(038)输变电工程勘察设计合同(简版)

输变电工程勘察设计合同合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：工程名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订日期：签订地点:目录1. 工程概况 (1)2. 甲方向乙方提交的有关资料及文件 (2)3. 乙方向甲方提交的勘察设计文件 (2)4. 勘察试验项目及预估工作量 (2)5. 合同价格 (3)6. 勘查设计工期 (4)7. 双方的权利和义务 (4)8. 审查、确认 (8)9. 现场服务 (8)10. 设计质量的奖励与考核 (8)11. 知识产权 (8)12. 保密义务 (9)13. 合同变更和解除 (10)14. 违约责任 (10)15. 保险 (13)16. 不可抗力 (13)17. 争议解决 (14)18. 适用法律 (14)19. 合同生效 (14)20. 其他事项 (14)21. 特别约定 (15)输变电工程勘察设计合同委托方（甲方）：受托方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就工程（以下简称“工程”）勘察设计事项经协商一致，签订本合同。

1. 工程概况1.1 工程名称：。

1.2 工程编号（或工程账号）：。

1.3 工程地点：。

1.4 工程规模：。

1.5 工程勘察内容及质量要求1.5.1 工程勘察内容（1）初勘：。

（2）详勘：。

1.5.2 工程勘察质量要求（1）初勘：。

（2）详勘：。

1.6 工程设计内容及质量要求1.6.1 工程设计内容：。

1.6.2 工程设计质量要求：。

1.7 工程投资估算：。

1.8 工程特征及附注说明：。

2. 甲方向乙方提交的有关资料及文件3. 乙方向甲方提交的勘察设计文件4. 勘察试验项目及预估工作量5. 合同价格5.1 合同价格为人民币（大写）（¥）（含税），其中，不含税价格人民币（大写）_______（¥），增值税税率____%，增值税税额_______元。

国家电网输变电工程勘察设计合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要建设输变电工程，并决定委托乙方承担该工程的勘察设计工作，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次输变电工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围1. 工程名称：[具体工程名称]。

2. 工程地点：[具体工程地点]。

3. 工程规模：[具体规模描述]。

4. 勘察设计范围：包括但不限于变电所选址、路径勘察、地质勘测、电气设计、结构设计等。

具体以甲方提供的工程勘察设计要求为准。

二、勘察设计期限与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX日内完成现场勘察及初步设计工作。

2. 初步设计审查通过后，乙方应在XX日内完成施工图设计。

3. 若因乙方原因导致设计进度延误，每延误一天，乙方应承担违约金XX元。

三、费用及支付方式1. 勘察设计费用总计为人民币[金额汉字大写]元整。

具体费用明细详见附件。

2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款。

3. 初步设计审查通过后，甲方支付乙方总费用的XX%。

4. 施工图纸交付后，甲方支付乙方剩余费用。

5. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。

四、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但发表权、署名权等精神权利归属于甲方。

2. 未经甲方同意，乙方不得将本次勘察设计的成果用于其他用途或向第三方泄露。

3. 双方应妥善保管涉及工程的商业秘密及资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。

五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察设计的成果符合相关国家规范、行业标准及甲方的要求。

2. 工程设计应满足安全、经济、可靠的要求，确保工程质量和使用功能。

输变电工程勘察设计合同一、合同主体及背景甲方是一家拥有相应资质的输变电工程建设单位，具有一定的市场影响力和实力。

乙方是一家专业从事输变电工程勘察设计的企业，具备丰富的技术经验和专业知识。

二、合同内容2.1 任务范围•根据甲方提供的工程要求和技术要求，进行输变电工程的勘察设计工作；•对已有的设计方案进行评审，并提出合理化建议；•完成相关技术交底工作，确保甲方能够正常开展后续的施工工作。

2.2 技术要求•具备相应的工程设计资质和专业技术能力；•遵守国家相关法律法规和规范标准，确保设计方案的合法性和安全性；•确保设计方案的可行性和经济性，不得存在严重缺陷和技术隐患。

2.3 工期安排本合同的工期为自合同生效之日起的180天。

乙方应按照工期要求，合理安排勘察设计任务的进度，并确保按时完成相关工作。

2.4 合同报酬甲方应按照双方书面协议确定的报酬标准，及时向乙方支付合同报酬。

乙方应出具相应的发票和支付凭证，并确保报酬的合理性和准确性。

三、合同履行3.1 双方权利和义务甲方的权利和义务包括：•提供与勘察设计任务相关的资料和信息；•对乙方提供的设计方案进行评审，并提出合理化建议；•协助乙方开展必要的技术交底工作。

乙方的权利和义务包括：•按照甲方提供的要求和标准，完成勘察设计任务；•对已有的设计方案进行评审和修改；•提供设计方案的技术支持和咨询服务。

3.2 变更和解除合同如因不可抗力或其他特殊原因无法继续履行合同，双方可以协商变更或解除合同。

变更或解除合同应经双方书面确认，并按照约定进行相应的处理。

3.3 知识产权本合同项下的所有技术成果和知识产权归乙方所有，甲方在合同约定范围内享有相关权益。

未经乙方书面许可，甲方不得将相关技术成果用于其他目的或泄露给第三方。

四、违约责任4.1 甲方违约责任如甲方未按照合同约定提供相关资料或付款，造成乙方无法履行合同义务的，甲方应向乙方承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的经济损失。

变电站建设工程勘察设计合同变电站建设工程勘察设计合同甲方：（名称）_________________________，地址_________________________。

联系人：_____________________________，电话_________________________。

乙方：（名称）_________________________，地址_________________________。

联系人：_____________________________，电话_________________________。

鉴于甲方拟建某变电站工程，为确保勘察设计质量，双方本着平等、自愿、诚信和协商的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同的目的本合同是在遵守中华人民共和国相关法律法规的前提下，甲、乙双方根据工程建设需要，就变电站建设工程勘察设计事宜所订立的合同。

在合同履行期间，乙方应按照甲方的勘察设计要求，履行该工程勘察设计工作的相关义务。

第二条勘察设计工作内容1.乙方应按照甲方出具的勘察设计要求及其它相关规定，履行工程勘察设计的相关工作。

2.乙方应提供的勘察设计文件包括但不限于以下内容：（1）工程可行性研究报告；（2）工程建设方案；（3）工程初步设计方案；（4）工程施工图纸及相关设计文件；（5）其他必要文件。

3.乙方应按时履行勘察设计工作，如需延期，应提前知会甲方并经甲方同意。

第三条勘察设计文件的编制及提交1.甲、乙双方应根据合同约定，按照法律法规和标准规范的要求，编制勘察设计文件，并及时向甲方提交相关文件。

2.乙方所提供的勘察设计文件应符合国家有关技术标准和规范的要求，文件应清晰、完整、准确。

3.勘察设计文件涉及到的设计内容都应以实物勘察项目为基础，不得通过网络等虚拟方式进行。

第四条乙方的权利和义务1.乙方有权依据本合同的约定，按照甲方的要求开展勘察设计工作，以及收取商定的勘察设计报酬。

电力工程勘察设计合同甲方（委托方）：_______________地址：_______________________邮编：_______________________法定代表人：_________________承包商（乙方）：_______________地址：_______________________邮编：_______________________法定代表人：_________________鉴于甲乙双方在电力工程勘察设计方面具备一定的技术和经验，在平等互利的基础上，为保证项目的顺利进行，双方达成如下协议：一、项目名称1.1项目名称：____________________________1.2项目位置：____________________________1.3项目规模：____________________________二、任务内容2.1甲方委托乙方进行电力工程的勘察设计工作，包括但不限于工程的布置及各项技术指标的确定等工作。

2.2乙方在接受任务后，应当按照约定的时间和质量要求完成任务，确保勘察设计工作的准确性和有效性。

三、费用及支付方式3.1乙方根据实际工作情况向甲方提供勘察设计费用的报价，并且双方经协商一致后达成书面协议。

3.2勘察设计费用由甲方支付给乙方，支付方式为_______________。

四、合同履行期限4.1合同履行期限为__________年/月/日至__________年/月/日。

4.2如因不可抗力或甲方原因导致项目延期，应当及时通知乙方并且延长合同履行期限。

五、保密条款5.1双方在合同履行期间及终止后应对彼此所了解的商业机密及技术秘密保持保密，不得向第三方透露。

5.2为确保技术信息的安全，乙方应采取合理的措施，避免信息泄露。

六、违约责任6.1如一方违反本合同的义务，应当承担相应的违约责任。

6.2如甲方违约，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，并保留追究法律责任的权利。

输变电工程勘察合同（简版）合同编号（发包人）：合同编号（勘察人）：工程名称：发包人：勘察人：签订日期:签订地点：目录第一部分合同协议书........................... 错误!未定义书签。

第二部分通用合同条款......................... 错误!未定义书签。

1. 一般约定................................. 错误!未定义书签。

2. 发包人义务............................... 错误!未定义书签。

3. 发包人管理............................... 错误!未定义书签。

4. 勘察人义务............................... 错误!未定义书签。

5. 勘察要求................................. 错误!未定义书签。

6. 开始勘察和完成勘察....................... 错误!未定义书签。

7. 暂停勘察................................. 错误!未定义书签。

8. 勘察文件................................. 错误!未定义书签。

9. 勘察责任与保险........................... 错误!未定义书签。

10. 设计和施工期间配合...................... 错误!未定义书签。

11. 合同变更................................ 错误!未定义书签。

12. 合同价格与支付.......................... 错误!未定义书签。

13. 不可抗力................................ 错误!未定义书签。

14. 违约.................................... 错误!未定义书签。

输电线路工程勘查设计合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输电线路工程勘查设计的事宜，达成如下合同：一、合同范围1.1 甲方委托乙方进行输电线路工程的勘查设计，包括线路路径勘查、杆塔基础设计、线路电气设计、施工图设计等。

1.2 乙方根据甲方的要求，完成输电线路工程的勘查设计，并提供相应的技术文件和施工图纸。

二、合同金额2.1 本合同的勘查设计费用为人民币____元（大写：_________________________元整），包括税费、差旅费、材料费等一切与勘查设计相关的费用。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方勘查设计费用。

三、合同期限3.1 本合同的勘查设计期限为____个月，自合同签订之日起计算。

3.2 乙方应按照约定的期限完成输电线路工程的勘查设计，并提交给甲方。

四、质量标准4.1 乙方应按照电力行业标准和甲方的要求进行输电线路工程的勘查设计，保证勘查设计的质量。

4.2 乙方应承担因勘查设计质量问题造成的全部责任。

五、保密条款5.1 乙方应对在勘查设计过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。

5.2 保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止之日起____年。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定的期限完成勘查设计的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘查设计费用×逾期天数×1%。

6.2 甲方未按照约定的期限支付勘查设计费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=勘查设计费用×逾期天数×1%。

七、争议解决7.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

输变电工程勘察设计合同【文本】一、项目背景输变电工程是电力系统中非常重要的环节，主要负责将发电厂产生的电能输送到用户所在地，经过变电站进行变压、分配和调节后再送给用户。

为了确保输变电工程的安全、稳定和高效运行，勘察设计合同的签订显得尤为重要。

本文将详细介绍输变电工程勘察设计合同的标准格式。

二、合同主体1. 合同双方：本合同由甲方（以下简称“设计单位”）和乙方（以下简称“需方”）共同签订。

2. 合同目的：本合同的目的是为了明确设计单位在输变电工程勘察设计阶段的职责和义务，确保设计工作的顺利进行。

三、合同内容1. 项目概况：详细描述输变电工程的规模、位置、用途等基本信息。

2. 项目任务：明确设计单位需要完成的具体任务，包括但不限于勘察、设计、报批、审核等。

3. 设计范围：详细列出设计单位需要涉及的各个方面，如电气设计、土建设计、结构设计等。

4. 设计标准：根据国家相关规定和标准，确定设计单位需要遵循的技术规范和标准。

5. 交付标准：明确设计单位需要按照何种标准提交设计成果，包括报告、图纸、技术文件等。

6. 设计进度：规定设计单位需要按照何种时间节点完成各个任务，并约定相应的里程碑节点。

7. 人员配备：明确设计单位需要配备的专业人员及其资质要求。

8. 合同价款：约定设计单位的报酬及支付方式，可以根据设计任务的复杂程度和工期进行调整。

9. 合同变更：规定双方在设计过程中需要进行合同变更时的程序和要求。

10. 合同解除：约定双方在合同期间存在违约行为时的解除程序和责任承担。

11. 保密条款：明确设计单位需要对项目相关信息进行保密的要求。

12. 法律适用和争议解决：确定合同适用的法律法规和争议解决的方式。

四、合同执行1. 设计单位在签订合同后，按照合同内容和要求组织人员进行勘察设计工作。

2. 设计单位应按照合同约定的设计进度和质量要求完成设计任务，并及时向需方提交设计成果。

3. 需方应按照合同约定及时提供设计所需的相关资料和条件，并配合设计单位的工作。

输电线路工程勘查设计合同甲方（业主）与乙方（勘查设计单位）在平等、自愿的基础上，就某输电线路工程的勘查设计工作达成以下协议：一、工程概况甲方拟建设的输电线路工程，起点为XX，终点为XX，全长约XX公里，预计电压等级为XX千伏。

该工程旨在满足地区经济发展对电力的需求，提高电网供电能力和可靠性。

二、合同目标乙方应根据甲方提供的技术要求和相关标准，完成该输电线路工程的初步勘查、详细勘查以及设计工作，确保设计方案科学、合理、经济、安全。

三、乙方责任1. 组织专业技术人员进行现场勘查，收集必要的地形、地质、气象等资料。

2. 根据勘查结果，编制详细的工程设计报告，包括线路走向、塔型选择、基础设计等内容。

3. 提供工程设计图纸、计算书及相关技术资料。

4. 协助甲方完成设计审查、审批等工作。

四、甲方责任1. 提供工程相关的背景资料和需求说明。

2. 协助乙方获取勘查所需的许可和支持。

3. 按合同约定支付勘查设计费用。

五、合同价款双方约定，乙方完成上述勘查设计工作后，甲方应支付乙方人民币XX万元作为报酬。

具体支付方式和时间根据双方协商确定。

六、违约责任如一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。

七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

八、其他事项双方可根据工程实际情况，协商确定其他必要的条款和细节，并以书面形式作为本合同的补充。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，并受相关法律法规的保护。

输电勘察设计合同模板一、合同双方。

甲方（委托方），（以下简称甲方）。

地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包方），（以下简称乙方）。

地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景。

甲方拟进行输电工程勘察设计工作，现委托乙方承担该项工作。

三、合同内容。

1. 项目名称，（填写输电工程项目名称）。

2. 项目地点，（填写输电工程项目地点）。

3. 项目内容，（填写输电工程勘察设计的具体内容）。

4. 勘察设计范围，（填写输电工程勘察设计的范围）。

5. 勘察设计标准，（填写输电工程勘察设计的相关标准）。

6. 勘察设计要求，（填写输电工程勘察设计的具体要求）。

7. 勘察设计费用，（填写输电工程勘察设计的费用及支付方式）。

8. 勘察设计周期，（填写输电工程勘察设计的周期）。

9. 勘察设计报告，（填写输电工程勘察设计报告的提交要求）。

四、合同条款。

1. 甲方应按照合同约定的时间和地点，提供相关资料和信息。

2. 乙方应按照合同约定的要求和标准，完成输电工程勘察设计工作。

3. 乙方完成输电工程勘察设计工作后，应提交勘察设计报告，并在报告中如实反映勘察设计情况。

4. 甲方应按照合同约定的时间和方式，支付勘察设计费用。

5. 甲乙双方应保守项目的商业秘密，未经对方书面许可，不得向任何第三方透露相关信息。

6. 如因不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方应协商解决，并可根据实际情况调整合同内容。

7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

五、合同解释。

本合同未尽事宜，由双方协商解决。

六、合同变更和解除。

1. 本合同经双方协商一致，可进行变更。

2. 本合同经双方协商一致，可提前终止。

七、法律适用和争议解决。

1. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

2. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

八、合同生效。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上是一份输电勘察设计合同模板，甲乙双方在签订合同时应仔细阅读并明确合同内容，确保双方权益。

输变电工程勘察设计合同合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：工程名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订日期：签订地点:目录1. 工程概况 (1)2. 甲方向乙方提交的有关资料及文件 (2)3. 乙方向甲方提交的勘察设计文件 (2)4. 勘察试验项目及预估工作量 (2)5. 合同价格 (3)6. 勘查设计工期 (4)7. 双方的权利和义务 (4)8. 审查、确认 (8)9. 现场服务 (8)10. 设计质量的奖励与考核 (8)11. 知识产权 (8)12. 保密义务 (9)13. 合同变更和解除 (10)14. 违约责任 (10)15. 保险 (13)16. 不可抗力 (13)17. 争议解决 (14)18. 适用法律 (14)19. 合同生效 (14)20. 其他事项 (14)21. 特别约定 (15)输变电工程勘察设计合同委托方（甲方）：受托方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就工程（以下简称“工程”）勘察设计事项经协商一致，签订本合同。

1. 工程概况1.1 工程名称：。

1.2 工程编号（或工程账号）：。

1.3 工程地点：。

1.4 工程规模：。

1.5 工程勘察内容及质量要求1.5.1 工程勘察内容（1）初勘：。

（2）详勘：。

1.5.2 工程勘察质量要求（1）初勘：。

（2）详勘：。

1.6 工程设计内容及质量要求1.6.1 工程设计内容：。

1.6.2 工程设计质量要求：。

1.7 工程投资估算：。

1.8 工程特征及附注说明：。

2. 甲方向乙方提交的有关资料及文件3. 乙方向甲方提交的勘察设计文件4. 勘察试验项目及预估工作量5. 合同价格5.1 合同价格为人民币（大写）（¥）（含税），其中，不含税价格人民币（大写）_______（¥），增值税税率____%，增值税税额_______元。

输变电工程地质勘察合同甲方（委托方）：______________乙方（受托方）：______________鉴于甲方拟进行输变电工程建设，为了解项目区域的地质情况，特委托乙方进行地质勘察工作。

经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，对指定的输变电工程区域进行详细的地质勘察，包括但不限于地表、地下的岩土体性质、地下水位、地震活动等相关内容。

1.2 乙方应在勘察过程中严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。

1.3 乙方应根据勘察结果编制详细的地质勘察报告，报告中应包含勘察方法、数据、结论及建议等内容。

第二条服务期限2.1 乙方应在本合同签订之日起____天内完成地质勘察工作并提交勘察报告。

2.2 如因不可抗力因素导致无法按时完成勘察工作，乙方应及时通知甲方，并协商确定延期事宜。

第三条服务费用及支付方式3.1 甲方应向乙方支付地质勘察费用人民币____元整（大写：人民币____元整）。

3.2 甲方应在本合同签订后____天内支付____%的预付款；在乙方提交完整勘察报告并经甲方确认无误后，支付剩余款项。

3.3 如乙方未能按照约定时间提交合格的勘察报告，甲方有权扣减相应的服务费用。

第四条保密条款4.1 双方应对在本合同履行过程中获得的对方商业秘密和技术信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或使用。

4.2 本条款在本合同终止后仍然有效。

第五条违约责任5.1 如甲方未按照约定时间支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方履行完毕支付义务。

同时，甲方应承担逾期支付的违约金。

5.2 如乙方未能按照约定时间提交合格的勘察报告，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。

5.3 双方如有其他违约行为，应按照国家法律法规的规定承担相应的违约责任。

第六条争议解决6.1 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

输变电工程勘察合同（简版）合同编号（发包人）：合同编号（勘察人）：工程名称：发包人：勘察人：签订日期:签订地点：目录第一部分合同协议书........................... 错误!未定义书签。

第二部分通用合同条款......................... 错误!未定义书签。

1. 一般约定................................. 错误!未定义书签。

2. 发包人义务............................... 错误!未定义书签。

3. 发包人管理............................... 错误!未定义书签。

4. 勘察人义务............................... 错误!未定义书签。

5. 勘察要求................................. 错误!未定义书签。

6. 开始勘察和完成勘察....................... 错误!未定义书签。

7. 暂停勘察................................. 错误!未定义书签。

8. 勘察文件................................. 错误!未定义书签。

9. 勘察责任与保险........................... 错误!未定义书签。

10. 设计和施工期间配合...................... 错误!未定义书签。

11. 合同变更................................ 错误!未定义书签。

12. 合同价格与支付.......................... 错误!未定义书签。

13. 不可抗力................................ 错误!未定义书签。

14. 违约.................................... 错误!未定义书签。

变配电工程勘察设计合同甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承接方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款：1. 甲方因 [项目名称] 的需要，委托乙方进行变配电工程的勘察设计工作。

2. 乙方具备相应的勘察设计资质，并同意接受甲方的委托。

合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在变配电工程勘察设计过程中的权利、义务和责任。

第一条工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 设计阶段：[初步设计/施工图设计/...]第二条乙方工作内容1. 完成工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境勘察等。

2. 根据勘察结果，完成工程的设计方案。

3. 提供施工图设计，并确保设计符合国家及地方相关规范和标准。

4. 提供设计交底、施工配合及设计变更服务。

第三条设计成果提交时间及要求1. 勘察报告提交时间：[具体日期]2. 设计方案提交时间：[具体日期]3. 施工图设计提交时间：[具体日期]4. 设计文件应满足甲方及施工单位的要求。

第四条付款条件1. 预付款：合同签订后 [百分比]%。

2. 勘察报告提交后支付：[百分比]%。

3. 设计方案提交后支付：[百分比]%。

4. 施工图设计提交后支付：[百分比]%。

5. 工程竣工验收合格后支付：[剩余百分比]%。

第五条违约责任1. 如乙方未能按时提交设计文件，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的 [百分比]%。

2. 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的 [日利率]%。

第六条合同变更与解除1. 任何一方需变更合同内容，应提前 [天数] 天书面通知对方。

2. 双方协商一致，可以解除合同。

第七条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

输变电工程勘察设计合同【标准格式文本】一、合同背景输变电工程勘察设计合同是为了确保输变电工程的安全、稳定运行，满足电力供应需求，保障电力系统的可靠性和稳定性而签订的。

本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，双方本着平等互利的原则，经友好协商达成一致意见，特制定本合同。

二、合同目的本合同的目的是明确双方在输变电工程勘察设计过程中的权利和义务，规范双方的行为，确保合同的履行，保证工程的质量和进度。

三、合同内容1. 项目概况甲方是一家拥有丰富经验和专业技术的电力公司，拟开展一项输变电工程。

乙方是一家专业从事输变电工程勘察设计的公司。

本合同的目标是委托乙方进行该输变电工程的勘察设计工作。

2. 任务范围根据甲方提供的工程要求和相关资料，乙方将负责完成以下任务：- 进行输变电工程的现场勘察，包括地形地貌、土壤条件、气象条件等的调查；- 根据勘察结果，进行输变电工程的设计，包括主变电站、输电线路、变电设备等的布置设计；- 编制输变电工程的施工图纸和技术文件，包括平面图、剖面图、设备布置图等；- 根据甲方要求，提供相关技术咨询和技术支持。

3. 合同期限本合同的工期为XX个月，自合同生效之日起计算。

双方应在合同生效后的XX天内完成合同的签署。

4. 质量要求乙方应按照国家相关技术标准和规范要求，确保输变电工程的设计符合安全、可靠、经济、环保等要求。

设计文件应具备合理性、可行性和可操作性，确保工程施工顺利进行。

5. 付款方式根据合同约定，甲方将按照工程进度和质量验收情况，分阶段向乙方支付相应的设计费用。

具体付款方式和比例如下：- 预付款：合同签订后，甲方将支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；- 进度款：乙方完成工程进度的XX%后，甲方将支付相应的进度款；- 竣工款：乙方完成全部设计任务并通过甲方的验收后，甲方将支付乙方合同总金额的XX%作为竣工款。

6. 保密条款双方应对在合同履行过程中所获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。

国家电网输变电工程勘察设计合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：国家电网公司乙方（承包方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行国家电网输变电工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（如电压等级、容量等）二、合同目的与范围本合同的目的在于明确双方权利和义务，确保输变电工程勘察设计工作的高质量完成。

合同范围包括但不限于以下内容：现场勘察、方案设计、施工图设计、竣工图编制等。

不包含内容为：[具体不包含内容]。

三、合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币[具体金额]（￥[大写金额]）。

2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付费用：合同签订后支付XX%，阶段成果完成后支付XX%，工程竣工后支付余款。

具体支付节点和金额以双方另行签订的技术服务协议为准。

四、勘察设计周期与进度安排乙方应根据工程实际情况和甲方要求，制定合理的工作计划，确保按时完成勘察设计工作。

如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。

五、技术标准与规范乙方应按照国家和行业现行的相关标准、规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。

如有特殊需求或新标准出台，双方应协商解决。

六、知识产权与保密条款1. 乙方对在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密负有保密义务。

未经甲方书面同意，乙方不得向第三方泄露。

2. 乙方提交的设计成果（包括但不限于图纸、报告等）的知识产权归甲方所有。

乙方不得将设计成果用于其他用途或转让给第三方。

3. 若因乙方违反保密条款或知识产权条款导致甲方损失，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

七、质量保证与验收标准1. 乙方应确保勘察设计工作质量符合国家及行业相关标准，满足甲方需求。

2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并协助甲方进行验收。

验收标准按照国家及行业相关标准执行。

输变电工程设计合同〔简版〕合同编号〔甲方〕：合同编号〔乙方〕：工程名称：委托方〔甲方〕：受托方〔乙方〕：签订日期:签订地点：目录1. 工程概况12. 合同价格13. 设计工期34. 双方的权利和义务25. 设计文件交付66. 审查、确认67. 现场效劳68. 设计质量的奖励与考核79. 知识产权710. XX义务811．合同变更和解除812．违约责任813. 保险1114. 不可抗力1115. 争议解决1216. 适用法律1217. 合同生效1219. 特别约定12输变电工程设计合同委托方〔甲方〕：受托方〔乙方〕：根据?中华人民XX国合同法?、?建立工程勘察设计管理条例?及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、老实信用的原那么，甲乙双方就工程〔以下简称“工程〞〕设计事项经协商一致，签订本合同。

1. 工程概况1.1 工程名称：。

1.2 工程编号〔或工程账号〕：。

1.3 工程地点：。

1.4 工程规模：。

1.5 工程设计内容及质量要求1.5.1 工程设计内容：。

1.5.2 工程设计质量要求：。

1.6 工程投资估算：。

1.7 工程特征及附注说明：。

2. 合同价格2.1 合同价格为人民币〔大写〕〔¥〕〔含税〕，合同分项价格详见本合同附件1?分项价格表?。

除发生以下情况外，合同总价已包括了合同中规定的乙方应承担的全部义务以及为实施和完本钱工程设计所必需的一切工作、条件和费用等，任何一方无权擅自改变合同价格：。

2.1.1 甲方根据本合同第8条的规定对合同价格进展调整。

2.1.2 工程设计工期与约定的工期不一致且差异较大，经双方协商一致可对设计费进展调整。

2.1.3 超过本合同约定份数提供设计文件；2.1.4 假设乙方未开展合同项下某项工作，那么甲方有权按合同价格明细或国家设计收费标准或委托其他方承担的费用就高扣除该项工作的价款。

2.1.5其他：。

2.2 合同价款按以下第种方式予以支付：〔1〕竣工图编制完成后天内〔含本数〕，甲方将合同价款一次性支付给乙方〔以完成竣工图验收为准〕。