商品房团购协议书

商品房团购协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（团购组织者）：_____________________鉴于甲方为合法注册成立的房地产开发企业，拥有位于_______市_______区_______路_______号的商品房开发项目（以下简称“项目”），并愿意以优惠价格向乙方组织的团购成员出售部分商品房；乙方为合法注册成立的团购组织，拥有组织团购成员购买商品房的能力，现双方就乙方组织的团购成员购买甲方商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条团购商品房1.1 甲方同意向乙方组织的团购成员出售位于_______市_______区_______路_______号的商品房，具体房号、面积、价格等信息详见附件一《团购商品房明细表》。

1.2 乙方负责组织团购成员，并确保团购成员具备购买商品房的资格和条件。

第二条团购价格及优惠2.1 甲方同意按照附件一《团购商品房明细表》中列明的价格向乙方组织的团购成员出售商品房，该价格为团购优惠价格。

2.2 团购优惠价格自本协议签订之日起至_______年_______月_______日有效，逾期未成交的，甲方有权调整价格。

第三条付款方式3.1 乙方组织的团购成员应在签订《商品房买卖合同》时支付不低于总房款_______%的首付款。

3.2 剩余房款由乙方组织的团购成员通过银行按揭贷款或其他甲方认可的方式支付。

第四条交房标准及时间4.1 甲方承诺按照国家及地方相关法律法规规定及《商品房买卖合同》约定的标准交付商品房。

4.2 甲方预计交房时间为_______年_______月_______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。

第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付商品房，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期交房违约金，违约金按照团购成员已支付房款的_______%计算。

5.2 如乙方组织的团购成员未按约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按照未支付房款的_______%计算。

甲方：（房地产开发企业名称）乙方：（团购代表或购房者代表）鉴于：1. 甲方作为房地产开发企业，依法取得了相关土地使用权及开发资质，拥有合法的商品房开发项目。

2. 乙方代表一定数量的购房者，愿意参加甲方组织的商品房团购活动。

3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条协议标的1. 甲方承诺在本次团购活动中，向乙方提供位于（项目地址）的商品房，具体包括（房屋类型、户型、建筑面积等）。

2. 乙方承诺将组织一定数量的购房者参加团购活动，并按照本协议约定的时间和方式完成购房。

第二条价格及优惠1. 甲方承诺本次团购活动中的商品房销售价格（具体价格），该价格包含税费，不包含其他附加费用。

2. 甲方承诺给予乙方购房者以下优惠措施：- 一次性付款折扣；- 按揭付款优惠利率；- 其他可能的优惠政策。

第三条购房流程1. 乙方在团购活动期间，需向甲方提供购房者名单及身份证复印件等必要材料。

2. 甲方在收到乙方提供的购房者名单后，将通知购房者进行实地看房、选房。

3. 购房者选房后，需在规定时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，并按照合同约定支付定金或首付款。

4. 甲方在购房者支付定金或首付款后，将办理相关购房手续。

第四条付款方式1. 购房者可选择一次性付款或按揭付款方式购房。

2. 一次性付款的购房者，需在签订《商品房买卖合同》后立即支付全部房款。

3. 按揭付款的购房者，需按照合同约定支付首付款及后续月供。

第五条甲方承诺1. 甲方保证所售商品房符合国家有关法律法规及国家标准，不存在任何权利瑕疵。

2. 甲方保证所提供的商品房质量合格，如有质量问题，将按照国家有关法律法规进行处理。

3. 甲方保证按照合同约定的时间交付商品房，并协助购房者办理产权过户手续。

第六条乙方承诺1. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式组织购房者参加团购活动。

2. 乙方承诺如实向购房者提供甲方提供的商品房信息，并对购房者进行必要的解释和说明。

商品房团购协议书商品房团购协议书1甲方：—地址：乙方：—住址：身份证号：—联系电话：—欢迎您参加住宅1期团购活动，为了让您得到本项目住宅1期的优先选购权，请您先仔细阅读《—住宅1期团购协议书》及现场团购公告，在平等、自愿、互惠的基础上，买卖双方特签署本认筹意向书。

第一条：乙方自愿参加甲方组织的团购活动，自愿缴纳人民币—万元整（￥元）以作为认购该项目住宅1期的团购诚意金。

第二条：乙方自愿参与甲方开发的—指定住宅1期产品的团购活动，相关优惠及权益如下：认筹客户在签订《认购协议书》后，按照客户选取房源，享受对应房源一口价优惠。

第三条：每份认筹协议书仅限认购壹套住宅，认筹成功的客户在未签署正式《认购协议书》前不得自行办理转名手续或将本意向书的`权益转让。

第四条：签订本意向书当日，甲方应对乙方缴纳的团购诚意金开具收款凭证及本意向书壹份。

乙方缴纳的团购诚意金在双方签订正式认购协议书后，将直接转为乙方的认购金。

第五条：由于认筹客户自身原因，造成认购选房当日未能参加选房活动的，将视为自动放弃其所享有的相关优惠及权益。

第六条：开盘选房当日未成功选房的团购客户，我公司将于认购选房日起10天后全额退还团购客户所缴纳的诚意金。

第七条：本项目具体开盘时间，将以客户所提供的如电话等联系方式提前告知客户。

第八条：本意向书一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。

第九条：本次活动最终解释权归—所有。

甲方：（签章）乙方（签章）：签约时间：—年—月—日签约时间：—年—月—日一联：存根（白）二联：客户（蓝）三联：记帐（红）商品房团购协议书2出售方：（以下简称甲方）团购方：（以下简称乙方）第一条合同原则为充分保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商一致，就乙方意向购买甲方龙湖街项目商品房一事达成如下事宜。

第二条甲方承诺1、甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的土地符合商品房住宅建设用地要求，并具有商品房开发资质；2、甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全，且该块土地不存在任何债务、瑕疵；3、甲方保证所委托的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。

最新版商品房团购协议书范本合同编号：__________商品房团购协议书甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________一、商品房基本信息1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋坐落：__________1.4 房屋结构：__________1.5 房屋面积：__________1.6 房屋户型：__________1.7 装修情况：__________1.8 土地使用权性质：__________1.9 房屋使用权性质：__________二、团购价格及优惠2.1 团购房价：__________2.2 付款方式：__________2.3 优惠条款：__________三、商品房交付及办理手续3.1 交付时间：__________3.2 交付条件：__________3.3 办理产权登记：__________3.4 办理入住手续：__________四、甲方权利与义务4.1 甲方权利：__________4.2 甲方义务：__________五、乙方权利与义务5.1 乙方权利：__________5.2 乙方义务：__________六、违约责任6.1 甲方违约：__________6.2 乙方违约：__________七、争议解决7.1 争议解决方式：__________7.2 争议管辖法院：__________八、其他约定8.1 配套设施：__________8.2 物业管理：__________8.3 公共部位：__________8.4 装修限制：__________8.5 合同的变更、解除和终止：__________九、合同的生效、修改和解除9.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2 本协议的修改和解除必须经甲乙双方协商一致，并书面确认。

十、合同附件10.1 商品房买卖合同10.2 商品房团购协议书附件甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________签订日期：__________签订地点：__________________________________甲方（买方）盖章：________________________乙方（卖方）盖章：________________________甲方（买方）代表（签字）：________________________乙方（卖方）代表（签字）：________________________合同编号：__________最新版商品房团购协议书范本多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方指定团购日期：甲方应确定团购的具体日期，并在协议中明确。

商品房团购协议一、背景与目的为了促进商品房销售，满足购房者的需求，特制定本商品房团购协议。

本协议旨在规范团购活动的程序、权益分配、付款方式等相关事项，确保购房者和开发商之间的权益得到保护和落实。

二、协议内容2.1 团购商品房信息•商品房项目名称：•楼盘地址：•开发商：•户型及面积：•总价：2.2 团购活动时间本团购活动的开始时间为【YYYY年MM月DD 日】，结束时间为【YYYY年MM月DD日】。

2.3 活动优惠•团购活动期间，购房者可享受【折扣比例】折的购房价格。

•购房者需一次性付清全款。

2.4 团购定金购房者在活动期间须支付团购定金作为确认购房意向：•定金金额：【具体金额】。

•定金支付时间：购房者确认参与团购后【X】天内。

2.5 最低成团人数本次团购活动需要达到最低成团人数方可生效，最低成团人数为【X】人。

2.6 团购成团时间及条件•团购活动将于【YYYY年MM月DD日】达到最低成团人数后成团。

•若最低成团人数未达到，开发商有权决定是否延期或取消本次团购活动。

•团购成团后，购房者需在【X】天内与开发商签订正式的商品房销售合同并支付剩余购房款项。

2.7 户型优先选择权限团购成功后，按照团购的先后顺序，购房者可优先选择心仪的户型进行购买。

2.8 购房合同•购房者需与开发商签订正式的商品房销售合同。

•购房者需按合同约定时间和方式支付购房款项。

•若购房者违约，开发商有权依法解除合同，并扣除相应违约金。

三、补充条款3.1 其他费用购房者在购房过程中需自行承担以下费用：•产权过户费用•面积测绘费用•不动产登记费用•其他相关税费3.2 解释与争议解决本协议的解释和争议解决均适用法律法规相关规定，并由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.3 协议变更与解除•本协议的变更及解除须经双方书面一致同意。

•若购房者违反本协议的相关条款，开发商有权解除本协议，并扣除定金作为违约金。

商品房团购协议书合同编号：__________商品房团购协议书甲方（开发商）：__________乙方（团购组织）：__________一、团购商品房的基本情况1.1 商品房项目名称：__________1.2 商品房项目地址：__________1.3 商品房总套数：__________1.4 团购商品房套数：__________1.5 商品房备案均价：__________元/平方米1.6 团购优惠折扣：__________二、团购价格及支付方式2.1 团购商品房的价格为每平方米__________元（大写：__________元整），合计总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。

账户名称：__________开户银行：__________银行账号：__________2.3 乙方支付购房款项后，甲方应及时为乙方办理商品房预售合同登记备案手续。

三、商品房交付及质量保证3.1 甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交付时间，将符合国家质量标准及合同约定的商品房交付给乙方。

3.2 甲方承诺所售商品房质量符合国家相关法律法规及合同约定，如出现质量问题，甲方承担相应的维修、更换责任。

四、团购优惠政策4.1 甲方为乙方提供团购优惠政策，包括但不限于价格优惠、装修补贴、车位优惠等。

4.2 具体团购优惠政策详见附件《团购优惠政策明细》。

五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。

5.2 甲方未按约定时间交付商品房的，应按照逾期交付部分房价的____%向乙方支付违约金。

5.3 乙方未按约定时间支付购房款项的，应按照逾期支付部分房价的____%向甲方支付违约金。

六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

房屋团购合同5篇篇1甲方（团购组织方）：__________乙方（购房者）：__________鉴于甲、乙双方就房屋团购事宜，根据平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成以下合同协议：一、团购房屋基本信息1. 房屋位置：具体地址。

2. 房屋数量：本次团购活动共计团购房屋套。

3. 房屋面积：具体面积根据所选房源而定。

4. 房屋价格：团购价格以合同中的价格表为准。

二、团购条件1. 乙方需为符合购房条件的自然人或法人。

2. 乙方应按照甲方的规定时间内完成购房款项的支付。

3. 乙方需遵守甲方制定的团购规则，如有违反，甲方有权取消其团购资格。

三、购房流程1. 乙方选定房源，并与甲方签订《房屋认购书》。

2. 乙方支付定金，定金比例及支付方式按照甲方规定执行。

3. 乙方在规定时间内完成房款支付，并与甲方签订《商品房买卖合同》。

4. 甲方协助乙方办理房屋产权证书等相关手续。

四、权利义务1. 甲方有义务提供真实的房源信息，保证房源质量。

2. 甲方有义务为乙方提供优质的购房服务，包括但不限于咨询、合同签订、产权办理等。

3. 乙方应按照约定时间支付购房款项，如有违约，应承担相应违约责任。

4. 乙方在购房过程中应遵守国家相关法律法规及政策规定。

五、违约责任1. 若甲方提供的房源信息不真实或存在质量问题，应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。

2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。

若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应另行赔偿。

3. 若因乙方原因解除本合同，已支付的定金不予退还。

4. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

六、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，可由双方另行协商补充。

协议编号：【】签订日期：【年】年【月】月【日】甲方（以下简称“出卖方”）：名称：【出卖方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【出卖方地址】乙方（以下简称“团购方”）：名称：【团购方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【团购方地址】鉴于：1. 出卖方为【项目名称】的开发建设主体，已依法取得该项目的土地使用权及建设开发资质。

2. 出卖方已按照国家法律法规和政策要求，完成了项目的各项建设手续。

3. 团购方有意向以团购形式购买【项目名称】的商品房。

双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就团购事宜达成如下协议：第一条商品房基本情况1.1 出卖方承诺向团购方提供的商品房位于【项目名称】，具体楼栋、单元、层号、房号等以商品房买卖合同约定为准。

1.2 商品房的具体户型、面积、结构、装修标准等以商品房买卖合同约定为准。

1.3 商品房的销售价格以商品房买卖合同约定为准，团购方同意按照出卖方公布的团购价格购买。

第二条付款方式2.1 团购方应在本协议签订之日起【】日内，向出卖方支付团购保证金【】元人民币，该保证金在团购方与出卖方签订商品房买卖合同时抵作首付款。

2.2 团购方与出卖方签订商品房买卖合同后，应按照合同约定的付款进度支付剩余房款。

第三条出卖方承诺3.1 出卖方承诺所提供的商品房符合国家法律法规和政策要求，项目开发手续齐全，土地权属清晰。

3.2 出卖方承诺按照商品房买卖合同的约定，按期交付符合约定条件的商品房。

3.3 出卖方承诺在商品房交付前，向团购方提供相关的物业管理资料和住宅专项维修资金。

第四条团购方承诺4.1 团购方承诺所购买的商品房仅用于自住，不用于出租、出售等商业用途。

4.2 团购方同意按照出卖方公布的团购价格购买商品房，并接受团购活动的各项规定。

4.3 团购方在团购活动中不得转售、转租或以其他方式将团购资格转让给他人。

第五条违约责任5.1 若出卖方未按约定时间交付商品房，每逾期一日，应向团购方支付【】元人民币的违约金。

商品房团购活动协议书范本甲方（开发商）：____________________乙方（团购组织者）：____________________鉴于甲方为合法注册的房地产开发企业，拥有位于___________________的商品房开发项目，并愿意通过团购活动向乙方提供优惠购房条件；乙方作为团购活动的组织者，负责组织有购房需求的消费者参与团购活动，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方开发的商品房团购活动达成如下协议：第一条团购活动内容1.1 甲方同意在本协议有效期内，向乙方组织的团购参与者提供特定优惠条件，具体优惠条件详见附件一。

1.2 团购活动涉及的商品房范围为甲方开发的位于___________________的商品房项目。

1.3 乙方负责组织并确保团购参与者符合甲方规定的购房资格。

第二条团购参与者资格2.1 团购参与者必须是乙方推荐的自然人或法人，且必须符合甲方规定的购房条件。

2.2 乙方应向甲方提供团购参与者的完整信息，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式等。

第三条团购优惠条件3.1 甲方同意在团购活动期间，向乙方组织的团购参与者提供以下优惠条件：3.1.1 房价优惠：团购参与者可享受甲方提供的特定折扣。

3.1.2 付款方式优惠：团购参与者可选择甲方提供的多种付款方式。

3.1.3 其他优惠：甲方可根据实际情况提供其他优惠条件。

3.2 具体优惠条件及操作流程详见附件一。

第四条团购活动期限4.1 本团购活动自___年___月___日起至___年___月___日止。

4.2 团购活动期限届满后，甲方有权决定是否延长活动期限。

第五条团购参与者权利与义务5.1 团购参与者有权享受甲方提供的团购优惠条件。

5.2 团购参与者应按照甲方规定的流程和要求完成购房手续。

5.3 团购参与者应遵守甲方的购房政策和规定。

第六条团购组织者权利与义务6.1 乙方有权根据本协议组织团购活动。

6.2 乙方应确保团购参与者符合甲方规定的购房资格。

商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。

一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。

2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。

三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。

四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。

甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。