有电气设备和原料,应从国家定点厂家采购,并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算:1、工程款结算按<浙江省建设安装定额2003版、预算管理制度及规定>执行。
2、工程预算款总计:102496元;(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)3、本工程款分2次结清,其中:(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元) (2) 、工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收:1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等),并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在______年______月______日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失,由乙方自负。
5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
合同未尽事宜,双方协商解决。
合同双方代表签字盖章后生效。
合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)代表:代表:开户行:帐号:签订日期:______年______月______日电力工程总承包合同范本第2篇甲方(全称):__________________乙方(全称):__________________依照《_合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。
电力工程总承包合作协议范本甲方:___________乙方:___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将电力工程总承包给乙方施工的事宜,经友好协商,达成以下合作协议:一、工程概况1.1 工程名称:___________电力工程1.2 工程地点:___________1.3 工程内容:包括但不限于电力工程的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全过程或若干阶段。
1.4 工程规模:___________1.5 工程投资估算:___________二、合作方式2.1 甲方作为电力工程的总承包方,对工程的质量、工期、造价等向业主负责。
2.2 甲方可以将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业,分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责。
2.3 乙方作为甲方指定的分包方,同意接受甲方的委托,承担电力工程的施工任务。
三、合同价格3.1 双方确认,本工程的合同总价为人民币(大写):___________元整(小写):___________元。
3.2 合同价格包括工程的所有材料、设备、人工、施工机具等的费用,以及合同约定的税费等。
3.3 合同价格采取固定价格方式,除非双方另有约定,否则合同总价不作调整。
四、付款方式4.1 甲方按照工程进度,分阶段向乙方支付工程款。
具体支付比例和时间由双方在补充协议中约定。
4.2 乙方在收到甲方支付的工程款后,应向甲方提供相应的发票。
五、工程质量5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证工程的质量。
5.2 乙方应承担因工程质量问题导致的返工、维修、拆除等一切费用。
六、工期6.1 乙方应按照甲方确定的工程进度计划,保证工程按时完成。
6.2 乙方应承担因工期延误导致的违约责任。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本协议的约定,如一方违约,应承担违约责任。
电力总包合同范本《电力总包合同》甲方(发包方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(承包方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方拟对[具体项目名称]的电力工程进行总包,乙方具备相应的资质和能力,双方经友好协商达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:(详细描述电力工程的各项工作内容)二、工程承包范围乙方承担本工程的[具体承包范围,如设计、施工、设备采购等]。
三、合同工期开工日期:[具体日期]竣工日期:[具体日期]四、质量标准达到[具体质量标准要求]。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
2. 支付方式:[明确具体的付款节点和金额比例]。
六、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 提供工程所需的相关资料和条件。
2. 按合同约定支付工程款。
3. 对工程进度和质量进行监督检查。
(二)乙方的权利和义务1. 按照合同要求完成工程任务。
2. 确保工程质量和安全。
3. 接受甲方的监督和管理。
七、工程变更任何工程变更需经双方书面同意,并明确变更后的价款和工期调整。
八、工程验收1. 工程竣工后,乙方应及时提交验收申请。
2. 甲方应在收到申请后[具体天数]内组织验收。
3. 验收合格后,双方应签署验收报告。
九、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求完成工程或工程质量不符合标准,应承担违约责任。
十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他条款1. [其他需要约定的事项]。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________日期:____________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________日期:____________________。
电力工程总承包合同协议书范本细致文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089工程总承包合同工程编号:项目名称:建设地点:合同编号:发包人:承包人:2016年 06月日目录第一部分合同协议书发包人(全称): (以下简称:发包人)承包人(全称):(以下简称:承包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他相关法律、法规和规章,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协调一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:详见《技术协议书》。
资金来源:自有资金。
二、工程总承包范围详见《技术协议书》。
三、总承包方式及主要内容1、承包方式总承包:____________公司有独立法人资格,对本项目组进行承包。
负责工程设计、技术服务、建筑、安装及调试,负责设备材料成套供货,对实施范围内的承包方义务和责任负责任。
承包人对合同范围内的工程负责:工程设计、设备、材料供货、施工、调试、试运行、理论培训全过程EPC总承包。
2、总承包主要内容:详见《技术协议书》技术附件2。
四、总承包的主要原则:1、承包人必须采用先进、成熟、实用的工艺技术,使工程技术经济指标及装备水平达到同行业先进水平,具体条款及要求详见技术文件。
2、工程设计承包人所提供的设计文件应满足国家设计规范及合同要求并经发包人同意后方可实施。
3、进度控制双方应分别指定专人对项目实施的全过程的进度进行控制。
主要进度节点:初步设计完成、桩基开工、锅炉安装开工、首台锅炉水压试验、首次并网发电、72小时试运行。
工期考核节点为:首次并网发电。
4、质量控制承包人应指派专人对项目实施的全过程的质量进行控制。
发包人对承包人施工质量有监督权力,工程质量满足本协议书第六条的要求。
5、费用控制承包人对项目实施的全过程的费用进行控制,并对合同总价负责。
6、考核及竣工验收按照本合同的要求考核及竣工验收。
7、违约责任承包人违约工期:按本合同确定的工期,如发包人责任造成的工期拖期,工期顺延。
如因承包人责任造成的工期拖期,工期延误10日以上(自第11日起),每10天按所延误部分价值的%承担逾期违约金。
工期违约金最高不超过合同总价的2%。
质量:由于承包人原因的工程质量有缺陷,由承包人负责无偿修理和返工。
由于承包人的原因,性能考核未达到考核指标要求,承包人应维修直至到达性能考核值,所产生的费用由承包人负责。
经过2次整改仍未达到,根据性能测试的结果,按以下条例进行赔偿:(1)当实际平均发电功率在性能保证值(发电功率)的基础上±3%偏差内,视为达标;(2)当实际平均发电功率低于性能保证值的3%时,每再降低1%罚款合同总价的%;本合同项下承包人违约及赔偿金累计不超过合同总价的5%。
违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
发包人违约如果由于发包人责任造成的工期拖期,发包人应按每拖延10日以上(自第11日起), 每10天按总承包费用的%计算支付承包人相应费用并顺延工期,并不得低于因其违约导致承包人实际增加的费用。
如果发包人未能按合同约定的支付时限和金额支付给承包人合同款项,发包人应按未付款额银行同期贷款利率承担到期日后的利息;如延期付款对工程进度造成影响,则合同工期进行顺延调整。
五、总承包工期本工程总工期为合同生效后个月。
考核进度的工期为首次并网发电日期。
发包人负责的工期进度:1.详勘报告在受到承包人详勘任务书后15天内提供;2.锅炉桩基及锅炉基础在收到承包人锅炉桩基施工图电子版后45天内交安装。
六、工程质量等级:合格。
七、工程质量标准:国家及行业现行质量验收检验评定标准(见《技术协议书》)。
八、合同总价及支付方式合同总价金额:万元(人民币万元整)合同总价组成:1、建筑安装费:万元2、设备费:万元(其中运输费:万元)3、设计费:万元4、技术服务费:万元上述费用均含各种税费。
合同价款支付方式:见本合同第三部分专用条款第14条。
九、组成合同的文件及解释顺序如下:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、本合同《技术协议书》、工程进度计划附件5、标准、规范及有关技术文件6、图纸及工程量清单双方有关总承包工程的洽谈、变更等书面协议或文件经双方授权代表签字确认视为本合同的组成部分。
十、本协议书中有关词语含义与本合同的合同条件第二部分《合同通用条款》分别赋予它的定义相同。
十一、承包人向发包人承诺按照合同约定的总承包范围和承包方式进行设计、设备材料供货、施工、竣工并在质量保证期内承担工程质量保证责任。
质保期间内,如发生质量问题,承包人应派人修理,否则,发包人可委托其他单位或人员修理。
因承包人原因造成返修的费用,发包人在质保金内扣除,不足部分由承包人交付。
十二、知识产权与信息保密由承包人(或以其名义)编制和提供的承包人文件及其他设计文件,其版权和其他知识产权归承包人所有,未经承包人同意,发包人(或以其名义)不得在本合同工程以外,为其他目的使用、复制由承包人(或以其名义)编制和提供的承包人文件和其他设计文件,或将其传送给第三方。
由发包人(或以其名义)编制和提供的发包人要求以及其他文件,其版权和其他知识产权应归发包人所有,承包人因合同的目的,可复制、使用和传送上述文件.除合同需要外,未经发包人同意,承包人不得将其传送给第三方。
双方对在订立和履行合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。
任何一方违反本条规定给另一方造成损失的,承担损害赔偿责任。
十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十四、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章、预付款到帐之日起生效。
在本合同的其他组成文件中,如其内容与本协议内容发生矛盾时,以本协议书内容为准。
本合同专用条款与通用条款发生矛盾时,以专用条款为准。
本合同双方发生争议,发包人与承包人及时协商解决。
协商不成时,双方当事人同意由项目所在地仲裁委员会仲裁。
本合同正本一式2份,双方各执1份,合同副本一式8份,发包人执6份,承包人执2份。
签字页:发包人: (公章)承包人: (公章)代表签字:代表签字:地址:地址:电话:电话:传真:传真:邮政编码:邮政编码:开户银行:开户银行:帐号:帐号:税号:税号:第二部分通用条款第1条一般规定定义与解释通用条款,指根据法律、行政法规的规定,合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。
专用条款,指根据工程总承包项目的实际,对通用条款进行补充、修改和完善,并同意共同遵守的条款。
工程总承包,指承包人受发包人委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。
发包人,指在合同协议书中约定的,被称为发包人的当事人,包括其合法继承人和经许可的受让人。
承包人,指在合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人,包括其合法继承人。
分包人,指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的,并具有相应资格的法人或其他组织。
发包人代表,指发包人指定的履行本合同的代表。
监理人,指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
工程总监,指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
项目经理,指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
永久性工程,指承包人根据合同约定,进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
单项工程,指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元,是永久性工程的组成部分。
临时性工程,指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷,在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物,不构成永久性工程实体的工程。
现场或场地,指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
项目基础资料,指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质)、协议(燃料、水、电、气、运输)和有关数据等,设计所须的基础资料。
现场障碍资料,指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。
设计阶段,指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。
工程物资,设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件,及竣工后试验所需的材料等。
施工,指承包人把设计文件转化为工程的过程,包括土建、安装和竣工试验等作业。
竣工试验,指工程的土建、安装完工后,工程或(和)单项工程被发包人接收前由承包商负责进行的试验。
施工竣工,指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装,并通过竣工试验。
工程接收,指工程或(和)单项工程通过竣工试验后,为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备,由承包人与发包人进行工程交接,并由发包人颁发接收证书的过程。
竣工后试验,指工程被发包人接收后,按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。
试运行考核,指根据合同约定,在工程完成竣工试验后,由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
考核验收证书,指试运行考核的全部试验完成并被验收后,由发包人签发的验收证书。
工程竣工验收,指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复,并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料,由发包人组织的工程结算与验收。
项目进度计划,指自合同生效之日起,按合同约定的工程全部实施阶段(包括:设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的)或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。
施工开工日期,指合同协议书中约定的,承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
竣工日期,指合同协议书中约定的,由承包人完成工程施工(含竣工试验)的绝对日期或相对日期,包括按合同约定的任何延长日期。
变更,指发包人书面通知或书面批准的,对工程所作的任何更改。
合同价格,指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和服务等工作的价款。
合同价格调整,指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
合同总价,指根据合同约定,经调整后的合同价格。
预付款,是指根据合同约定,由发包人预先支付给承包人的款项。
工程进度款,指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件,分期向承包人支付的设计、采购和施工的进度款,及竣工后试验的服务费等款项。
工程质量保修责任书,指依据有关质量保修的法律规定,发包人与承包人签订的质量保修责任书。