村美丽乡村建设工程施工合同

美丽乡村建设工程施工合同1. 引言本合同是由甲方（建设施工单位）和乙方（业主）共同订立，双方约定在美丽乡村建设工程中，甲方将负责工程的施工任务，并承担相应的责任和义务，乙方则支付相应的费用。

2. 工程概述2.1 工程名称：美丽乡村建设工程2.2 工程地点：（详细描述工程所在地）2.3 工程规模：（详细描述工程规模，包括面积、建筑物数量等）2.4 工程内容：（详细描述工程内容，包括土地整理、道路建设、绿化植被等）3. 施工期限3.1 工期：本工程的施工期限为起始日期至竣工日期，共计（具体天数）天。

3.2 起始日期：（具体起始日期）3.3 竣工日期：（具体竣工日期）4. 施工款支付方式4.1 工程总造价为（具体金额），按如下方式支付：•预付款：合同签订后，乙方向甲方支付总造价的（具体比例）%作为预付款。

•进度款：根据工程的完成情况，乙方每完成（具体进度比例）%的工程，向甲方支付相应的进度款。

•竣工款：工程竣工后，乙方向甲方支付尾款，尾款金额为总造价减去预付款和进度款的金额。

4.2 所有付款均以人民币支付，并通过银行转账等方式进行支付。

5. 质量和技术要求5.1 工程质量要求：本工程的质量要求符合国家相关标准和规定，甲方应按照乙方的要求确保施工质量。

5.2 技术要求：甲方应使用符合国家标准的建筑材料和工艺，保证工程施工的技术指标符合要求。

5.3 监督检查：乙方有权随时对工程进行监督检查，并提出合理的要求和意见，甲方应积极配合和改进。

6. 双方责任和义务6.1 甲方责任：甲方应按照合同约定进行工程的施工，并确保施工质量符合要求，承担工程质量问题的修复责任。

6.2 乙方责任：乙方应按合同约定支付工程费用，并提供必要的协助和支持，以保证工程的顺利进行。

7. 合同变更和解除7.1 变更：如在施工过程中需要对合同进行变更，应由双方协商一致并签署变更协议。

7.2 解除：如因不可抗力等原因导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，并按照实际施工进度支付相应的费用。

XX村美丽乡村建设工程施工合同甲方（委托方）：XX村村委会乙方（承包方）：XXX建筑有限公司鉴于甲乙双方都有充足的法律主体资格和能力，甲方希望乙方按照合同约定完成XX村美丽乡村建设工程，乙方愿意接受甲方的委托并承担相应的责任和义务，双方在平等、自愿的基础上，达成以下协议：一、工程概述1.1 工程名称：XX村美丽乡村建设工程1.2 工程地点：XX村1.3 工程内容：包括但不限于道路、绿化、公共设施等建设工程1.4 工程规模：具体见工程施工图纸和技术要求二、工期和交付2.1 工期：乙方应按照双方约定合理的时间完成工程。

工期以合同签订后的XX个自然日起计算。

2.2 工程交付：乙方应按照合同约定提交工程全面竣工验收报告，甲方确认合格后，乙方完成工程的交付义务。

三、工程报价及支付3.1 工程报价：本工程的总造价为XXX万元（人民币），具体构成和明细详见附件一。

3.2 工程款支付：甲方将按照工程进度和质量支付工程款，具体约定如下：(1) 前期工程款：乙方在工程开工前，甲方应支付工程款总额的XX%作为前期款项。

(2) 进度款支付：乙方按照工程实施计划和进度，提出相应的进度款支付申请，甲方应在收到款项申请后的XX个自然日内支付工程款的XX%。

(3) 竣工款支付：乙方完成工程交付后，甲方应在XX个自然日内支付工程款的剩余XX%。

四、质量保证和维修责任4.1 质量保证：乙方承诺按照合同约定的工程质量要求进行施工，并承担相应的质量保证责任，确保工程质量符合有关标准和规定。

4.2 维修责任：在工程交付后一定期限内发现工程质量问题或存在施工瑕疵的，乙方应及时采取纠正措施，承担相应的维修责任。

五、风险和责任承担5.1 工程风险：工程施工过程中的意外事故和自然灾害风险由乙方承担。

甲方可根据需要购买相应的保险，费用由甲方承担。

5.2 违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的责任，包括但不限于违约金、赔偿等。

六、保密条款6.1 甲乙双方应对彼此在工程合作过程中所知晓的商业秘密、技术资料等保密内容进行保护，并在合同解除后继续承担保密义务。

美丽乡村外墙施工合同范本一、合同背景本合同由甲方（施工单位）与乙方（乡村村委会）在互相尊重、平等自愿、互利双赢的基础上签订，旨在规范美丽乡村外墙施工工程的相关事项，确保工程按时、按质完成。

二、合同条款1. 工程概况1.1 工程名称：美丽乡村外墙施工工程1.2 工程地点：乡村村庄及周边地区1.3 工程内容：包括乡村村庄及周边地区的外墙施工，包括但不限于外墙涂料涂刷、外墙砖铺贴、外墙粉刷等。

2. 工程责任2.1 甲方责任：甲方需按乙方要求提供施工所需材料、设备和人员，并负责管理施工进度、质量和安全。

2.2 乙方责任：乙方需提供工程施工所需的场地、通信及电力用电设施，并配合甲方的施工工作进程，保证施工顺利进行。

3. 工程价格及支付方式3.1 工程价格：本工程总价为X（金额及货币单位），具体金额详见附件1：工程价目清单。

3.2 支付方式：工程款按进度支付，具体支付比例及期限详见附件2：支付方式。

4. 工程期限4.1 工程开始日期：本合同自双方签订之日起生效。

4.2 工程期限：工程预计完成时间为X天/月。

5. 施工质量和验收标准5.1 施工质量：本工程按照相关国家及行业标准进行施工，确保施工质量符合乙方要求。

5.2 验收标准：施工完成后，乙方有权对工程质量进行验收，验收标准以相关国家及行业标准为准。

6. 违约责任6.1 甲方违约：若甲方未按合同约定完成工程或工程质量不合格，乙方有权要求甲方整改或解除合同，并有权要求追究甲方违约责任，甲方需承担相应的赔偿责任。

6.2 乙方违约：若乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权暂停或终止工程施工，并有权要求追究乙方违约责任，乙方需承担相应的赔偿责任。

7. 其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同的修改、补充及争议解决均须由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。

7.3 本合同采用中文撰写，如有与其他语言版本或条款不一致的情况，以中文版本为准。

美丽乡村建设项目建设工程施工合同巩义市美丽乡村建设项目建设工程施工合同甲方：巩义市美丽乡村建设项目管理办公室（以下简称甲方）地址：巩义市XXX街道XXX号电话：XXXXXXXX乙方：XXX建筑公司（以下简称乙方）地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号电话：XXXXXXXX鉴于甲方拟对美丽乡村建设项目进行建设工程施工，甲乙双方经平等协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：美丽乡村建设项目1.2 项目地点：巩义市XXX乡村1.3 项目范围：包括但不限于道路、桥梁、排水系统、绿化景观等建设工程。

第二条工程时间2.1 工程开工日期：本合同签订后15日内2.2 工程竣工日期：工期为120个工作日，自开工之日起计算。

第三条工程价格及款项支付方式3.1 工程总价格为人民币XXX万元（大写：XXX万元）。

3.2 乙方按以下方式分次支付甲方：3.2.1 工程开工前，甲方支付工程总造价的XX%作为预付款；3.2.2 工程完成30%时，甲方支付工程造价的XX%作为中期款；3.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付工程造价的XX%作为尾款。

第四条工程质量与验收标准4.1 工程施工应符合相关法律法规、行业标准及国家质量监督检验的规定。

4.2 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收。

验收合格后方可交付使用，并签发工程竣工验收证书。

第五条合同变更5.1 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更本合同的内容。

5.2 如确有变更需要，应由一方提出变更申请，并经双方协商后签订变更协议。

5.3 变更后的工程造价、工期或其他相关事项应在变更协议中明确。

第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工程质量标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此引起的费用。

6.2 若甲乙双方违约导致合同无法履行，违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额双方另行协商。

6.3 甲方和乙方应本着诚实守信的原则履行合同义务，如发生争议，应友好协商解决。

美丽乡村施工合同完整版尊敬的各位领导、业主及施工方：为了规范美丽乡村建设过程中的施工行为，保障各方合法权益，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，特制定本施工合同。

本合同旨在明确施工方与业主之间的权利义务，确保施工过程的顺利进行，共同打造美丽乡村。

第一条工程概况1.1工程名称：美丽乡村建设项目1.2工程地点：省市县镇1.3工程范围：包括但不限于道路、绿化、景观、给排水、供电、照明等基础设施建设及房屋建筑工程。

1.4工程总投资：人民币万元1.5工程质量：符合国家相关规范和标准，确保美丽乡村建设质量。

第二条施工方责任2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工，确保工程质量和安全。

2.2施工方负责办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可证、环保、消防、安全等手续。

2.3施工方应严格按照合同约定的工期完成工程，并承担因自身原因导致的工期延误所产生的费用。

2.4施工方应确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。

2.5施工方应按照合同约定的付款方式进行工程款的结算，并开具正规发票。

第三条业主责任3.1业主应提供施工所需的施工图纸、设计文件及施工方案，并对提供的资料的真实性、完整性和合法性负责。

3.2业主应协助施工方办理施工所需的相关手续，提供必要的支持和协助。

3.3业主应按照合同约定的付款方式进行工程款的支付，并按照合同约定的时间节点支付工程进度款。

3.4业主应确保施工现场的供水、供电等基础设施的正常运行，为施工方提供必要的施工条件。

3.5业主应按照合同约定的时间节点对施工进度、质量进行监督和验收。

第四条工期及验收4.1工期：本工程自合同签订之日起，共计个月。

4.2验收：工程完成后，业主应组织相关部门对工程进行验收。

验收合格后，双方进行工程结算。

第五条合同解除5.1双方协商一致，可以解除本合同。

（1）对方严重违约，经催告后在合理期限内仍未履行合同义务；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规规定的其他解除情形。

美丽乡村施工合同范本合同双方发包方：名称：地址：法定代表人：电话：承包方：名称：地址：法定代表人：电话：第一章总则1.1 合同标的本合同标的为发包方委托承包方施工建设位于_______的美丽乡村项目（以下简称“工程”）。

1.2 合同金额工程总价款为人民币__________元（大写：__________元），工程量清单及相关附件另行约定。

第二章工程内容2.1 工程范围工程范围包括但不限于以下内容：基础设施建设：道路、桥梁、排水系统、供电系统、通信系统等公共服务设施建设：学校、医院、文化中心、老年活动中心等环境景观提升：绿化工程、水系治理、景观美化等其他相关配套设施2.2 设计图纸和技术规范工程设计图纸和技术规范由发包方提供，承包方应严格按照图纸和规范施工。

如遇图纸或规范不明确或存在冲突之处，承包方应及时向发包方提出，并经发包方确认后方可施工。

第三章工程施工3.1 施工进度工程施工进度按照发包方提供的施工进度计划表执行。

承包方应严格遵守进度计划，遇有不可抗力或不可预见因素影响施工进度的，应及时向发包方说明情况并采取补救措施。

3.2 施工质量承包方应保证工程施工质量符合国家现行规范和标准以及发包方要求。

工程竣工后，承包方应向发包方提供工程质量保证书。

3.3 施工安全承包方负责工程施工过程中的安全管理，应采取必要的安全措施，防止事故发生。

发生安全事故的，承包方应及时采取抢救措施，并向发包方报告。

第四章合同价款及支付4.1 合同价款合同价款按照工程量清单计价，并按工程进度分批支付。

4.2 付款方式工程进度款按工程量清单完成的工程量进行结算，由发包方按工程进度支付给承包方。

工程竣工验收合格后，发包方应支付工程尾款。

第五章工程验收5.1 工程验收工程竣工后，承包方应将工程交付发包方验收。

发包方应组织有关单位对工程进行现场验收。

验收合格的，发包方出具工程验收合格证。

5.2 验收标准工程验收应符合国家现行规范和标准以及发包方要求。

美丽乡村施工合同范本1. 合同概述本合同由施工方（以下简称“甲方”）与需施工的乡村项目方（以下简称“乙方”）共同签订，旨在规范双方在美丽乡村建设项目中的权利、义务和责任。

本合同的签订将确保项目的顺利进行，并保证双方的合法权益。

在合同生效之前，双方应按照现行法律法规和政策的要求，在项目的前期准备阶段提供彼此必要的支持和协助。

2. 施工内容乙方委托甲方执行乡村项目的施工工作，具体工作内容包括但不限于以下几个方面： - 土地平整和水利设施建设； - 民居和公共服务设施的建筑； - 装修和绿化； - 道路和交通设施的建设； - 环境保护和生态修复工作； - 其他与乡村建设相关的工程。

3. 价格和付款方式3.1 本项目总工程造价为人民币X万元，乙方需按以下方式付款给甲方： - 第一阶段（工程开始前）付款：合同签订后的10日内，乙方应支付总工程造价的30%作为预付款； - 第二阶段（工程进行中）付款：按照实际施工进度，乙方应每月支付已完成工程金额的30%； - 第三阶段（工程完工后）付款：乙方应在项目完工验收合格后的10日内支付剩余工程款。

3.2 乙方未按计划付款的，甲方有权要求乙方支付相应的滞纳金，滞纳金比例为逾期未支付金额的0.1%。

4. 工期和工程验收4.1 本项目的工期为X个月，具体工期将根据项目实际情况和双方协商确定。

4.2 工程竣工后，乙方应组织相关部门对工程进行验收。

若工程未达到合同约定的质量标准，乙方有权要求甲方进行整改。

甲方需在10日内完成整改工作，乙方对整改后的工程进行再次验收。

5. 保修和维护5.1 工程验收合格后，甲方对工程实施6个月的免费保修期。

在保修期内，如工程出现由甲方责任引起的非人为损坏，甲方将承担全部维修费用。

5.2 保修期过后，乙方可选择与甲方签订维修合同，甲方将按约定提供维修和保养服务。

6. 双方责任与违约责任6.1 甲方的责任： - 按照合同要求完成工程； - 保证工程的质量符合相关标准并按时交付； - 配合乙方的工程验收，并及时解决出现的问题； - 如果工程质量或施工进度出现问题，甲方承担违约责任。

美丽乡村建设项目建设工程施工合同甲方：某地政府美丽乡村建设办公室乙方：某建筑工程公司一、工程项目概况甲方委托乙方进行美丽乡村建设项目的建设工程，具体包括但不限于规划设计、土地治理、基础设施建设、景观改造等工作。

二、工程的质量要求1.乙方需按照相关法律法规、工程质量标准和甲方的要求，确保工程施工过程中的质量。

2.乙方需选用符合国家标准的建筑材料和设备，保证其质量达到标准要求。

3.乙方需组织专业技术人员进行工程质量把关和监督，确保工程施工质量符合规范要求。

三、工期及完工验收1.工程的开始日期为合同签订之日起，工期为12个月。

2.乙方需在规定工期内，按照合同约定的各项工作完成情况进行完工验收。

3.甲方有权根据施工进展情况，对工程工期进行合理调整。

四、工程款项及支付方式1.工程款项总额为人民币XXX万元，分多次支付。

2.第一次支付是预付款，支付金额为工程款项总额的20%，在合同签订后7个工作日内支付给乙方。

3.预付款支付后，乙方应立即开始工程施工，并根据工程进展情况，按照约定比例和进度向乙方支付工程款项。

五、违约责任1.如甲方未按照约定时间和方式支付工程款项，甲方应按照合同款项的1%支付违约金作为赔偿。

2.如乙方未按照约定工期完成工程施工，应按照每延迟一天，支付工程款项总额的0.05%作为赔偿。

3.如乙方使用不符合施工标准的建筑材料和设备，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权终止合同。

六、保修责任1.乙方对工程施工质量负责，工程竣工之日起，乙方提供12个月的质量保修期。

2.在质量保修期内，如施工质量出现问题，甲方有权要求乙方进行维修或更换。

七、争议解决1.合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。

2.如协商不成，双方同意提交甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

八、合同解除1.本合同经双方签字盖章后生效，双方应按照合同内容和要求履行义务。

2.除非出现不可抗力等无法克服的因素，否则双方不得擅自解除合同。

美丽乡村施工合同完整版1. 合同简介本合同由施工方（简称“甲方”）与业主方（简称“乙方”）共同签署，旨在规定双方在美丽乡村建设项目中的权益、责任和义务。

2. 合同内容2.1 项目概述甲方将按照乙方提供的规划和设计要求，负责美丽乡村建设工程的施工，包括但不限于土地平整、道路修建、绿化植树、建筑物修复和重建等。

2.2 工期和交付时间甲方应按照双方约定的时间节点完成工程，并在将工程交付乙方前进行预验收。

工期为从合同生效之日起计算。

2.3 工程价格和支付方式2.3.1 工程价格为人民币（简称“元”）（具体金额）。

2.3.2 支付方式如下：预付款：工程签订后的5个工作日内，乙方需支付工程总价款的30%作为预付款。

进度款：甲方完成工程的30%时，乙方需支付工程总价款的25%作为进度款。

竣工款：甲方完成工程并通过预验收后，乙方需支付工程总价款的40%作为竣工款。

收尾款：乙方收到施工工程的最终验收合格证明后，需支付工程总价款的5%作为收尾款。

2.4 材料和设备供应2.4.1 甲方负责采购施工所需的材料和设备。

2.4.2乙方应提供准确的材料和设备需求清单，并提前通知甲方。

2.5 质量保证2.5.1甲方保证施工工程的质量符合法律法规的相关要求，并按照约定的时间节点进行自检和互检。

2.5.2乙方在竣工验收合格后，如发现工程质量问题，应立即通知甲方，甲方须在接到通知后的合理期限内进行修复。

2.6 违约责任2.6.1 甲方违约责任：如甲方未按时完成工程，甲方需按照每延迟一天的工程总价款的0.1%支付违约金。

如甲方严重违约，造成工程无法顺利进行，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应违约责任。

2.6.2 乙方违约责任：如乙方未按时支付工程款项，乙方需按照每延迟一天支付款项的0.1%支付违约金。

如乙方违反其他约定条款，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

3. 合同变更与解除3.1 变更任何一方如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。

村美丽乡村建设工程施工合同【注：以下为村美丽乡村建设工程施工合同的范本，供参考使用。

请根据实际情况进行适当修改。

】第一章总则第一条甲方（委托方）：【填写甲方单位名称】地质：【填写甲方单位地质】邮编：【填写甲方单位邮编】方式：【填写甲方单位方式】第二条乙方（承包方）：【填写乙方单位名称】地质：【填写乙方单位地质】邮编：【填写乙方单位邮编】方式：【填写乙方单位方式】第三条工程名称：【填写工程名称】工程地质：【填写工程地质】工程规模：【填写工程规模】工期要求：【填写工期要求】合同价款：【填写合同价款】第四条实施标准：根据国家有关法律法规及相关规定执行。

第二章工程实施和质量保证第五条工程实施5.1 乙方按照合同约定的工期和质量要求，自行组织实施。

5.2 乙方负责工程实施过程中的材料采购、施工安排、人员调度等工作。

5.3 乙方需按照甲方要求报送工程进度计划，并及时与甲方协商工程实施细节。

第六条质量保证6.1 乙方负责按照合同约定的质量标准进行工程施工。

6.2 乙方对工程施工质量承担保修责任，合同完工后的保修期为【填写保修期】。

6.3 如乙方在工程施工中出现质量问题，需承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

第三章工程款项支付第七条工程款项支付方式：【填写工程款项支付方式】7.1 工程款项的支付时间：1）预付款：【填写预付款比例】的价款在【填写时间】内支付给乙方。

2）工程进度款：根据工程进度及甲方验收情况及时支付给乙方。

3）最终付款：在乙方完成工程，并通过验收后的【填写天数】内支付给乙方。

7.2 工程款项支付条件：乙方需提供符合国家有关法律法规要求的相关证明文件。

第四章违约责任第八条违约责任8.1 若任一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：1）逾期未履行合同义务的，应向对方支付按每天合同总价款【填写违约金比例】计算的违约金。

2）严重违约的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

美丽乡村工程施工合同甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拟对美丽乡村工程进行施工，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工事项达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：美丽乡村工程施工项目。

2. 工程地点：________________________。

3. 工程范围：包括但不限于道路修建、绿化种植、公共设施安装等，具体以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。

4. 工程质量标准：达到国家及地方现行的施工质量验收标准。

第二条合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：________________________元整（￥：__________元）。

2. 合同价款包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险费等所有费用。

3. 合同价款的支付方式、时间节点及比例由双方另行商定。

第三条工程期限1. 工程开工日期：________年______月______日。

2. 工程竣工日期：________年______月______日。

3. 总工期为______天，因不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。

第四条双方权利与义务1. 甲方负责提供施工图纸、施工场地，并保证施工条件符合乙方施工要求。

2. 乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，并接受甲方的监督和检查。

3. 乙方应保证施工安全，采取必要措施防止施工过程中的事故和环境污染。

第五条工程变更1. 施工过程中如需变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

2. 工程变更导致的合同价款调整，按照实际完成的工程量和合同约定的计价方式确定。

第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及相关资料。

2. 甲方应在收到竣工报告后______天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证明。

美丽乡村外墙施工合同范本1. 合同的背景和目的本合同是在承建方（简称“甲方”）与施工方（简称“乙方”）就美丽乡村外墙施工项目（简称“工程”）的各项事宜，依法签订的协议。

双方均同意遵守本合同的约定，在合同期限内履行各自的权利和义务。

2. 合同的内容和工期2.1 甲方委托乙方进行美丽乡村外墙施工工程。

具体施工内容和工程范围详见附件一。

2.2 工程施工期限为自合同生效之日起90个工作日，具体工期的安排双方可根据工程进展情况进行调整。

3. 施工费和支付方式3.1 工程施工总费用为人民币X万元。

3.2 乙方可按照工程进展情况分期收取施工款：第一期：工程开工时，乙方有权收取工程总费用的30%作为第一期施工款；第二期：工程完成50%时，乙方有权收取工程总费用的30%作为第二期施工款；第三期：工程完工验收时，乙方有权收取工程总费用的40%作为最后一期施工款。

4. 工程质量和保修责任4.1 乙方承诺对工程施工质量负责，确保工程符合相关法律法规和标准要求，保证工程在合同约定的保修期内使用安全、稳定、无质量问题。

4.2 工程保修期为自工程完工验收之日起的一年内。

在保修期内，如发生工程质量问题，乙方将免费提供维修、更换或其他必要的服务。

4.3 在保修期满后，发生的非人为原因造成的故障和损坏，由乙方提供有偿维修服务。

5. 合同的违约责任5.1 任一方未能按照合同约定的时间和要求履行其义务的，应承担相应的违约责任，并补偿守约方因此所遭受的损失。

5.2 如因甲方的原因导致工程无法按时进行或，甲方应向乙方支付违约金以补偿乙方的损失。

5.3 如因乙方的原因导致工程无法按时进行或，乙方应向甲方支付违约金以补偿甲方的损失。

6. 合同的解除和终止6.1 本合同在情况下可被解除：双方协商一致；法律、法规或政府部门对工程施工的规定发生重大变动，导致工程无法继续进行；双方中任一方严重违反合同义务，经催告后仍未改正。

6.2 合同解除后，双方应进行结算，履行解除合同的相关义务。

美丽乡村施工合同完整版doc 【美丽乡村施工合同】甲方：某乡村委员会乙方：某建筑有限公司一、合同目的及背景为了推进美丽乡村建设，甲方委托乙方进行相关施工工作，双方本着平等互利的原则，达成以下协议。

二、工程内容1. 工程名称：美丽乡村建设工程2. 工程地址：某乡村3. 工程范围：包括但不限于道路改造、农村环境整治、公共设施建设等。

4. 工程期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。

三、合同价格及支付方式1. 合同总金额：XXX万元（大写：人民币XXX万元整）。

2. 付款方式：（1）甲方按以下进度支付工程款项：a) 工程开工前，支付合同总金额的XX%作为预付款；b) 工程完成XX%时，支付合同总金额的XX%作为第一次进度款；c) 工程完成XX%时，支付合同总金额的XX%作为第二次进度款；d) 工程竣工验收合格后，支付合同总金额的XX%作为最后一次进度款。

（2）乙方应提供相应的发票和支付凭证。

四、工程质量和验收标准1. 工程质量：乙方应按照相关法律法规和技术标准，确保工程质量符合国家和地方的规定要求。

2. 工程验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后，甲方应及时支付最后一次进度款。

五、合同履行期限和延期1. 合同履行期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。

2. 延期：若因不可抗力等特殊原因导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料。

甲方将根据实际情况决定是否同意延期，并协商解决延期期间的相关费用问题。

六、违约责任1. 乙方违约责任：（1）如乙方未按合同约定履行工程建设义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。

（2）如乙方施工过程中造成工程质量问题，甲方有权要求乙方承担修复责任，并要求乙方承担相应的违约金。

2. 甲方违约责任：（1）如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。

（2）如甲方未按时提供工程所需的土地、材料等资源，导致工程延期，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

村美丽乡村建设工程施工合同合同编号：____美丽乡村建设工程施工合同甲方（发包方）：____美丽乡村建设领导小组乙方（承包方）：____建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方美丽乡村建设工程（以下简称“本项目”）的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于____省____市____县____乡，工程内容包括：村庄道路硬化、绿化、亮化、供水供电设施改造、卫生设施建设、环境保护设施建设等。

1.2 工程规模：本项目包括但不限于____栋房屋改造、____公里道路建设、____公顷绿化面积等。

1.3 工程质量标准：符合《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范的要求，达到优良等级。

1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

二、合同工期2.1 工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。

2.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期的，应提前向甲方提出申请，甲方视情况决定是否同意延期。

三、质量保修3.1 乙方应保证工程质量，工程竣工后按照相关法律法规及合同约定实行质量保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.2 质量保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。

四、工程款支付4.1 甲方按照工程进度，分阶段支付工程款。

具体支付比例和时间如下：（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付工程款的60%；（3）工程进度达到90%时，支付工程款的90%；（4）工程竣工验收合格后，支付剩余的10%。

4.2 乙方应按照约定的时间和方式向甲方提供合法、有效的税务发票。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.05%×逾期天数。

XX村美丽乡村建设工程施工合同（二）施工合同甲方：XX村村委会乙方：建筑工程公司鉴于甲方为推动乡村美丽乡村建设工程的发展，为保证项目的顺利进行，根据相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在规定XX村美丽乡村建设工程的具体施工事项及双方的权利义务，确保工程质量、安全和进度的实现。

第二条工程内容2. 工程规模：本工程包括但不限于道路绿化改造、公共设施建设、环境整治等方面的工程内容。

3. 工程地点：项目位于XX村。

第三条工程进度1. 工程起止时间：本工程的开始日期为合同生效后的第三日起，持续时间为六个月。

2. 工程进度计划：乙方应根据甲方提供的工程设计文件和要求，制定详细的工程进度计划，并在合同生效后十日内提交给甲方。

3. 完工验收：本工程完成后，乙方应将工程交由甲方组织的专业部门进行验收。

如果存在质量和安全问题，甲方将指导乙方进行整改。

第四条施工条件1. 甲方责任：甲方应提供工程所需的土地、办公场地、水、电、通信等基础设施。

同时，甲方还需提供审批文件和报建手续等相关材料。

2. 乙方责任：乙方应按照甲方提供的设计文件和要求，组织施工人员和设备，保证施工质量和进度。

第五条工程质量与安全1. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和规范，执行工程建设质量管理制度，确保工程质量。

2. 工程安全：乙方应制订并执行安全施工计划，采取合理的安全防护措施，保证工程施工期间的安全。

第六条工程款支付1. 工程款支付方式：本合同款项以按工程进度支付为原则，具体支付方式由双方协商确定。

2. 工程款支付期限：乙方应在工程进度计划完成后的七日内向甲方提交发票、结算单等相关材料，甲方应在收到上述材料后的十五日内支付相应的工程款项。

第七条违约责任1. 本合同任一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的经济损失。

2. 如因不可抗力等不可预见因素导致工程无法正常进行，双方可以协商解除合同。

第八条争议解决双方因本合同履行发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

关于美丽乡村改造工程合同(6篇)关于美丽乡村改造工程合同(6篇)。

在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们需要用到协议书，工程开展前签订工程合同是一件非常有必要的事情。

工程合同是承包人进展工程建立，发包人支付价款的合同，因此签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。

那么，您有没有理解过怎么去写一份工程合同呢？在这里，你不妨读读关于美丽乡村改造工程合同(6篇)，希望你更多关注本网站更新。

美丽乡村改造工程合同篇1甲方：乙方：一、导言甲乙双方在遵守《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑安装工程管理条例》的前提下，根据政府对行业管理的有关条例、政策、法规之规定，在甲方认可乙方《工程预算单》的根底上，为保护双方利益，经协商同意签订本合同。

二、工程信息l、工程地址：2、工程类别：三、工程承包形式本工程采取：合同价款内所施工工程，以乙方提交的预算为准进展包工包料的承包形式包干结算。

乙方提交的《工程预算单》及预算中所涉及到的主要材料样本(板)甲方审核后甲乙双方签字认可无争议。

施工过程中发生的工程变更工程及材料，不在包干范围内工程工程，共同协商，另行结算。

在施工过程中涉及到乙方预算中没有的工程，甲方不得在没有下达相应变更的情况下，要求乙方施工。

四、工程价款根据《工程预算单》，经甲乙双方进展友好洽谈，确定本工程的合同价款为人民币，总造价假如工程中发生预算包干外签证，施工工程完毕后一星内根据甲方代表签署的《甲方指令装饰工程变更单》和乙方提交的《变更申请书》等凭据结算包干外的变更费用。

五、质量与平安工程质量必须满足国家行业标准和甲方要求，应平安施工、文明施工，保护附近居民正常出入和环境卫生：施工过程中，严格要求工人质量第一，平安第一。

乙方确保施工中的平安消费和其他需要加强的安防设施保证施工不影响周边居民平安出行。

六、工程本工程从年日到年日完毕。

假如施工期间发生工程增减和材料变更时，工期顺延，停电累计4小时按一天计算，甲方没有按时付款乙方可以停工，停工工期顺延，以及甲乙与相关配套工程影响乙方施工，工期顺延。

村美丽乡村建设工程施工合同合同编号：甲方：村委会乙方：施工公司第一条合同目的和范围1.1 本合同的目的是确保村美丽乡村建设工程的按时、按质、按量完成。

1.2 工程范围包括但不限于：（工程范围）第二条工期2.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商，根据实际情况调整工期。

第三条施工价格及支付方式3.1 甲方向乙方支付工程总造价人民币（大写）：3.2 支付方式如下：（1）工程开工前，甲方向乙方支付%的预付款；（2）工程完工后，甲方向乙方支付剩余工程款的%；（3）工程验收合格后，甲方向乙方支付尾款，总额为工程款的%。

第四条资金来源4.1 项目资金主要来源为甲方财政补助、融资贷款等。

4.2 甲方将及时拨付资金给乙方，确保合同约定的支付方式的顺利进行。

第五条施工质量要求5.1 乙方承诺按照有关法律法规和规范要求，采用优质材料，严格按照设计要求进行施工。

5.2 乙方负责材料的购买、运输和管理工作，并保证材料的真实性和质量。

5.3 乙方应配备足够的专业施工人员，并采取必要的安全措施，确保施工过程中不发生任何安全事故。

第六条变更和索赔6.1 如因乙方原因需变更合同约定内容的，应提前书面通知甲方并履行相应程序。

6.2 如甲方需要变更合同约定内容的，应提前与乙方协商，经双方共同确认后进行变更手续。

6.3 乙方如需进行索赔，应在造成损失后及时提出书面申请。

甲方收到索赔申请后应及时调查核实，并按合同约定的程序进行处理。

第七条违约责任7.1 如乙方未按照合同约定履行义务，导致工程质量不合格、工期延误等情况，甲方有权要求追究乙方的违约责任。

7.2 如甲方未按照合同约定履行义务，导致乙方无法按时完成工程、工程费用无法正常支付等情况，乙方有权要求追究甲方的违约责任。

第八条法律适用和争议解决8.1 本合同适用法律。

8.2 对于因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

美丽乡村建设施工合同一、合同双方甲方：乡村委员会（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：乙方：建筑工程有限公司（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景为了推进美丽乡村建设，提升农村环境质量，甲方拟委托乙方进行乡村建设施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：三、工程内容1. 项目名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程规模：5. 工程工期：6. 工程造价：7. 工程质量要求：8. 工程款支付方式：四、乙方责任与义务1. 完成工程施工任务，保质保量按时交付。

2. 遵守国家法律法规和相关标准，确保施工过程安全。

3. 提供具备相应资质的施工人员和技术团队。

4. 负责工程施工所需的材料采购、运输和管理。

5. 保证施工现场的整洁、安全，采取措施防止环境污染。

6. 合理安排施工进度，协调相关单位配合施工。

7. 如发生施工质量问题，负责及时整改并承担相应责任。

五、甲方责任与义务1. 向乙方提供工程施工所需的相关资料和技术要求。

2. 按合同约定支付工程款项。

3. 协助乙方办理相关审批手续。

4. 提供施工现场所需的基础设施和必要的协助。

5. 对乙方提供的工程材料进行验收。

6. 如有变更工程内容或工程范围，应及时通知乙方。

六、工程款支付方式1. 工程款总额为：（具体金额）。

2. 工程款支付方式：（1）预付款：合同签订后的第一个月，甲方支付工程款总额的30%作为预付款。

（2）进度款：按照工程进度，甲方分期支付工程款总额的60%。

（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付工程款总额的10%。

七、保证金1. 乙方应在合同签订后的第一个月内，向甲方缴纳保证金，金额为工程款总额的10%。

2. 工程竣工验收合格后，甲方无欠乙方任何款项时，保证金将全额退还给乙方。

八、违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 如乙方未按时完成工程施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

美丽乡村改造工程合同(热门3篇)美丽乡村改造工程合同第1篇甲方：乙方：根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件，招标编号为xx承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照《_招标投标法》等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定xx (乙方)为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成，使资金发挥更大效益，维护甲乙双方利益，保持良好合作关系，按照《_合同法》的有关规定，甲乙双方签定如下工程施工合同：一、工程建设地点、内容及工程量：1、设计在乡工程量以验收实际核算为准。

2、工程量：工程建设乡村道路公里，挡土墙1400米。

3、工程价款：总价款￥元(含工程相关费用)，最后以实际验收合格的工程量计算价款。

二、工程技术要求：工程建设乡村道路公里，挡土墙1400米。

其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里，宽3米，厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里，宽3米，厚15厘米，挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路公里，宽米，厚18厘米，挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路公里，宽米，厚18厘米，挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路公里，宽米，厚18厘米。

(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)三、甲乙双方责任(一)、甲方责任1、负责工程的.勘测设计，施工指导和质量监督。

2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。

3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见，确定返工、停工等事宜。

4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系，处理好相关事宜，保证该项目顺利施工。

(二)、乙方责任1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工，并接受甲方检查监督。

施工中及时与水务部门沟通，保证行洪安全。

2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。

3、保证工程质量，按期交工验收。

4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。

四、工程款结付形式工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，乙方凭票据及相关材料结算工程款。