下载文档原格式
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同管理的主要任务？A. 确保合同条款的准确性和完整性B. 监督合同的履行情况C. 协调合同各方之间的关系D. 制定合同管理制度2. 下列哪项不属于合同的订立阶段？A. 合同谈判B. 合同起草C. 合同签订D. 项目立项3. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同变更的条件？A. 合同双方协商一致B. 合同履行中出现不可抗力情况C. 合同一方违约D. 合同期限届满4. 下列哪项不属于合同的结算方式？A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润5. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同纠纷的处理方式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼参考答案：1. D2. D3. D4. D5. D二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 监理工程师在进行合同管理时，应关注合同的哪些方面？（）A. 合同条款B. 合同金额C. 合同履行期限D. 合同双方的权利和义务E. 合同的签订和变更程序7. 合同履行过程中，监理工程师应如何监督合同的履行？（）A. 定期对合同履行情况进行检查B. 对合同履行中出现的问题及时协调解决C. 对合同变更进行审核和批准D. 对合同双方的违约行为进行处理E. 制定合同履行计划8. 合同纠纷的处理方式有哪些？（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼E. 求助第三方9. 下列哪些情况可能导致合同变更？（）A. 合同履行中出现不可抗力情况B. 合同一方违约C. 合同双方协商一致D. 合同期限届满E. 政府政策调整10. 合同结算方式有哪些？（）A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润E. 一次性付款参考答案：6. A、B、C、D、E7. A、B、C、D8. A、B、C、D9. A、B、C10. A、B、C、D三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述监理工程师在进行合同管理时的主要任务。
监理工程师《合同管理》试题（含答案）合同管理是监理工程师在工作中必不可少的一项技能。
本文将针对监理工程师的合同管理能力进行测试，内容包括合同管理的基本概念、合同的订立与履行、合同的变更与解除以及合同的违约与争议解决等方面。
一、选择题（每题5分，共25分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是其主要工作内容？A. 合同的订立与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的违约与争议解决D. 合同的投资控制答案：D2. 下列哪项不是合同订立的基本原则？A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 无效原则答案：D3. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，下列哪项不是解决违约行为的正确方式？A. 要求承包商及时整改B. 要求承包商支付违约金C. 立即解除合同D. 向业主报告情况答案：C4. 监理工程师在合同管理中，下列哪项不是合同变更的条件？A. 合同订立后，合同主体发生变更B. 合同订立后，合同内容发生变更C. 合同履行过程中，出现不可抗力因素D. 合同履行过程中，出现合同约定的事由答案：A5. 下列哪项不是合同解除的情形？A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方当事人严重违约D. 不可抗力导致合同无法履行答案：A二、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述监理工程师在进行合同订立管理时的主要工作内容。
答案：监理工程师在进行合同订立管理时，主要工作内容包括：审查合同当事人资格，确保合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；审查合同内容，确保合同内容符合法律法规、工程建设的需要和合同当事人的意愿；参与合同谈判，协助业主争取合同权益；起草合同文本，明确合同条款和双方的权利义务；办理合同签订手续，确保合同合法有效。
2. 请简述监理工程师在进行合同履行管理时的主要工作内容。
答案：监理工程师在进行合同履行管理时，主要工作内容包括：监督承包商按照合同约定完成工程任务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求；检查承包商的施工进度和质量，发现问题及时要求整改；审核承包商的工程量报表和工程款项申请，确保工程款项的合理支付；协调处理合同履行过程中的变更、索赔等问题，维护业主的合法权益。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案题目：合同管理一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的实质性内容的是（）。
A. 合同的名称和编号B. 合同的标的C. 合同的签订日期D. 合同的履行地点3. 监理工程师在合同管理中的核心任务是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格4. 合同的订立方式不包括（）。
A. 口头约定B. 书面形式C. 电子邮件D. 传真5. 下列关于合同履行期限的说法正确的是（）。
A. 合同履行期限可以延长，但需经过合同双方协商一致B. 合同履行期限可以缩短，但需经过合同双方协商一致C. 合同履行期限可以延长或缩短，无需经过合同双方协商一致D. 合同履行期限不能变更6. 合同变更的条件不包括（）。
A. 合同双方协商一致B. 合同一方提出变更请求C. 合同履行中出现不可抗力情况D. 合同履行期限届满7. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同无效B. 合同变更C. 合同解除D. 违约方支付违约金8. 下列不属于合同纠纷解决方式的是（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 在合同履行过程中，监理工程师发现合同一方未按照合同约定履行义务，应当（）。
A. 立即终止合同B. 通知对方采取补救措施C. 向合同双方协商解决D. 向法院提起诉讼10. 下列不属于合同管理的基本原则的是（）。
A. 合同自由原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 监理工程师权威原则二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同管理的基本内容包括（）。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止12. 下列属于合同的附属文件的是（）。
A. 合同协议书B. 合同履行计划C. 合同变更协议D. 合同解除协议E. 合同的附件13. 监理工程师在合同履行过程中的职责包括（）。
监理工程师《合同管理》考试真题及答案一、单项选择题（每题的备选答案中只有一个最符合题意）1. 监理工程师在进行合同管理时，应遵循的原则有（）。
A. 公平合理B. 平等自愿C. 诚实信用D. 合法合规答案：D2. 下列合同中，属于监理工程师在工程建设过程中常涉及的有（）。
A. 工程勘察合同B. 工程咨询合同C. 工程设计合同D. 建筑材料采购合同答案：B3. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 向建设单位报告D. 要求承包商承担违约责任答案：B4. 下列关于合同履行的描述中，正确的是（）。
A. 合同履行过程中，双方应当严格按照合同约定的内容履行B. 合同履行过程中，任何一方不得单方面变更合同内容C. 合同履行过程中，监理工程师有权对承包商的施工过程进行监督D. 合同履行过程中，双方应当随时沟通，确保合同顺利履行答案：C5. 下列关于合同变更的说法中，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过双方协商一致B. 合同变更可以任意一方单方面提出C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更无需经过监理工程师同意答案：A6. 在工程建设过程中，监理工程师对合同的管理主要包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的签订、履行和解除C. 合同的履行、变更和解除D. 合同的签订、履行和变更答案：A7. 下列关于合同解除的说法中，正确的是（）。
A. 合同解除必须经过双方协商一致B. 合同解除可以任意一方单方面提出C. 合同解除后，双方应当承担违约责任D. 合同解除后，双方无需承担任何责任答案：A8. 下列关于合同风险管理的说法中，正确的是（）。
A. 合同风险管理主要是监理工程师的责任B. 合同风险管理应当贯穿于合同签订、履行、变更和解除的全过程C. 合同风险管理只需要在合同签订时进行D. 合同风险管理主要是建设单位的责任答案：B9. 下列关于合同纠纷处理的说法中，正确的是（）。
监理工程师合同管理考试题（附答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 解除合同【答案】C2. 下列属于合同执行过程中的管理工作的是（）。
A. 签订合同B. 监督合同的执行C. 解除合同D. 履行合同【答案】B3. 下列关于合同履行原则的说法，错误的是（）。
A. 合同各方应按照合同约定的内容履行合同义务B. 合同各方应按照合同约定的时间履行合同义务C. 合同各方应按照合同约定的方式履行合同义务D. 合同各方可以按照自己的意愿履行合同义务【答案】D4. 下列属于合同变更情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同价款支付方式变更【答案】D5. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 给予承包商一定的宽限期D. 向业主报告情况【答案】B6. 下列属于合同解除情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限届满D. 合同当事人协商一致【答案】D7. 监理工程师在合同管理中的基本原则是（）。
A. 公正、公开、公平B. 全面、准确、及时C. 合法、合规、合理D. 严格、严谨、严密【答案】C8. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同当事人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任【答案】D9. 下列关于合同管理信息系统的说法，错误的是（）。
A. 合同管理信息系统可以提高合同管理的效率B. 合同管理信息系统可以提高合同管理的准确性C. 合同管理信息系统可以实现合同管理的自动化D. 合同管理信息系统可以完全替代人工管理【答案】D10. 下列属于合同风险管理的是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 预防合同风险的发生【答案】D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 监理工程师在合同管理中的主要工作内容包括（）。
监理工程师《合同管理》考试试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调各方利益2. 合同订立过程中，要遵循（）原则。
A. 公平B. 自愿C. 平等D. 诚实信用3. 合同的履行期限自（）。
A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 合同约定之日D. 工程开工之日4. 合同变更的条件包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同一方当事人死亡D. 合同生效后，合同约定的内容发生变更5. 合同终止的情形不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同当事人协商一致终止合同D. 监理工程师决定终止合同6. 违约责任中，预期违约是指（）。
A. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务B. 当事人一方未履行合同义务C. 当事人一方迟延履行合同义务D. 当事人一方不完全履行合同义务7. 合同纠纷的解决方式不包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向法院起诉8. 监理工程师在合同管理中，对合同履行情况进行监督检查，主要包括（）。
A. 合同价格的执行情况B. 合同条款的执行情况C. 工程质量的符合情况D. 工程进度的符合情况9. 合同管理中的风险防范措施不包括（）。
A. 充分了解合同对方当事人B. 明确合同条款，降低合同纠纷风险C. 建立健全合同管理制度D. 工程师在项目过程中严格把关工程质量10. 下列关于合同履行过程中的变更管理，说法错误的是（）。
A. 变更事项应当明确、具体，符合合同约定B. 变更事项应当符合项目目标，有利于项目顺利进行C. 变更应当经过合同当事人协商一致D. 监理工程师可以根据实际情况单方面决定合同变更二、多项选择题（每题3分，共60分）1. 合同管理的基本原则包括（）。
A. 合法性B. 公平性C. 自愿性D. 诚实信用E. 严格履行2. 合同订立的形式包括（）。
注册监理工程师《合同管理》试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是保证（）。
A. 工程质量B. 工程进度C. 投资控制D. 合同履行【答案】D2. 下列关于合同订立的表述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立应当经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立可以不经过要约和承诺两个阶段【答案】D3. 下列关于合同履行原则的表述，正确的是（）。
A. 全面履行原则仅要求履行合同的主要义务B. 适当履行原则要求履行合同的次要义务C. 诚实信用原则要求履行合同的过程中互相欺诈D. 情势变更原则要求合同双方在合同履行过程中应当遵守法律规定【答案】D4. 合同的变更情形不包括（）。
A. 主体变更B. 标的变更C. 数量变更D. 价款变更【答案】A5. 下列关于合同解除的表述，正确的是（）。
A. 合同解除必须经过双方当事人协商一致B. 合同解除必须经过法院或者仲裁机构裁决C. 合同解除只需要通知对方即可D. 合同解除后，合同的权利义务终止【答案】D6. 下列关于违约责任的表述，正确的是（）。
A. 只有当事人违约行为给对方造成损失时，才需要承担违约责任B. 当事人一方违约，对方只能要求其承担继续履行的责任C. 当事人一方违约，对方只能要求其承担违约金的责任D. 当事人一方违约，对方可以要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任【答案】D7. 下列关于合同纠纷解决的表述，错误的是（）。
A. 协商解决是解决合同纠纷的首选方式B. 仲裁解决需要当事人达成仲裁协议C. 诉讼解决不需要当事人达成诉讼协议D. 仲裁裁决具有终局性【答案】C8. 下列关于合同管理信息系统的表述，正确的是（）。
A. 合同管理信息系统只能用于合同的签订和履行B. 合同管理信息系统不需要具备数据分析和报表生成的功能C. 合同管理信息系统应当具备合同的起草、审批、签订、履行、变更、解除和违约等管理功能D. 合同管理信息系统不需要具备合同的起草和审批功能【答案】C二、多项选择题（每题3分，共60分）9. 合同管理的基本原则包括（）。
监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同管理的主要任务？A. 确保合同履行B. 提高项目质量C. 控制项目成本D. 协调各方关系答案：B2. 下列哪种合同形式不属于建设工程合同？A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 设备采购合同答案：D3. 下列关于合同订立的描述，错误的是：A. 合同订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立不需要经过审批程序D. 合同订立后，双方应当履行合同义务答案：C4. 监理工程师在进行合同分析时，下列哪项不是合同分析的主要内容？A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量答案：D5. 下列哪种情况不属于合同变更？A. 合同履行过程中，发包人增加工程量B. 合同履行过程中，承包人减少工程量C. 合同履行过程中，发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中，承包人延迟完成工程答案：C6. 下列哪种情况不属于合同解除？A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约，对方要求解除合同C. 合同约定的解除条件出现D. 合同履行过程中，发包人要求提前完成工程答案：A7. 下列哪种情况不属于合同违约？A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务答案：D8. 下列哪种方式不是合同争议解决的方式？A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决答案：D9. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是合同管理的原则？A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则答案：C10. 下列哪种情况不属于合同权利义务的终止？A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约，对方解除合同C. 合同约定的终止条件出现D. 合同一方死亡答案：D二、多项选择题（每题3分，共60分）11. 监理工程师在进行合同分析时，应当关注以下哪些内容？（）A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量E. 合同双方的信誉答案：ABCDE12. 合同变更的情形包括以下哪些？（）A. 合同履行过程中，发包人增加工程量B. 合同履行过程中，承包人减少工程量C. 合同履行过程中，发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中，承包人延迟完成工程E. 合同双方协商一致变更合同内容答案：ABCDE13. 合同违约的情形包括以下哪些？（）A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务E. 合同一方擅自变更合同内容答案：ABCE14. 合同争议解决的方式包括以下哪些？（）A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 第三方评估答案：ABCD15. 监理工程师在进行合同管理时，应当遵循以下哪些原则？（）A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则E. 经济效益原则答案：ABDE三、简答题（每题10分，共30分）16. 请简述合同管理的主要任务。
监理工程师《合同管理》考试试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调合同各方之间的关系D. 确定合同价格2. 下列哪一项不属于合同的分类？（）A. 建设合同B. 采购合同C. 租赁合同D. 咨询合同3. 合同的订立应当遵循（）。
A. 自愿原则B. 公开原则C. 公平原则D. 诚实信用原则4. 合同履行过程中，监理工程师应当（）。
A. 及时调整合同价款B. 及时解决合同争议C. 监督合同的履行D. 确定合同变更5. 下列哪一项不属于合同的担保方式？（）A. 保证B. 抵押C. 定金D. 保险6. 合同终止后，监理工程师应当（）。
A. 办理合同终止手续B. 追究合同当事人的违约责任C. 审查合同解除的合法性D. 确定合同终止的原因7. 下列哪一项不属于合同违约责任的形式？（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失8. 下列哪一项不属于合同的变更原因？（）A. 合同履行过程中出现新的情况B. 合同当事人协商一致C. 监理工程师的决定D. 合同价款的调整9. 在合同管理中，监理工程师应当（）。
A. 审查合同条款的合法性B. 确定合同价格C. 监督合同的履行D. 制定合同管理制度10. 下列哪一项不属于合同履行的原则？（）A. 全面履行C. 继续履行D. 诚实信用二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 合同的特征包括（）。
A. 法律约束力B. 经济利益性C. 明确的目的性D. 双方当事人意思表示一致12. 合同的订立应当具备的条件包括（）。
A. 主体资格合法B. 合同标的明确C. 合同条款完整D. 合同价格确定13. 合同的履行原则包括（）。
A. 全面履行B. 适当履行D. 诚实信用14. 合同违约责任的形式包括（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失15. 合同的变更原因包括（）。
监理工程师考试《合同管理》试卷及答案【大中小】【打印】【我要纠错】全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案：D解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务,订立合同时,起草方有义务请对方注意免除其责任的条款,发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应采用对起草方不利的解释。
5、按照设计合同示范文本规定,当设计工作超过一半时,因发包人原因要求解除合同,发包人应()【单选题】A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费正确答案:C答案解析:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
6、依据《合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权。
债务人的行为包括()【多选题】A.无偿转让财产B.怠于行使到期债权C.放弃到期债权D.受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产E.未按约定提供担保正确答案:A、C、D答案解析:撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害的,并且受让人知道该情形的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
7、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()【单选题】A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元正确答案:D答案解析:抵押担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
主债权为500万元,利息为20万元,违约金50万元,拍卖费用(实现债权的费用)为10万元,则总债务为500+20+50+10=580(万元),580-400=180(万元)。
8、监理公司取得法人资格的时间为()日。
【单选题】A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书正确答案:C答案解析:监理公司是以盈利为目的的企业法人,则必须经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
工商登记意味着企业法人成立,资质证书意味着技术水平达到要求。
9、按照FIDIC《施工合同条件》规定,承包商施工期的截止时间为()【单选题】A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日正确答案:B答案解析:施工期为工程师发布开工令与工程接收证书注明的竣工日期之间的日历天数,所以其截止时间为接收证书注明的竣工日期。
10、某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求,工程师对延期开工报告的处理,正确的是()【单选题】A.同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿B.同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求正确答案:A答案解析:非承包人的责任,所以可以延期,但其中无损失,所以不能批准费用补偿。
后,采购方再行支付货款,合同履行过程中,由供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款,采购方行使的是()。
【单选题】A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权正确答案:B答案解析:本题涉及的考点是后履行抗辩权。
后履行抗辩权包括两种情况:当事人互负债务,有先后履行顺序的,应当先履行的一方未履行时,后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求;应当先履行的一方履行债务不符合规定的,后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。
2、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。
【多选题】A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系正确答案:A、D、E答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。
监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。
委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。
监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。
3、某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是()。
【单选题】A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是无效合同的法律后果。
合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。
如果双方都有过错,应当根据过错的大小各自承担相应的责任。
4、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于()。
【单选题】A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是FIDIC《施工合同条件》下的保留金。
保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中,作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。
5、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是()。
【单选题】A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同正确答案:A答案解析:本题涉及的考点是施工合同的计价方式。
可调价格合同,是针对固定价格而言,通常用于工期较长的施工合同。
如工期在18个月以上的合同,发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响,为了合理分担外界因素影响的风险,应采用可调价格合同。
6、下列关于合同公证的说法中,正确的是()。
【单选题】A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同,法律效力高于经过鉴证的合同正确答案:D答案解析:本题涉及的考点是合同公证。
合同公证的目的是证明合同的合法性与真实性。
合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同。
公证作为司法行政行为,按照国际惯例,在我国域内和域外都有法律效力。
7、施工过程中如果发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,提前竣工协议书中应包括的内容有()。
【多选题】A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法正确答案:A、B、C、D答案解析:本题涉及的考点是提前竣工协议书的内容。
提前竣工协议应包括以下方面的内容:(1)提前竣工的时间;(2)发包人为赶工应提供的方便条件;(3)承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;(4)提前竣工所需的追加合同价款等。
8、在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。
【多选题】A.事件造成承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因,不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因,属于分包人的过错D.按合同约定的程序,承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序,承包人提交了索赔报告正确答案:A、B、D、E答案解析:本题涉及的考点是判定索赔成立的原则。
工程师判定承包人索赔成立的条件为:(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;(2)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
