燃气管道工程合同模板
- 格式：docx
- 大小：37.36 KB
- 文档页数：2
燃气管道工程合同模板
甲方（以下简称“业主”）：
乙方（以下简称“承包商”）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实守信原则，签订本建设工程合同，以供双方共同遵守。
一、 工程概况：
1. 工程名称：燃气管道工程
2. 工程地点：
3. 工程内容及承包范围：包括但不限于燃气管道的设计、施工、安装、调试、验收及售后服务等。
二、 工期：
1. 本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 承包商应按照约定的工期完成工程，如有延误，应按照约定的违约责任承担相应的违约金。
三、 工程质量：
1. 承包商应严格按照业主提供的技术要求和现行施工规范及标准施工，并接受业主现场代表的监督、检查、检验。对不合格的部分按业主代表的要求限期返工修改，承包商自行承担由自身原因导致返工修改的费用。
2. 工程质量应达到现行国家质量检验评定标准，如需达到特殊质量要求，双方应另行签订补充协议。
四、 合同价款：
1. 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 合同调整价款：施工中发生的设计变更、现场签证、技术核定单等产生的价款，双方应协商确定。 3. 工程款支付：工程竣工验收合格后，承包商应向业主提交工程结算报告，业主在收到报告后__天内进行审核，审核无误后__天内支付工程尾款。
五、 承包方式：
包工包料（主材与设备由承包商提供）
六、 违约责任：
1. 承包商如未按照约定工期完成工程，应按照逾期付款金额的__%支付违约金。
2. 业主如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期付款金额的__%支付违约金。
3. 双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
七、 争议解决：
双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、 其他约定：
1. 双方应遵守国家有关法律、法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。
2. 双方应相互配合，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
3. 合同签订后，双方应按照约定履行合同义务，不得擅自变更合同内容。
4. 双方如需解除或终止合同，应签订解除或终止合同协议，并按照约定处理合同解除或终止后的相关事项。
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
签订日期：____年__月__日
