2020年新编浙江省专业监理工程师考试题目名师精品资料

2020年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。

2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。

第I卷（选择题）一、单项选择题1．技术经济论证属于()的监理工作内容。

A.立项阶段B.设计阶段C.施工招标阶段D.施工准备阶段2．项目总承包模式的优点是( )。

A.合同关系简单B.招标发包工作难度小C.业主择优选择承包方的范围大D.容易进行质量控制3．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，应当由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的是()。

A.脚手架工程B.模板工程C.地下暗挖工程D.起重吊装工程4．施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是()。

A.费用索赔申请表B.工程款支付申请表c.费用索赔意向表D.工程款支付证书5．根据工程项目监理机构的建立步骤，在确定项目监理机构目标之后应当接着进行的步骤是( )。

A、确定监理工作内容B、制定考核标准C、制定工作流程D、制定信息流程6．违反《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处( )的罚款。

A.5万元以上l0万元以下B.1万元以上l0万元以下C.10万元以上D.5万元以上7．《建设工程质量管理条例》规定，当建设单位出现（）的情况时，要责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款。

A．将建设工程发包给不具有相应资质等级的工程监理单位B．将建设工程肢解发包C．任意压缩合理工期D．迫使承包方以低于成本的价格竞标8．《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当( )。

A.向发证机关申请延期B.重新办理开工报告的批准手续C.按照国家有关规定进行公示D.承担相应的赔偿责任9．设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在( )方面全面符合采购的要求。

浙江省专业监理工程师考试题库及答案一、单选题。

1.根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），当碗扣式钢管支模架高度大于（）m时，顶部和底部必须设置水平剪刀撑。

A. 4.0B. 4.8C. 5.0D.8.0正确答案：B2.根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），当模板安装高度超过（）时，必须搭设脚手架或操作平台。

A.2mB.3mC.4mD.5m正确答案：B3.根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板及其支架安装，不正确的是（）。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工。

B.支撑架基础承载应满足要求。

C.模板支撑架不得与脚手架混搭。

D.模板及其支架在安装过程中，应根据现场情况确定是否设置防倾覆措施。

正确答案：D4.根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板及其支架安装，不正确的是（）。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工。

B.支撑架基础应有排水措施。

C.模板支撑架经专家论证后方可与脚手架混搭。

D.模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施。

正确答案：C5.根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板及其支架安装，不正确的是（）。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工。

B.模板安装高度超过3米时，必须设置脚手架或操作平台。

C.经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管。

D.模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施。

正确答案：C6.根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板支架拆除，不正确的是（）。

A.模板支撑结构拆除应经项目技术负责人和监理工程师批准。

B.模板拆除时间应符合GB50204的规定。

C.拆除作业应分层、分段，按由下至上顺序拆除。

D.混凝土未达到拆模强度时，不得拆除支撑架。

正确答案：C7.根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下模板支架拆除，不正确的是（）。

2023年浙江专业监理工程师考试题库附答案一、单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)第1题:施工企业为建设工程施工搭建的生活临时用房属于()。

A.安全文明施工费B.特殊地区施工增加费C.规费D.企业管理费正确答案:A第2题:某工程编制了预制混凝土空心管桩监理实施细则，以下监理工作措施中属于质量事中控制的是()。

A.合理控制压桩顺序，压桩由中间向两端进行B.审查预制桩生产厂家资质情况C.要求施工单位设专职测量人员D.要求施工单位在桩基平面图上对每根桩进行编号正确答案:B第3题:下列应列入单位工程施工进度计划的工作项目是()。

A.主体工程脚手架搭设B.预制叠合板的运输C.预制叠合板的养护D.预拌混凝土的生产正确答案:A第4题:监理人在收到承包人书面建议后的()天内，做出变更指示。

A.3B.7C.14D.21正确答案:C第5题:根据《招标投标法实施条例》以及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列必须招标的项目是()。

A.使用国际组织或者外国政府资金的建设项目B.单项合同估算额190万元的项目C.施工单位自建自用的办公楼D.需要采用不可替代的专利或者专有技术的工程建设项目正确答案:A第6题:以下关于履约保函担保，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，自发包人与承包人签订合同之日起生效B.采用有条件担保方式，自发包人与承包人签订合同之日起生效C.采用无条件担保方式，自预付款支付给承包人之日起生效D.采用有条件担保方式，自预付款支付给承包人之日起生效正确答案:A第7题:以下关于分包，正确的0A.建筑工程主体结构的支模架工程可以分包给有资质的单位B.建筑工程主体结构的钢筋工程可以分包给有资质的单位C.施工总承包项下的精装修工程可以分包给有资质的单位D.精装修分包单位可以将其分包的项目分包给有资质的单位正确答案:C第8题:建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15天前通知投标人，同时进行的工作是()。

2020年浙江省监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。

该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。

A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日2.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%3.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商4.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。

A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调5.某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法．正确的是A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行（）签证制A.勘察人B.监理人C.发包人D.第三方7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，除专用条款约定采用总承包的情况外，进度付款应以（）的工作量作为支付A.承包人实际完成B.合同中约定C.承包人报D.价格清单中列明8.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。

A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为9.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间10.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具11.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。

2020年浙江省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。

A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的全部承包工作容均可分包2.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。

承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。

监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由( )承担。

A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同3.市场经济主要是依据( )规范当事人的交易行为。

A.行政手段B.合同C.诚信D.道德4.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金5.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失6.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任7.材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力8.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。

2020年监理员考试题库388题【含答案】一、单选题1．设计文件是监理工作的重要依据，设计文件必须经（）审查合格并经建设单位确认后方可作为监理工作的依据，实施过程中设计有重大修改必须重新报审。

A.监理单位；B.主管部门；C.业主；D.审图机构。

正确答案：[D]2．建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（）为限，每次不超过三个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

A.1次；B.2次；C.3次；D.4次。

正确答案：[B]3．建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规.工程建设标准.勘察设计文件及合同，在（）对建设工程质量.进度.造价进行控制，对合同.信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

A.设计阶段；B.施工阶段；C.可研阶段；D.材料供应单位。

正确答案：[B]4．工程监理单位在监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式.人员构成及项目总监的任命书面通知（）。

A.建设单位；B.监理企业；C.设计单位；D.当地建设主管部门。

正确答案：[A]5．依据《中华人民共和国建筑法》，（）与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假.降低工程质量的，造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.工程监理单位；B.设计单位；C.建设主管部门；D.材料商。

正确答案：[A]6．第一次工地会议是在工程正式开工前由（）主持召开。

A.设计单位；B.专业监理工程师；C.总监理工程师；D.建设单位。

正确答案：[D]7．项目总监代表须具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称.（）及以上工程实践经验并经监理业务培训合格。

并经监理单位法定代表人同意，由项目总监书面授权，代表项目总监行使其部分职责和权力。

A.2年；B.3年；C.4年；D.5年。

正确答案：[B]8．（）是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路.管道.设备等的安装所形成的工程实体。

浙江省专业监理工程师考试题目一、单项选择题(共100题，每题1分。

每题的备选项中，只有l 个最符合题意)1、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中：“要求”是指( )的需要和期望。

A.供方和需方B.组织和个人C.明示和隐含D.一般和特殊2、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”等，都属（）的质量范畴。

A．适用性B．耐久性 C．可靠性 D．安全性3、工程（）质量是决定工程质量的关键环节A．可行性研究B．决策 C．施工 D．设计4、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准（）原则。

A．以人为核心B．提高质量效益C．质量进度并重D．减少质量损失5、《建设工程质量管理条例》明确规定：设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。

A.5B.3C.2D.16、见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（）A．10% B.20% C.30% D.40%7、工程质量事故具有严重性、可变性、多发性和（）的特点A．多样性 B、复杂性C、普遍性D、突发性8、工程质量事故最常用的一类处理方案是（）A、返工处理B、不做处理C、局部修补D 修补处理9、在质量管理排列图中，对应于累计频率曲线80％～90％部分的，属于（）影响因素。

A.一般B.主要C.次要D.其它10、下列叙述不属于施工安全生产监理工作制度是（）。

A.召开首次施工安全生产监理工作交底会议制度B.施工安全生产例会制度C.施工现场安全检查制度D.施工安全生产旁站制度11、若初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上，或者其他主要指标需要变更时，应重新向原审批单位报批。

A.5%B.10%C.15%D.20%12、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是（）万元。

A.500B.562C.585D.65613、在建设工程目标控制措施当中，最易为人接受和采用的措施是（）。

浙江专业监理工程师考试题库及答案一、选择题。

1.必须进行监理招标的项目中，国有资金占主导地位的，应采用的招标方式是（）。

A.公开招标。

B.邀请招标。

C.资格预审。

D.资格后审。

正确答案：A2.建设工程监理招标属于（）。

A.工程类招标。

B.货物类招标。

C.服务类招标。

D.政府采购。

正确答案：C3.建设工程监理招标的标的是（）。

A.监理人员。

B.监理酬金。

C.监理服务。

D.监理设备。

正确答案：C4.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，因非监理人原因发生工程质量、安全事故，且监理人无过错，监理人（）。

A.应与承包人承担连带责任。

B.应独立承担监理责任。

C.应承担部分赔偿责任。

D.不承担赔偿责任。

正确答案：D5.根据《建设工程项目总承包管理规范》，建设工程项目总承包是指对工程项目的（）的全过程或部分过程进行承包。

A.设计、施工。

B.采购、施工。

C.设计、采购、施工。

D.设计、采购、施工、试运行。

正确答案：D6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由承包人承担风险。

B.由发包人承担风险。

C.在合同中明确风险承担方。

D.由承包人和发包人共同承担风险。

正确答案：C7.某设计施工总承包工程，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定、国家标准，均应采用（）适用的版本。

A.总承包合同签订日。

B.设计合同签订日。

C.基准日。

D.监理人指定日。

正确答案：C8.以下关于建设工程材料设备供应的时间，正确的是（）。

A.买受人乐于接受提前交货。

B.提前交货有助于合理规划施工现场堆场。

C.适当延误交货有助于节约买受人的仓储保管费用。

D.出卖人应严格按合同约定时间交付货物。

正确答案：D9.以下关于试用买卖，正确的是（）。

A.买受人必须购买已试用的物品。

B.试用期届满，买受人未表示是否购买的，视为购买标的物。

C.买受人支付价款后取得标的物试用权。

D.试用期间，买受人应当封存标的物并妥善保管。

2020年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。

2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。

第I卷（选择题）一、单项选择题1．如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( )关系。

A.对立B.统一C.既对立又统一D.既不对立又不统一2．关于见证取样的说法，错误的是()。

A.见证取样涉及的三方是指施工方、见证方和试验方B.计量认证分为国家级、省级和县级三个等级C.检测单位接受检验任务时须有送检单位的检验委托单D.检测单位应在检验报告上加盖“见证取样送检”印章3．不同等风险量曲线上，一个点离原点越远，表示风险量( )。

A、越大B、越小C、越不容易衡量D、越容易衡量4．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。

A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年5．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。

A.基本风险和特殊风险B.基本风险和投机风险C.责任风险和行业风险D.地区风险和自然风险6．根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前（）天书面报告建设单位。

A．3B．5C．7D．147．下列各项中，不属于Partnering模式适用情况的是（）。

A、不宜采用公开招标的建设项目B、复杂的不确定因素较多的建设工程C、设计变更可能性较大的建设工程D、业主长期有投资活动的建设工程8．建设工程目标控制的合同措施不包括（）。

A．拟订合同条款B．对每一个合同作总体和具体分析C．签订合同D．分析不同合同之间的相互联系和影响9．根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合()，包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容，监理、设计、施工等单位可参与定制。

练习一1. 建设工程监理单位的行为主体是（）。

A.建设单位B.工程监理单位C.建设主管部门D.质量监督部门2. 合同法律关系的构成包括（）。

A.主体B.客体C.程序D.内容E.担保3. 根据《建设工程监理规范》，监理规划应（）。

A.在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位B.在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位C.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位D.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位4. 我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人5. 工程监理企业应当组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导，这体现了建设工程监理的（）。

A.服务性 B科学性 C.独立性 D.公正性6. 根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有（）。

A.维修工程B.缓建工程C.改建工程D.扩建工程E.停建工程7. 法人应当具备的条件有（）。

A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的组织机构D.有自己的名称、场所E.能够独立承担无限民事责任8. 下列监理工程师权利和义务中，属于监理工程师义务的是（）。

A.使用注册监理工程师的称谓B.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.依据本人能力从事相应的执业活动9. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满10.《建设工程安全生产管理条例》对注册执业人员违规行为规定了处罚方法，下面说法正确的是（）A．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停止执业3 个月以上1 年以下B．未执行法律、法规和强制性标准的，责令停止执业6 个月以上1年以下C．情节严重的，吊销执业资格证书，10 年内不予注册D．造成重大安全事故的，终身不予注册E．构成犯罪的；依照刑法有关规定追究民事责任11. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目实行（）。

2020年新编监理工程师继续教育必修课考试题及答案（72分）名师精品资料必修课考试1.单选题【本题型共60道题】1.建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件不包括()。

A．已经办理该建筑工程用地批准手续B．施工场地已经基本具备施工条件，拆迁等工作进度符合施工要求C．有保证工程质量和安全的具体措施D．委托监理工作正在进行招标2.下列关于建设工程项目管理说法不正确的是()A．建设工程项目管理是指通过一定的组织形式，用系统工程的观点、理论和方法对建设工程项目策划决策、设计施工、竣工验收等系统运动过程进行计划、组织、指挥、协调和控制的过程。

B．建设工程项目管理是以建设工程项目目标控制为核心的管理活动。

C．建设工程项目管理的目标控制是指质量控制、进度控制和风险控制。

3.建筑工程一切险范围内承保的安装工程，一般是附带部分。

如果其保险金额超过整个工程项目保险金额的多少，则应按安装工程险另行投保。

A．10%B．20%C．50%D．80%4.长沙卷烟厂联合工房一期工程，“符合国家现行的规范和标准”这一条属于勘察设计质量目标中的()。

A．经济性质量目标B．非经济性质量目标C．直接效用质量目标D．间接效用质量目标5.安装工程一切险的投保人应是()。

A．业主B．供应商C．承包商D．分包商6.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成损失的，监理单位依法承担()。

A．工程责任B．连带责任C．直接责任D．赔偿责任7.根据《招标投标法》，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以()，并书面通知招标人。

A．补充、修改或删除B．补充、删除或撤回C．删除、修改或撤回D．补充、修改或撤回8.根据《安全生产许可证条例》，转让安全生产许可证的，没收违法所得，并处()的罚款。

A．10万元以上30万元以下B．10万元以上50万元以下C．30万元以上50万元以下D．50万元以上100万元以下9.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，处()以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。

2020年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。

2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。

第I卷（选择题）一、单项选择题1．建设工程总投资包括( )。

A、工程造价B、固定资产C、流动资产投资D、建设投资和流动资产投资2．( )阐明单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A、年度计划项目表B、投资计划年度分配表C、工程项目总进度计划D、年度竣工投产交付使用计划表3．下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是()。

A、确定施工场地范围B、确定各单位工程的施工期限C、计算劳动量和机械台班数D、确定各分部分项工程的相互搭接关系4．根据《中华人民共和国建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A．3B．6C．9D．125．风险要具备的条件有（）。

A、确定性B、不确定性及产生损失的后果C、风险因素D、肯定发生损失的后果6．《中华人民共和国建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质()的单位的业务许可范围承揽工程。

A、高B、低C、高或低D、安装工程较高7．监理工作规范化的体现不包括（）。

A、工作的时序性B、职责分工的严密性C、完成目标的准确性D、工作目标的确定性8．从动态控制角度，关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。

A．进度控制措施可能对投资目标和质量目标产生不利的影响B．局部工期拖延将对进度计划中的关键工作产生直接的影响C．局部工期拖延将对进度目标造成等值或等比例的延误D．进度目标的实现取决于进度计划中关键工作的按期完成9．下列工程建设监理程序中，( )项工作是错误的。

A、编制工程建设监理规划，然后分专业编制建设监理细则B、按照建设监理细则，进行建设监理C、组织工程竣工验收D、建设监理任务完成后，向项目法人提交监理档案资料10．建设工程项目监理机构对监理设备、材料的平衡工作是( )。

最新版浙江专业监理工程师考试题库及答案一、选择题。

1.以下关于资格预审和资格后审,正确的是（）。

A.资格预审和资格后审审查时间相同。

B.资格预审和资格后审审查内容相同。

C.资格后审适用于具有单件性特点且技术难度较大的招标项目。

D.资格预审多用于邀请招标。

正确答案：B2.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，处理正确的是（）。

A.应当否决该投标。

B.应当认定其以低于成本报价竞标。

C.应当要求该投标人书面说明并提供相应证明资料。

D.应当重新招标。

正确答案：C3.招标人对于招标项目的技术、性能有专门要求的，宜采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法。

B.综合评估法。

C.经评审的最低评标价法。

D.最合理报价评审法。

正确答案：B4.以下关于预付款担保，正确的是（）。

A.采用无条件担保方式，自签订合同之日起生效。

B.采用有条件担保方式，自签订合同之日起生效。

C.采用无条件担保方式，自预付款支付给承包人之日起生效。

D.采用有条件担保方式，自预付款支付给承包人之日起生效。

正确答案：C5.根据标准施工合同，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）补偿。

A.发包人。

B.承包人。

C.事件的风险责任方。

D.监理人。

正确答案：C6.以下关于“缺陷责任期”，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日期开始起算。

B.缺陷责任期期限视具体工程的特性和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年)。

C.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人应负责修复。

D.缺陷责任期内任何缺陷均由承包人负责无偿修复。

正确答案：A7.某土方填筑工程施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准，则以下正确的是（）。

A.应予以延长合同工期6天。

B.应予以延长合同工期9天。

C.应予以延长合同工期15天。

D.应予以延长合同工期21天。

正确答案：A8.根据《标准施工合同》，承包人原因造成工期延误,应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

精选新版2020年监理员职业资格考核复习题库258题（含答案）2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)一、判断题1．设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。

A．发包人B．设计单位C．承包人D．设备供应单位正确答案：[A]2．请指出以下不需要开展设备监造的工程项目。

（）A．风力发电站设备B．陆地和海上油气田设备C．海洋平台D．垂直电梯和扶梯正确答案：[D]3．建筑施工企业项目部会同建设和监理单位应根据绿色施工情况，制定（）措施，由项目部实施跟进。

A．改进B．纠偏C．纠正D．针对性正确答案：[A]4．（）是建筑工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施。

A．施工单位B．建设单位C．监理单位D．承包商正确答案：[A]5．单位工程绿色施工评价应在批次评价和阶段评价的（）上进行。

A．基准B．前提C．基础D．条件正确答案：[C]6．项目监理机构撤消前，应整理本项目有关监理文件资料，填报《工程文件档案移交清单》，移交监理单位业务管理部归档。

（）Y．对N．错正确答案：[Y]7．工程监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并向施工总承包单位、部门移交需要存档的监理文件资料。

（）Y．对N．错正确答案：[N]8．信息管理员面临有问题难于妥善解决时，及时报告总监，总监应及时予以支持并出面协调解决。

（）Y．对N．错正确答案：[Y]9．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。

A．正常工作B．附加工作C．额外工作D．意外工作正确答案：[B]10．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。

当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

A．当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会D．调解委员会正确答案：[B]11．承包人在索赔意向通知提交后的（）天内递交正式的索赔报告。

A．14B．28。

2024浙江专业监理工程师考试练习题库及答案一、单选题。

1.以下关于建设工程监理，错误的是（）。

A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位。

B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理。

C.建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的施工合同。

D.总承包单位对分包单位的监督管理也属于建设工程监理行为。

参考答案：D2.监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限,能够开展管理活动，这是（）。

A.建设单位授权的结果。

B.监理单位服务性的体现。

C.政府部门监督管理的需要。

D.施工单位提升管理的需要。

参考答案：A3.监理单位在建设单位授权范围内控制工程质量、造价和进度，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务，体现了建设工程监理的（）。

A.服务性。

B.阶段性。

C.必要性。

D.强制性。

参考答案：A4.工程监理单位公平地实施监理的基本前提是（）。

A.服务性。

B.科学性。

C.独立性。

D.公平性。

参考答案：C5.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。

A.总投资额为2500万元的服装厂改建项目。

B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目。

C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目。

D.建筑面积为4万㎡的住宅建设项目。

参考答案：B6.根据《建设工程监理范围和规划标准规定》，必须实行监理的工程是（）。

A.总投资额2000万元的学校项目。

B.总投资额2000万元的供水项目。

C.总投资额2000万元的通信项目。

D.总投资额2000万元的地下管道项目。

参考答案：A7.项目总投资额在（）万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目必须实行监理。

A.1000。

B.2000。

C.3000。

D.4000。

参考答案：C8.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。

A.总投资额2500万元的影剧院工程。

B.总投资额2500万元的生态环境保护工程。

C.总投资额2500万元的水资源保护工程。

2020年浙江省汇编监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方2.关于建设合同的说法，错误的是( )。

A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同3.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。

A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( )A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C. 第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保5.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。

其中一个投标人的投标报价3000 万元，工期14 个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.3020B.2980C.3000D.30106.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由( )承担A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序8.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。

2020年浙江省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本2.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标期撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金3.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有( )。

A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险4.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件5.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方6.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。

A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式7.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务8.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。

A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为9.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准10.根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。