商品房认购书(一)标准样本

商品房认购书7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对我们楼盘的关注与支持。

在您准备购买一套心仪的商品房时，我们需要您填写商品房认购书，作为购房流程的一部分。

请您在填写认购书时认真阅读每一项内容，并如实填写。

一、购房者信息1.购房者姓名（身份证上的姓名）：2.购房者性别：3.购房者证件类型（身份证/护照/港澳台通行证等）：4.购房者证件号码：5.购房者联系电话：6.购房者通讯地址：二、房屋信息1.认购房屋信息（楼栋号、房号）：2.认购房屋建筑面积：3.认购房屋总价：4.认购房屋单价：三、认购意向1.购房者在此确认是基于自愿意愿，无任何强迫情况下进行购房认购；2.购房者已经全面了解楼盘相关的信息和规划，并确认购房意向；3.购房者保证已如实提供相关证件和信息，并确认认购的房屋信息属实无误；四、认购金支付1.购房者确认已向开发商支付认购金，认购金支付方式为（现金/银行转账/支票等），支付金额为人民币（大写）（小写）元；2.购房者确认支付认购金的日期；3.购房者理解并同意认购金不可退还的相关规定，如因购房者个人原因导致认购失败，认购金不予以退还；4.购房者确认开发商已向购房者出具认购证明或收据；五、相关附件1.购房者保证已提交认购所需的相关资料和证件，包括但不限于身份证明、婚姻状况等；2.购房者确认已详细阅读并理解《商品房认购书》中的各项内容，愿意遵守其中的相关规定；六、其他事项1.购房者确认已充分了解购房过程中的法律风险和责任，并愿意承担相关的权利和义务；2.购房者确认在购房过程中已经充分了解开发商提供的相关信息，包括但不限于房屋质量、物业服务等；3.购房者确认对房屋买卖过程中出现的延期、违约等风险已经有所了解，并愿意承担相应的风险；4.购房者确认在填写认购书时未受到任何形式的欺骗、误导或强迫。

七、最后确认1.购房者确认认购意向真实有效，并愿意承担相关的法律责任；2.购房者确认已详细阅读并理解上述内容，并确认认购书填写内容属实无误；3.购房者确认签字并在认购书上盖章，作为认购的最终确认；特此确认：_________________（购房者签字）日期：______________如认购者提交虚假信息或违反合同规定，将按相关法律法规进行追究责任。

商品房认购书（样式一）8篇第1篇示例：商品房认购书（样式一）尊敬的客户：非常感谢您对我们的商品房项目感兴趣，我们诚挚地欢迎您参与本次认购活动。

为了确保双方的权益，特别制作了本商品房认购书，希望能够为您提供清晰明了的认购流程和相关注意事项，让您在购房过程中更加放心、安心。

一、认购人基本信息姓名：（填写认购人的姓名）证件类型：（填写认购人的证件类型，如身份证、护照等）证件号码：（填写认购人的证件号码）联系电话：（填写认购人的联系电话）二、认购房屋信息项目名称：（填写项目的名称）房屋概况：（填写认购房屋的基本信息，如建筑面积、房型等）三、认购条件1. 认购前，认购人需了解并接受本项目的相关信息，包括但不限于项目位置、规划图纸、销售政策等。

2. 认购人需就认购房屋支付一定的认购定金，具体金额及支付方式详见《认购缴款通知书》。

四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在指定时间内提交认购定金。

2. 开发商确认认购书及认购定金后，办理认购手续并开具《商品房认购确认书》。

3. 双方确认认购后，签订《商品房认购合同》。

五、注意事项1. 本商品房认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 认购人需仔细阅读并了解本认购书内容，如有任何疑问，请及时向开发商咨询。

3. 认购人需严格按照约定时间及程序完成认购手续，否则开发商有权取消本次认购资格。

4. 开发商将严格按照相关法律法规履行商品房销售义务，并保护认购人的合法权益。

六、其他条款1. 本商品房认购书自签署之日起生效。

2. 本商品房认购书及相关合同的签订、履行均受中国法律的约束。

感谢您对我们商品房项目的支持与信任，我们将竭诚为您提供优质的服务。

如有任何疑问或需要进一步了解的，欢迎随时与我们联系。

特此认购书，以资确认。

（认购人签名）：_____________________（开发商代表签字）：_____________________（签署日期）：_____________________（开发商盖章）：_____________________第2篇示例：【商品房认购书（样式一）】尊敬的甲方（认购人）：甲方：（填写认购人姓名）证件号码：（填写认购人身份证号码）乙方：（填写开发商全称）地址：（填写开发商地址）鉴于乙方拟要销售的商品房项目符合甲方的购房需求，现经甲、乙双方友好协商一致，特签订本商品房认购书，以资明确双方的权利和义务。

商品房认购书标准样本一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、项目信息项目名称：开发商名称：项目地址：项目规划总建筑面积：项目规划总户数：认购房屋户型：认购房屋建筑面积：认购房屋总价：认购房屋单价：三、认购条件和方式1. 认购条件：a) 认购人必须是具有完全民事行为能力的公民；b) 认购人须提供真实有效的身份证明文件；c) 认购人须支付认购定金；d) 认购人须遵守国家有关商品房认购的法律法规；e) 其他特殊认购条件（如限购政策等）。

2. 认购方式：a) 认购人可通过线上或线下渠道进行认购；b) 线上认购需要填写真实有效的个人信息，并按照系统提示进行支付；c) 线下认购需前往指定地点填写认购书并支付认购定金。

四、认购流程1. 认购人提供真实有效的身份证明文件；2. 认购人填写认购书并签字确认；3. 认购人支付认购定金；4. 开发商核实认购人信息和支付情况；5. 开发商签发认购确认函给认购人。

五、认购权益和义务1. 认购人权益：a) 按照认购书约定的价格购买房屋；b) 享有按揭贷款、公积金贷款等购房优惠政策；c) 参与房屋交付验收和相关业主大会。

2. 认购人义务：a) 按时支付认购款项；b) 配合开发商进行房屋交付验收；c) 遵守小区规章制度；d) 不得转让或出租房屋。

六、违约责任1. 认购人违约责任：a) 认购人未按时支付认购款项，视为自动放弃认购权益；b) 认购人提供虚假信息或使用他人身份证明文件，开发商有权取消认购资格；c) 认购人违反小区规章制度，开发商有权采取相应措施。

2. 开发商违约责任：a) 开发商未按时交付房屋，认购人有权解除合同并要求返还已支付的款项；b) 开发商提供的房屋存在质量问题，认购人有权要求修复或退款。

七、其他条款1. 本认购书一式两份，认购人和开发商各持一份；2. 本认购书自双方签字之日起生效；3. 本认购书未尽事宜，可另行协商补充。

八、争议解决本认购书的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

商品房认购书范本一、甲方（认购人）基本信息姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：二、乙方（开发商）基本信息公司名称：法定代表人：住所：联系电话：三、商品房基本信息项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：套内面积：房屋总价：付款方式：交房时间：四、认购条件1. 认购价格：甲方同意以上述房屋总价认购该商品房。

2. 认购方式：甲方向乙方支付认购定金人民币（大写）。

3. 甲方自愿认购该商品房，并承诺按照约定的付款方式及时间按时支付房款。

4. 甲方同意在乙方交房时，按照乙方规定的手续办理相关的过户手续。

五、认购款支付方式及时间1. 甲方同意在签订本认购书之日起三个工作日内，向乙方支付认购定金人民币（大写）。

2. 甲方同意在乙方交房前，按照以下方式支付剩余房款：- 银行转账：甲方将剩余房款转账至乙方指定的银行账户，乙方收到款项后，向甲方出具相应的收款凭证。

- 支票支付：甲方向乙方出具等值于剩余房款的支票，乙方收到支票后，向甲方出具相应的收款凭证。

- 现金支付：甲方在乙方指定的时间和地点，向乙方支付剩余房款，并取得相应的收款凭证。

3. 甲方同意在签订本认购书之日起三个工作日内，向乙方支付物业管理费人民币（大写）。

六、违约责任1. 甲方如在认购书生效后，擅自撤销认购或逾期支付认购款，应向乙方支付违约金，违约金金额为认购房屋总价的百分之（填写具体百分比）。

2. 乙方如未按时交房，甲方有权要求退还全部认购款，并支付相应的违约金。

七、其他约定事项1. 甲方同意按照乙方要求提供真实、准确的个人身份证明及相关资料。

2. 甲方同意在乙方交房时，按照乙方规定的时间和地点办理相关的过户手续。

3. 本认购书一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

4. 本认购书的有效期为自双方签字盖章之日起（填写具体天数）个工作日，逾期则自动失效。

八、争议解决本认购书如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

商品房认购协议书范本（3篇）编号：______________甲方（销售方）：____________法定代表人：______________地址：______________________电话：____________________乙方（认购方）：____________身份证号码：______________地址：______________________电话：____________________为了爱护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋根本状况1．乙方预定甲方建立开发的______工程，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号（户）房屋，户型为________。

该房屋暂测建筑面积______平方米（该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准）。

2．房屋建筑面积每平方米/人民币______万____仟______佰______拾______元（￥____________元/平方米），总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元（￥____________元）。

3．认购方共有人：认购人：__________身份证号码：__________电话：____________认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________ 认购人：__________身份证号码：__________电话：____________二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保存期限自该认购书签定日起15日（含15日）止。

商品房认购书（一）7篇第1篇示例：商品房认购书是购房者在选定心仪的商品房之后签订的一份重要合同文件。

通过认购书的签订，购房者表明自己对特定商品房的购买意向，并支付一定的认购金作为购房的意向金。

认购书是房地产交易中的重要文件，具有法律效力，双方都应当严格遵守认购书中的条款和约定。

在购房者确定购买商品房之后，房地产开发商或者代理机构会向购房者提供商品房认购书。

认购书中通常包括以下内容：认购双方的基本信息、商品房的基本信息、认购价格、认购方式、认购条件、认购金的支付方式和时间、违约责任等条款。

购房者在签署认购书之前，应当仔细阅读认购书中的所有条款，并确保自己了解并同意其中的内容。

在认购书中，认购价格是购房者首要关注的内容之一。

认购价格通常是按照商品房的实际情况进行确定的，购房者需要明确认购价格中包含哪些内容，以及是否还有其他附加费用。

认购书中还会约定认购金的支付方式和时间。

认购金通常作为购房者向开发商支付的一部分意向金，购房者在签署认购书时需要根据约定的时间和方式支付认购金。

除了价格和支付方式之外，认购书中还包括了购房者与开发商之间的其他权利和义务。

认购书中会约定购房者在何种情况下可以解除认购合同，是否可以转让认购权利，以及在违约情况下需要承担的责任等。

购房者在签署认购书之前，需要仔细阅读这些条款，确保自己明白其中的内容，并能够履行自己的权利和义务。

购房者在签署认购书之前还需要留意一些其他事项。

购房者需要核对认购书中的商品房信息是否与自己的选房意向一致，确保认购书中的商品房是自己所期望购买的对象。

购房者需要确保认购书中的价格和支付方式是自己可以接受的，避免因为价格或支付方式不符合自己的预期而导致纠纷或争议。

购房者在签署认购书之前，应当与开发商或代理机构进行充分沟通，明确双方的权利和义务，以保障双方的利益。

商品房认购书是购房者在购房过程中的一份重要文件，购房者在签署认购书之前需要仔细阅读并了解其中的内容，确保自己的权益得到保障。

商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。

第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。

第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。

以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。

如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

特此声明。

日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。

祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。

2. 开发商名称：______。

3. 房屋建筑总面积：______平方米。

4. 房屋设计用途：______。

商品房认购书样式一(篇一)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

编号：*****甲方(出售人)：******************地址：***********电话：******乙方(认购人)：******************身份证件号码/公司注册号：************地址：***********电话：******丙方(经纪机构)：*****************地址：***********电话：******乙方经过了解，有意向购买甲方开发建设的******************************物业(以下简称“该物业”)。

其建筑面积*****平方米，套内建筑面积******平方米，认购价￥******(大写：***********)。

《商品房预售许可证》号：********。

经与甲方协商，达成以下协议：1、甲乙双方在签订本认购书时，乙方情愿支付￥*****(大写：**********)给甲方作为认购该物业的订金。

2、乙方应于本认购书签订后***日内(即**年**月**日起，至**年**月**日止)到***************签订《商品房买卖合同》。

并带上如下证件和资料：(1)本认购书;(2)身份证明原件和复印件;(3)**********************;(4)**********************。

3、订金退还与不退还的商定。

如甲乙双方在商定的时间内签订《商品房买卖合同》，订金抵作购房价款;如甲乙双方在商定签订《商品房买卖合同》的时间内，甲方已将物业另售他人，甲方应双倍返还乙方已付订金;如乙方在商定的时间内不前来协商签订《商品房买卖合同》，订金不予退还，甲方可将该物业另售他人;如甲乙双方在商定的时间内，对《商品房买卖合同》的条文未能协商全都的，甲方应将订金退还乙方，甲方可将该物业另售他人。

4、甲乙双方如需变更本协议内容，应协商全都，并签订书面补充协议。

商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。

2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。

二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。

2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。

若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。

三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。

2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。

四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。

2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。

3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。

甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。

以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。

祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。

第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。

商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。

1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。

1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。

二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。

2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。

三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。

3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。

3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。

四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。

4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。

五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。

六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购书商品房认购书精选4篇（一）认购书是指购买商品房的买方与开发商之间所签订的一种合同文件。

认购书通常包括以下内容：1. 购房人信息：包括购房人的姓名、身份证号码、联系方式等基本信息。

2. 房屋信息：包括购房房屋的具体地址、建筑面积、房屋类型等详细信息。

3. 价格与付款方式：包括购房房屋的总价、首付款金额、贷款金额等相关信息，以及付款方式和时间节点。

4. 房屋交付日期：约定购房房屋的交付日期和具体的交付标准。

5. 退房及违约处理：约定双方在交房前或交房后退房的条件和费用，以及双方在合同履行过程中的违约责任和补偿措施。

6. 其他条款：可能包括适用法律、争议解决方式、附属设施的约定等其他相关条款。

买方在签订认购书之前应该详细了解房屋的相关情况，包括土地使用权、房屋的产权状况、交付标准、收费标准等，确保自己的权益得到保障。

商品房认购书精选4篇（二）商品房认购书（一）认购方：____________________（购房者姓名）身份证号码：____________________联系电话：____________________房屋名称（楼盘名）：____________________楼栋号：____________________房号：____________________建筑面积：____________________平方米建筑类型：____________________总价：____________________元首付款金额：____________________元认购款（定金）金额：____________________元认购款（定金）支付方式：____________________一、认购房屋的条款1. 认购方自愿认购楼盘中的以上房号，并承诺在购房合同签署后按照约定的方式支付定金及首付款。

2. 认购方确认已经充分了解房源的信息，包括但不限于房屋面积、楼层、建筑结构、配套设施等，并对以上信息没有异议。

商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。

二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。

2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。

三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。

四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。

在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。

六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。

七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

商品房认购合同书范本6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业基本情况乙方认购的商品房（以下简称该商品房）位于______市______区______路______号______园／小区______组团______楼______单元______层______室。

该房屋的具体面积、户型比率等约定见附件。

该房屋的所有权证待办理，产权年限为_____年。

该房屋的建设已经取得合法的建设手续，并取得了商品房预售许可证等相关证明文件。

甲方（盖章）：____________________ 法定代表人或授权代表人（签字）：____________________篇2甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业基本情况乙方意向认购的物业位于___________市___________区___________路___________号的___________项目（以下简称该物业）。

该物业的具体幢号、房号、户型、建筑面积等详见附件。

以上认购物业的基本情况以政府相关部门最终批准文件为准。

甲方就该物业的基本情况所提供的资料和信息真实有效。

该物业的认购单价为人民币___________元/平方米（暂定），总价为人民币大写：__________________元（小写：___________元）。

乙方按以下第__________种方式按期付款：1. 一次性付款：在本合同签订后日内付清全部房款。

北京市商品房认购书范本一、甲方：（购房人）姓名：XXX身份证号码：XXX住所：XXX联系电话：XXX乙方：（房地产开发商）公司名称：XXX住所：XXX联系电话：XXX二、认购房屋信息1. 房屋基本信息：楼盘名称：XXX楼栋号：XXX单元号：XXX楼层：XXX房号：XXX建筑面积：XXX平方米户型：XXX装修标准：XXX总价：XXX万元（人民币）2. 认购方式：（1）认购方式：全款认购/分期付款认购（2）全款认购：认购房屋总价款：XXX万元（人民币）认购定金：XXX万元（人民币）（3）分期付款认购：首付款：XXX万元（人民币）分期付款方式：详见附表三、认购条款1. 认购生效：本认购书经甲方签字盖章后，即视为双方达成一致，认购生效。

2. 甲方权利与义务：（1）甲方应按时支付认购定金或首付款，并按照约定的分期付款方式支付款项。

（2）甲方应提供真实、准确的个人身份证明、收入证明等相关资料，以便乙方进行购房资格审核。

（3）甲方应按时办理相关购房手续，如签订正式购房合同、办理贷款等。

3. 乙方权利与义务：（1）乙方应按时交付房屋，并保证房屋的质量符合国家相关标准。

（2）乙方应提供真实、准确的房屋信息，包括但不限于房屋面积、户型、装修标准等。

（3）乙方应协助甲方办理相关购房手续，并提供必要的购房服务。

4. 违约责任：（1）甲方违约：甲方未按时支付认购定金或首付款的，应向乙方支付违约金，违约金金额为认购定金或首付款的10%。

甲方未按时支付分期付款的，应向乙方支付违约金，违约金金额为逾期未支付部分的1%。

（2）乙方违约：乙方未按时交付房屋的，应向甲方支付违约金，违约金金额为房屋总价款的1%。

乙方提供虚假房屋信息的，应向甲方支付违约金，违约金金额为房屋总价款的5%。

5. 争议解决：本认购书的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、附表：分期付款方式首付款：XXX万元（人民币），于认购生效之日起5个工作日内支付。

商品房认购协议书的范本6篇篇1商品房认购协议书范本甲方（认购人）：（甲方姓名），身份证号码：__________________________。

乙方（开发商）：（乙方名称），住所地：__________________________。

鉴于，甲方对乙方位于__________________________的商品房（以下简称“该房屋”）感兴趣，故双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商达成如下认购协议：一、认购房屋信息1. 房屋坐落：__________________________2. 房屋面积：__________________________平方米3. 房屋单价：__________________________元/平方米4. 认购总价款：__________________________元二、认购条件1. 甲方认购该房屋，并支付认购定金__________________________元。

2. 开发商将保留该房屋一定的时间期限供甲方选择，期限为______________年/月。

3. 甲方应在规定期限内履行后期付款义务，否则视为自动放弃认购，认购定金不予退还。

三、认购款支付及约定1. 甲方应在签署本协议后24小时内支付认购定金，超时未支付者，视为自动放弃。

2. 甲方应在规定时间内支付认购总价款的_____________%作为首付款，剩余金额在房屋交付时一次性支付。

3. 甲方应按照乙方规定的付款方式及账户支付认购款项。

四、房屋交付1. 乙方应在双方签署本协议后的______________年/月，将房屋交付甲方。

2. 交付时，双方应就房屋的交付及验收签署书面确认函。

五、签约与变更1. 双方应在签署本协议后__________日内签署商品房买卖合同。

2. 任何一方需变更协议内容，应经对方书面同意，否则无效。

六、其他约定1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

商品房认购书通用式7篇第1篇示例：商品房认购书是购买商品房时的一种重要文件，也是买卖双方必须遵守的合同。

它承载着双方的权利和义务，保障了买卖双方的合法权益。

下面是一份通用式的商品房认购书，用于参考。

商品房认购书甲方(认购人)：_________（身份证号：_________）乙方(开发商)：_________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房买卖合同》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，就甲认购乙方开发的位于_________的商品房达成如下协议：一、认购商品房基本信息：1. 商品房地址：_________2. 户型面积：_________平方米3. 建筑结构：_________4. 总房价：_________万元5. 认购定金：_________万元二、双方权利与义务：1. 乙方承诺按照国家法律法规和商品房相关规定，按时按质完成商品房的建造、交付和交付验收工作。

2. 甲方在认购商品房后，按照相关规定支付认购定金，并在规定时间内支付商品房总房价。

3. 如因不可抗力等原因，导致商品房无法按时交付，乙方应及时通知甲方，并按照相关规定延期交房或者协商解决。

4. 如因甲方原因，导致无法按时支付房款，甲方应及时通知乙方，并承担相应的违约责任。

三、其他事项：1. 本认购书自双方签字盖章后生效，认购定金须在签署后三个工作日内支付，其他款项按合同规定支付。

2. 如双方对商品房交付、质量、装修等事项有异议，应及时协商解决。

3. 本认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

以上是一份通用式的商品房认购书范本，希望对您在购买商品房时有所帮助。

在签署和认购商品房时，请务必仔细阅读合同内容，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益得到保障。

祝您在购房过程中顺利，享受到居住的幸福生活。

第2篇示例：商品房认购书是购房者与开发商达成购房意向的书面文件，是购房者确定购房意向并支付认购金后的必备文件。

在购买商品房时，签订商品房认购书是非常重要的一环，具有法律效力，双方都必须严格遵守合同内容。

商品房认购协议书范本7篇篇1甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方认购甲方商品房事宜，达成以下协议：一、认购标的1. 乙方认购的商品房位于______市______区______路______号，房屋类型为______，建筑面积为______平方米。

二、认购价格及支付方式1. 乙方认购的商品房总价为人民币______元（大写：______元整）。

2. 乙方选择以下第______种支付方式：（1）一次性付款：乙方需在签订本协议之日起______日内支付全部房款。

（2）分期付款：乙方需在签订本协议之日起______日内支付首期房款人民币______元（大写：______元整），剩余房款人民币______元（大写：______元整）在房屋交付前付清。

（3）贷款支付：甲乙双方将另行签订贷款协议，乙方需在签订本协议之日起______日内支付首期房款人民币______元（大写：______元整），剩余房款由银行提供贷款。

三、认购定金1. 乙方在签订本协议时向甲方支付定金人民币______元（大写：______元整）。

2. 若乙方在约定的时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，该定金将作为购房款的一部分。

若乙方未在约定的时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，则该定金不予退还。

四、认购期限1. 乙方需在签订本协议之日起______日内与甲方签订《商品房买卖合同》。

2. 若乙方在约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》，则甲方有权解除本协议，并有权将房屋另行出售。

五、房屋交付1. 甲方需在______年______月______日前将房屋交付给乙方。

如遇不可抗力因素，交付日期可相应顺延。

2. 房屋交付时，甲乙双方应共同办理房屋交接手续。

六、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付房款，则自逾期之日起，每日需向甲方支付房款总额千分之______的违约金。