下载文档原格式
南京万科项目合同模板甲方（委托方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方因南京万科项目需要，委托乙方进行相关采购工作，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在南京万科项目中的采购合作事宜，确保项目顺利进行。
第二条采购内容乙方应按照甲方提供的采购清单，负责采购以下物品：1. 建筑材料2. 装修材料3. 设备及配套设施4. 其他甲方指定的物品第三条质量要求乙方所采购的物品必须符合国家及行业标准，满足甲方的质量要求，并提供相应的质量保证。
第四条交货期限乙方应根据甲方的施工进度安排，按时交付所需物品，具体交货时间由双方协商确定。
第五条价格及支付方式1. 采购物品的价格应由双方协商确定，乙方应提供合理的报价。
2. 甲方应在合同签订后支付定金，具体金额由双方协商。
3. 余款应在乙方交付物品并经甲方验收合格后支付。
第六条验收与质量保证1. 甲方有权对乙方交付的物品进行验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行更换或维修。
2. 乙方应提供相应的质量保证期，保证期内物品出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
第七条违约责任1. 如乙方未能按时交付物品或物品质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按时支付款项，应按合同约定支付违约金。
第八条合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
第九条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
万科装修合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！万科装修合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“装修公司”）：万科装饰有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋装修工程事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，对甲方房屋进行装修，包括客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的设计与施工。
1.2 装修工程包括但不限于：墙面刷漆、地面铺设、天花板改造、水电改造、厨卫设施安装等。
二、工程费用2.1 乙方向甲方提供的装修报价为人民币XXX元整（大写：人民币XXX元整），该报价包括但不限于设计费、施工费、材料费、管理费、税金等一切与装修工程有关的费用。
2.2 甲方在签订合同时，应向乙方支付装修总报价的30%作为定金，余款在工程验收合格后一次性支付。
2.3 乙方应在收到甲方支付的定金后，按照约定的时间和进度开始施工。
三、工程质量及验收3.1 乙方应按照甲方的要求及国家标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收分为初验和终验，初验合格后进入终验。
甲方应在验收合格后支付剩余款项。
3.3 如甲方对工程质量有异议，应在验收过程中提出，并由乙方负责整改。
如整改后仍不符合甲方要求，甲方有权拒绝支付剩余款项。
四、工期4.1 乙方向甲方承诺的装修工期为X个月，自乙方入场施工之日起计算。
4.2 如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。
五、售后服务5.1 乙方对装修工程提供X年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方负责免费维修或更换。
5.2 质保期内，甲方如需维修服务，应提前通知乙方，乙方应在接到通知后X 个工作日内派员上门维修。
六、其他6.1 甲乙双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会、集体利益及他人合法权益。
（城市名称）万科（项目名称）（分包工程名称）施工合同合同编号：签约日期：年月日合同目录第一部分协议书第二部分通用条款1.定义2.合同文件内容及解释次序3.合同价款及支付方式4.甲方一般权利与义务5.乙方一般权利与义务6.合同工期7.质量与检验8.现场管理9.材料设备10.变更与签证11.工程竣工验收与结算12.工程保修13.转让与分包14.与总承包单位的配合15.销售配合16.专利技术及特殊工艺17.廉洁合作18.不可抗力19.保险20.保证担保21.违约、争议及仲裁22.合同解除23.合同生效与终止24.合同份数第三部分专用条款第四部分合同附件附件1：《合同价格清单》附件2：《（合同采购之产品、设备）设计图纸或样品图片》附件3：《（合同采购之产品、设备）制作安装技术标准》附件4：《（合同采购之产品、设备）质量保修协议书》附件5：《关于设计变更、现场签证的协议》第一部分协议书甲方（发包方）：乙方（承包方）：为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规的规定，双方就本设备/材料供货、安装事项协商一致，签订本合同。
1.工程内容和承包范围1.1工程名称：1.2工程概况：1.3工程地点：1.4建筑面积：1.5承包范围：2.合同价款2.1价格清单：2.2合同价款：（小写）RMB（大写）人民币以上价格系根据本合同应向乙方支付的所有费用，包括所订产品的设计、样品、原材料、加工制作、供应、包装、运输（含保险费）、装卸、货到工地定点堆放、安装、调试、成品保护、管理费、利润、税金、保险等整体合格工程交付给业主之前所发生的一切费用；还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、保修期维护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用，但不含总承包配合费。
3.供货/安装地点《项目地址》《项目名称》《标段名称》之现场4.本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
成都万科房地产有限公司Chengdu wanke Real Estate Co., Ltd.监理招标文件Bidding Documents for The Supervision 建设单位：有限公司工程名称：施工监理招标合同目录第一章. 施工监理招标文件第一条投标单位须知第二条工程概况第三条委托监理工作范围及工作内容第四条监理酬金及工程履约保证金第五条投标单位资质及人员要求第六条投标保证金第七条投标保证金监理质量安全奖罚措施第八条投标文件编制第九条投标文件份数和签署第十条投标日程安排第十一条投标文件密封和递交第十二条无效投标书第十三条投标有效期第十四条评标、定标办法第十五条其它第二章. 施工监理合同书第三章. 施工监理合同标准条款第四章. 施工监理合同专项条款第五章. 廉政管理协议书第六章. 投标书第七章. 授权委托书第八章. 投标书附件第一章施工监理招标文件第一条投标单位须知1.1投标单位应认真研究全部的招标文件。
如果投标单位的投标文件不能符合招标的要求，责任由投标单位自负。
实质上不响应招标文件的投标文件将被拒绝。
1.2不论投标的结果如何，投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标单位对这些费用一概不负任何责任。
1.3此招标文件及答疑会议纪要是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据，与中标单位的中标书同为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标单位予以重视。
1.4投标单位在参加本工程招标活动中，必须由投标的法定代表人参加，不得委派其它人员参加，若有发现均按中途退标处理。
1.5投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，并在开标时带齐应验的法定代表人的证明书、企业法人营业执照、企业资质等级证书等证件。
如证件不符、不全者即取消投标资格，如缺席按中途退标处理。
第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3建筑面积：2.4结构形式：2.5工程总造价：万元2.6工程期限：个月第三条委托监理工作范围及工作内容：3.1负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的质量监督、进度控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核。
工程施工合同工程施工合同甲方（发包方）：公司名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方（承包方）：公司名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：1. 合同目的甲乙双方根据平等自愿的原则，按照有关法律法规和双方意愿，达成本合同。
2. 工程内容双方根据本合同约定，乙方将按照图纸和施工技术要求，以及甲方提供的资料和条件，对以下工程进行施工：工程名称：建设地点：工期：3. 合同价格和支付方式1）本合同总价为人民币______________元；2）甲方应在工程验收合格后，于7个工作日内支付工程款项；3）工程款项支付方式为：_____________。
4. 工期管理1）工程开始日期为______________，工程完成日期为______________；2）乙方应按照施工进度计划，如期完成各项施工工作；3）如因特殊原因需要延期完成工程，乙方应提前向甲方提出申请，并经甲方同意。
5. 质量保证1）工程的质量应符合有关法律法规和相关标准，且其材料和设备应符合国家相关标准和技术规范；2）建筑工程的质量保证期应为____________年；3）工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复和追责责任。
6. 违约责任1）本合同任一方发生违约行为，应承担相应违约责任；2）若甲方违约，乙方有权扣留甲方欠款；3）若乙方违约，甲方有权要求乙方停止施工，并赔偿由此导致的损失。
7. 法律适用和争议解决1）本合同的成立、解释、执行和争议解决，均适用中华人民共和国相关法律法规；2）若因本合同引起的任何争议，应通过友好协商解决。
如协商无果，应向当地人民法院提起诉讼。
8. 合同生效1）本合同自甲、乙方签字盖章之日起生效；2）本合同的正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX万科集团2024年房地产开发项目协议一本合同目录一览第一条：项目概述1.1 项目名称1.2 项目地点1.3 项目规模1.4 项目投资估算第二条：合作原则2.1 平等互利2.2 共同发展2.3 合规合法2.4 诚实信用第三条：合作内容3.1 房地产开发3.2 销售与营销3.3 物业管理3.4 配套基础设施建设第四条：合作方式4.1 股权合作4.2 项目合作4.3 融资合作4.4 技术合作第五条：合作期限5.1 项目启动时间5.2 项目竣工时间5.3 合作终止条件第六条：投资与收益分配6.1 投资金额6.2 投资回报方式6.3 收益分配比例6.4 收益分配时间第七条：风险防范与责任承担7.1 风险评估7.2 风险防范措施7.3 责任承担原则7.4 违约责任第八条：沟通协调8.1 合作会议8.2 信息共享8.3 争议解决8.4 变更与调整第九条：法律法规与合同执行9.1 法律法规遵守9.2 合同变更条件9.4 合同终止后的处理第十条：保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果10.4 保密义务履行第十一条：违约责任11.1 违约情形11.2 违约责任承担11.3 违约赔偿金额11.4 违约解决方式第十二条：争议解决12.1 争议类型12.2 协商解决12.3 调解解决12.4 仲裁解决12.5 诉讼解决第十三条：合同的生效、变更与解除13.1 合同生效条件13.2 合同生效时间13.3 合同变更条件第十四条：其他条款14.1 合同的履行地14.2 合同的份数14.3 合同的保管14.4 合同的补充协议第一部分：合同如下：第一条：项目概述1.1 项目名称：万科集团2024年房地产开发项目1.2 项目地点：位于市区，具体位置详见附件一1.3 项目规模：项目总占地面积平方米，总建筑面积平方米，包括住宅、商业、办公、配套设施等1.4 项目投资估算：项目总投资估算为亿元，具体投资金额根据项目实际进展和市场需求进行调整。
幕墙工程深化设计合同发包人（以下简称甲方）：设计人（以下简称乙方）：经双方友好协商，甲方委托乙方对本合同工程的幕墙进行招标图深化设计，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程设计合同》文本（GF-2000-0209）及其它有关规定，为明确双方权利、责任、义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人与设计人签订的合同。
2.2发包人提交的基础资料。
2.3发包人提供的其他相关资料。
2.4设计采用的技术标准：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑抗震设计规范》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构设计规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《金属与石材幕墙工程技术规范》、《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙光学性能》、《建筑幕墙物理性能分级》等。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求3.3有关设计事宜的函件第四条本合同设计项目的内容4.1乙方对杭州明珠国际商务中心B6#楼项目进行幕墙工程招标图深化设计，深化设计范围包括：方案图中的石材幕墙、玻璃幕墙、纯玻璃幕墙、窗、雨棚、旋转门、出入口进出门、B6#楼建筑图中车库出入口侧面石材及顶面、屋顶层铝格栅、项目logo 标志幕墙设计（由乙方根据整体建筑效果深化设计布置位置及幕墙形式）及其他甲方提出的深化设计要求；设计费为25万元（大写：贰拾伍万元整）；设计费支付单位为本合同幕墙工程施工单位，支付时间详见本合同第六条。
4.2本合同深化设计采用限价设计，工程总造价设计限价为1700万元，包含规费、税金、措施项目费、总包配合费、管理费、利润等一切费用，限价中的人工费按实际人工单价考虑。
万科合作合同范本
甲方：[万科公司名称]
地址：
联系方式：
乙方：[合作方名称]
地址：
联系方式：
一、合作目的
双方旨在通过合作，共同开展[具体合作项目或业务范围]，实现互利共赢。
二、合作内容
1. 甲方负责提供[具体资源或工作，如土地、资金等]。
2. 乙方负责提供[相关专业服务、技术支持等具体内容]。
三、合作期限
本合作自[起始日期]起至[结束日期]止，合作期满，经双方协商一致可续签。
四、权利与义务
1. 甲方的权利与义务
按约定提供合作所需资源。
监督乙方工作进展。
享有合作成果的相应权益。
2. 乙方的权利与义务
按要求履行合作义务。
保证工作质量和进度。
有权获得约定的报酬或收益。
五、利益分配
双方按照[具体分配方式或比例]对合作产生的收益进行分配。
六、保密条款
双方应对合作过程中涉及的商业秘密和敏感信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
七、违约责任
若一方违反本合同约定，应向对方承担违约责任，具体违约责任的承担方式和赔偿标准由双方另行约定。
八、争议解决
如双方在合作过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：。
万科工程合同专用条款第一条：合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的合作内容，确保工程质量、安全及进度，保障双方的合法权益。
第二条：合同双方甲方：（填写项目业主或开发商名称）乙方：（填写承包商名称）第三条：工程概况1. 工程名称：（填写具体工程名称）2. 工程地点：（填写工程所在具体地址）3. 工程规模：（详细描述工程的规模、层数、建筑面积等信息）4. 工程内容：（详细描述工程包含的内容，如土建、装修、电气安装等）第四条：工程质量乙方必须按照国家及行业相关标准，确保工程质量达到甲方要求。
对于关键工序和材料，乙方需提供相应的质量合格证明。
第五条：工程进度乙方应根据合同约定的工期，合理安排施工计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时与甲方协商解决。
第六条：安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场的安全，防止事故发生。
第七条：环境保护乙方应在施工过程中采取有效措施，减少对环境的影响，符合环保要求。
第八条：合同价款合同价款根据工程量清单及双方协商确定，乙方应在约定的时间内完成合同约定的工作内容。
第九条：付款方式甲方按照合同约定的付款条件和时间节点，向乙方支付工程款项。
第十条：违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第十一条：争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十二条：其他约定（根据具体情况，双方可以在此条款中添加其他需要约定的内容）第十三条：合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
万科施工合同篇一：(清单版)深圳万科房地产开发有限公司金色水岸一期二标段项目施工合同文件编号：时间：目录第一章工程概况第二章合同协议书第三章廉政管理协议书第四章合同通用条款第五章合同专项条款第六章万科住宅防渗漏、防裂指标，单户报修指标要求及奖惩办法第七章安全文明工地操作细则第八章安全文明工地平面布置图第九章关于设计变更、现场签证的协议第十章保修协议书第十一章万科住宅细部检查范围、流程及标准第一章工程概况第一条工程概况工程名称：宁波万科金色水岸一期工程二标段工程地点：鄞县大道以南、滨江路以东指标和概况：相关说明：一期二标段住宅建筑面积约为90509平方米，其中地上建筑面积约为70164平方米，建筑型式为花园洋房（5层）、小高层（17、18层）、幼儿园（3层）等，半地下车库建筑面积为6430平方米，地下车库建筑面积13915平方米。
监理单位：上海海达工程建设咨询有限公司甲方代表：闫峻明；乙方代表：工程内容：主体建安：包括桩基、围墙、土建、安装（铝合金门窗等专业分包工程除外）、公共部位精装修；室外总体：包括下水道、道路（含侧石及进户道砖）、停车位、硬景观（但甲方指定的专业分包除外）。
室内精装修不在总包范围之内。
第二条施工工期工程造价暂估为：人民币万元。
开工时间： 20XX年3月15日，如有变化甲方将提前书面通知。
工期基本要求如下表：（可按施工段划分分别要求）填写第二章合同协议书甲方：宁波万科房地产开发有限公司乙方：中国建筑第四工程局第六公司万元（大写：一亿伍仟壹佰肆拾伍万陆仟捌佰贰拾玖元整）（暂估）做为本工程施工及竣工保修的总价，双方达成如下协议：1．本协议中所有术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2．下列文件应作为本协议的组成部分：（1）双方协商同意的变更纪要、协议；（2）本合同；（3）中标通知书；（4）投标书；（5）招标文件及招标文件补遗；（6）标准、规范、技术要求和有关技术资料；（7）已标价的工程量清单；（8）图纸；（9）其他有关文件。
3．上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
4．考虑到甲方将按以下合同规定付款给乙方，乙方在此与甲方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、竣工和保修。
5．考虑到乙方将进行本工程的施工、竣工和保修，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。
6．为此，双方代表在此签字并加盖公章。
甲方（公章）乙方（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：邮政编码：邮政编码：鉴于乙方拟承建宁波万科金色水岸一期二标段，甲方接受了乙方以人民币篇二：万科地产施工合同书范本万科地产施工合同书第一章施工合同书建设单位（简称甲方）：施工单位（简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，订立总包施工合同。
鉴于乙方拟承建工程（工程名称），并通过200 年月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币（大写）万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议：第一条：合同组成和解释顺序：总包施工合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下：①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如有）；②.施工合同协议书；③.施工合同文件；④.双方核对完成的工程预决算书；⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件；⑥.承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）；⑦.工程建设标准强制性条文；⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明；⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要；⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单；廉政管理协议书。
上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。
本合同乙方每页都必加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。
第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
第三条：合同份数本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式八份，甲、乙方各执四份，均具有相同法律效力。
本合同经双方法定代表人加盖印章及公章后生效。
至办理工程验收交接备案和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。
保修期满后，有关保修条款终止。
本合同未尽事宜，一旦在合同履行过程中出现，双方可协商解决或签订补充合同或协议。
第四条：施工合同生效合同订立时间： 200 年月日合同订立地点：市本合同双方约定合同在双方签章且乙方交付履约保函后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：日期：日期：第二章施工合同协议条款第一条词语定义下列词语除合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：甲方：甲方总代表：甲方驻工地总代表为先生。
乙方：项目经理指乙方指定负责施工管理和合同履行的代表。
设计单位：监理单位：，按国家监理条例履行监理职责。
总监：总监，指监理单位委派的总监，监理单位的指令经总监签署后生效。
质量监督检验单位：。
安全监督检查单位：。
工程：指甲方、乙方在招标、合同中约定承包的工程项目。
费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
工期：指甲方乙方在合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素。
三方施工合同：是指在该项工程开工前，由甲方组织招标，甲乙双方共同推荐施工单位参加投标(乙方推荐单位数量不得超过甲方推荐单位数量，由甲方组织入围考察确定入围投标单位)，甲方组织进行评标并确定中标单位，由甲乙双方以及中标单位三方签订施工合同(甲方作为该施工合同的第三方)，乙方负责总承包管理、提供总承包配合，并就该工程的施工质量、进度、安全等等向甲方负责，甲方负责直接向中标单位支付工程款（付款条件由甲方确定，乙方对此付款条件确认后，甲方方可付款）,并要求中标单位向乙方提供营业执照、资质证书、法人证书等复印件。
格式见附件《三方施工合同样本》。
三方订货合同：是指为了保证乙方承包范围内材料及设备订货的质量和按时供应。
解决甲乙双方对限价材料、设备价格的争议，由甲方组织招标，甲乙双方共同推荐供货单位参加投标(乙方推荐单位数量不得超过甲方推荐单位数量，由甲方组织入围考察确定入围投标单位)，甲方组织进行评标并确定中标单位，由甲方、乙方以及供货方三方签订合同，甲方代乙方直接向供货方支付货款（付款条件由甲方确定，乙方对此付款条件确认后，甲方方可付款），由乙方负责工程量统计、订货（并督促供应商按时到货）、验收、保管及管理的合同。
格式见附件《三方订货合同样本》。
书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
小时或天：本补充合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
图纸及样板：甲方对本工程有保密要求，乙方必须履行图纸保密义务，乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸及甲方提供的样板转给第三人。
工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸（含破损）及甲方提供的样板无偿退还甲方。
双方同意无保密措施费。
第二条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积：结构类型：施工现场条件和周围环境：三通一平，场地标高由甲、乙、监理三方现场测定；桩基工程完成；其它以现场实际情况为准。
第三条工程承包范围承包范围乙方对本工程进行施工总承包，即按施工图纸包括红线范围内全部永久性工程。
包括全部建筑工程、安装工程、以及其他配套工程等等均由乙方负责总承包施工，其中，下列工程属三方施工合同范围：小区智能化系统（包括宽带系统）、高低压配电工程安装、污水处理、室外给水、室外排水、燃气工程、阳台栏板（杆）制作安装、单元门制作安装工程、空调百叶制作及安装工程、屋面金属飘板及VANKE LOGO制作及安装工程、跃层金属旋转梯制作及安装工程、橱浴柜工程、淋浴趟门制安、远程抄表系统、游泳池设备供货及安装等工程、铝合金和塑钢门窗工程、木门及门套供货及安装、进户门防火门制作与安装工程、烟道供货安装工程、外墙保温工程、永久围墙工程、外墙涂料工程、外墙装饰线条工程、园建工程、土方开挖工程、公共部分装修工程（入口大堂、架空层、样板房、样板层及会所）。
下列工程属甲方分包工程：电梯安装、阳台遮阳推拉百叶工程、室外绿化。
按合同承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包施工全部风险和招标文件第八条中综合包干单价费用中所列的全部项目。
（以上三项条款可根据每个项目部的实际情况再做调整）乙方不得将工程转让给其他单位，一经发现，甲方有权终止合同，所造成的一切损失均由乙方负责。
本工程主体部分应由中标单位自行施工不得分包。
乙方对乙方总包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
乙方对施工现场内的其他单位、人员负文明施工、安全管理责任。
第四条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律法规合同语言：本合同使用汉语书写和解释、说明。
适用法律法规：本合同文件的适用法律是中国和市法律、法规，及合同文件规定的部门法律、法规。
适用标准、规范：本合同适用的标准、规范为国家及市有关法律、法规、规章、规范性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。
当对同一问题国家和市颁布的标准、规范以及合同文件要求和施工技术操作细则产生不一致时，以国家和市颁布的标准、规范和规定、合同文件和施工技术操作细则要求严格者为准。
第五条图纸本合同经双方签字盖章生效后，甲方向乙方分批提供施工图纸及说明各八套(包括向甲方提供的三套竣工图所需图纸)，或另行约定交付图纸计划。
乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。
甲方对本工程有保密要求，乙方必须履行图纸保密义务，乙方未经甲方同意，不篇三：完整版宁波万科房地产开发有限公司金色水岸一期二标段项目施工合同文件编号：时间：目录第一章工程概况第二章合同协议书第三章廉政管理协议书第四章合同通用条款第五章合同专项条款第六章万科住宅防渗漏、防裂指标，单户报修指标要求及奖惩办法第七章安全文明工地操作细则第八章安全文明工地平面布置图第九章关于设计变更、现场签证的协议第十章保修协议书第十一章万科住宅细部检查范围、流程及标准第一章工程概况第一条工程概况工程名称：工程地点：指标和概况：相关说明：一期二标段住宅建筑面积约为90509平方米，其中地上建筑面积约为70164平方米，建筑型式为花园洋房（5层）、小高层（17、18层）、幼儿园（3层）等，半地下车库建筑面积为6430平方米，地下车库建筑面积13915平方米。
