电力设施建设工程合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX电力设施建设：2024年度箱变安装工程合同一本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址第二条工程概述2.1 工程名称：2024年度箱变安装工程2.2 工程地点：具体施工地点2.3 工程内容：详细工程内容描述第三条合同金额与支付方式3.1 合同总金额：具体金额3.2 支付方式：分期支付/一次性支付等3.3 付款条件：付款的具体条件和时间第四条工程进度与交付4.1 工程进度：工程各阶段的时间安排4.2 交付标准：工程交付的具体要求4.3 交付时间：工程交付的具体日期第五条质量保证5.1 工程质量标准：按照国家相关标准执行5.2 质量保证期限：工程交付后一定期限内5.3 质量问题处理：出现质量问题时的处理方式第六条安全责任6.1 安全要求：施工过程中的安全规定6.2 安全事故处理：安全事故发生时的处理方式6.3 安全保障措施：乙方应采取的安全保障措施第七条变更与解除合同7.1 变更条件：合同变更的条件和程序7.2 解除合同条件：合同解除的条件和程序第八条违约责任8.1 违约行为：各方的违约行为描述8.2 违约责任：违约行为应承担的责任第九条争议解决9.1 争议解决方式：协商解决/仲裁/诉讼等9.2 争议解决地点：争议解决的地点第十条合同的生效、变更和终止10.1 合同生效条件：合同生效的具体条件10.2 合同变更程序：合同变更的程序和条件10.3 合同终止条件：合同终止的具体条件第十一条保密条款11.1 保密内容：双方需保密的信息内容11.2 保密期限：保密信息的保护期限第十二条辅助条款12.1 技术支持：技术支持和服务的具体内容12.2 培训：培训的具体安排和内容第十三条其他条款13.1 保险：合同双方应购买的保险类型及要求13.2 环境保护：施工过程中应遵守的环境保护规定13.3 不可抗力：不可抗力的定义和处理方式第十四条合同的附件14.1 附件一：工程设计图纸14.2 附件二：施工方案和施工组织设计14.3 附件三：合同双方资质证明文件14.4 附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方名称：X电力公司甲方地址：省市区路号1.2 乙方名称及地址乙方名称：X建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号1.3 丙方名称及地址丙方名称：X电力设备供应商丙方地址：省市区路号第二条工程概述2.1 工程名称：2024年度箱变安装工程2.2 工程地点：具体施工地点为省市区路号2.3 工程内容：工程内容包括但不限于箱变设备的采购、安装、调试和验收等。

电力改造工程合同范本4篇篇1电力改造工程合同范本甲方（甲方名称）：______________乙方（乙方名称）：______________鉴于甲方拟对其电力设施进行改造工程，现就双方的权利与义务，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目描述1、甲方需对其电力设施进行改造升级工程，包括但不限于变压器、输电线路、电缆线路等设施的改造。

2、乙方承担该项目的改造设计、施工、检测等工作。

二、合同价格及支付方式1、甲方应根据项目的实际情况向乙方支付改造工程的费用，具体金额为______________。

2、甲方应按照以下方式支付费用：（1）项目启动时支付______________%的费用；（2）改造工程完成验收前支付______________%的费用；（3）改造工程完成验收后支付______________%的费用。

三、工期及履约保证1、乙方应在双方签署合同后______________个工作日内开始改造工程，并按照约定工期完成工程。

2、乙方应对改造工程的质量进行保证，确保改造后的电力设施能够正常运行。

3、如因乙方原因导致工程延期或工程质量达不到约定标准，乙方应承担相应的违约责任。

四、风险责任1、在工程施工期间，若因不可抗力导致工程停滞，双方可协商延长工期或解除合同。

2、在工程改造过程中，如发生意外，导致对甲方电力设施造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、保密条款双方应对涉及到的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。

六、争议解决1、双方如对合同履行中出现的争议无法协商解决，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁解决。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上是电力改造工程合同的范本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方在签订合同前审慎考虑各项条款，确保合同的签订能够为双方带来利益和保障。

配套电力设施合同4篇篇1配套电力设施合同一、甲方：身份证明：住址：电话：二、乙方：身份证明：住址：电话：鉴于甲方为XX地区某企业（以下简称甲方），乙方为专业电力设施施工公司（以下简称乙方），双方在平等自愿的基础上，经协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款：一、项目概况1. 甲方委托乙方为其新建配套电力设施，并对整个电力设施工程负责。

2. 电力设施包括但不限于变压器、线缆、配电柜等设备的安装、调试及相关配套工程。

3. 电力设施工程需在XX年XX月XX日前完成，并通过相关部门验收合格。

二、工程款项及支付方式1. 甲方应按照工程进度，分批支付工程款项，总计XXXXX元。

2. 工程款项支付方式：每完成一个阶段工程，甲方支付对应款项的50%，工程全部完成并通过验收后，支付剩余50%的工程款项。

三、施工期限1. 乙方应保证在合同约定的时间内完成全部电力设施工程，并保证工程质量符合国家相关规定。

2. 若乙方无法在约定时间内完成工程，需提前向甲方说明原因，并延期完成时间需经双方协商一致。

四、保修期1. 工程完工验收合格后，乙方应提供1年的免费保修期。

2. 保修期内，若设备出现质量问题，乙方应及时修复或更换，并承担相关费用。

五、违约责任1. 若甲方未按工程进度支付款项，乙方有权暂停施工，直至收到款项后恢复工程。

2. 若乙方未按时完成工程，并未提前沟通、协商延期，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相关违约责任。

3. 若由于不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商解决，延长工程期限。

六、其他条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有法律效力。

2. 本合同的变更需经双方书面协商一致并签字确认。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是《配套电力设施合同》的内容，希望能为您提供帮助。

如需进一步了解或者有其他疑问，请随时与我联系。

感谢阅读！篇2配套电力设施合同一、甲方：甲方为（单位名称/个人姓名）（以下简称甲方）乙方：乙方为（单位名称/个人姓名）（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方提供电力设施配套服务事项签订本合同，并共同遵守合同约定，以维护双方的合法权益。

10千伏供电安装工程合同乙方（用电方）：_________________鉴于甲方为合法注册的电力供应企业，乙方为合法注册的企业或个体工商户，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就乙方向甲方申请10千伏供电事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 甲方负责在乙方指定地点进行10千伏供电设施的安装工作，包括但不限于变压器、配电柜、电缆等设备的安装、调试及验收。

1.2 乙方应提供符合国家相关标准的场地和设施，以便甲方进行供电设施的安装工作。

二、工程质量与安全2.1 甲方承诺所提供的供电设施均为合格产品，并按照国家相关标准和规定进行安装、调试及验收。

2.2 乙方应确保施工现场的安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，配合甲方做好安全生产工作。

三、工期与交付3.1 甲方应在本合同签订后______个月内完成供电设施的安装工作，并将验收合格的供电设施交付乙方使用。

3.2 如因乙方原因导致工期延误，甲方不承担违约责任；如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定支付违约金。

四、费用与支付方式4.1 乙方应按照本合同约定向甲方支付供电设施安装费用，具体金额以双方签订的《供电设施安装费用明细表》为准。

4.2 乙方应在本合同签订后______个工作日内支付全部供电设施安装费用。

逾期未支付的，甲方有权暂停供电设施的安装工作，直至乙方支付完毕。

五、保修与售后服务5.1 甲方对所安装的供电设施提供______年的保修服务，自验收合格之日起计算。

在保修期内，如发现供电设施存在质量问题，甲方应及时进行维修或更换。

5.2 乙方在使用过程中如遇到问题，可随时向甲方咨询，甲方应积极协助解决。

六、违约责任6.1 双方同意，任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此而造成的损失。

6.2 如因不可抗力因素导致本合同无法履行或需提前终止，双方均不承担违约责任。

但受影响一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明材料。

供电设施施工合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方供电设施施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________供电设施施工工程。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆线路铺设、变压器安装等。

二、合同工期与进度1. 本工程施工周期为____个月，自本合同签署之日起计算。

2. 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行，如因特殊原因需要调整进度计划，应提前书面通知甲方并得到同意。

三、质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2. 工程完工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。

甲方将在收到申请后的___个工作日内组织验收。

3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改并重新验收。

四、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。

此价格为固定总价，不包含变更费用。

2. 甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后___个工作日内支付___%作为预付款；工程验收合格后___个工作日内支付剩余款项。

五、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量符合要求。

2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如不符合要求，甲方有权要求更换。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付工程总价___%的违约金。

逾期超过___个月，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

2. 如因甲方原因未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项___%的违约金。

电力建设工程安全合同合同编号：__________鉴于供电方拥有电力供应能力，用电方需要电力供应进行生产和生活，双方经友好协商，就电力建设工程安全相关事宜达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、安全责任2.1 供电方应按照电力行业安全标准和规定，提供安全、可靠的电力供应，并确保电力设施的正常运行。

2.2 用电方应按照电力行业安全标准和规定，使用电力设施，并确保电力设施的安全运行。

2.3 供电方和用电方应共同遵守国家有关电力安全的法律法规，共同保障电力设施的安全运行。

三、安全措施3.1 供电方应定期对电力设施进行检查、维护和保养，确保电力设施的安全运行。

3.2 用电方应定期对电力设施进行检查、维护和保养，确保电力设施的安全运行。

3.3 供电方和用电方应共同制定应急预案，应对突发事件，确保电力设施的安全运行。

四、信息安全4.1 供电方和用电方应共同保护电力设施的信息安全，防止信息泄露、篡改和破坏。

4.2 供电方和用电方应共同遵守国家有关电力信息安全的法律法规，共同保障电力设施的信息安全。

五、违约责任5.1 供电方未按照约定提供电力供应，或提供的电力供应不符合约定的，应承担违约责任。

5.2 用电方未按照约定使用电力设施，或使用的电力设施不符合约定的，应承担违约责任。

六、争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

7.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：1. 电力设施安全检查报告2. 电力设施应急预案3. 电力设施信息安全协议一、附件列表：1. 电力设施安全检查报告2. 电力设施应急预案3. 电力设施信息安全协议4. 电力设施维护保养记录5. 电力设施运行参数监测数据6. 电力设施改造升级方案7. 电力设施验收报告8. 电力设施保险单据9. 电力设施维修保养合同10. 电力设施安全培训资料二、违约行为及认定：1. 供电方未按照约定提供电力供应，或提供的电力供应不符合约定的，视为违约行为。

电力建设工程承建合同范本甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承建方名称）统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承建电力建设工程事宜，达成如下合同：第一条项目介绍1.1 项目名称：电力建设工程项目1.2 项目地点：（填写具体地址）1.3 工程规模：（填写规模和技术指标）1.4 工程内容：（填写具体的施工内容和范围）1.5 工程期限：自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止，具体工期为（填写工期）第二条价款及支付方式2.1 工程总价款为（填写总价款），具体付款方式如下：2.2 预付款：甲方应在合同生效之日起5个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

2.3 进度款：根据工程实际进度，甲方应在乙方提出进度款支付申请后5个工作日内支付相应的进度款。

2.4 竣工款：工程完工并验收合格后，甲方应在5个工作日内支付余下的工程款。

第三条施工责任及要求3.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求，严格按照合同约定的工作内容和技术指标进行施工，确保工程质量。

3.2 乙方应组织施工队伍，保证施工进度和安全。

3.3 乙方应在工程施工过程中遵守国家法律法规，确保施工现场环境卫生和安全。

第四条工程变更4.1 若在施工过程中需要变更工程内容、标准或规模，应经双方协商一致，并书面确认变更协议。

4.2 工程变更如导致工程费用增加，增加部分由甲方支付；如导致工程费用减少，减少部分由乙方退还甲方。

第五条竣工验收5.1 工程竣工后，经双方共同验收合格，由双方出具竣工验收合格证书。

5.2 工程竣工验收合格后，乙方应提交相关竣工图纸及资料。

第六条质保期6.1 工程质保期为（填写质保期限），在质保期内，如出现工程质量问题，乙方应及时修复，修复后再次验收合格。

6.2 质保期内，因乙方施工造成的非人为因素导致工程质量问题，由乙方负责修复。

供电设施工程建设和运行维护协议甲方：乙方: 云南电网公司怒江供电局为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。

根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求,甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议：一、供电设施工程建设和运行维护内容甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费.在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后,乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电,并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作.1.工程建设范围从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表)“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。

包括:工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站(不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。

根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内.2.工程建设内容小区名称：小区地点：《建设工程规划许可证》编号报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面积）其中：住宅面积：m2住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2经营性、办公用房面积：m2公益性用房、公建设施面积：m2地下面积: m23.配置标准（1)商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡,不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上）（2)保障性住房配置标准（建筑面积):4kW/户（90㎡以下)(3）住宅区公共设施用房配置标准:不低于40W/㎡（4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡（5)经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。

电力设施安装协议甲方（发包方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________鉴于甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就乙方为甲方提供电力设施安装服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_____________________________________1.2 工程地点：_____________________________________1.3 工程内容：乙方负责甲方指定地点的电力设施安装，包括但不限于____________________________。

1.4 工程目标：确保安装后的电力设施符合国家及行业标准，满足甲方的使用需求。

二、合同价款及支付方式2.1 合同总价款：人民币_________元（大写：_________元整），包括材料费、人工费、设备费、运输费、安装调试费、管理费及税金等所有费用。

2.2 支付方式：-首付款：合同签订后___天内，甲方向乙方支付合同总价的___％，即人民币_________元。

-中期款：工程进行至___阶段时，甲方向乙方支付合同总价的___％，即人民币_________元。

-尾款：工程竣工并验收合格后___天内，甲方向乙方支付剩余的___％，即人民币_________元。

2.3 付款方式为银行转账，甲方银行账户信息如下：-开户银行：_____________________________________-账户名称：_____________________________________-账号：_________________________________________三、工程期限3.1 开工日期：______年___月___日。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年电力设施建设与运维合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程内容2.1 电力设施建设2.2 电力设施运维第三条合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式及进度第四条工程期限4.1 建设期限4.2 运维期限第五条工程质量标准5.1 建设质量标准5.2 运维质量标准第六条违约责任6.1 发包方违约6.2 承包方违约第七条争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径第八条合同的生效、变更与解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约责任第十条知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 侵权责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力应对措施第十二条合同的履行与验收12.1 合同履行地点12.2 合同履行期限12.3 验收标准与程序第十三条税收政策13.1 税收缴纳13.2 税收优惠政策第十四条其他条款14.1 合同的保管14.2 合同的修改与补充14.3 合同的解除与终止14.4 继承与转让14.5 法律适用14.6 争议解决14.7 合同解除或终止后的权利义务处理14.8 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：____________1.1.2 单位地址：____________1.1.3 联系人：____________1.1.4 联系电话：____________1.2 承包方1.2.1 单位名称：____________1.2.2 单位地址：____________1.2.4 联系电话：____________第二条工程内容2.1 电力设施建设2.1.1 工程名称：____________ 2.1.2 工程地点：____________ 2.1.3 工程规模：____________ 2.1.4 工程内容：____________ 2.2 电力设施运维2.2.1 运维范围：____________ 2.2.2 运维内容：____________ 2.2.3 运维期限：____________第三条合同金额3.1 合同总价3.1.1 合同总价：____________ 3.1.2 币种：____________3.2 付款方式及进度3.2.1 付款方式：____________ 3.2.2 付款进度：____________ 3.2.3 付款条件：____________第四条工程期限4.1 建设期限4.1.2 结束日期：____________4.2 运维期限4.2.1 开始日期：____________4.2.2 结束日期：____________第五条工程质量标准5.1 建设质量标准5.1.1 标准名称：____________5.1.2 标准编号：____________5.1.3 质量要求：____________5.2 运维质量标准5.2.1 运维质量要求：____________5.2.2 运维质量评估标准：____________第六条违约责任6.1 发包方违约6.1.1 违约行为：____________6.1.2 违约责任：____________6.2 承包方违约6.2.1 违约行为：____________6.2.2 违约责任：____________第八条合同的生效、变更与解除8.1 合同生效条件8.1.1 双方签字盖章：合同自双方签字盖章之日起生效。