合同管理考核题
- 格式:doc
- 大小:63.50 KB
- 文档页数:16
工程合同管理期末题库一、选择题部分1. 工程合同管理中,下列哪项不是合同的基本要素?A. 合同主体 . 合同标的 C. 合同履行期限 D. 合同签订地点答案:D。
解析:合同的基本要素主要包括合同的主体、标的和履行期限,而合同签订地点并不是基本要素之一。
2. 在工程合同中,变更指令通常由谁发出?A. 项目经理 . 监理工程师 C. 业主代表 D. 设计单位答案:。
解析:在大多数工程项目中,监理工程师负责现场的日常管理和监督,因此变更指令通常由监理工程师发出。
二、填空题部分1. 工程合同的__________是指合同双方对工程质量、工期和费用等方面的共同期望。
答案:目标。
解析:工程合同的目标是双方共同追求的结果,它涉及到工程质量、工期和费用等多个方面。
2. 在合同管理过程中,风险管理的主要目的是识别潜在的风险,评估风险的__________和__________,并制定相应的应对措施。
答案:可能性,影响。
解析:风险管理的核心在于评估风险发生的可能性及其可能带来的影响,以便及时采取措施降低风险。
三、判断题部分1. 所有的工程变更都必须经过书面形式确认。
答案:正确。
解析:书面形式的确认有助于确保双方对变更的内容有明确的共识,避免后续的纠纷。
2. 工程合同中的索赔通常只涉及费用的增加。
答案:错误。
解析:工程合同中的索赔不仅可能涉及费用的增加,还可能涉及工期的延长、质量的改善等多方面。
四、简答题部分1. 请简述工程合同管理中变更控制的一般流程。
答案:变更控制的一般流程包括变更的提出、评估、批准、实施和记录。
变更请求应由相关方提出并详细说明变更的内容和理由;项目管理团队需要评估变更的影响,包括成本、时间和资源等方面;根据评估结果,由有权决策的人员或机构批准变更;实施变更并确保所有相关人员了解变更内容;详细记录变更过程和结果,以备后续参考。
2. 描述在工程合同管理中如何处理索赔问题。
答案:处理索赔问题首先需要对索赔的原因进行调查和分析,确定索赔的合理性和有效性。
合同管理考题
合同管理是企业运营中至关重要的一环,涉及到各种合同类型
和法律条款。
以下是一些合同管理考题范本,可供参考:
1. 什么是合同管理?它在企业中的作用是什么?
2. 合同管理的主要原则有哪些?请列举并解释其中的一些原则。
3. 在合同管理中,常见的合同类型有哪些?它们各自的特点和
适用范围是什么?
4. 在起草合同时,有哪些法律条款是必须包含的?请列举并解
释其中的一些条款。
5. 当合同出现纠纷时,如何进行合同管理并解决纠纷?请提供
一些解决纠纷的建议和方法。
6. 合同管理中的风险管理是什么?如何进行合同管理中的风险
评估和控制?
7. 在合同管理中,如何确保合同的合法性和有效性?请提供一些确保合同合法性和有效性的建议和方法。
以上考题仅供参考,实际情况可能会根据具体的合同类型和企业需求而有所不同。
如果您需要定制化的合同范本或有其他合同管理方面的问题,欢迎随时与我联系,我会竭诚为您提供帮助。
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中,变更令通常由谁发出?A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项?A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署,任何情况下都不得更改。
(错)(2) 在工程合同管理中,风险管理是一个重要的环节。
(对)3. 填空题(1) 在工程合同中,__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中,由于地质条件不符合预期,导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求,要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围,不同意调整合同价款。
请问在这种情况下,应如何妥善处理这一变更请求?参考答案:1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节,是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下,首先应由监理工程师对变更请求进行评估,确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是,则应根据合同条款和相关法律规定,合理确定增加的工程量和相应的成本,经双方协商一致后,签订书面的变更协议,明确增加的工程款支付方式和时间。
2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共45题)1、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位【答案】 A2、根据《标准施工招标文件》,下列评审工作中,不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】 D3、采购境外货物时,由卖方负责与承运人签订运输协议,并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.CIP 价D.FCA 价【答案】 C4、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为7 个,而资格审查文件规定的数量为9 个,则()。
A.不需要评分,选其中前3 名通过资格审查B.需要进行评分,7 家均通过资格审查C.不需要进行评分,7 家均通过资格审查D.需重新进行资格审查【答案】 C5、在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.投标人在投标有效期内撤销投标B.中标人无正当理由拒绝签订合同C.投标人没有通过资格预审D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】 C6、NEC合同文本是由()编制的。
A.国际咨询工程师联合会B.英国土木工程师学会C.美国建筑师学会D.我国建筑工程学会【答案】 B7、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法,不正确的是()。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外,其他工作不得分包D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】 B8、关于签发最终结清证书的表述中,不正确的是()。
A.监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见,监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】 B9、在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】 A10、关于分包的说法错误的是()。
有关于工程合同管理试题7篇篇1一、单项选择题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)请在下列选择题中,选择一个最适合的答案。
1. 合同法的基本原则是什么?A. 公平公正原则B. 意思自治原则C. 诚实信用原则D. 以上都是。
答案:D2. 工程合同的主要类型包括哪些?A. 建筑工程合同、设计合同、采购合同B. 施工合同、采购合同、分包合同C. 咨询合同、施工合同、管理合同D. 以上都是。
答案:D二、多项选择题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)以下选择题至少有两个选项是正确的,请选出所有正确选项。
1. 关于工程合同的变更,以下哪些说法是正确的?A. 变更必须经过双方协商一致B. 变更可以口头形式进行C. 变更可能影响合同的履行期限和费用D. 变更必须书面记录并签字确认。
答案:A C D2. 工程合同的履行过程中,哪些情况属于违约行为?A. 未按照合同约定完成工程B. 工程存在质量问题C. 未按约定支付工程款D. 因不可抗力因素未能履行合同。
答案:A B C三、简答题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)请简要回答下列问题。
1. 工程合同管理的重要性是什么?答:工程合同管理的重要性在于保障工程项目的顺利进行,规范各方的权利和义务,预防和减少纠纷的发生,保护合同当事人的合法权益,确保工程质量和安全。
同时,合同管理也是工程项目成本控制和风险管理的重要手段。
2. 工程合同的履行过程中,应注意哪些问题?答:在工程合同的履行过程中,应注意以下问题:首先,双方应严格遵守合同约定,确保工程质量和进度;其次,应妥善保管与合同相关的文件和资料;再次,注意合同的变更和履行情况的记录;最后,及时沟通协调,处理合同履行过程中的问题和纠纷。
四、案例分析题(共XX道小题,每题XX分,共XX分)请结合实际情况分析下列案例。
某工程项目中,甲方与乙方签订了施工合同,约定工程期限为一年。
在合同履行过程中,由于政策调整等原因导致工程进度受阻,工期延误。
合同管理试题及答案之一一、单项选择题(每小题1分,共10分)1、建设工程合同纠纷的仲裁由()的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的()A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由()三要素所构成。
A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法,()是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至()止。
A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方( )A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于()签订的合同。
A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( )A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定,组成仲裁庭的仲裁员由()A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后()内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天二、多选题(每小题2~4个答案,每题1分,共40分)1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下列确定方法的表述,正确的是( )A 给付货币的,在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的,在不动产所在地履行C 交付动产的,在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行2、《合同法》规定,合同权利、义务终止,不影响合同中()的效力。
2023年上海市监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》,适用于工期不超过()个月,且技术相对简单的小型项目。
A.6B.12C.18D.242.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图3.某工程施工合同约定,土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由,未通知监理人到场检查,自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验,经随机抽检,填筑质量符合合同要求,由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同4.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是( )。
A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人6.根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.21D.287.根据《标准设备采购招标文件》,由于买方原因,合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标,买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书8.关于合同法律关系的说法,正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭9.根据《招标投标法》,招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构10.招标项目设有标底的,标底应当( 在)时公布。
一、选择题1.根据《标准施工招标文件》,施工合同履约担保应采用的形式是():A.保证金B.银行保函C.保险D.第三方保证合同2.在建设工程施工合同中,若合同当事人一方明确表示不履行合同义务,守约方可以要求其承担违约责任的起始时间是():A.守约方履行其合同贷款支付义务之后B.合同履行期限届满之后C.守约方全部合同义务履行完成之后D.一方明确表示不履行合同义务之后3.资格预审和资格后审的主要区别在于():A.审查的对象不同B.审查的标准不同C.审查的内容不同D.审查的时间不同4.根据《标准设计施工总承包招标文件》,发包人对承包人的设计文件审查的期限为():A.7天B.14天C.21天D.28天5.下列关于施工合同计价方式的说法,正确的是():A.固定总价合同适用于工程量变化较大的工程B.可调单价合同适用于工程量明确的工程C.成本加酬金合同有利于发包人控制投资D.单价合同适用于施工内容尚不明确的工程6.建设工程材料和设备的采购方式中,不包括():A.询价选择供货商B.直接向供货商订购C.协商谈判D.招标选择供货商7.最低评标价法是以()为基数,考量其他因素形成评审价格的方法:A.市场价B.标底价C.投标预估价D.投标报价8.在施工招标中,履约担保的金额一般不得超过中标项目合同金额的():A.5%B.10%C.15%D.20%9.下列关于施工合同索赔的说法,错误的是():A.索赔是合同一方对另一方的违约行为提出的赔偿要求B.索赔必须以合同为依据,且符合合同约定的索赔程序C.索赔的金额必须准确计算,并附有相应的证明材料D.索赔只能由承包人向发包人提出10.根据《民法典》合同编,合同无效或被撤销后,因该合同取得的财产应():A.返还给合同当事人B.归国家所有C.返还给合同相对人D.予以收缴。
一、单选题(共30题,每题2分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A)确认无效。
A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位2.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B)的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产3.合同法律关系内容包括( B)。
A.行为B.权利C.当事人D.智力成果4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B)承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( D)。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,(A )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A. 10B. 10.5C. 11D. 11.58.合同生效应当具备的条件不包括(D )。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式9.在施工合同中,项目经理是( B)授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( C)撤销。
A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会11.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用(A )确定价款。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准12.设计合同正常履行情况下,应在(D )时终止合同。
A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收13.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由(B )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同14.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是( C)。
A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权15.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( C)。
A.定金B.留置C.抵押D.质押16.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位(A )。
A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任17.下列可以构成一个有效的承诺是(B )。
A.承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺18.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由( A)组织试车。
A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人19.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。
施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。
则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A)个月。
A. 19B. 19.5C. 21D. 21.520.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是(C )。
A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系21.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失22.下列哪些财产可以抵押( C)。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产23.某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用(D )合同。
A.可调价的总价B.不可调价的总价C.单价D.成本加酬金24.承包人负责采购的材料和设备,应(C )。
A.发包人负责检验试验,费用发包人承担B.发包人负责检验试验,费用承包人承担C.承包人负责检验试验,费用承包人承担D.承包人负责检验试验,费用发包人承担25.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是(A )。
A.标的B.数量C.质量D.价款26. FIDIC施工合同条件规定,用从( D)之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书27.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,( A)推迟开工日期。
A.工程师应以书面形式通知承包人B.应当经过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准28.为了正确区分合同风险的责任归属,FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( C)。
A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第28天D.承包商接到中标通知书日29.施工合同文本规定,承包人有权(D )。
A.自主决定分包所承包的部分工程B.自主决定分包和转让所承担的工程C.经发包人同意转包所承担的工程D.经发包人同意分包所承担的部分工程30.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( C)。
A.定金B.留置C.抵押D.质押二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分。
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
)1. FIDIC《施工合同条件》规定,对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(AC )。
A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失2.索赔按目的划分包括( CE)。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔3.指定分包商的特点主要表现为(ACD )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约4.施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就( ABD)情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作5.合同法律关系由(ABE )等要素构成。
A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容6.工程建设合同是( AC)合同。
A.主合同B.从合同C.诺成性合同D.实践性合同E.无偿合同7.《建设工程施工合同文本》的附件包括(CE )等。
A.协议书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表8.债权人可以留置的合同限于(BCD )合同。
A.建设工程B.保管C.运输D.加工承揽E.买卖9.在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括(BCE )。
A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会10.在下列几种情形中,(DE )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的11.无效建设工程合同的确认权归( BC)。
A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位12.在下列几种情形中,(DE )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的13.分包商应立即执行的变更指令包括( DE)的书面指令。
A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布14.下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( BE)。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人15.在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( BCE)情形之一时,可以行使抗辩权。
A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同履行的准备不充分E.丧失商业信誉三、问简答(共2题,每题5分,共10分)1.为什么我国合同法对合同形式采用不要式原则?答: 合同法颁布前,我国有关法律对合同形式的要求是以要式为原则的。
而合同法规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式或者当事人约定采用书面形式,应当采用书面形式。
我国合同法在一般情况下对合同形式并无要求,只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下要求采用书面形式。
可以认为,合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的。
当然,这种合同形式的不要式原则并不排除对于一些特殊的合同,法律要求应当采用规定的形式(这种规定形式往往是书面形式),比如建设工程合同。