下载文档原格式
合同管理考前专项复习题含答案合同管理考前专项复习题（含答案）引导语：订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容;审查、监督、控制是合同管理的手段。
以下是店铺整理的合同管理考前专项复习题，欢迎参考!1.设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用( )。
A.业主另行支付B.设计单位自负C.双方协商D.监理工程师决定2.设计施工总承包合同文件中的承包人建议书是( )。
A.对承包人施工方案的进一步完善B.对承包人合理化建议的阐述C.对发包人要求的响应D.对发包人招标文件的.补充3.中标通知书( )具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不4.设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应( )。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%5.设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。
合同履行过程中进行阶段支付时，委托方( )。
A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费6.担保方式中的保证是( )订立保证合同。
A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.合同当事人7.施工工程没有全部竣工，其中一项单位工程需要施工期运行则( )A.承包人应当提供所需要的器材和必要条件B.承包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用C.发包人应当承担全部试运行费用D.发包人应当提供所需要的器材和必要条件，并承担全部试运行费用8.合同规定由承包方包工包料，由承包方负责采购的材料因不可抗力导致损坏，由( )承担。
合同管理常识试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10分）1. 合同管理的主要目的是（）。
A. 降低成本B. 提高效率C. 确保合同的执行D. 增加利润答案：C2. 合同的法律效力开始于（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同生效D. 合同终止答案：C3. 合同的变更需要（）。
A. 双方同意B. 单方决定C. 法院判决D. 仲裁机构裁决答案：A4. 合同的解除必须（）。
A. 双方同意B. 单方决定C. 法院判决D. 仲裁机构裁决答案：A5. 合同中规定的违约金是（）。
A. 惩罚性赔偿B. 补偿性赔偿C. 惩罚性罚款D. 补偿性罚款答案：B二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 合同管理的内容包括（）。
A. 合同的起草B. 合同的审核C. 合同的签订D. 合同的履行答案：ABCD2. 合同的法律效力终止的情形包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同被解除C. 合同被撤销D. 合同期限届满答案：ABCD3. 合同变更的条件包括（）。
A. 双方当事人协商一致B. 合同中有变更条款C. 合同变更不违反法律规定D. 合同变更不损害第三方利益答案：ABCD4. 合同解除的条件包括（）。
A. 双方当事人协商一致B. 合同中有解除条款C. 合同履行不能D. 合同目的无法实现答案：ABCD5. 合同中违约金的作用包括（）。
A. 预防违约B. 惩罚违约C. 补偿损失D. 促进合同履行答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）1. 合同管理是企业内部管理的一部分。
（）答案：正确2. 合同一旦签订，就具有法律效力。
（）答案：错误3. 合同变更必须经过公证。
（）答案：错误4. 合同解除后，双方当事人的权利义务关系即告终止。
（）答案：正确5. 违约金的数额可以随意约定。
（）答案：错误四、简答题（每题5分，共20分）1. 简述合同管理的重要性。
答案：合同管理对于企业来说至关重要，它有助于确保合同的顺利执行，减少合同纠纷，保护企业的合法权益，同时提高企业的运营效率和经济效益。
合同管理岗位考试试题库友情特别提示：以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。
否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。
一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。
对的请在括号内打√，错的打×。
答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分）1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。
（√）2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。
（√）3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。
（√）4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×）5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。
（√）6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。
（√）7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
(√)8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。
(×)9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。
（√）10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。
（√）11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×）12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。
（√）13、我公司合同管理实行承办人制度。
每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。
(√)14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。
（√）15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。
（√）16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！合同管理知识培训题库及答案姓名单位编号一、单项选择题（每题1分，共10分）1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。
A综合管理B科学管理C综合管理与专项管理相结合D专项管理2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。
并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。
A经营开发中心B项目成本管理中心C施工技术部D法律事务部3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。
A劳动合同B劳务分包合同C工程施工合同D劳务用工合同4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。
A 10日15日B 5日10日C 10日5日D 15日5日5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。
A 1日B 2日C 3日D4日6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。
A 1万B 2万C 3万D4万7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。
项目部计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位组织评审并签订租赁合同。
A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。
合同管理试题讲解及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 合同管理的主要目的是（）。
A. 确保合同的法律效力B. 保证合同的顺利执行C. 维护合同双方的权益D. 以上都是答案：D2. 合同的变更需要（）。
A. 双方当事人的同意B. 单方当事人的决定C. 第三方的介入D. 合同管理部门的批准答案：A3. 合同的解除可以由（）提出。
A. 任何一方B. 合同管理部门C. 法院D. 仲裁机构答案：A4. 合同履行过程中，如果一方违约，另一方可以采取的措施不包括（）。
A. 要求赔偿损失B. 要求继续履行C. 单方面解除合同D. 放弃追究责任答案：D5. 合同管理中，合同档案的保管期限通常为（）。
A. 合同履行完毕之日起5年B. 合同履行完毕之日起10年C. 合同履行完毕之日起20年D. 永久答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 合同管理的内容包括（）。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的变更D. 合同的终止答案：ABCD2. 合同管理中，合同的审查通常包括（）。
A. 合法性审查B. 合规性审查C. 合理性审查D. 完整性审查答案：ABCD3. 合同履行过程中，可能导致合同解除的情形包括（）。
A. 一方当事人破产B. 合同目的无法实现C. 合同约定的解除条件成就D. 一方当事人违约答案：ABCD三、判断题（每题2分，共10分）1. 合同管理是合同法的一部分。
（）答案：正确2. 合同管理仅在合同签订前进行。
（）答案：错误3. 合同管理的目的是确保合同的顺利执行。
（）答案：正确4. 合同的变更不需要双方当事人的同意。
（）答案：错误5. 合同履行完毕，合同管理即告结束。
（）答案：错误四、简答题（每题5分，共20分）1. 简述合同管理的重要性。
答案：合同管理的重要性在于确保合同的顺利执行，维护合同双方的权益，预防和解决合同纠纷，提高合同执行的效率和效果。
2. 合同变更的程序通常包括哪些步骤？答案：合同变更的程序通常包括：提出变更请求、双方协商、变更内容的确认、变更协议的签订、变更协议的备案等步骤。
合同管理复习题一、名词解释1、合同原则2、合同体系3、合同状态4、合同交底5、总索赔1、合同文本的结构分析2、合同总体策划3、合同总体分析4、合同诊断5、单项索赔二、简答题1、简述合同的诚实信用原则。
2、简述合同总体策划的重要性。
3、简述承包商对招标文件理解的责任。
4、合同总体分析中如何进行违约责任分析？5、简述可以进行利润索赔的情况。
1、简述合同的效率原则。
2、简述合同风险的概念。
3、简述合同状态的作用。
4、合同总体分析中如何进行合同价格分析？5、简述允许工期顺延同时承包商有权提出相关费用索赔的情况。
三、作图题1、作出工程合同体系示意图。
2、作出工程合同状态图。
1、作出工程项目合同总体策划流程。
2、作出合同变更的因果关系图。
四、案例分析1、我国某水电站工程支洞工程，全长303m，地质条件比较复杂，承包商在开挖过程中遇到了断层软弱带和一些溶洞。
断层带宽约60m，给施工造成极为困难的条件。
承包商因此改变了投标文件中的施工方法，并经工程师同意，采用了半开挖、边衬砌的新奥法工艺施工。
从而，实际施工进度比原计划拖后4.5个月。
为此，承包商决定调整钢管斜井的施工进度，利用原计划中的时差，挽回1.5个月的工期拖延。
问：工程师就此事件应批准承包商多少时间的工期延长，承包商能否获得费用补偿。
2、在我国某工程中采用固定总价合同，合同条件规定，承包商若发现施工图中的任何错误和异常应通知业主代表。
在技术规范中规定，从安全的要求出发，消防用水管道必须与电缆分开铺设；而在图纸上，将消防用水管道和电缆放到了一个管道沟中。
承包商按图报价并施工，该项工程完成后，工程师拒绝验收，指令承包商按规范要求施工，重新铺设管道沟，并拒绝给承包商任何补偿。
试回答：（1）工程师拒绝验收该工程并给出承包商任何补偿的理由。
（2）提出你对工程师的反驳意见。
（3）承包商的错误应如何纠正。
1、某中外合资项目，合同标的为一商住楼的施工工程。
主楼地下一层，地上24层，裙楼4层，总建筑面积36000m2。
合同管理岗位考试试题库（含答案）一、单项选择题（每题2分，共50题，计100分）1. 合同的订立必须遵循平等原则、自愿原则、公平原则和（）。
A.诚实信用原则B.合法原则C.公平竞争原则D.保护原则答案：B2. 合同管理的主要任务是（）。
A.确保合同的履行B.预防和解决合同纠纷C.制定合同管理制度D.提高企业的经济效益答案：A3. 以下属于合同的分类的是（）。
A.有形合同和无形合同B.书面合同和口头合同C.经济合同和民事合同D.国内合同和国际合同答案：B4. 合同的履行原则包括（）。
A.全面履行原则、诚实信用原则、公平原则B.适当履行原则、善意履行原则、合法原则C.实际履行原则、自愿履行原则、公平原则D.适当履行原则、善意履行原则、经济原则答案：A5. 以下属于合同履行中的抗辩权的是（）。
A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.后履行抗辩权D.任意履行抗辩权答案：A6. 合同的解除可以分为（）。
A.约定解除和法定解除B.协商解除和判决解除C.单方解除和双方解除D.提前解除和延期解除答案：A7. 以下属于合同违约责任的形式的是（）。
A.继续履行、采取补救措施、赔偿损失B.违约金、定金、赔偿损失C.解除合同、恢复原状、赔偿损失D.违约金、定金、罚款答案：B8. 以下属于合同管理的基本原则的是（）。
A.合法原则、公平原则、保护原则B.自愿原则、平等原则、诚实信用原则C.高效原则、安全原则、保密原则D.科学原则、严谨原则、全面原则答案：B9. 合同管理的基本程序包括（）。
A.合同的订立、履行、变更、解除和终止B.合同的谈判、起草、审批、签订和履行C.合同的评审、修改、审批、签订和履行D.合同的起草、谈判、签订、监督和评估答案：B10. 合同履行中，当事人应当遵循（）的原则。
A.诚实信用B.公平交易C.平等互利D.合法合规答案：A11. 合同管理的目的在于（）。
A.确保合同的履行B.预防和解决合同纠纷C.制定合同管理制度D.提高企业的经济效益答案：A12. 合同的变更必须遵循（）的原则。
第一篇：合同管理复习题第一章1，建设项目周期分为决策阶段、实施阶段、运营阶段2，合同管理的特点：1，合同管理周期长2，合同管理效益显著3，合同变更频繁4，合同管理系统性,5，合同管理法律要求高6，合同管理信息化要求高3，合同管理内容：1，合同策划阶段2，招标采购阶段3，合同履行阶段第二章1，民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。
2，经济法是调整国家在管理与协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称。
第三章1，合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2，要约也称发价、发盘、出盘、报价等，是希望和他人订立合同的意思表示。
构成要约的条件：1，要约必须是特定人所作出的意思表示2，要约必须向相对人发出。
3，要约的内容应当具体确定4，要约必须具有缔目的约3，承诺是指受约人同意接受要约的全部条件的意思表示。
构成承诺的条件：1，承诺必须是受约人发出2，承诺必须向要约人发出3，承诺应当在确定的或者合理的期限内到达要约人。
4，承诺的内容应当与要约的内容一致5，承诺必须表明受约人的缔约意图6，承诺的传递方式应当符合要约的要求4，无效合同是指合同虽然已经成立，但因违犯法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。
无效合同的类型：1，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益2，恶意串通，损害国家、集体或者第三人的利益3，以合法的形式掩盖非法的目的4，损害社会公共利益5，违反法律、行政法规的强制性规定。
5，可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。
可撤销合同的类型：1因重大误解订立的2，在订立合同时显失公平的。
一方以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背自己真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
合同管理试题及答案汇总一、单项选择题（每题2分，共10分）1. 合同管理的主要目的是（）。
A. 确保合同的合法性B. 确保合同的执行C. 确保合同的完整性D. 以上都是答案：D2. 在合同管理中，以下哪项不是合同审查的内容？（）A. 合同条款的完整性B. 合同的法律效力C. 合同的格式D. 合同的保密性答案：C3. 合同变更的程序通常包括哪些步骤？（）A. 提出变更申请B. 审查变更申请C. 批准变更申请D. 以上都是答案：D4. 合同履行过程中，以下哪项不是合同履行的基本原则？（）A. 诚实信用原则B. 合法原则C. 公平原则D. 强制原则答案：D5. 合同终止后，以下哪项不是合同终止后的处理措施？（）A. 合同权利义务的终止B. 合同的解除C. 合同的撤销D. 合同的转让答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 合同管理的内容包括（）。
A. 合同的起草B. 合同的审查C. 合同的执行D. 合同的变更答案：ABCD2. 合同审查的目的是（）。
A. 确保合同的合法性B. 确保合同的完整性C. 确保合同的公平性D. 确保合同的可执行性答案：ABCD3. 合同变更的条件包括（）。
A. 合同双方的同意B. 合同履行过程中出现新情况C. 合同履行过程中出现新问题D. 合同履行过程中出现新要求答案：ABCD4. 合同履行的原则包括（）。
A. 诚实信用原则B. 合法原则C. 公平原则D. 强制原则答案：ABC5. 合同终止后的处理措施包括（）。
A. 合同权利义务的终止B. 合同的解除C. 合同的撤销D. 合同的转让答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）1. 合同管理的目的是确保合同的合法性和可执行性。
（）答案：正确2. 合同审查不需要考虑合同的格式。
（）答案：错误3. 合同变更不需要合同双方的同意。
（）答案：错误4. 合同履行的基本原则包括公平原则和强制原则。
（）答案：错误5. 合同终止后，合同的转让是合同终止后的处理措施之一。
监理工程师《合同管理》复习试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 参与合同的签订C. 监督合同的履行D. 协调各方关系【答案】C2. 合同管理的核心是（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除【答案】B3. 我国合同法的基本原则不包括（）。
A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 效益原则【答案】D4. 下列不属于合同履行原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 合法原则【答案】C5. 合同的担保方式不包括（）。
A. 保证B. 抵押C. 定金D. 承诺【答案】D6. 合同的变更情形不包括（）。
A. 双方协商一致B. 法律规定C. 合同解除D. 单方要求【答案】D7. 合同解除的情形不包括（）。
A. 双方协商一致B. 一方违约C. 法律规定D. 合同履行完毕【答案】D8. 违约责任的形式不包括（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金【答案】B9. 监理工程师在合同管理中，不属于协调工作内容的是（）。
A. 协调各方关系B. 解决合同争议C. 监督合同履行D. 制定合同管理制度【答案】D10. 下列不属于合同管理信息的是（）。
A. 合同条款B. 合同履行情况C. 合同变更情况D. 工程质量【答案】D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本原则包括（）。
A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 合法原则E. 效益原则【答案】ABCDE12. 合同条款主要包括（）。
A. 词语定义B. 合同标的C. 合同价格D. 合同履行E. 违约责任【答案】ABCDE13. 合同履行的监督主要包括（）。
A. 合同履行情况B. 合同变更情况C. 合同解除情况D. 违约责任E. 合同解除【答案】ABC14. 合同变更的情形包括（）。
工程合同管理复习题一、名词解释1．抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
2．诺成合同是指只要当事人双方意思表达一致即可成立的合同，它不以标的物的交付为成立的条件。
3. 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，能独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
4. 客体民事法律关系的客体又成为合同分标的，指在合同法律关系中，合同法律关系的主体的权利义务所指向的对象。
5．无效合同无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。
6．公开招标公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
7．工程分包工程分包是指经合同约定和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承担部分工程的行为。
8. 暂定金额暂定金额是指包括在合同之内，并在工程量清单中以“暂定金额”名称标明的一项金额，用于专项暂定金额，指定分包人或供货提供的服务以及不可预见费或计日工的支付。
9. 工程预付款工程预付款是在工程开工前发包人预先支付给承包人用来进行工程准备的一笔款项。
10. 工程保留金保留金是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一，当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接扣除损害赔偿金。
11. 缺陷责任期缺陷责任期指国内施工合同文本所指的工程保修期，至工程移交证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数。
12. 保险金额保险金额指当事人双方月约定，在保险事故或事件发生时，保险人应当赔偿或支付的最高限额。
13. 工程保险工程保险是对以工程建设过程中所涉及的财产、人身和建设各方当事人之间权利义务关系为对象的保险的总称。
14. 工程索赔索赔是指在工程合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况发生而造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）延长工期的要求。
15. 不可抗力不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
16．邀请招标邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
17. 仲裁是指双方当事人之间发生的争议由仲裁机关作出裁决，对裁决的决议双方有义务执行18. 法定担保担保是债务人与债权人或者第三人根据法律规定或约定而实施的，以保证债务得以实现为目的的民事法律行为。
19. 工程合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工合同对业主和承包商均具有法律约束力。
20. 工程分包工程分包是指经合同约定和发包人和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承担部分工程的行为。
21．违约金违约金是指当事人在合同中订立合同后约定的，或者法律直接规定的，违约方发生违约行为时向另一方当事人支付一定数额的货币。
22．担保是债权人和债务人或者第三者根据法律规定或约定而实施的，以保证债权得以实现为目的的民事法律行为。
23．有偿合同是指当事人一方享有合同约定的权利必须向对方支付相应对价的合同，如买卖合同，保险合同。
24．第三方责任险是对因工程实施本合同而造成的财产(本工程外)的损失或损害、人员的伤亡、伤害所付的责任进行的保险。
25．联合体合同两个或两个以上的企业（设计单位、施工承包商、设备供应商等）签订联合体合同，组成联营体，联合投标，共同承接业主的工程，与业主签订工程承包合同。
26．工程合同风险指与工程合同有关的，或由合同引起的不确定性，包括工程风险和合同缺陷风险两大类。
二、填空题1、某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m3，单价为15元／m3，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600m3。
根据合同规定，工程量增加超出25％时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元／m3，则承包商的土方总价格为4900元。
2、我国招标投标法规定，工程建设项目招标可以采取的招标的方式有公开招标和邀请招标。
3、合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行一方享有的中止履行义务的权利。
4、根据是否需要法律规定的形式，合同可以分为有要式合同和不要式合同。
5、分包商在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，应向总承包商提交索赔报告。
6、建设工程合同管理的目标是保证三大目标实现、实现项目参与各方协调。
7、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为4000元。
8、无效合同自合同签订时就没有法律约束力。
9、FIDIC是国际咨询工程师联合会的简称。
10、作为索赔证据的材料必须具备：真实性、全面性、及时性、合法性的要求。
11、施工合同示范文本规定 , 施工合同文件的组成内容包括：中标通知书、投标书及其附件、技术规范、工程量清单。
12、承包商工程索赔的目的主要有工期索赔和费用索赔。
13、在合同三种状态分析中，合同实际状态和合同状态状态之差为实际延长工期和成本的增加量，而可能状态和合同状态之差未按合同规定承包商真正有理由提出工期和费用索赔的部分。
14、建设工程合同的常见的类型有单价合同、总价合同、成本加酬金合同、目标合同。
15、承包商的索赔要求成立必须同时具备的条件：与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失、造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失、按合同规定不应由承包商承担的风险、承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知。
16、由于人力不可抗拒的自然灾害造成的经济损失,承包商应当向保险公司索赔，同时可以向业主提出工期索赔。
17、在处理索赔过程中,施工合同当事人达不成协议时,处理争议的方式有：调解、双方议定仲裁、仲裁或起诉。
18、FIDIC施工合同条件规定,合同文件由：通用条件、专用条件、投标函及附件、协议书组成。
19、因业主违约而终止合同时,业主应付给承包商的费用包括：承包商雇佣工人的合理遣返费、利润损失_、承包商设备迁移费、己到货的材料、设备购置费。
20、建设工程进入缺陷责任期后，应由业主负责对已建工程的照管。
三、判断题1.在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。
(×)2.《合同法》规定：逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按原价执行；价格下降时，按新价格执行。
（×）3.由于大雨天气（属于一个有经验的承包商可以预见的情况）影响工程质量，工程师下了暂停施工令，所以工程师应批准承包商因此提出的工期延长要求。
（×）4.合同价格是指承包商最终获得的合同价格。
（√）5.工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，则承包商不再对其计划本身的缺陷负责。
（×）6.工程开工前，承包人应为建设工程和施工场地内的第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。
（×）7.履约保证的期限是从签订合同之日起，到竣工验收合格之日为止。
（×）8.承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。
（×）9.因工程师指令失误发生的追加合同价款，由工程师承担。
（×）10.EPC合同中，“业主的要求”是合同文件中最重要的组成部分，是承包商报价和工程实施的最重要依据。
（√）11.履约保证的期限是从签订合同之日起，到竣工验收合格之日为止。
(×)12.只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔。
（×）13.在处理停工损失人工费补偿索赔时，应包括机械的运转操作费用。
（×）14.项目的开工日期是指承包商接到中标函后规定时间之内，工程师向承包商发出的通知中注明的日期。
（√）15.上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，就由承包商对他们安全负责。
（×）16.根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
(× )17.可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
(× )18.监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
(× )19.合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。
(× )20.FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
(√)21.效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
(√)22.属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于监理工程师批准承包商施工进度计划的关键线路上，则不应该批准承包商顺延合同工期。
( ×)23.根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
(√)24.根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
( ×)25.履约保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
(× )26.施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式.( × )27.实际工程竣工时间与承包商合理竣工时间只差就是承包商的责任拖延。
(√)28.工程师有权批准，或否决，或要求承包商撤回、更换承包商授权的项目经理。
(√)29.开工日期是指承包商进入施工现场开始施工作业的时间。
(×)30.在我国劳务分包合同也属于工程分包合同。
(×)31.建设工程合同有效期是从合同签字之日起至工程竣工结算为止持续的时间（）32.承包商负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物，构筑物，古树名木的保护工作，并承担有关费用。
（）33.《合同法》规定：逾期交付标的物的遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价执行。
（）34.工程开工前，承包人应为建设工程和施工场地内的第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。
（）35.工程量清单中包括的“暂定金额”款项，一般计入合同价格内，其使用归承包商控制。
（）36.根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
（√）37.施工索赔，是指在合同履行当中，合同当事人一方，因对方的违约或其它过错，造成本方受到损失时，而向对方提出补偿或赔偿的权利要求。
（√）38.在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额中均不应包括利润。
（）39.工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，则承包商不再对其计划本身的缺陷负责。
（）40.合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。
（）41.履约保证的期限是从签订合同之日起，到竣工验收合格之日为止。
