下载文档原格式
政府采购合同标准版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方(需方)：*******乙方(供方)：*******经过双方友好协商，依据《民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及付款方式1、中标总价格(大写)：**********2、付款方式：**************3、全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的****%即****元人民币整。
若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
4、合同总金额****%的余款即****元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。
二、交货时间及地点1、交货时间：****。
若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。
因不行抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等根据《民法典》有关条文处理。
2、交货地点：送货上门，安装调试。
三、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施详述。
下例状况不属保修范围：1、不行抗力引起的损害；2、用户电力系统故障(如接地不良、电压超过规定范围等)引起的损坏；3、用户私自修理引起的损坏；4、用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外)；5、其它不属于供应商负担的保修事宜。
四、相关权利及义务1、甲方收到乙方设备后，乙方应在****政府选购管理办公室、****监察审计部门、****政府选购中心的共同监督下准时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；2、甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；3、甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；4、甲方在合同规定期限内履行付款责任；5、甲方在乙方进行安装调试时应赐予帮助和协调各方关系，乙方应准时提出需要甲方帮助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；6、甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；7、乙方有权根据合同，要求甲方支付相应款项；8、乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的帮助要求；9、双方指定联系人，全部保修过程均应由双方经手人签字记录。
政府采购合同模板6篇篇1政府采购合同模板一、合同双方：甲方：______________（单位名称）地址：______________（详细地址）法定代表人：______________联系人：______________联系方式：______________乙方：______________（单位名称）地址：______________（详细地址）法定代表人：______________联系人：______________联系方式：______________二、项目名称：______________三、合同金额：______________元四、项目内容：______________五、服务要求：1. ______________2. ______________3. ______________六、合同履行地点：______________七、合同履行时间：自________年___月___日起，至________年___月___日止。
八、付款方式：1. 甲方应在本合同签订之日起______个工作日内支付首笔款项，金额为______________元。
2. 乙方应在本合同履行完毕后______个工作日内支付尾款，金额为______________元。
九、保证金：甲方应向乙方支付______________元作为履约保证金，合同完成后无争议乙方应在______个工作日内无息退还。
十、违约责任：1. 如一方未按本合同的约定履行义务，应向对方承担违约责任。
2. 违约方应按违约金额的______%支付给守约方作为违约金。
十一、其他约定事项：1. 合同变更事项应经双方协商一致后，以书面形式签订变更协议方可生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十二、争议解决方式：本合同争议双方协商不成的，均可向_____仲裁委员会申请仲裁。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：__________ 日期：__________本合同经甲、乙双方确认无误后生效。
政府采购合同标准文本6篇篇1甲方（政府采购方）：____________________乙方（供应商）：______________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购乙方提供的商品/服务事宜，达成以下合同协议：一、合同背景及目的1. 为规范政府采购行为，保障各方合法权益，甲乙双方遵循公开、公平、公正的原则，经过招标/谈判，乙方被选定为本次政府采购项目的供应商。
二、合同主体及采购内容1. 甲方采购的货物/服务为：____________________（具体名称、规格、数量等）。
2. 采购金额：人民币______元（大写：______元整）。
三、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）按照合同约定向乙方支付货款。
（2）对乙方提供的货物/服务进行验收，确保符合采购要求。
（3）遵守相关法律法规，确保采购过程的合法性和公正性。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定向甲方提供符合要求的货物/服务。
（2）确保货物/服务的品质、性能、安全等符合相关标准和规定。
（3）遵守法律法规，保证诚信履约。
四、交货/服务履行1. 交货时间：乙方应于本合同签订后______日内将货物/服务交付甲方。
2. 交货地点：____________________（具体地址）。
3. 乙方应按照甲方的要求提供必要的技术支持、培训等售后服务。
五、质量保证及售后维修服务1. 乙方提供的货物/服务应符合国家标准和相关行业标准，并保证质量。
2. 如出现质量问题，乙方应负责维修或更换，并承担相关费用。
3. 乙方应按照甲方的要求提供一定期限的售后服务。
六、验收标准及方法1. 甲方应在收到货物/服务后______日内组织验收。
2. 验收标准：按照招标文件要求及乙方投标文件承诺的标准进行验收。
3. 验收方法：____________________（具体方法）。
政府采购服务类合同范本通用版7篇第1篇示例：政府采购服务合同范本甲方：（招标人单位名称）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（单位电话）鉴于甲方需采购服务，经双方协商一致，达成如下合同：一、服务内容1. 乙方向甲方提供的服务内容包括但不限于：（具体服务内容）二、服务标准1. 乙方应按照协议约定的服务内容和服务标准向甲方提供服务。
2. 乙方应保证所提供的服务符合国家法律法规要求，并符合甲方的需求。
3. 乙方应保证服务质量，如出现服务质量问题，应及时处理并承担相应责任。
三、服务期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的服务期限结束。
2. 如有延期或提前终止的情况，需经双方协商一致，并书面确认。
四、服务费用1. 甲方应根据服务内容和服务标准向乙方支付相应的服务费用，具体费用标准为：（费用详情）2. 支付方式：（款项支付方式）3. 发票开具：乙方应按国家税务规定及时为甲方开具增值税专用发票。
五、保密约定1. 双方应妥善保管涉及对方商业秘密的信息，未经对方书面同意，不得向第三方透露、泄露。
2. 双方应尽最大努力防止信息被泄露、遗失或被窃取，并承担相应责任。
六、违约责任1. 若乙方未按本合同约定提供服务，或服务质量不符合要求且拒绝改正的，应承担违约责任。
甲方有权解除合同并要求乙方承担相应赔偿责任。
2. 若甲方未按本合同约定支付服务费用，应承担违约责任。
乙方有权要求甲方支付相应利息和违约金。
七、争议解决1. 双方因本合同履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：第2篇示例：政府采购服务类合同范本通用版合同编号：______________甲方（采购人）：______________（统一社会信用代码：______________）经甲、乙双方友好协商，就政府采购服务类事项达成如下合同：一、合同内容二、交付方式1. 甲方负责提供产品或服务交付的详细地址：______________2. 乙方负责提前通知甲方产品或服务的交付时间，并按时交付。
政府采购合同模板一7篇篇1合同编号：XXX政府采购XXXX年第XX号合同甲方（采购人）：（以下简称甲方）名称：XXX人民政府地址：XXXXXXXXXXXXXXX街道联系方式：XXXXXXXXXXX 联系人：XXX电话/邮箱：XXXXXXXXXXXXXXX 邮编：XXX 法定代表人或授权代表人签字（盖章）：XXXXXXXXXXXX职务/岗位名称：XXXXX日期：XXXX年XX月XX日甲方单位开户银行名称及账号信息：XXXXXXXXXXXXXXX 银行账号号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 户名全称XXXXXXXXXXXXXXX银行联系电话（或机构电话）：XXXXXXXXXXX 乙方：（供应商）：签订地点：_________________ 甲方为了购买相关物资等事宜，经公开招标采购方式，甲方同意由乙方提供上述货物并签订本合同，双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商签订合同如下条款，双方共同遵守。
具体内容如下：篇2甲方（政府采购方）：__________（以下简称甲方）乙方（供应商）：__________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方向乙方采购事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同依据甲方政府采购程序及文件要求，由乙方按照甲方需求提供相应货物及服务。
本合同的目的是明确双方的权利和义务，保障双方合法权益，实现政府采购的目标。
二、采购范围及内容本次采购的具体范围和内容详见附件的采购清单。
乙方需按照采购清单的要求，提供质量优良、价格合理的货物及服务。
三、合同金额及支付方式1. 本次采购合同总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：甲方在收到乙方提供的货物并验收合格后，按照财政部门的有关规定支付货款。
政府采购的合同政府采购的合同（通用8篇）依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
下面是小编整理的政府采购的合同，欢迎大家分享。
政府采购的合同篇1甲方：_____________________乙方：_____________________见证方：___________________受_________（甲方）委托，_________（见证方）就甲方所需的_____________________在定点范围内进行了询价，甲乙双方根据询价采购结果，经协商一致，达成如下货物购销合同：一、货物及其数量：_____________________________________________。
二、合同金额：人民币_________元。
三、质保期：___________________________。
四、交货时间：_____________________。
五、交货地点：_________________________________。
六、联系人：___________________________。
七、付款：由甲方按有关规定办理支付手续，验收合格交付使用后支付全部合同货款。
八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商处理。
九、合同生效：本合同由甲、乙、见证方三方签字盖章后生效。
十、组成本合同的文件包括：1．合同通用条款（与省级集中采购机构和定点供应商签订的合同条款一致）和本专用条款；2．甲方收到的乙方省级_________定点采购询价单报价文件；3．甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式五份，甲方持二份，乙方持一份，见证方持二份。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：__________________年________月________日_________年________月______日见证方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：____________________年________月______日政府采购的合同篇2甲方（采购单位）：____________，电话：______乙方（供货单位）：____________，电话：______甲乙双方根据___________年__________月__________日____政府采购中心第_____号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：第一条甲方采购的物品内容和成交价格：（金额单位：人民币元）物品名称规格型号质量标准数量成交价格（元）合计（大写）￥_________免费配送物品：甲方不再另付任何费用。
政府采购合同（专用条款）5篇篇1甲方（采购人）：____________________乙方（供应商）：____________________鉴于甲方需要采购相关货物或服务，乙方具备提供相应货物或服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，达成如下合同条款：一、合同背景与目的本合同旨在明确甲、乙双方在政府采购活动中的权利和义务，确保采购过程公开、公平、公正，保障双方的合法权益。
二、合同范围及内容本次采购的具体范围、内容、数量、规格、质量要求等详见合同附件的采购文件及乙方提交的响应文件。
三、价格与支付方式1. 采购金额：____________________人民币。
2. 支付方式：根据采购文件和响应文件的约定，采用一次性支付或分期支付方式支付货款。
3. 乙方应提供合法有效的发票，甲方按照财政部门的有关规定办理支付手续。
四、交货与验收1. 交货时间：乙方应按照采购文件要求的时限完成交货。
2. 交货地点：甲方指定的地点。
3. 验收标准：按照采购文件及国家相关标准进行验收。
4. 验收程序：乙方提交验收申请后，甲方组织验收小组进行验收。
5. 乙方未能按时交货或交付的货物不符合质量要求，应承担违约责任。
五、质量保证与售后服务1. 乙方应保证所提供的货物为全新、未使用过的原装合格产品，符合质量要求。
2. 乙方应提供至少________年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供完善的售后服务，包括但不限于技术支持、维修服务等。
六、保密条款1. 双方应对采购过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付货款的，应按未支付货款金额的百分之________向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定交货或交付的货物不符合质量要求的，应按合同金额的百分之________向甲方承担违约责任。
政府采购合同模板（优秀模板4篇）(4)政府采购合同模板第1篇合同编号：政府采购计划号：采购人（以下称甲方）：住所地：供应商（以下称乙方）：住所地：采购代理机构：南京市政府采购中心根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府采购中心的招标结果签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。
第二条合同总价款本合同项下货物总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件下列关于南京市政府采购号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；（3）交货地点一览表；（4）技术规格响应表；（5）投标承诺；（6）服务承诺；（7）中标或成交通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件。
第四条权利保证乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。
一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条质量保证1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
政府采购合同(货物类)6篇篇1甲方（政府采购方）：__________乙方（供应商）：__________根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方采购货物的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同货物1. 货物的名称、规格、型号、数量等详见附件一《采购清单》。
二. 合同金额1. 货物的总价为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
具体金额以实际验收合格数量结算。
三. 交货时间和地点1. 乙方应在合同签订后按照甲方要求的时间，将货物送达至甲方指定的地点。
具体交货时间和地点详见附件二《交货安排》。
四. 货物质量标准及验收方式1. 乙方所提供的货物应符合国家相关质量标准，且为全新、未使用过的正品。
2. 甲方有权对货物进行验收，验收标准和方法按照附件三《验收标准与验收方法》执行。
如货物存在质量问题，甲方有权拒绝接受并要求乙方进行更换。
五. 付款方式及期限1. 甲方在收到货物并验收合格后，按照财政支付流程支付货款。
2. 具体付款方式和期限详见附件四《付款安排》。
六. 违约责任及赔偿1. 乙方未能按照合同约定的时间、地点交货，应按照合同金额的千分之五向甲方支付违约金。
如逾期交货超过十日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。
2. 乙方所提供的货物存在质量问题，甲方有权要求乙方进行更换或退货。
若因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
3. 甲方未按合同约定支付货款的，应按照合同金额的千分之五向乙方支付违约金。
若因此给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。
七. 保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术资料和商业信息。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
否则应承担相应的法律责任。
八. 其他约定事项：__________ （此处可约定其他相关事宜）九、争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。
政府采购合同范本20篇甲方（采购方）：名称：______________________地址：______________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（供应方）：名称：______________________地址：______________________法定代表人：________________联系电话：________________一、采购项目基本情况1. 项目名称：______________________2. 项目内容：______________________3. 项目地点：______________________二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。
此价款为固定不变价，包含乙方履行本合同项下全部义务所需的一切费用，包括但不限于货物/服务/工程的价款、运输费、安装调试费、保险费、税费等。
预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。
进度款：乙方按照合同约定完成[具体进度节点]后，向甲方提交书面申请及相关证明材料，经甲方审核确认后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。
尾款：乙方完成全部合同义务，并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。
三、交货/服务/竣工时间及地点1. 交货/服务/竣工时间：乙方应于______年______月______日前完成交货/提供服务/竣工。
政府采购通用合同篇一：政府采购合同通用条款(范本)政府采购合同政府采购合同编号：湘财采计[XX] 3954 省直政府采购编号：HNSZZFCG—XX— P019买方：湖南省工商行政管理局卖方：湖南网威科技有限公司经湖南省省直机关政府采购中心政府采购，买卖双方通过友好协商，就采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。
一、货物、工程或服务类内容（以下栏内容为参考，根据项目实际情况延伸扩展增加）二、付款1、付款单位：湖南省工商行政管理局2、付款方式：国库集中支付（国库、单位、采购专户）三、交货1、交货时间：合同签订后3个月内2、交货地点：湖南省长沙市芙蓉南路二段118号省工商局机关四、货物、工程或服务类标准1、卖方提供的必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。
2、卖方在质保期必须按照投标承诺执行。
3、卖方所交付的（附属或格式、备件）应按照所附使用说明书及清单执行五、验收及提出异议期限1、完毕后个工作日内，买方进行验收，验收合格后并随合同一起提交验收单一份交湖南省直直机关政府采购中心备案。
2、买方在验收中，如果发现有与合同约定不符的，应在个工作日内向卖方提出书面异议，并同时将该书面异议送湖南省省直机关政府采购中心。
3、卖方在接到买方书面异议后，应在个工作日内负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。
卖方处理完后个工作日内，应将情况以书面形式告知湖南省省直机关政府采购中心。
六、货物、工程或服务类交付与售后服务1、卖方在交付后天应负责项目最终完成所有工作程序，如有需要，卖方必须对买方人进行培训，培训费用由卖方承担。
2、的质保期内，应在按投标承诺小时内上门服务。
七、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
八、违约责任1、卖方延期交付的，应当承担违约责任。
卖方延期交付不超过天的，应向买方偿付延期交付金额的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。
卖方延期交付超过天的，买方有权解除合同，买方不解除合同的，卖方向买方支付延期交付金额的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。
2、卖方所提供的不符合合同约定的（假一罚十），买方有权拒收，而卖方应按本合同第五条第3点及时处理，并承担买方因此所受的损失费用。
3、卖方应按本合同第六条第2点承诺履行售后服务，否则，卖方应向买方支付该项的违约金。
4、买方验收合格后天内按合同付款，每延期一天按合同总额的缴纳滞纳金，最多不超过合同总额的。
5、买方未按合同约定验收并签发验收单的，由买方支付延期验收货款的违约金。
6、在质保期内，由于卖方的原因造成直接经济损失由卖方负责赔偿。
由于买方操作人员失误所造成的直接经济损失由买方负责。
九、合同纠纷解决方式合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。
协商不成时，按下列第种方式解决：1、提交长沙仲裁委员会仲裁。
2、依法向买方当地人民法院起诉。
十、其他1、合同未尽事宜，须经双方协商做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。
2、下列文件属合同的依据：投标文件、承诺。
3、下列文件属合同的格式：补充规定、补充合同。
4、本合同经双方签字盖章生效。
5、未经买方书面同意，卖方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
6、本合同共计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。
7、本合同一式 6份，湖南省政府采购管理办公室 3 份，买方、卖方各1 份，湖南省省直机关政府采购中心1份。
买方（签章）：卖方（签章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：单位地址：单位地址：签订日期：开户银行：签订地点：户名：账号：邮编：签订日期: 签订地点：（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。
合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。
）篇二：政府采购合同第四部分合同文本政府采购合同合同编号：合同内容：甲方：乙方：签署日期：年月日*******************（以下简称甲方）*******************施工项目由*******************以*******************号竞争性谈判文件在国内以竞争性谈判的方式进行采购。
经谈判小组确定乙方全称 (以下简称乙方) 为成交单位。
甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。
一、合同格式本合同以国家工商行政管理处监制的统一范本《建设工程施工合同》（GF-XX-0201）为基础，按竞争性谈判文件要求及报价文件进行补充，修改。
二、合同的授予成交单位接到成交通知书15日内与采购人签订施工合同。
三、合同的生效本合同经甲乙双方授权代表签署加盖公章或合同章后生效。
四、本合同一式九份，甲方执四份、乙方执两份，*******************、烟台市政府采购管理办公室、烟台市政府投资评审中心各一份。
五、主要条款第一节合同条款通用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF－XX－0201）的通用条款。
专用条款采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF－XX－0201）的专用条款。
1. 一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人及其他相关方名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地包括：无。
临时占地包括：发包人指定。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量管理条例》及国务院、国务院建设主管部门、省、市有关法规、规范和政策文件。
1.4 标准和规范，国家现行的建筑工程施工规范和质量检验评定标准（包括强制性标准和推荐性标准），当地质监站站颁规定。
相关国内标准、规范由承包人提供。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（3）本合同专用条款（4）本合同通用条款（5）竞争性谈判文件及附件（6）报价文件及其附件（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）已标价工程量清单或预算书；1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供1.6.4 承包人文件承包人提供的文件的形式为：书面和电子版；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7日内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备1.7 联络1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：（通用条款）1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：（通用条款）。
2.4.2 提供施工条件保证施工期间场地清洁，符合环境卫生管理规定。
地下管线资料由承包人负责向各管线单位申请现场交底，并现场核实，在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。
本工程所需办理的施工所需各类证件、批件（土地、规划、安全等方面许可证及其他各项手续）均由承包人负责办理。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应竣工验收后30日内将完整的竣工资料交*******（由乙方负责并承担相应费用），并将档案移交签证交发包人，同时交给发包人二套由档案馆确认的完整资料（含竣工图）。
承包人需要提交的竣工资料套： 3套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理：篇三：政府采购合同政府采购合同（公开招标：服务类）项目名称:项目编号:甲方:乙方:（甲方）所需(服务名称)经（代理机构名称）以_________________谈判文件在国内以公开方式进行采购。
经谈判小组确定____________（乙方）为中标人。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。
一、本合同由合同文本和下列文件组成1、合同一般条款2、合同特殊条款3、采购服务内容4、合同补充条款或说明二、服务的名称、内容___________________________________________________ __________________________（可后附详细服务内容）三、合同金额合（大写）人（小写）四、付款1、付款途径：合同款民同总金额：人民币币由。
2、付款方式：工程完成60%支付监理费的50%，工程竣工验收合格后14日内付至已完工程款的85%，经审计审核后支付至审定值的100%。
最终结算监理费用=工程结算造价x中标监理费率五、时间、地点、验收方式1、服务时间：合同生效后于以前履行服务。
2、服务地点：甲方指定地点。
3、验收方式：。
六、合同生效本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖采购代理机构合同审核章后，合同生效。
七、合同保存本合同一式份，甲方份，乙方份，济南市历下区政府采购办公室一份，采购代理机构一份。
八、违约条款（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。
中标人违约，直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。
（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。
（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。
（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。
十、合同发生纠纷时，向济南市历下区人民法院提起诉讼。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代理人：（签字）法定代表人或授权代理人：（签字）开户单位：开户单位：开户银行：开户银行：帐号：帐号：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：签订时间：签订时间：此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章(本文来自：小草范文网:政府采购通用合同)）第三章合同标准条件本招标文件的"通用条款"，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程委托监理合同》（GF—XX—0202）的"第二部分“标准条件"。
