青岛市建设工程施工合同模板文件
- 格式:doc
- 大小:83.50 KB
- 文档页数:24
青岛市建设工程施工合同范文《青岛市建设工程施工合同》甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人(委托代理人):联系电话:开户银行及账号:项目名称:工程地址:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人(委托代理人):联系电话:开户银行及账号:鉴于甲方是青岛市的注册公司,具备从事建筑工程施工的资格,乙方具备承接甲方工程的能力和经验,双方本着公平、公正、互利的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同工程的基本情况1.1 甲方和乙方共同确认,甲方拟委托乙方承接青岛市某项目建设工程。
具体工程内容详见附件《工程概况》。
1.2 合同工程的工程期限为(具体时间),工程地点位于(具体地址)。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币(具体金额)元整。
2.2 工程价款支付方式:(1)甲方应按照工程进度并经过验收后,依据施工进度支付工程款项的比例,具体支付比例和时间安排详见附件《工程进度表》。
(2)甲方应按照合同约定所支付的工程价款,按照合同约定的期限,直接向乙方的银行账号进行转账支付。
第三条工程质量和安全要求3.1 乙方应按照相关法律法规和工程质量标准,保证施工所使用材料的质量符合国家标准,并按照合同约定的工程质量要求进行工程施工。
3.2 乙方应严格遵守施工现场安全规范,保证施工过程中的安全。
3.3 乙方应委派具备相应资质的专业技术人员参与施工,并按照合同约定的工程质量要求进行工程的验收。
第四条工程变更和索赔4.1 若由于工程设计、施工方案的变更,导致工程造价增加或减少的情况,甲方和乙方应本着互利的原则,友好协商解决,并签订书面变更协议。
4.2 若甲方造成的工程延期或其他损失,乙方有权提出索赔要求,甲方应予以合理的赔偿。
第五条违约责任和解决争议方式5.1 若一方违反本合同任何条款,对方有权要求其承担违约责任,并依法提起诉讼。
5.2 甲方和乙方一致同意,对于本合同履行过程中所发生的任何争议,应友好协商解决。
如无法协商解决,则提交青岛市人民法院进行仲裁,并接受仲裁裁决。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX山东建设工程施工合同(2024版)本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期条款第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量验收第六条材料设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备验收第七条施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理第八条变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同终止条件第十二条其他条款12.1 保密条款12.2 广告宣传12.3 知识产权第十三条附件13.1 工程图纸13.2 技术说明书13.3 合同补充协议第十四条合同的签订、修改和解除14.1 合同签订14.2 合同修改14.3 合同解除第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称:X公司1.1.2 单位地址:省市区路号1.1.3 联系人:X1.1.4 联系电话:X1.2 承包方1.2.1 单位名称:YYY公司1.2.2 单位地址:省市区路号1.2.3 联系人:X1.2.4 联系电话:X第二条工程概况2.1 工程名称:山东建设工程2.2 工程地点:省市区路号2.3 工程规模:平方米2.4 工程内容:包括但不限于土建、装修、安装、施工等。
第三条合同价格3.1 合同总价:人民币万元整3.2 价格调整:合同价格如需调整,应由双方协商一致,并以书面形式确认。
3.3 支付方式:3.3.1 预付款:合同签订后五个工作日内,发包方支付合同总价款的10%作为预付款。
青岛市建设工程施工合同书青岛市建设工程施工合同书甲方(建设单位):名称:地址:法定代表人:联系人:联系电话:乙方(承包单位):名称:地址:法定代表人:联系人:联系电话:鉴于甲乙双方系依法独立存在的法人或其他组织,在平等、自愿、协商一致的基础上,为共同实现工程建设目标,特订立本建设工程施工合同,共同遵守本合同所列各项条款。
第一条工程信息1.项目名称:2.工程地点:3.建设单位:4.承包单位:5.建设性质:6.工程概况:第二条各方身份1.甲方是此项工程的建设单位,按照国家法律法规的规定开展此项工程建设活动,并向乙方支付工程建设款项。
2.乙方是此项工程的承包单位,具有相应的资质和能力,可以按照建设合同要求承接此项工程,并负责完成此项工程。
第三条合同条款1. 工程范围:此项工程的具体范围、标准、工期及工程总价,详见本合同附件。
2. 工程合同价款:本工程合同价款总额为【合同价款总额】万元,具体清单见本合同附件。
3. 工程质量:乙方应严格按照法律法规、工程相关标准要求等完成此项工程,并保证工程质量符合相关标准,不得妥协。
4. 工程材料:乙方应根据工程需要,选用合适的工程材料,并符合相关标准要求。
5. 工程期限:此项工程的工期为【工期时间长度】,严格按照计划进行施工,不得拖延。
6. 工程款项支付及材料回收:支付工程款项的时间、款项比例、材料回收的方式及时间,详见本合同附件。
第四条违约责任1.甲乙双方在合同履行过程中,如因自身原因未能按照合同约定完成相关义务的,应当依照本合同的约定承担相应的违约责任。
2.如因一方的违约行为给另一方造成损失的,则应当按照法律的规定依法赔偿损失。
第五条其他1.本合同的任何变更应当经过双方的书面同意,并按照法律的要求进行处理。
2.在此项目计划、进度发生变化时,甲方应通知乙方,乙方保证及时进行调整,保证工程按照新要求按时交付。
3.双方应本着诚信原则,在履行合同约定之前如有异议应当进行商讨,协商解决问题。
2024年建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,为确保工程质量和工期,明确双方权利和义务,就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[施工范围及内容简述]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方开工令为准)。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求:乙方应按照合同工期要求,严格执行施工进度计划,确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,经双方协商确定新的工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价:[总造价金额]。
大写:[金额汉字大写]。
该造价为包工包料价格。
如遇设计变更导致的工程量增减,按照合同约定单价相应调整造价。
2. 付款方式:乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付总造价的XX%;主体工程完成XX%时支付XX%;工程竣工验收合格结算完毕后支付至总造价的XX%,剩余XX%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
工程质量必须达到国家质量评定标准的优良等级。
2. 乙方应按工程进度定期向甲方提交施工资料及验收申请。
甲方应及时组织验收,不得无故拖延。
如验收不合格,乙方应在限定时间内整改完毕并承担相应损失。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须严格执行安全操作规程、安全生产责任制等相关制度,确保施工安全。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
第1篇甲方(建设单位): [甲方全称]乙方(施工单位): [乙方全称]鉴于:甲方需要在其指定的地点建设[工程名称],经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方上述工程项目的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称: [工程名称]2. 工程地点: [工程地点]3. 工程内容: [工程具体内容,包括建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模: [工程规模,如建筑面积、层数等]5. 开工日期: [开工日期]6. 竣工日期: [竣工日期]二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作,包括但不限于土建、装修、设备安装等。
2. 甲方负责提供施工图纸、工程材料、施工场地及施工用水、用电等。
3. 乙方应按照施工图纸和规范要求进行施工,确保工程质量。
三、工程价款1. 合同总价: [合同总价,大写:____元整]2. 付款方式:- 预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价____%作为预付款。
- 进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方支付合同总价____%作为进度款。
- 验收款:工程竣工验收合格后____日内,甲方支付合同总价____%作为验收款。
- 结算款:工程保修期满后____日内,甲方支付合同总价____%作为结算款。
四、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程,不得延误。
2. 乙方应定期向甲方报送工程进度报告,甲方有权对工程进度进行监督。
五、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应予以配合。
六、安全生产1. 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和操作规程进行施工,确保施工安全。
2. 乙方应建立健全安全生产管理制度,加强施工现场安全管理。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成工程,应向甲方支付____%的违约金。
3. 乙方未按约定保证工程质量,应承担相应的法律责任。
建设部建筑工程施工合同范本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等、自愿的基础上,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]。
2. 工程地点:[具体工程地点]。
3. 工程规模:[具体工程规模描述]。
4. 承包范围:具体施工图纸内的土建、安装等工程内容(详见附件)。
二、合同工期1. 承包方应按国家工期定额和经发包方确认的施工图预算,编制施工总进度计划,并报发包方备案。
2. 合同工期:自合同签订之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。
具体工期按照施工进度计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误,经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量与检验1. 本工程质量应达到国家质量标准的优良等级。
2. 承包方应建立健全质量检查与管理制度,并按国家施工规范、验收规范和评定标准等有关条款进行工程质量检验与评定。
施工过程中应及时进行自检和工序交接检查,并应接受发包方的监督检查。
3. 承包方应确保工程质量,如因承包方原因造成工程质量事故,其经济损失由承包方承担。
四、合同价款及支付1. 合同总价:[具体合同总价金额]。
大写:[合同总价汉字大写]。
该合同总价已包含完成本工程所需的所有费用,除非另有约定,承包方不得要求追加费用。
如有调整,须经双方书面确认。
双方应根据工程项目的实际需要,明确各类材料设备的供应责任及品牌标准等要求。
1. 甲方负责供应的主要材料和设备应符合国家相关标准,并提供产品合格证明及相应的检测资料。
2. 乙方负责采购的材料和设备应符合设计要求和国家规范标准,并提供相应的质量保证资料。
3. 材料设备供应的变更须经双方书面确认并调整合同价款及工期计划等相关内容。
建筑工程施工合同范本(精选5篇)施工合同一般用于建筑工程中,由于牵涉的金额比较大,所以一般用协议的形式来约束双方。
下面小编给大家带来建筑工程施工合同范本,详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。
建筑工程施工合同范本1甲方:________________乙方:_____________现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。
合同条款如下:一,工程位于大庆市大同区新华电厂。
二,总工程量为___________平方米。
三,工程承包形式为总承包。
四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五,工程追加20--元的设备调遣费。
六,工程自___________年___________月___________日为开工,至___________年___________月___________日为竣工。
七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八,工程所用的混凝土标号为C30,所用材料必须符合规范要求,其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。
九,乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。
十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。
乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。
十一,本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:乙方:--年-月--日建筑工程施工合同范本2发包方(以下简称甲方):内蒙古--县--能源有限公司承包方(以下简称乙方):根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。
建筑工程施工合同书模板5篇篇1甲方(发包方):____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系方式:__________________________乙方(承包方):____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系方式:__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方承揽甲方建筑工程事宜达成如下协议,以兹信守。
一、工程概况(一)工程名称:______________________(二)工程地点:______________________(三)工程内容:__________(具体工程内容列表附后)(四)工程造价:人民币______元整(¥______元)二、工期约定(一)开工日期:自本合同签订之日起______天内开工。
(二)竣工日期:预计在本合同签署后的______天内完成施工。
因不可抗力因素导致工期延误的,双方协商解决。
三、工程质量标准与保证措施(一)工程质量标准:符合国家现行相关施工规范及标准。
(二)保证措施:乙方应建立质量管理体系,确保工程质量达标。
甲方有权对施工过程进行监督。
四、工程款支付方式(一)支付方式:分期支付。
具体支付节点和金额如下:_________________________。
(二)支付时间:按照工程进度和合同约定时间支付。
若因甲方原因导致逾期支付的,每逾期一日,支付未付款项万分之______的违约金。
(三)质保金约定:预留工程总造价的______%作为质保金,自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题无息退还。
建设工程施工合同电子版范本(7篇)建设工程施工合同电子版(篇1)发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:君利花园住宅小区4-8号楼共20__平米、635户智能家居设备及安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:国家验收规范合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)¥:20__.00(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:建设工程施工合同电子版(篇2)建设(发包)单位:(简称甲方)施工(承包)单位:(简称乙方)甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
工程建筑施工合同范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就甲方委托乙方进行工程建筑施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、工程期限1. 工程开工日期:_______年______月______日。
2. 工程竣工日期:_______年______月______日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币______元整(大写:_________________________元整)。
2. 支付方式:甲方应按以下约定向乙方支付工程款:(1)工程预付款:合同签订后______日内支付合同总造价的______%作为预付款。
(2)工程进度款:根据工程进度,按每月完成的合格工程量支付进度款。
(3)工程竣工款:工程竣工验收合格后______日内支付至合同总造价的______%。
(4)质量保证金:剩余______%作为质量保证金,待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及保修1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量达到合同约定及甲方要求。
3. 工程保修期:工程竣工验收合格后______年。
在保修期内,乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量问题进行免费维修。
五、甲方责任1. 甲方应按约定及时向乙方支付工程款。
2. 甲方应向乙方提供施工所需的相关资料,并确保资料的真实性和完整性。
标准建设工程合同模板6篇第1篇示例:标准建设工程合同模板一、签约方甲方(青岛XX建筑有限公司):统一社会信用代码XXXXXXXXX,地址:青岛市XX区XX路XX号XX大厦XX楼XX室乙方(XX设计院):统一社会信用代码XXXXXXXXX,地址:XX 市XX区XX路XX号XX大厦XX楼XX室二、合同标的、工程范围及工程内容1、合同标的:本合同签订的标的为XX项目的建设工程。
2、工程范围:本工程范围包括XX设计、XX施工、XX监理等相关工程内容,详细内容以附件1工程清单为准。
3、工程内容:本工程内容包括但不限于施工技术与质量、工程进度、安全保障、合同金额及支付方式等具体要求。
三、工程时间1、本合同签订后,工程施工期为XX年XX月XX日至XX年XX 月XX日,共计XX个工作日。
2、具体工期以双方商定的进度计划为准,各阶段进度须及时报告给甲方。
四、工程质量及验收标准1、工程质量:乙方承诺所提供的设计及施工服务符合国家相关法律法规及规范标准,保证工程质量和安全。
2、验收标准:工程竣工后,甲方有权对工程进行监督、检验和验收。
若出现质量问题,则乙方需承担相应责任,并按约定进行返工。
五、合同金额及支付方式1、合同金额:合同金额为人民币XXX万元。
具体分配见附件2付款计划。
2、支付方式:按工程进度节点分批付款,具体支付比例和时间详见附件2付款计划。
六、违约责任1、若乙方未按时履行义务或违约,甲方有权采取相应措施,并要求乙方承担相应的赔偿责任。
2、若甲方未按时支付款项或违约,乙方有权提出终止合同的要求,并要求甲方承担相应的赔偿责任。
七、其他约定1、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
2、未尽事宜双方可另行协商确定。
3、本合同用中文文本书写,未尽事宜应依照中华人民共和国相关法律法规处理。
4、合同一式两份,甲乙双方各留一份有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:签字日期:以上为《标准建设工程合同模板》,经双方协商一致并签字盖章后生效。
编号:JS-20214881甲 方:______________________________乙 方:______________________________日 期:_________年________月_______日青岛市建设工程施工合同模板The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuantto the terms of the contract.[标签:titlecontent]发包人(全称):_______________________承包人(全称):_______________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:____________________________________________工程地点:____________________________________________工程规模及结构特征:__________________________________工程承包范围:________________________________________工程立项批准文号:____________________________________资金来源:____________________________________________二、合同工期开工日期:____________________________________________竣工日期:____________________________________________合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准工程质量标准:________________________________________四、合同价款币种:____________________________合同总价(大写):________________元(小写)¥:_________元综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程);□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书;2.中标通知书(适用招投标工程);3.投标文件(适用招投标工程);4.经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);5.本合同专用条款和补充条款;6.本合同通用条款;7.标准、规范及有关技术文件;8.图纸;9.工程量清单;10.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;11.发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;12.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX山东住建厅2024年版建筑工程协议样本版本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1 甲方主体1.2 乙方主体1.3 丙方主体第二条:工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条:合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算第四条:工程质量4.1 质量标准4.2 质量监督4.3 质量问题处理第五条:工程进度5.1 施工工期5.2 进度计划5.3 工期延误第六条:材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备验收第七条:施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理7.3 安全费用第八条:环境保护8.1 环保措施8.2 环保验收8.3 环保费用第九条:变更与解除9.1 合同变更9.2 合同解除第十条:违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约第十一条:争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构第十二条:合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更条件12.3 合同终止条件第十三条:其他约定13.1 知识产权保护13.2 保密条款13.3 不可抗力13.4 合同附件第十四条:合同的份数和保管14.1 合同份数14.2 合同保管14.3 合同副本效力第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1 甲方主体1.2 乙方主体1.3 丙方主体第二条:工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点本项目位于(工程地点),具体位置详见附件一。
2.3 工程规模本项目规模为(工程规模),包括建筑、结构、安装、装饰等工程。
2.4 工程内容工程内容包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等,具体详见附件二。
第三条:合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整合同总价在(价格调整条款),经双方协商一致可进行调整。
植筋工程分包合同青岛胶州建设集团城阳分公司建筑施工钢筋植筋分包合同发包方(甲方):青岛市胶州建设集团有限公司城阳公司三利工程项目部承包方(乙方):依据《中华人民共和国合同法》﹑《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和《建筑工程施工合同》的约定,为明确双方的权利义务,本着平等自愿﹑诚信有偿的原则,协商一致签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称:青岛三利集团三利大酒店工程2、工程地点:青岛市城阳区青大工业园3、工程内容:柱、墙、梁钢筋植筋,自备一切小型工具(包括钻孔、注胶、植筋、卫生清理)钢筋制作由甲方负责。
第二条乙方的责任和义务1、乙方应自觉遵守法律﹑法规,乙方施工人员必须服从甲方的统一管理,遵守甲方与业主的有关规章制度,接受甲方及有关部门的管理﹑检查与监督,与现场其他单位搞好协调与配合。
2、乙方必须根据合同签订的工期、施工进度计划和甲方要求,组织安排足够的劳动力,确保合同工期的实现。
3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求,乙方负责无偿进行返工修理并且承担一切材料费用和经济损失,承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任4、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。
5、乙方负责施工中需要的一切工具和除钢筋外的所有材料。
6、乙方提供有效地施工资质和植筋人员的上岗证件。
第三条工程质量1、该工程质量确保达到钢筋拉拔试验合格及甲方、业主质量要求。
2、该工程若未达到合同目标:若达不到合格,则承包人承担发包人的全部经济责任和其他相关的民事责任。
3、注意成品保护。
4、该工程质量确保达到合格及甲方、业主的质量要求。
乙方施工应从严施工,样板领路,并做到认真自检,完工后双方应对质量及时验收,符合规范要求予以签证,并进行下道工序施工,分包工程因质量达不到规范和合同条款要求应及时整改必须达到优良标准,因质量返工发生的用工和材料费用全部由乙方承担,并承担业主和上级主管部门对甲方的罚款额,并应承担由此给甲方造成的工期延误损失。
第一部分协议书(发包方)甲方:【建设单位名称】(承包方)乙方:【施工单位名称】甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况1.1项目名称:【项目名称】;项目地点:【青岛市黄岛区翠岛路与山川路交汇处】;1.2承包方式:【包工包料;(安全、文明施工、管理服务、验收、维修等)】1.3承包工程范围:依据招标文件、施工图纸、工程施工分界面、工程项目清单所示工程内容物业变配电站、居民站、电力外线图纸范围内全部内容设备采购、安装、调试。
除照明、插座系统、预埋预留、进线套管、接地等之外,乙方包工包料(包括但不限于:包质量、包工期、包安全、包文明施工、包服务、包验收、包维修等施工分包),含协调黄岛供电公司验收直至送电。
以及与总包方和其他专业施工单位的配合和协调。
具体内容包括但不限于《合同附件8-施工范围及界面划分》内容。
二、合同价款2.1合同金额:人民币小写:【】元,大写:【】整(以下简称“合同总金额”),此价格为增值税含税价格,税率为【9】%;不含税合同金额:人民币小写:【】元,大写:【】整;付款前乙方应向甲方提供增值税【专用】发票。
在合同履行过程中,因国家税收政策调整导致乙方缴纳的税款低于合同约定金额的,则差额部分甲方有权自合同价款中直接扣除,乙方对此无异议。
2.2本合同采用【工程量清单计价模式】,【综合单价包死,招标图纸范围内总价包干】,包括但不限于图纸及承包工程范围内约定的全部工作内容。
图纸范围内除约定允许调整的项目外,其他项目综合单价包干,材料费、机械费、人工费、措施费等在签订合同后均不调整。
工程量清单视为包含图纸显示的所有内容,若存在漏项、错项,均视为已经包含在其他综合单价中。
该合同价款已包括合同文件规定工程范围内的所有人工费(含麦收等特殊节日造成的人工增加)、材料费、机械费、水电费、安装费、包装运输费、装卸费、二次搬运费、成品保护费、保洁费、检验调试费、验收费、样品费、施工措施费、总包配合协调费、采保费、垃圾清运费、夜间施工、赶工措施、限电限水拉闸(应有相应的应急供水供电专项措施)、保险费、政府规费、管理费、利润、增值税税金等以及招标文件反映的所有内容和一个有经验的施工单位应该预测到的其他常规必须要发生的费用,不论是否已在合同图纸或合同文件内具体说明。
general construction contract 35KV变电站施工总承包合同青岛市建设工程施工合同发包方:承包方:青岛整流器电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征: 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号: /资金来源:企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容:□√1.设计工程:由青岛电力设计院完成(另立设计合同)□√2.主体工程:土建部分□√3.电气工程: 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□4.其他:三、合同工期开工日期:(实际开工日期以用户下达的开工令为准)竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准五、合同价款币种:人民币合同总价(大写):(小写)¥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:□√1.本合同协议书;□√2.本合同专用条款和补充条款;□√3.本合同通用条款;□√4.标准、规范及有关技术文件;□√5.图纸;□√6.工程量清单及编制说明;□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要;□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工,在缺陷责任期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
第1篇合同编号:_______签订日期:____年____月____日甲方(建设单位): ______________地址:________________________联系人:____________________联系电话:___________________乙方(施工单位): ______________地址:________________________联系人:____________________联系电话:___________________鉴于:甲方因建设需要,决定将位于山东省的______项目(以下简称“本工程”)的建设施工任务委托给乙方进行施工。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称: ______2. 工程地点: ______3. 工程规模: ______4. 工程内容: ______5. 合同工期:自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____个月。
6. 合同总价:人民币____元整(大写:____元整)。
二、工程范围及质量要求1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求,对本工程进行施工。
2. 本工程质量标准应符合国家现行施工质量验收统一标准及相关专业工程质量验收规范。
3. 乙方应保证工程质量达到设计文件及国家现行施工质量验收统一标准的要求。
三、工程进度1. 乙方应按照施工组织设计的要求,编制详细的施工进度计划,并报送甲方审核。
2. 甲方应按工程进度计划及时向乙方提供施工图纸、技术资料、材料、设备等。
3. 乙方应按工程进度计划组织施工,确保工程按期完成。
四、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币____元整(大写:____元整),分____期支付。
2. 首期支付:合同签订后____个工作日内,乙方提交相关资料后,甲方支付合同总价款的____%。
3. 中期支付:根据工程进度,甲方每月支付合同总价款的____%。
青岛市工程合同示范文本甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行工程项目建设,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就乙方承包甲方工程项目的有关事宜,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________第二条工程承包范围乙方负责本工程的设计、施工、安装、调试、验收等全部工作,具体包括但不限于以下内容:2.1 工程设计:乙方应根据甲方要求和相关规范完成工程设计工作。
2.2 施工安装:乙方应按照设计图纸和相关技术标准进行施工安装。
2.3 调试运行:乙方应负责工程的调试工作,确保工程设备正常运行。
2.4 工程验收:乙方应配合甲方完成工程验收工作,并提供必要的技术资料。
第三条工程工期3.1 工程开工日期:____ 年____ 月____ 日。
3.2 工程竣工日期:____ 年____ 月____ 日。
3.3 工期延误:因不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商确定延期事宜。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价:人民币(大写)______________元整(¥)。
4.2 预付款:甲方应在合同签订后____ 日内支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
4.3 进度款:根据工程进度,甲方应按月支付乙方已完成工程量的____%。
4.4 竣工结算:工程竣工并经验收合格后____ 日内,甲乙双方进行竣工结算,甲方支付剩余工程款。
第五条质量标准及验收5.1 质量标准:乙方应保证工程质量符合国家及地方相关标准。
5.2 验收程序:工程完工后,乙方应向甲方提出验收申请,甲方应在收到申请后____ 日内组织验收。
QF-2005-14
合同编号:
青岛市建设工程施工合同
发包方:
承包方:
青岛市建设委员会
制定
青岛市工商行政治理局
2008修订版
第一部分协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则,
发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议
如下:
一、工程概况
工程名称:_
工程地点:__
工程规模及结构特征:_________
二、工程承包范围
承包人应完成以下工程内容:
电气工
程:;
三、合同工期
开工日期:_________ 竣工日期:_________ 合同工期总日历天数天。
工程质量标准:
_________ ;
五、合同价款
币种:
合同总价(大写):_________元
(小写)¥:_________元
综合单价或费率:详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工
程)
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
□1、本合同协议书;
□4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);
□6、本合同通用条款;
□8、图纸;
□9、工程量清单;
工程量清单:指依照有关工程量计算规则、图纸等列出的拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
□10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时刻:_________年_________月_________日
订立地点:_________
发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效,由发包人送工程所在地县级以上地点人民政府建设行政主管部门备案。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住宅:_________ 住宅:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________托付代理人:_________ 托付代理人:_________电话:_________ 电话:_________
传真:_________ 传真:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________账号:_________ 账号:_________
邮政编码:_________ 邮政编码:_________ _________年____月____日_________年____月____日
第一部分通用条款
一、图纸
1.发包人应按专用条款约定的套数和日期,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
未经发包人同意,承包人不得将本工程图纸转给第三人。
2.发包人未能按约定提供图纸,承包人应向工程师发出通知,提出所需的图纸、需要的时刻和理由,讲明由于图纸提供延误可能造成的阻碍和损失。
因发包人未能按约定提供图纸,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失,顺延延误的工期。
3.当工程师认为需要时,承包人应提交临时工程的设计图纸2份,供工程师批准或备查。
4.发包人或工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料,承包人应予执行。
二、发包人和承包人
1、发包人
1.1 发包人应履行本合同所约定的全部义务。
发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项,并按本合同约定向承包人提供标准/规范、图纸、材料、设备、装备及其他资料和施工条件。
1.2 发包人应当在本工程开工前按专用条款约定的内容和时刻完成以下工作,并承担相关费用:
(1)将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;
(2)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及施工场地内的要紧道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
(3)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实性、准确性负责;
(4)办理施工许可证等其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);
(5)确定水准点与坐标操纵点,以书面形式交给承包人,并组织进行现场交验;
(6)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
2.发包人未能履行7.2款约定的各项工作,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人应赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。
2、承包人
2.1 承包人应履行本合同所约定的全部义务。
精心组织施工,按时完成本工程及其缺陷的修复。
2.2
(1)向工程师提供年、季、月度工程进度打算及相应进度工程用款打算;
(2)本工程或本工程中某单项工程已竣工但未交付发包人之前,承包人负责已完工程的爱护工作,爱护期间发生损坏,承包人自费予以修复;如发包人要求承包人采取专门爱护措施,双方在专用条款内约定,发包人应承担相应费用;
(5)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
3价款结算
13.1分包工程价款由承包人与分包人结算。
发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
发包方擅自向分包方支付工程款项的,视为本合同以外的其他合同关系,不阻碍承包人依照本合同约定向发包人进行正常的结算。
三、材料、设备供应
1、发包人供应材料设备
1.1 发包人供应材料设备的,应在专用条款中列出相应材料设备清单。
材料设备清单中应当约定发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时刻和地点。
发包人应按材料设备清单中的约定向承包人提供材料设备,并提供产品质量合格证明,对材料设备质量负责。
发包人在所供材料设备到货前24小时通知承包人,双方在工程师的见证下验收交接,并按承包人指定的地点和方式堆放。
1.2 发包人供应的材料设备,在承包人接收后,由承包人负责保管,发包人支付相应保管费用,因承包人缘故发生的丢失或损坏由承包人负责赔偿。
如发包人未按19.1款通知承包人验收交接,则承包人不负责保管,发生的丢失或损坏由发包人负责。
1.3 发包人供应的材料设备与专用条款列出的材料设备清单中的约定不符时,发包人承担相关责任,具体如下:
(1)材料设备单价不符合约定,由发包人承担所有价差;
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合约定,承包人可拒绝接收、保管,由发包人负责运出施工场地并重新采购;
(3)材料的规格、型号不符合约定,经发包人同意,可由承包人代为代换,相关费用由发包人承担;
(4)材料设备的到货地点不符合约定,由发包人负责运至材料设备清单约定的地点;
(5)材料设备供应数量不符合约定,多于清单中约定的数量时由发包人负责运出施工场地,少于清单中约定数量时由发包人负责补齐;(6)材料设备到货交接时刻不符合约定,早于约定时刻的由发包人承担因此产生的保管费用,迟于约定时刻给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失,顺延延误的工期。
1.4 发包人供应的材料设备的结算方式,由发包人和承包人在专用条款中约定。
2、承包人采购材料设备
2.1 承包人负责采购的材料设备,应符合设计、有关标准/规范以及专用条款约定的要求,并提供产品质量合格证明,承包人对材料设备质量负责。
承包人应在材料设备到货前24小时通知发包人,双方在工程师的见证下进行联合验收。
2.2 承包人采购的材料设备与设计、标准/规范以及专用条款约定的要求不符时,承包人应按工程师要求的时刻运出施工场地,重新采购符合要求的材料设备,承担因此产生的费用,由此延误的工期不予顺延。
如承包人使用了不符合设计、标准/规范以及专用条款约定的要求
的材料设备,则应按工程师的指令负责修复、拆除或重新采购,并承担因此产生的费用,由此延误的工期不予顺延。
2.4 承包人需要使用代用材料时,应向工程师提出申请,经工程师确认报发包人同意后方可使用,因此增减的合同价款和产生的费用承担发、承包双方以书面形式约定。
3、材料设备的检验
发包人供应的材料设备及承包人采购的材料设备的检验试验费用由发包人负担。
四、合同价款、工程量确认和工程款支付
1、合同价款及调整
1.非招标工程的合同价款由发包人和承包人依据经确认的工程报价单或预算书在合同中约定。
合同价款在合同中约定后,任何一方不得擅自改变。
2.实行工程量清单报价宜采纳固定单价合同。
在约定的风险范围内,构成合同价款的综合单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。
只有当发生合同价格风险范围以外的事件,发包人和承包人可按专用条款中约定的有关费用的计算方法,调整综合单价。
2、竣工结算。