建设工程施工合同(一)

建设施工合同标准范本建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。

二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。

三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。

四、主体结构要求，板面筋布150mm×150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。

五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。

六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。

七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。

望双方共同执行。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本（二）发包方（甲方）：委托代表人：电话：承包方（乙方）：委托代表人：_____ 电话：_____为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。

二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工具体做法：1.排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整，沟底找平__拉线安装排水管，临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。

建设工程施工合同（范本7篇）建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人)：____________________乙方(承包人)：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

第一条工程概况一、工程名称：________________________________________二、工程地点：________________________________________三、承包工程范围和内容：________________________________________四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。

工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。

第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。

第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。

在达到合同约定的质保期限后支付。

第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)： (人民币)：万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间： ____年 ____月____ 日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____电话：电话：传真：传真：开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：帐号：邮政编码：_____ 邮政编码：_____工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

建设工程施工合同、总包合同(范本)（一）1. 合同目的及背景本合同由甲方和乙方在平等自愿的基础上，就乙方承包甲方所需的建设工程施工工作达成协议。

为了明确双方的权利与义务，规范工程施工的全过程，特订立本合同。

2. 双方信息甲方：（单位名称/个人姓名）：（地址）：（联系电话）：乙方：（单位名称/个人姓名）：（地址）：（联系电话）：3. 工程内容和性质甲方委托乙方为其进行以下工程的总包施工服务：（详细列出工程的主要内容和性质）4. 工程施工期限双方约定，工程施工开始日期为（日期），预计工程完工日期为（日期）。

乙方应在约定的期限内按时完成工程施工，并交付甲方验收。

5. 工程费用及支付方式（根据实际情况列出工程费用的构成，并明确支付方式和时间）6. 质量要求乙方承诺按照国家相关规定，以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行工程施工。

乙方应采取适当的措施确保施工质量符合约定的标准，并保证工程经验验收合格。

7. 设备、材料使用乙方应按照甲方的要求，选择合适的设备和材料进行施工。

乙方应保证所使用的设备和材料符合国家相关标准，并提供相应的合格证明文件。

8. 安全生产与环境保护乙方应严格遵守国家法律法规，加强对施工现场的安全管理，确保工程施工过程中无安全事故发生。

乙方还应采取合适的措施，保护环境，遵守环境保护要求。

9. 变更与索赔任何一方在履行合同时发现工程内容需要变更的，应及时书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后进行变更。

如因变更导致费用或工期发生变化，双方应重新协商确定变更后的费用和工期。

10. 违约责任若任何一方违反合同规定，致使对方遭受经济损失的，应依法承担相应的违约责任。

11. 解决争议双方如发生争议，应友好协商解决。

若协商无效，争议应提交有管辖权的人民法院进行解决。

12. 合同解除双方协商一致，或有其他合同解除的情形发生时，本合同即可解除。

13. 其他约定事项（根据实际情况列出其他需要约定的事项）14. 合同生效和附件本合同自双方签署之日起生效，附件包括但不限于施工图纸、技术要求等文件，具有本合同同等法律效力。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。

2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。

建设工程施工合同（一）5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程内容：______________________工程规模：______________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。

2. 工程竣工日期：_______年______月______日。

3. 工程总工期：____天（因不可抗力导致工程延误的情况除外）。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。

（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

（4）质量保证金为工程总价款的______，工程保修期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及保修1. 乙方应按照设计文件、施工图纸和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应按照国家有关验收规范进行验收，并出具竣工报告。

3. 保修期限及保修责任：工程保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，乙方应承担因施工原因造成的质量问题的维修责任。

五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更，乙方应无条件执行。

因设计变更导致的工程量增减，应根据实际情况调整工程价款。

2. 若因甲方原因导致工程停工或缓建，乙方有权要求甲方支付停工期间的损失费用。

建设工程施工合同范本（通用10篇）建设工程施工合同范本（通用10篇）随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。

那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

建设工程施工合同篇1承包方：(甲方)施工单位：(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

一、工程名称：山韵佳苑B区二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围：四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。

乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延：①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。

中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。

末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。

余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。

十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。

工程建设施工合同第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。

（2）“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

（8）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。

当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。

帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。

在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。

第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。

以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。

二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。

三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。

四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。

五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。

六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。

七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。

八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。

十、其他约定：双方协商一致的其他事项。

十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。