建设工程合同管理考试模拟试卷
- 格式:doc
- 大小:20.65 KB
- 文档页数:4
建设工程合同管理考试模拟试卷--111.在下列经济法律关系主体中,( )是法人。
A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队[答案]B[解题要点]法人是“……的组织”,不是某一人。
2.不能成为合同保证人的是( )。
A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校[答案]D[解题要点]《担保法》规定不能成为保证人的有:国家机关;学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体;企业法人的分支机构、职能部门。
所以选D。
3.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则,签证反之B.签证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为考试大监理工程师——值得您收藏的好站点!C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力[答案]B[解题要点]公证与签证的异同点应该记忆。
4.根据代理权产生依据的不同,可将代理分为( )。
A.直接代理与间接代理B.无权代理与有权代理C.法定代理、指定代理与委托代理D.显名代理与隐名代理[答案]C[解题要点]法定代理、指定代理与委托代理,根据代理权产生的原因进行划分。
直接代理与间接代理,以是否以被代理人名义为标准区分;显名代理与隐名代理,是根据第三人是否知道代理人与本人之问的代理关系进行划分。
5.当事人订立的下列合同中,不能行使留置权的是( )。
A.借款合同B.运输合同C.承揽合同D.保管合同[答案]A[解题要点]《担保法》第84条规定:“因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。
”《合同法》第264条、第315条、第380条、第395条分别规定承揽合同承揽人、运输合同承运人、保管合同保管人、仓储合同保管人可以依法行使留置权。
6.下列选项中,可以质押的是( )。
A.动产和智力成果B.动产和权利C.智力成果和权利D.人身利益和权利[答案]B[解题要点]质押以转移占有为特征。
智力成果是知识产权的客体,是无形的,不能直接作为质权的客体。
建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,是由()的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是()。
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按()顺序解释。
A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下,(),设计人为合同项目的服务结束,合同终止。
A、按设计合同要求,完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求,提交最后一部分图纸,发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议,发包人认为合同无效,应当由()确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指()。
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定,供货方对()承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应()。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定,开标后允许()。
建设工程合同管理考试模拟试卷--231.合同成立后,合同中的仲裁条款是(),合同无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。
如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。
A.同时存在的B.独立存在的C.同等存在的D.附加存在的【答案】B22.要约承诺的生效在世界各国规定分别是()。
A.投递主义B.明确主义C.投邮主义D.到达主义E.了解主义【答案】C D E23.应承担缔约过失的情形是()。
A.假借订立合同,恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况C.有其他违背诚实信用原则的行为D.违反缔约中的保密义务E.故意拖延订立合同时间【答案】A B C D24.以下需要承担缔约过失责任的情形有()。
A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚假情况【答案】B C D E25.意思表示真实是合同的(),而非合同的成立条件。
A.生效条件B.首要条件C.重要条件D.存在条件【答案】A26.要约与要约邀请的主要区别在于()。
A.是否采用书面形式B.在法律上是否须承担责任C.内容是否具体确定D.是否明示希望与他人订立合同E.是否须送达对方【答案】B C D27.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销(),只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
可变更或可撤销的合同不同于无效合同,当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提。
A.产生非议B.发生纠纷C.产生纠纷D.发生争议【答案】D28.订立合同后分立的,分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利和义务的继承人,双方可以()的履行方式。
A.确认该合同B.撤销该合同C.重新协商合同D.执行部分合同【答案】C29.某公司与他人订立合同后,分为甲、乙两企业,某公司未告知他人的情况下,他人有权()。
A.解除合同B.撤销合同C.要求甲、乙两企业对合同承担连带责任D.将标的物提存【答案】C30.合同生效应当具备的条件()。
建设工程合同管理考试模拟试卷--161. 在CM模式中,CM单位对设计单位( )。
A. 有指令权B. 没有指令权C. 有合同关系D. 没有任何关系2. 在下列建设工程组织管理模式中,不能独立存在的是( )。
A. 总分包模式B. 项目总承包模式C. CM模式D. Partnering模式3. 若在施工过程中进行严格的质量控制,发现质量问题及时返工,可能会影响工程局部进度,但却能起到保证进度的作用,这表明在质量目标和进度目标之间存在( )关系。
A. 对立B. 统一C. 既对立又统一D. 既不对立又不统一4. 建设工程的风险识别往往要采用两种以上的方法,但不论采用何种风险识别方法的组合,都必须采用( )。
A. 初始清单法B. 财务报表法C. 经验数据法D. 风险调查法5. 不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离( )。
A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 有多种不同的关系6. 在风险对策中,非保险转移的优点之一是( )。
A. 被转移者处于主导地位B. 可转移所有的风险C. 被转移者能较好地进行损失控制D. 转移代价小7.建立项目监理机构的基本程序是( )。
A.任命总监理工程师,编制监理规划,制定工作流程B.签订监理合同,任命总监理工程师,确定监理机构目标,制定工作流程C.确定监理机构目标,确定监理工作内容,组织结构设计,制定工作流程和信息流程D.选择组织结构形式,确定管理层次与跨度,划分监理机构部门,制定考核标准8.被动控制也可以表述为( )。
A.前馈控制B.反馈控制C.开环控制D.事前控制9.为了适应监理工作的要求,项目监理机构员构成要有合理的专业结构。
如果监理单位将某些专业很强的监测工作另行委托给具有相应资质的单位来承担,则( )人员专业结构合理的要求。
A.难以保证B.可以保证C.应视为违反了D.应视为保证了10.控制可以按照不同的方式进行分类,前馈控制和反馈控制是按照( )划分的控制类型。
建设工程合同管理考试模拟试卷--67一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.在下列经济法律关系主体中。
()是法人。
a.公司经理b.施工企业c.公司董事长d.施工队2.建设工程专利合同法律关系的客体是指()。
a.物b.智力成果c.行为d.财3.代理是代理人在代理权限内,以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
a.代理人b.被代理人c.第三人d.自己4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人,这种代理是()代理。
a.委托b.法定c.指定d.再5.下列关于保证的说法不正确的是()。
a.保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、债务人和债权人b.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人c.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证d.当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任6.依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是()。
a.保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程b.投保人和被保险人是保险合同的当事人c.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务d.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
a.要约到达对方之前b.对方发出承诺之前c.对方承诺到达要约人之前d.对方承诺生效之后8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺,该承诺()。
a.有效b.无效c.要约人未表示不接受有效d.要约人虽表示接受也无效9.在下列各种合同中,一般情况下()的合同有效。
a.限制民事行为能力人订立,未由法定代理人追认b.无代理权人订立,被代理人未作表示c.法定代表人越权订立,相对人不知道其超越权限d.无处分权人处分他人财产订立,未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前,属于()合同。
a.有效b.无效c.既未成立也未生效d.虽未成立但已生效11.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同()。
建设工程合同管理考试模拟试卷--221.《合同法》的基本原则包括()。
A.平等原则B.自愿原则C.守法诚实原则D.公平原则E.遵守法律法规和公序良俗的原则【答案】A B D E2.合同作为一种协议,其本质是一种合意,必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为。
因此,合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立。
合同当事人做出的意思表示必须合法,这样才能具有()。
A.约束力B.合同约束力C.有效约束力D.法律约束力【答案】D3.计划合同是依据()签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。
A.建筑单位有关计划B.地方有关计划C.国家有关计划D.行业有关计划【答案】C4.在现代经济生活中,大部分合同都是()。
这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同B.计划合同C.实践合同D.单务合同【答案】A5.某项目在招标投标时,在招标文件中如实说明自己和项目的情况,这体现了《合同法》的()原则。
A.平等B.自愿C.公平D.诚实信用【答案】D6.合同是()的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A.同等主体B.平等主体C.相等主体D.对等主体【答案】B7.《合同法》中的自愿原则有以下含义()。
A.合同当事人有订立或不订立合同的自由B.当事人无权选择合同相对人C.当事人有权选择合同相对人D.合同当事人有权决定合同的内容E.合同当事人有权决定合同形式的自由【答案】ACDE8.《中华人民共和国合同法》是l999年3月15日通过的,于l999年10月1日起施行的,原有的()三部合同法律同时废止。
A.《涉外经济合同法》B.《建筑合同法》C.《经济合同法》D.《技术合同法》E.《招标投标法》【答案】A C D9.《合同法》由总则、分则和附则三部分组成,下列属于总则的有()。
A.合同的订立B.合同的效力C.合同的履行D.合同的变更和转让E.合同的消灭与终止【答案】A B C D10.根据合同形式的产生依据可划分为法定形式和约定形式,属于法定形式的是()。
建设工程合同管理考试模拟试卷--591.下列情况中,( )的合同是可撤销的合同。
A.以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益B.因重大误解而订立C.在订立合同时显失公平D.以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思的情况下订立E.违反法律、行政法规的强制性规定2.合同的成立必须经过( )。
A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证3.邀请招标与公开招标比较,具有( )等优点。
A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险4.在《担保法》规定的担保方式中,不能作为抵押的财产包括( )。
A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产5.依据《合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充协议时( )履行。
A.交付不动产的,在不动产所在地B.给付货币的,在给付货币一方所在地C.交付动产的,在接受动产一方所在地D.设备采购,在采购方所在地E.材料采购,在供货方所在地参考答案:1.BCD 2.BC 3.BCDE 4.BCE 5.AE1.在FIDIC合同条件中,合同工期是指( )。
A.合同内注明工期B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数2.当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同,称之为( )合同。
A.技术开发B.技术转让C.技术咨询D.技术服务3.FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时,( )。
A.不应返还保留金B.应退还一半保留金C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D.应全部退还保留金4.按照FIDIC分包合同条件规定,分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求,承包商收到索赔报告后( )。
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求B.认为索赔成立,自己垫付赔偿款后再向业主索要C.不预先支付任何款项,以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告D.不预先支付任何款项,向工程师转交分包商的索赔报告5.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的( )不属于工程师的权力。
建设工程合同管理考试模拟试卷--201、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议,发包人认为合同无效,应当由()确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院2、邀请招标投标阶段是指()。
A、从发布招标广告开始到投标截止日期为止的期间B、从发出邀请函开始到投标截止日期为止的期间C、从发出邀请函开始到签定合同日期为止的期间D、从发出邀请函开始到定标为止的期间3、属于按索赔处理方式分类的索赔是()。
A、合同中默示的索赔B、总索赔C、工期索赔D、总承包人与分包人之间的索赔4、抵押与质押的区别主要在于()。
A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权5、无标底的综合评分法可以避免因()造成对某些投标书的报价评分不公平。
A、标底编制得不够合理B、评标标准不合理C、评标委员会的评标过程不合理D、受标底的约束6、在FIDIC合同条件中,工程移交证书的主要作用有()。
A、指明竣工日期B、转移工程照管责任C、颁发证书日即缺陷责任期起始日D、作为办理竣工结算的依据7、承包人负责采购的材料和设备,应()。
A、发包人负责检验试验,费用发包人承担B、发包人负责检验试验,费用承包人承担C、承包人负责检验试验,费用承包人承担D、承包人负责检验试验,费用发包人承担8、国际上常用的监理费用的计算方法是()。
A、委托人和监理人商定B、参照国际标准协商确定C、按监理工程概预算的百分比计收D、按参与监理工作的年度平均人数计算9、政府行政主管部门对招标投标的管理包括()等工作。
A、批准招标B、查处假招标行为C、指定招标代理机构D、核查招标文件并备案E、追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任10、发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。
A、2%B、2‰C、5%D、7%1、C2、B3、B4、C5、A6、A B7、C8、C9、B D E10、B。
建设工程合同管理考试模拟试卷--55一、单项选择题1、下列合同不适用合同法的是()A、买卖合同B、借款合同C、委托合同D、收养合同2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材,每吨价格3000元,乙公司同意供1000吨钢材,但认为价格太低,要求每吨提高到3200元,甲公司表示同意,乙公司的行为属于()A、要约B、承诺C、要约邀请D、要约引诱3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同,属于()A、无效合同学易网提供B、可撒销或可变更的合同C、效力待定合同D、附生效力合同4、依据《合同法》,合同生效后,当事人就履行费用的负担不明的,应由()A、履行义务一方负担B、债权人一方负担C、债权人、债务人平均分担D、由监理工程师裁定5、在行使留置权的过程中,债权人所留置的财产()A、可以是债务人的任何财产B、只能是本债权债务的标的C、债权人合法占有的财产D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是()A、过借责任原则B、过失责任原则C、公平责任原则D、严格责任原则7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员,其依据是()A、FIDIC条款第16条B、FIDIC条款第17条C、FIDIC条款第37条D、FIDIC条款第63条8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾,应以()A、文件所列次序优先为准B、双方最后确认的文件为准C、监理工程师裁定为准D、主导语言为准9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况,投标人由此得出的推论是()A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半10、FIDIC条款60条是()A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款C、索赔应遵循的程序D、工程延期应遵循的程序11、担保法规定的担保方式有()A、保证B、定金C、抵押D、留置权12、公路工程施工合同解除的条件有()A、合同当事人协商一致B、承包人将其工程全部转包C、因不可抗力因素致使合同无法履行D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行13、证明合同的真实性、合法性的机关是()A、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门14、合同纠纷的处理原则是()A、诚实信用B、协商为主C、公正、公平D、调解优先15、合同的有效实质要件()A、主体合格学易网提供B、合同当事人意思表示真实C、合同内容不违反法律和社会公共利益D、合同标的确定和可能16、公路工程施工合同文件主要包括()A、合同意向书学易网提供B、合同协议书与中标通知书C、合同条件与工程量清单D、技术规范与图纸17、中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的()分包给他人完成A、部分非主体工作B、全部非主体工作C、部分非关键性工作D、全部非关键性工作18、依据我国《招投标法》的规定,招标分为()A、委托招标B、议标C、公开招标D、邀请招标19、属于以下情况之一者,资格预审申请文件无效()A、未按期送达的资格预审申请文件B、未经法定代表人或其授权的代理人签字C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件D、内容虚假的资格预审申请文件20、综合评分法适用于()A、二级公路B、高速公路C、一级公路D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程21、投标须知应当载明以下内容()A、评标标准和方法B、工期要求C、提交投标文件的起止时间、地点和方式D、开标的时间和地点22、公路工程施工招标投标活动应当遵循()的原则A、合法、合理、合情B、合法C、公开、公平、公正D、诚实信用23、评标工作应当遵循()的原则A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情24、公路工程施工招标投标管理办法规定,具备下列条件的招标人,可以自行办理招标事宜()A、具有法人资格学易网提供B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力25、下列哪种说法不正确()A、工程标底是工程项目的预期价格B、工程标底是工程项目的承包价格C、工程标底是工程项目的工程价格D、工程标底是工程项目的结算价格26、工程变更是指工程在实施期间,监理工程师根据合同规定对部分工程在()所做的改变A、形式上B、内容上C、质量上D、数量上27、有效合价系不包括()的合同价格A、净标价B、暂定金额C、计日工D、税金28、FIDIC条件中的“工程”指()A、永久工程B、临时工程C、仅指永久工程D、视情况为A、B二者之一29、FIDIC条件中的“费用”,包括()A、管理费B、利润C、利息D、合理分摊的其他费用30、FIDIC条款第4条指的是();第59条指的是()A、转让B、转包C、一般分包D、指定分包31、FIDIC条件中所指的“特殊风险”,包括()A、战争、敌对行动B、叛乱、革命、内战C、不可抗力D、放射性污染32、工程风险转移的有效途径包括()A、担保B、保险C、合理分包D、转让33、FIDIC条款63条,承包商的违约是指承包商有下述情况发生()A、已否认合同有效并放弃合同学易网提供B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定C、无视工程师的事先书面警告,并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务D、已违反FIDIC条款第4.1款34、FIDIC合同条款的使用条件为()A、先法人,后项目B、竞争性招标选择承包人C、任命监理工程师监督管理施工合同D、以英文为主导语言35、FIDIC条件(),载明对不合格的工程、材料或工程设备,监理工程师有权拒收,或批示承包人从现场运走A、第36.4款B、第37.4款C、第38.2款D、第39.1款36、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是()A、3天B、7天C、14天D、29天37、变更工程的单价可以由()一起磋商,若未能达成一致意见,则()应确定适当的费率或价格。
建设工程合同管理考试模拟试卷--63一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.国务院建设行政主管部门( )全国甲级工程监理企业的资质。
A.根据需要每年不定期审批B.每年定期分批审批C.每年定期集中审批一次D.每二年定期集中审批一次2.被动控制也可以表述为( )。
A.前馈控制B.反馈控制C.开环控制D.事前控制3.建设工程数据库对建设工程目标确定的作用,在很大程度上取决于( )。
A.数据库的结构B.数据库中数据的详细程度C.数据库中分类与编码体系的合理性D.数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量4.设计产品质量与设计劳动投入量之间( )。
A.为正相关关系B.为负相关关系C.没有必然联系D.毫无关系5.将风险分为纯风险和投机风险是按( )进行的分类。
A.风险产生的原因B.风险的影响范围C.风险造成的后果D.风险分析的依据6.建设工程风险分解常用的组合分解方式是按( )三方面进行风险分解。
A.时间维、目标维和结构维B.时间维、结构维和因素维C.时间维、目标维和因素维D.目标维、结构维和因素维7.在相对比较法中,如果认为风险事件发生的概率为“一定的”,这意味着该风险事件发生的概率( )。
A.几乎为零B.很小C.中等D.较大8.组织结构图作为组织结构简化的抽象模型,它( )。
A.不能完整地表达组织结构B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系D.是协调各个分离活动和任务的形式9.对设计或施工总分包模式,业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外,还可能( )。
A.委托一家监理单位进行设计阶段监理,委托多家监理单位进行施工阶段监理B.委托多家监理单位进行设计阶段监理,委托一家监理单位进行施工阶段监理C.委托一家监理单位进行设计阶段监理,委托一家监理单位进行施工阶段监理D.委托多家监理单位进行设计阶段监理,委托多家监理单位进行施工阶段监理10.对项目总监理工程师质量控制的考核时间为( )。
--64 建设工程合同管理考试模拟试卷一、单项选择题。
( )1、施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应、经工程师批准A 、经发包人批准B 、由承包人自行决定C、由承包人通知发包人D、工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该错误指令导致分包工程返工,2 。
( )为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人、以不属于自己的原因拒绝索赔要求A 、认为要求合理,先行支付后再向业主索赔B 、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告C、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告D 不属于工程师的权力。
3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的( ) 、检查承包人现场同期的记录A 、指示承包人缩短合同工期B 、当工程师与承包人就补偿达不成一致时,工程师单方面作出处理决定C、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中D ( )4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况,投标人由此得出的推论是。
A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负责、由业主与承包商各负一半D 5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后,应当由( )保管。
A、发包人 B、承包人、工程师C、发包人与承包人共同D.( )6、因总监理工程师在施工阶段管理不当,给承包人造成了损失,承包人应当要求给予补偿。
A、监理人学易网提供 B、总监理工程师 C、发包人、发包人和监理人D 7、驻地监理工程师代表的工作,应直接对( )负责。
A、业主、监理工程师B 、承包商C、分包商D办理保( )8、按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备,应当由险。
、发包人A 、承包人B 、发包人和承包人共同C、监理人D 9、颁发接收证书之日即为()。
A、竣工日 B、合同解除日 C、缺陷责任期结束日、完工日D 10、设计招标应采用()方式进行招标。
A、公开B、邀请C、询价、方案竞选D 。
11、能够作为保证人的为( ) 、法人的职能部门A 、公司B 、学校C、幼儿园D并约定了逾期交货的违约金。
100t,,第二批供货某订购合同12、300t水泥的合同内列明第一批供货200t )但未对工程施工产生不利影响,则采购方( 。
天交货,第二批水泥虽迟于合同约定第一批水泥按时交货,15 A、不必追究对方的违约责任的数量计算违约金300t、按B.100tC、按的货款计算违约金天的时间计算违约金、按逾期15D 、承包人采购的材料,在使用前应()。
13 A、按工程师的要求进行检验 B、由发包人负责检验 C、检验费由发包人承担、不合格可使用D ( )。
14、承包人负责采购的材料和设备,应 A、发包人负责检验试验,费用发包人承担 B、发包人负责检验试验,费用承包人承担 C、承包人负责检验试验,费用承包人承担、承包人负责检验试验,费用发包人承担D 。
( )15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷,由施工单位负责维修,其费用、由施工单位直接向设计单位索赔A 、由设计单位全额承担B 、由建设单位全额承担C、通过建设单位向设计单位索赔,不足部分由建设单位负责D 。
16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ) 、增加合同中约定的工程量学易网提供A 、删减承包范围的工作内容交给其他人实施B 、改变承包人原计划的工作顺序和时间C、更改工程有关部分的标高D ( )17、债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是。
A、定金 B、抵押 C、质押、留置D 18、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。
A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险、竞争激烈D、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,增加的工作量应19 。
( )视为A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作、新的委托监理合同工作D ( )申请执行。
20、仲裁委员会的裁决,当事人应当履行。
一方当事人不履行,另一方当事人可以向 A、行政管理机关 B、人民法院 C、仲裁委员会、调解委员会D 。
( )21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指、物A 、智力成果B 、行为C、财D )。
22、能够留置的财产仅限于(、不动产A 、动产B 、专利权C、财产权D、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交23 。
货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由( ) 、保管员负责赔偿损失A 、发包人承担损失责任B 、承包人负责赔偿损失C、发包人与承包人共同承担损失责任D ( )24、监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由。
A、监理人自费收集 B、向委托人付费索取 C、向设计人付费索取、委托人免费提供D 25、按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有( )。
A、保证施工噪音符合环保规定 B、提供进度统计报表学易网提供、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道C、做好施工现场地下管线的保护D.。
26、业主在得到承包人动员预付款保函后,支付动员预付款的最长时间不得超过( ) 、A14天 B、7天 C天、21天D、28 27)到达对方。
、要约人要撤销要约,撤销要约通知应在(、要约到达对方之前A 、对方发出承诺之前B 、对方承诺要达要约人之前C、对方承诺生效之后D( ) 、施工中的费用索赔出现的原因是28 、只限定事件引起的补偿学易网提供A B、只限定当事人违约而提出的赔偿 C、非自身的原因,且实际造成了损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿、不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿D前不能合理预见的物FIDIC施工合同条件规定,不可预见的物质条件,是指一个有经验的承包商至( )29、质条件。
A、基准日期 B、提交投标书日期 C、签订协议书日期、现场考察日期D ( )是正确的。
、下列关于解决合同争议的表述中,30 A、对裁决结果不服,可向法院起诉 B、争议双方均可单方面要求仲裁 C、当事人不必经调解解决合同争议、对法院一审判决不服,可申请仲裁D )天内,组织专家验收组,制定验收方案。
31、发包人收到工程竣工报告后(7 A、14 B、28 C、56、D 。
32、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,( ) 14、发包人应在天内直接确认顺延的工期,通知承包人A 天内直接确认顺延的工期,通知承包人14、工程师应在B.C天内直接确认顺延的工期,通知工程师、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师D、承包人应在14 、在施工过程中,工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后33( )天内予以确认答复。
3 A、7 、B14 、C28D、、依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是()。
34 A、保证 B、质押 C、定金、留置D ( )之日起生效。
35、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自 A、签订 B、登记 C、履行、主合同生效D 。
( )36、《合同法》规定的“抗辩权”是指,一方有违约行为时对方有权、撤回合同A 、撤销合同B 、解除合同C、中止履行义务D 。
37、监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则( ) 、监理工程师应推迟计量时间A 、监理工程师单独计量无效B 、监理工程师单独计量有效C、监理工程师可不必在计量D ( )38、在工程建设的过程中,是最为常用的一种担保方式。
A、抵押 B、留置 C、保证、定金D )天后向发包人发出预付通知。
39、发包人不按时支付预付款,承包人在规定时间(5、A.7 B、14 C、28D、)止的日历天数为承包人的施工期,据此与合同工期比较判、按照施工合同的规定,从开工之日起至(40定承包人是提前竣工还是延误竣工。
、承包人提请竣工验收前自检合格日A 、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日B C、开始竣工检验日学易网提供、竣工验收合格工程师在检验记录签字日D 41。
、下列合同不适用合同法的是( ) A、买卖合同 B、借款合同 C、委托合同、收养合同D)天内仍不支付价款,承包人可以与发包人协议将工程折 42、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后(价变卖。
7 、A14 、B28 C、56、D 承担。
( )43、表见代理的法律后果由 A、无权代理人 B、被代理人 C、善意相对人、合同担保人D )。
、合同中当事人约定了违约金,也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后,( 44 、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿A B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿、违约金和定金的约定同时无效,需采用其他方式追究违约责任D2日。
由于土建承包人延误竣工,导致安装承包人实际于45、某设备安装施工合同约定的开工日为2月1天月10日开始进行5日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告,日开工。
安装承包人在月105月15日月255启动连续试车,结果表明施工安装有缺陷。
安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作,并于6日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求,参与试车有关各方于26再次提交请求验收报告。
5月判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
的时间与合同工期比较,)( 应以日签署了同意移交工程的文件。
1月.A、2月1日5月10日至月25日、B2月1日至5 日日至月105月26、C2日6月1日至、D2月10 。
46、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有( ) 、合同条件A 、投标须知B 、工程量清单C、项目说明书D ( )。
施工合同条件中定义的“基准日”是指47、为了正确区分合同风险的责任归属,FIDIC A、投标截止日学易网提供 B、风险事件发生日 28天C、投标截止日前第、承包商接到中标通知书日D 提交索赔报告。
、业主指定的分包商,在施工中受到非自身原因造成损害时,他应向48( ) 、业主A 、总承包商B 、监理工程师C、业主或监理工程师D )。
49、合同履行的前提和依据是(、有效的合同A 、合同法B 、诚实信用原则C、合同生效D 、在合同权利义务终止的原因中,50( )是最主要和最常见的原因。
A、债务清偿 B、合同解除 C、免除债务、债务抵消D二、多项选择题 1、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应做的工作包括( )。
A、向承包人发出必须提前竣工的指令、与承包人协商并签订提前竣工协议B 、负责修改施工进度计划学易网提供C.D、为承包人提供赶工的便利条件、减少对工程质量的检测试验项目E ( )造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
2、按照《施工合同文本》规定,在施工中由于 A、承包人未能及时调配施工机械 B、发生不可抗力 C、雨季天数增多 D、工程量变化和设计变更小时8E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过)。