项目认购书

项目认购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！项目认购合同协议书甲方（项目出售方）：【甲方名称】乙方（项目购买方）：【乙方名称】鉴于甲方拥有【项目名称】项目的开发、运营权利，并愿意将该项目的一部分份额对外认购；乙方愿意认购甲方【项目名称】项目的相应份额，双方为了共同投资、共享收益，经充分协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：【项目名称】1.2 项目地点：【项目地点】1.3 项目简介：【项目简介】二、认购份额及金额2.1 乙方认购甲方【项目名称】项目的【认购比例】%，即人民币【认购金额】元整（大写：【认购金额】元整）。

三、投资方式及收益分配3.1 双方按照认购比例共同投资【项目名称】项目，并按照甲方的运营管理进行收益分配。

3.2 收益分配方式：【收益分配方式】，具体分配比例为：【收益分配比例】。

四、合同的履行4.1 甲方应按照合同约定，保证项目的正常运营，确保乙方能够按照认购比例获得相应的收益。

4.2 乙方应按照合同约定，按时支付认购款项，并积极参与项目的经营管理。

五、合同的变更和解除5.1 合同的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议。

5.2 合同的变更和解除不影响双方因合同履行所获得的权利和利益。

六、违约责任6.1 双方应严格按照合同约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【有效期】年。

甲方（盖章）：【甲方名称】乙方（盖章）：【乙方名称】签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况修改以上合同内容，确保合同的合法性和有效性。

房地产预约认购意向书尊敬的开发商/中介公司：我特此致信，表达我对贵公司所开发的房地产项目的浓厚兴趣，并且表示我对于认购一套位于此项目中的房产表示了明确的意向。

在此，我愿意就下述事项提供相关个人信息，以便开发商及时跟进。

一、购房人信息姓名：性别：出生日期：国籍：身份证号码：家庭住址：联系电话：电子邮箱：二、认购房源信息项目名称：项目地址：房屋类型：建筑面积：户型：楼层：售楼处座号：认购价格：认购方式：认购资金支付方式：三、认购条件及约定1. 本意向书仅作为买卖意向的表达，并不构成双方之间成立合同的依据。

2. 开发商若决定接受本意向书，并且确认认购房源，则双方应及时签订正式的购房合同。

3. 我愿意按照开发商要求的付款方式和方式支付认购资金。

4. 我理解并同意，在签订正式购房合同时，需要提供相关的个人身份证明、居住证明、户口本等材料。

5. 若我在签订购房合同时提供的个人信息有任何虚假，我愿意承担由此引起的一切法律责任。

6. 若因开发商原因导致无法成交，开发商应退还我支付的认购资金，且须支付相应的违约金。

7. 我保证本次认购行为是出于自愿，没有任何第三方的强制或诱导。

四、其他事项在此，我诚意邀请贵公司及时联系我，以便进一步详细了解购房流程、资金支付方式等相关事宜。

同时，我希望贵公司能够及时保密我提供的个人信息，遵守相关法律法规，保障我的合法权益。

对于我在此预约认购意向书中提供的资料，请贵公司及时予以审查并保密处理。

特此声明及确认。

购房人确认：日期：附个人身份证明、居住证明、户口本复印件等相关材料一份。

意向书是本人真实意向的表述，如有涉及虚假信息，本人愿意承担法律责任。

购房人签字：。

1、认购意向书（大全五篇）第一篇：1、认购意向书注意：1、本示范文本适用于意向认筹阶段，如需修订，请经法务部确认；2、打印时应当删除文本中红色字体部分。

项目认购意向书No.客户基本信息：意向人姓名：联系电话：身份证号码：联系地址：意向人权利与注意事项：1、意向人自愿诚意登记预约“ ”项目□公寓□商铺□其他；如上述信息所登记联系方式发生变化，意向人须及时以书面形式通知“ ”项目售楼中心相关工作人员，否则相关后果由意向人自行承担。

2、意向人自愿缴纳购房诚意金后，可于“ ”项目开盘当日选房确定后享受优惠，并享有优先认购权。

3、意向人共缴纳购房诚意金¥ 元（人民币元整），仅允许签署份《意向书》（意向书编号为：），每份《意向书》仅限“ ”项目开盘时购买一套房源，每套房源仅限享受一次预约优惠，数份《意向书》不予累加享受预约优惠折扣。

4、意向人承诺本《意向书》中所载意向人的姓名，与项目开盘时签订的房屋认购书及房屋买卖合同中的买受人姓名保持一致，不得更换；如确需更换，且为意向人直系亲属的，则必须提供有效证明，并经开发商审核确认后方可办理相关更名手续。

5、本《意向书》所载意向人的权利仅限于“ ”项目开盘当日有效，具体开盘方式及开盘时间以开发商或开发商指定代理机构的正式通知为准（将以短信或电话形式通知）；项目开盘当日如意向人未按通知时间前来参与认购，则视作自动放弃本权利。

6、若意向人在开盘当日成功认购，需另行与项目开发商或开发商指定的代理机构签订《房屋认购书》并缴纳购房定金。

7、开发商或开发商指定的代理机构有义务告知意向人参与预约所享受的优惠，优先通知意向人楼盘信息及开盘信息，对意向人优先服务。

8、若意向人未能成功选房，可以选择保留本《意向书》并不申请退还诚意金，则可在后续房源认购上继续享有同等折扣优惠；若意向人提出书面退款申请，其缴纳的诚意金将在项目开盘后十五个工作日内不计息退还，本《意向书》同时失效。

第1篇协议编号：_______甲方（投资者）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（项目方）：____________________地址：________________________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方有意向投资乙方拟开发的项目（以下简称“项目”）；2. 乙方有意向接受甲方的投资；3. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方投资乙方的相关事宜达成如下意向：第一条投资项目1.1 甲方同意在协议签订后一定期限内，按照本协议约定向乙方投资人民币_______元（大写：_______元整），用于乙方项目的开发、建设、运营等。

1.2 投资资金的用途及分配由双方另行签订的投资协议约定。

第二条投资方式2.1 甲方以现金方式向乙方投资。

2.2 甲方投资款项在协议签订后_______个工作日内一次性支付给乙方。

2.3 甲方投资款项的支付方式为：_______（银行转账、现金支付等）。

第三条投资权益3.1 甲方投资乙方后，享有以下权益：（1）乙方项目收益的分红权；（2）乙方项目股权的优先购买权；（3）乙方项目经营决策的参与权；（4）乙方项目终止时的剩余财产分配权。

3.2 甲方投资权益的具体内容、比例和行使方式由双方另行签订的投资协议约定。

第四条投资期限4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。

4.2 甲方投资款项的回收期限由双方另行签订的投资协议约定。

第五条违约责任5.1 若甲方未按本协议约定支付投资款项，应向乙方支付_______%的违约金。

5.2 若乙方未按本协议约定使用投资款项，应向甲方支付_______%的违约金。

XX项目认购书第一篇：XX项目认购书XX有限公司房产认购书甲方：XXX有限公司乙方：身份证号码地址：电话：甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上就“XX”选房预约认购相关事宜，达成以下协议：一、乙方在了解自愿的前提下认购幢室，面积约平方米。

二、该房产总价：人民币佰拾万仟佰拾元整。

（RMB￥）优惠方式：实际总价: 人民币佰拾万仟佰拾元整。

（RMB￥）三、乙方向甲方预付选房定金元后，签定《商品房买卖合同》时，选房定金自动冲抵购房首付款。

四、乙方应于本确认单签定之日起日内携带本认购书、定金收据、有效身份证及首付款至西城公馆销售中心与甲方正式签定《商品房买卖合同》，逾期则视为乙方自行放弃所选住宅的认购权，甲方有权不退还乙方已交付的选房定金，并有权在不通知乙方的情况下将该物业另行出售。

五、关于西城公馆的建筑图，物业面积则以最后政府有关部门单位批准的图纸，测绘数据为准。

双方签定本认购书后有关该物业的权利和义务，均以本认购书的条款作为依据，其他口头或未经双方书面确认的承诺均属无效。

六、乙方签订合同时，须带齐银行按揭资料于签合同同时办理银行按揭手续，如乙方签合同时未带齐银行按揭资料须于壹周内提交齐全按揭资料。

因乙方原因壹周内未提交齐按揭资料或不按银行要求提交按揭材料，导致不能办理银行按揭手续，因此造成的甲方损失由乙方承担。

七、在本认购书履行过程中，若因非甲方原因（如银行信贷政策调整、乙方信用度问题等）造成乙方不能贷款或贷款不足，剩余房款乙方需以现金方式一次性支付给甲方。

八、乙方自愿选定该房产房号，乙方承诺对该房产的情况已做了充分了解（了解情况包括：房型、面积、公摊、室内布局、尺寸、首付款、银行按揭成数、贷款所需材料等），并自愿按出卖人要求按期如数交付上述购房款。

九、本认购书签定后，乙方不得以任何理由要求退还选房定金。

乙方若更改地址或联系电话，须立即以书面形式通知甲方，因乙方原因至联系延误之后果由乙方自行承担。

十、乙方在签定本认购书时已充分阅读并认可以上条款，确定可以按照甲方要求完善以上条款，否则因此造成的甲方一切损失由乙方承担。

认购书的模版认购书甲方：（买方全称） _________________地址：_____________________法定代表人：_________________联系电话：_________________电子邮箱：_________________乙方：（卖方全称）_____________________地址：_____________________法定代表人：_________________联系电话：_________________电子邮箱：_________________鉴于甲方希望认购乙方所属项目的权益，并且乙方愿意将该项目的一部分权益出售给甲方，为确保双方的权益和义务，经双方协商一致，特订立本认购书。

一、认购标的1. 甲方认购乙方所属项目的权益，包括但不限于该项目的股权、债权、产权、知识产权等。

二、认购数量与价格1. 认购数量：甲方认购乙方所属项目的数量为 _______________（具体数量）。

2. 认购价格：每单位权益的价格为_______________（具体价格）。

三、认购款项与付款方式1. 认购款项：甲方应支付给乙方的认购款项总额为：认购数量 ×认购价格 = _______________（具体金额）。

2. 付款方式：甲方应于签署本认购书之日起 _______________（具体时间）内，以以下方式支付认购款项：（1）方式一：银行转账银行名称：_____________________开户行地址：_____________________账户名：_____________________账号：_____________________（2）方式二：现金支付甲方应将认购款项以现金形式直接支付给乙方。

四、权益出让与转让1. 权益出让：甲方确认乙方已将所属项目的一定权益出让给甲方，并将在完成付款后的合理时间内办理权益过户手续。

2. 权益转让限制：本认购书约定的权益转让需符合相关法律法规的规定，双方应按照法律法规规定的程序办理权益转让手续。

专业版商品房认购书范文尊敬的销售部门：我是一位对房地产市场有着浓厚兴趣的购房者，经过对市场的调研和多方面的考虑，我决定认购贵公司所推出的专业版商品房。

在此，我特向贵公司提交认购书，并希望能够顺利成交。

一、购房人信息：姓名：XXX身份证号码：XXX联系电话：XXX通讯地址：XXX二、房源信息：项目名称：XXX楼栋号：XXX单元号：XXX房号：XXX建筑面积：XXX平方米户型：XXX总价：XXX万元认购价格：XXX万元三、认购条件：1. 认购定金：我将支付认购定金XXX万元，以示本人对该房源的认购意向。

认购定金将在合同签署后，按照约定的支付方式进行结算。

2. 贷款：本人将通过银行或其他金融机构申请购房贷款，贷款金额为认购总价的XX%。

如因本人个人原因导致贷款未能成功，本人将承担认购定金的损失。

3. 首付款：本人将按照银行或其他金融机构的要求，按时足额支付首付款。

四、其他约定：1. 房屋交付：贵公司承诺按照合同约定的时间节点，将房屋交付给购房人。

购房人应按时支付尾款，并办理相关过户手续。

2. 房屋质量：贵公司承诺所售房屋的质量符合国家相关标准，并提供合格的房屋质量保证书。

3. 违约责任：若购房人未按时支付尾款或违反其他合同约定，购房人将承担相应的违约责任。

4. 纠纷解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有关行政机关或法院提起诉讼。

五、认购书有效期：本认购书自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个工作日。

如超过有效期，购房人未支付认购定金，视为购房人自动放弃认购权利。

六、其他事项：本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

特此认购。

购房人（签字）：年月日销售公司（签字）：年月日以上是我对专业版商品房的认购意向书，希望贵公司能够尽快安排相关手续，以便顺利成交。

我对贵公司的专业服务和房源质量充满信心，期待与贵公司合作愉快。

谢谢！（以上内容仅供参考，具体情况请根据实际情况进行修改。

商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。

在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。

我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。

以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。

2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。

三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。

2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。

四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。

2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。

3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。

五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。

2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。

诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。

若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。

衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。

深圳市房地产认购书样板一、认购人基本信息认购人：（填写认购人姓名）身份证号码：（填写认购人身份证号码）联系电话：（填写认购人联系电话）通讯地址：（填写认购人通讯地址）二、项目基本信息项目名称：（填写项目名称）开发商：（填写开发商名称）项目地址：（填写项目地址）预售许可证号：（填写预售许可证号）认购房号：（填写认购房号）三、认购房屋信息房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）建筑面积：（填写建筑面积，单位：平方米）套内面积：（填写套内面积，单位：平方米）总价款：（填写总价款，单位：人民币元）四、认购条款1. 认购人确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑设计、销售政策等，并同意按照相关规定支付认购定金。

2. 认购人同意按照约定的付款方式和时间支付房屋总价款。

3. 认购人确认，在签署本认购书之前已经详细阅读并理解了相关合同、协议及公告的内容，并同意遵守其中的条款和规定。

4. 认购人同意，如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可以协商解除合同，并按照相关规定处理已支付的款项。

5. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得转让或转售认购的房屋。

6. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得将认购权利转让给他人。

五、其他条款1. 本认购书的效力以及与认购人之间的权利义务关系，受中华人民共和国法律的管辖。

2. 本认购书一式两份，认购人与开发商各持一份，具有同等法律效力。

3. 本认购书自双方签署之日起生效。

4. 本认购书的任何修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议生效。

六、签署人确认认购人确认，已经充分了解并同意以上条款，并愿意按照约定履行义务。

认购人签名：（认购人签名）日期：（填写签署日期）开发商签名：（开发商签名）日期：（填写签署日期）以上是深圳市房地产认购书的样板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。

认购书是购房过程中的重要文件，双方在签署之前应当仔细阅读并理解其中的条款和规定，确保自身权益得到保护。

投资项目认购协议书甲方（投资者）：_____________________地址：________________________________乙方（项目方）：_____________________地址：________________________________鉴于甲方对乙方所提出的投资项目表示兴趣，并愿意进行投资，乙方愿意接受甲方的投资，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方投资乙方项目一事达成如下协议：第一条投资项目概述1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 项目总投资额：_____________________1.5 项目预期收益：_____________________第二条投资金额及方式2.1 甲方同意向乙方投资金额为人民币（或外币）__________元。

2.2 投资方式：甲方可选择以下方式之一进行投资：a) 现金投资b) 股权置换c) 资产投资2.3 投资款支付方式及时间：_____________________2.4 投资款支付条件：_____________________第三条投资回报及分配3.1 投资回报方式：_____________________3.2 投资回报计算方法：_____________________3.3 投资回报分配时间及方式：_____________________3.4 投资回报分配比例：甲方__________%，乙方__________%第四条投资期限及退出机制4.1 投资期限：自本协议签订之日起至__________年__________月__________日止。

4.2 投资退出方式：_____________________4.3 投资退出条件：_____________________4.4 投资退出程序：_____________________第五条双方的权利和义务5.1 甲方的权利：a) 了解项目进展情况b) 参与项目重大决策c) 监督项目财务状况5.2 甲方的义务：a) 按时支付投资款b) 保守商业秘密c) 不得干预乙方正常经营活动5.3 乙方的权利：a) 独立经营和管理项目b) 按照约定分配投资回报c) 有权决定项目的具体运营方式5.4 乙方的义务：a) 保证项目合法合规运营b) 定期向甲方报告项目进展和财务状况c) 保证投资款专款专用第六条风险承担6.1 双方应共同承担项目运营过程中的商业风险。

认购协议书范文10篇认购协议书篇1甲方：杭州×××房地产开发有限公司住所地：杭州市×××路××号法定代表人：于××乙方：×××有限公司住所地：香港新界×××路法定代表人：蒋××依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，就乙方认购甲方开发的“杭州×××××酒店”项目中的部分物业事宜，经双方友好协商，达成如下一致协议，望共同遵守。

第一条：甲方通过出让方式取得位于杭州市×××路609号地块土地使用权（土地使用证号：），土地使用年限自200 年月日起至20 年月日止，规划用途为。

甲方经相关行政部门批准，在上述地块建设酒店，暂定名为杭州×××××酒店。

第二条：乙方自愿向甲方购买上述酒店中的部分商铺，具体为：1．第一、二层的西北独立尖角沿街商铺（具体见附图1）2．第一、二层的西南独立尖角沿街商铺（具体见附图2）3．酒店服务式公寓第三层（但不含酒店宴会厅及附属物业）（具体见附图3）。

第三条：商铺面积的约定：1．第一层西北向的商铺建筑面积暂定为平方米；2．第一层西南向的商铺建筑面积暂定为平方米；3．第二层西北向的商铺建筑面积暂定为平方米；4．第二层西南向的商铺建筑面积暂定为平方米；5．第三层商铺建筑面积暂定为平方米；以上暂定建筑面积总计为平方米，甲、乙双方一致同意在正式签订《商品房预售合同》时以预测面积为准。

乙方承诺在购买的以上商铺中，将一层部分用于品牌女装或女性用品，二层为特色餐饮中的无污染、无油烟快餐厅及比萨饼类型餐饮配套，第三层商铺部分为特色鲍翅餐厅。

第四条：甲、乙双方同意，乙方支付的总价以本条确定的单价为唯一依据：1．第一层西北向的商铺单价为元/平方米；2．第一层西南向的商铺单价为元/平方米；3．第二层西北向的商铺单价为元/平方米；4．第二层西南向的商铺单价为元/平方米；5．第三层商铺单价为元/平方米；根据上述第三条暂定建筑面积计算，乙方应支付的总价暂定为元。

附件2、认购协议书XX房地产开发有限公司『xx』项目认购书编号： .开发商：XX房地产开发有限公司（下简称卖方）【地址】xx县XX路6号（XX200米）【电话】xx-71XXXXX认购方（下简称买方）：【姓名】【身份证号码】【电话】【通讯地址】【邮编】买卖双方就位于XX县XX路6号（XX200米）XX项目购买事宜，协商达成以下条款：第一条：买方认购房屋及价格：公寓：号楼室，预售面积：m2，单价元/m2，总价元。

商铺：号楼室，预售面积：m2，单价元/m2，总价元。

总金额：人民币（大写）佰拾万仟佰拾元整。

（￥）。

备注：上述面积为暂测面积，实际面积以房地产产权登记机关实测面积为准，多退少补。

第二条：优惠规定1、根据，买方享受房屋总款元（大写元）优惠；2、3、买方所享的优惠，将按此协议约定时间签订《XX市商品房买卖合同》时执行。

第三条：付款方式：买方选择下述第条约定的付款方式：一、一次性付款：1、买方须于签订本认购书之日，付定金RMB￥元整。

2、买方须于签订本认购书5日内或根据项目营销部通知时间（即年月日前）向卖方付清合同价款的100％。

二、按揭付款1、买方须于签订本认购书之日，付定金RMB￥元整。

2、买方须于签订本认购书5天内或根据项目营销部通知时间（即年月日前）向卖方支付符合买方贷款资格要求的合同价款（不少于合同价款总额的50%，具体以买方购房贷款资格情况而定）。

第四条：手续办理买方应在本协议书签订后按照项目营销部通知时间签订《商品房买卖合同》并办理网签手续。

第五条：双方遵守事项：1、除卖方另有通知外，买方应在签订本认购书5日内，即在年月日之前，携带本认购书、购房首期款、购房需带的证件及其他相关材料送至东风家园营销中心，以便及时办理购房手续。

此外，如买方选择按揭贷款方式付款的，还应在该期限内向贷款机构提供办理贷款的完整资料并办理按揭贷款等相关手续。

2、买方应按双方约定的时间和付款方式付清首付款/全款（已付认购定金在应付购房款中等额抵扣），如买方选择以贷款方式支付房款的，还应在该约定期限内向贷款机构提供办理贷款的完整资料并办理贷款手续（包括但不限于签署按揭合同等）。

NO:XXXX商品房认购书出卖人：买受人：联系电话：身份证：联系地址：经双方友好协商，达成以下协议：一、买受人购买出卖人开发的XXXX 项目栋单元号房（以下简称“该商品房”），（预售/实测）建筑面积为㎡，该商品房最终建筑面积以通过审核的实测建筑面积为准，面积差异部分处理方式以双方签订的《商品房买卖合同》约定条款为准。

二、买受人在签订本认购书时支付给出卖人人民币元（大写：元整）作为买受人认购该商品房的定金，双方签署《商品房买卖合同》时，买受人已付定金自动转为购房款的一部分。

三、该商品房认购单价为人民币元/㎡，认购总价为人民币元（大写元整），双方签署《商品房买卖合同》时买受人可按相应条款享受以下优惠：。

四、付款方式：买受人选择（A:一次性付款、B:按揭付款）方式付款；五、付款时间：买受人应于本认购书签订后日内，即年月日前到XXXX营销中心与出卖人签订《商品房买卖合同》并缴纳相应的总购房款或满足按揭条件的首付款，并按照出卖人要求提交齐全的购房资料（包括但不限于银行按揭贷款资料），具体要求如下：1、买受人应携带以下资料：①本认购书、②定金收据、③身份证、户口本（所有页）原件、④婚姻证明材料原件（婚姻存续状态的提供结婚证、一直单身的不需要提供、离异的提供离婚证和离婚协议书或者法院判决书）⑤征信报告原件、⑥近6个月或12个月的银行流水原件（支付宝、微信流水可作为辅助）、⑦收入证明原件、⑧按揭贷款银行的本人名下正常状态银行卡1张；⑨付款银行开提前解除交易额限制；一次性付款仅需提供①、②、③、④、⑨即可，按揭付款需提供①至⑨。

2、身份证、户口本（所有页）、婚姻证明材料、征信报告、银行流水、收入证明等资料婚姻存续的买受人需提供夫妻双方的。

买受人向银行申请贷款，贷款金额、贷款年限、还款方式以银行最终批复为准，置业顾问提供的仅作为参考。

六、买受人同意签署本认购书后不更名、不增加非配偶姓名、不换房、不退房，若是违反此项约定视为买受人违约，出卖人有权单方面终止本认购书，另行出售该商品房，买受人无权要求退还定金。

认购书范本一、甲方：(公司/个人名称)住所/地址：联系电话：乙方：(公司/个人名称)住所/地址：联系电话：鉴于甲方为(公司/个人名称)，乙方对该项目表达了浓厚的兴趣，并希望购买该项目的部分或全部份额，双方在平等、自愿和互利的基础上，达成如下认购协议：二、认购内容1. 项目名称：2. 认购份额：三、认购价款1. 单价：2. 总价款：四、认购款项支付方式1. 甲方同意乙方在签署本认购书之日起（具体时间可协商）支付认购价款，并在规定的时间内支付全部认购款项。

五、交割方式与期限1. 乙方支付认购款项后，甲方应在(T+X)个工作日内(具体时间可协商)将项目的相关材料（如：证书、合同、发票等）交付给乙方。

2. 交割期限：自认购款项支付完毕之日起计算，不超过(T+X)个工作日。

六、风险声明甲方在此特别提醒乙方，购买任何项目都存在一定的风险性，包括但不限于市场风险、政策风险等。

乙方需充分考虑以上风险因素，并自行承担风险。

七、保密条款1. 双方在交易过程中可能涉及到的所有商业机密、技术秘密、商业计划、数据等信息应予保密。

2. 未经对方事先书面同意，任何一方不得向第三方透露上述保密信息。

如因一方违反保密义务导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。

八、争议解决凡因本认购协议引起的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

九、其他事项1. 本认购书一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本认购书自双方法定代表人签字盖章之日起生效。

3. 本认购书自生效之日起结束。

甲方：乙方：日期：日期：。

*****项目认购协议书甲方（开发商）：联系电话：地址：乙方（认购方）：身份证号码：电话：通讯地址：甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经仔细阅读《*****项目认购协议书》后，达成一致，自愿签订此协议，以资甲、乙双方共同遵守：一、乙方已充分了解本次认购活动，自愿认购甲方开发的位于的***** 号楼层室房屋，建筑面积约为㎡。

二、上述物业的单价为元/㎡，总价为人民币元，即：佰拾万仟佰拾元整。

三、本协议书签订时，乙方交纳认购定金人民币 2 万元（大写：贰万元整），与甲方签订正式的《商品房买卖合同》时此认购定金转为购房款。

四、乙方在选房后七日内交纳首付款并签订购房合同的，甲方将给予以下优惠：1.甲方将给予乙方总房款减收1万元的优惠（即：交两万抵三万优惠）。

2.乙方选择按揭付款的，甲方将给予九九折优惠；乙方选择一次性付款的，甲方将给予九七折优惠。

3.乙方在选房后七日内，交齐全款或按揭首付款的，甲方将给予乙方50元/㎡的按时付款优惠。

注：以上优惠可叠加。

五、乙方若付款方式为银行按揭贷款的，须于在第四条约定时间前，交齐所选物业首付款，并提供房屋按揭贷款所需全部资料，同时与甲方正式签订《商品房买卖合同》；若付款方式为一次性付清总价款的，须于在第四条约定时间前，交齐所选物业总价款，同时与甲方正式签订《商品房买卖合同》。

五、双方约定1、本协议书实名签署，除直系亲属外，不得更名和转让，私自涂改的，协议自动失效。

2、乙方签订本协议至本协议约定签订《商品房买卖合同》期限内，甲方不得乙方所选物业另行出售。

3、乙方未按本协议约定交款、办理相关手续的，甲方有权将乙方所选物业另行出售，定金概不退还。

4、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

双方签订《商品房买卖合同》后自动失效。

甲方（签章）乙方﹙指印﹚年月日年月日。

房地产项目简版房源认购书房地产项目简版房源认购书本认购书由甲方（售房方）和乙方（购房方）共同签署，认购书的签署视为双方达成一致意见，相关事项以此认购书为准。

一、认购房源信息1. 房源名称：（填写）2. 房源地址：（填写）3. 认购房型：（填写）4. 房源面积：（填写，单位为平方米）5. 房源单价：（填写，单位为元/平方米）6. 房源总价：（填写，单位为元）7. 认购定金：（填写，单位为元）8. 房屋现状：（填写）二、双方权利和义务1. 甲方权利和义务（1）提供真实、准确的房源信息和资料。

（2）按照约定的时间交付房屋，并按时办理房屋所有权转移手续。

（3）在房屋交付前保证房屋质量。

（4）负责办理房屋相关的手续，如税费、证明、备案等。

2. 乙方权利和义务（1）按照认购书的约定支付定金和房款。

（2）提供真实、准确的个人信息和资料。

（3）在规定的时间内办理按揭贷款手续，确保按时支付房款。

（4）在房屋交付时，验收房屋质量，签署房屋交付手续。

三、支付方式1. 认购房源后，乙方须在约定的时间内支付认购定金（填写，单位为元），作为购房意向的证明。

2. 乙方在规定的时间内需按照约定支付房款（填写，单位为元），可以选择一次性付款或按揭付款。

3. 乙方如选择按揭付款，需在规定的时间内办理按揭贷款手续并确保按时支付贷款。

四、违约责任1. 任何一方违约，均应承担相应的违约责任。

2. 甲方违约，应按照约定返还乙方已支付的认购定金、房款及相应的违约金。

3. 乙方违约，应按照约定承担相应的违约责任，甲方有权解除认购合同，乙方需自认购定金中扣除甲方二十五（25）%作为违约金后，剩余部分返还给乙方。

五、附件本认购书涉及附件如下：（1）房源证明文件：（填写）（2）开发商营业执照：（填写）（3）开发商资质证书：（填写）（4）其他文件：（填写）六、法律名词及注释（1）认购定金：购房方在认购房屋后，根据合同约定支付给开发商的定金。

（2）按揭付款：购房方选择将房款按期限分期付款的方式，由银行先垫付剩余房款，购房方按约定时间向银行按期归还贷款。

2024年龙湖光年认购协议书模板甲方（卖方）：_______________________乙方（买方）：_______________________鉴于甲方为龙湖光年项目的开发商，乙方有意向购买该项目的房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方认购甲方开发的龙湖光年项目房产事宜，经协商一致，订立本认购协议书。

第一条认购房产信息1.1 乙方认购的房产位于龙湖光年项目_____号楼_____单元_____室，建筑面积为_____平方米。

1.2 该房产的户型为_____，用途为_____。

第二条认购价格及付款方式2.1 该房产的认购价格为人民币（大写）_____元整（￥_____）。

2.2 乙方选择以下第_____种付款方式：（1）一次性付款：乙方应于本协议签订之日起_____日内支付全部认购款项。

（2）分期付款：乙方应于本协议签订之日起_____日内支付首付款人民币（大写）_____元整（￥_____），余款按照以下方式支付：- 第一期：_____年_____月_____日前支付人民币（大写）_____元整（￥_____）；- 第二期：_____年_____月_____日前支付人民币（大写）_____元整（￥_____）；- 以此类推，直至全部款项支付完毕。

第三条双方的权利与义务3.1 甲方保证所售房产符合国家及地方相关法律法规的规定，且无任何权属纠纷。

3.2 乙方应按照本协议约定的时间和方式支付认购款项。

3.3 甲方应在乙方支付完毕全部认购款项后_____日内，与乙方签订正式的《商品房买卖合同》。

3.4 乙方有权在支付完毕首付款后，对认购的房产进行实地查看。

第四条违约责任4.1 如甲方未能按照本协议约定的时间与乙方签订正式的《商品房买卖合同》，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部款项，并支付违约金人民币（大写）_____元整（￥_____）。

4.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付认购款项，每逾期一日，应向甲方支付逾期款项的_____%作为违约金。