劳务分包申请材料
- 格式:doc
- 大小:31.00 KB
- 文档页数:4
尊敬的招标单位:您好!我单位(以下简称“我方”)在此向您提交劳务分包招标申请书,希望能够参与贵单位的工程项目劳务分包工作。
以下是我方就该项目提交的申请材料:一、企业简介我方成立于XXXX年,是一家具有多年施工经验的专业劳务分包企业。
我们具备丰富的施工经验和技术实力,拥有一支高素质的专业队伍,可以为您提供高品质的劳务服务。
我们致力于为客户提供优质的服务,创建了良好的口碑,赢得了广泛的好评。
二、资质证书我方具备国家相关部门核发的劳务分包资质证书,具备承揽各类工程项目的资格。
同时,我们拥有一系列专业技能证书,可以确保施工过程中的技术质量和安全。
三、施工经验我方近年来承揽了众多大型项目的劳务分包工作,涉及房屋建筑、市政工程、道路桥梁等多个领域。
我们积累了丰富的施工经验,熟悉各类工程项目的施工流程和规范,可以为您提供高效、专业的施工服务。
四、项目管理我方注重项目管理的规范化和标准化,建立了完善的项目管理体系。
在施工过程中,我们将严格按照国家相关法律法规和施工规范进行操作,确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
同时,我们承诺遵守贵单位的招标文件和合同约定,确保项目顺利进行。
五、质量保证我方始终坚持质量第一的原则,把质量视为企业的生命线。
我们拥有一套完善的质量管理体系,对施工过程进行严格监控,确保项目质量符合国家标准和客户要求。
在施工过程中,我们还将定期对施工人员进行质量教育,提高质量意识,确保质量问题及时发现、及时处理。
六、售后服务我方非常重视客户的售后服务,建立了完善的售后服务体系。
在项目验收合格后,我们承诺提供一定期限的质保服务,确保项目在质保期内出现问题能够得到及时解决。
同时,我们还将定期回访客户,了解客户需求,持续改进我们的服务质量。
综上所述,我方具备承揽贵单位工程项目的劳务分包能力。
我们愿意以优质的服务、优惠的价格、良好的信誉参与贵单位的招标项目,为贵单位的工程建设贡献力量。
如贵单位对我方的申请有进一步了解的需求,我方将随时提供相关信息。
劳务分包申请材料劳务分包申请材料特种专业工程专业承包企业资质首次申报材料 (2021-03-28 00:14:21)特种专业工程专业承包企业资质首次申报材料:《建筑业企业资质管理规定》第十四条首次申请或者增项申请建筑业企业资质,应当提交以下材料:(一)建筑业企业资质申请表及相应的电子文档;(二)企业法人营业执照副本;(三)企业章程;(四)企业负责人和技术、财务负责人的身份证明、职称证书、任职文件及相关资质标准要求提供的材料;(五)建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书;(六)建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证;(七)部分资质标准要求企业必须具备的特殊专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证;(八)建筑业企业资质标准要求的企业设备、厂房的相应证明;(九)建筑业企业安全生产条件有关材料;(十)资质标准要求的其他有关材料。
《建筑业企业资质管理规定实施意见》第八条、第九条、第十条企业申请资质需提供《建筑业企业资质申请表》(含电子文档)及相应附件资料,并按照下列顺序进行装订:综合资料(第一册):1、企业法人营业执照副本;2、企业资质证书正、副本;3、企业章程;4、企业近三年建筑业行业统计报表;5、企业经审计的近三年财务报表;6、企业法定代表人任职文件、身份证明;7、企业经理和技术、财务负责人的身份证明、职称证书、任职文件及相关资质标准要求的技术负责人代表工程业绩证明资料;8、如有设备、厂房等要求的,应提供设备购置发票或租赁合同、厂房的房屋产权证或房屋租赁合同等相关证明,以及相关资质标准要求提供的其它资料。
9、企业安全生产许可证(劳务分包企业、混凝土预制构件企业、预拌商品混凝土等企业可不提供)其中,首次申请资质的企业,不需提供上述2、4、5、9的材料,但应提供企业安全生产管理制度的文件。
10、申请特级资质的,除提供上述材料外,还应提供:(1)企业近三年银行授信凭证;(2)企业近三年上缴建筑业营业税税票或境外工程的工程结算凭证;(3)省、部级(或相当于省部级)以上企业技术(研发)中心,或分中心认证的证书或有效核准文件;(4)国家级工法的认定文件、专利技术的认定证书;(5)国家科技进步奖获奖证书或主编过工程建设国家、行业标准的发布通知(或发布令)、封面、目次、前言和引言等资料复印件。
劳务分包申请报告尊敬的领导:我在此向贵公司申请劳务分包,希望能获得贵公司的支持和认可。
首先,我想简要介绍一下自己。
我是黄子雪公司的销售经理,具有多年的销售经验和团队管理经验。
我在行业中积累了丰富而深入的行业知识和市场经验,对销售工作非常熟悉。
为什么我选择申请劳务分包呢?目前,我在公司已经达到了一定的职业高点,但我认为还有更大的发展潜力和更高的职业目标等待着我。
我相信担任劳务承包商可以给我提供更广阔的发展空间和机会,更多的工作和合作伙伴,以及更多的挑战和成就感。
劳务分包是我个人发展的有力支撑和保障,是我实现职业目标的必经之路。
参考过往的管理经验和工作能力,我认为我有能力承担和完成劳务分包的相关工作。
我有丰富的销售技巧和沟通能力,能够准确把握客户需求和市场趋势。
同时,我具备团队管理能力,能够有效调动团队成员的积极性和创造力,实现共同的目标。
我熟悉公司的运营流程和管理体系,能够快速融入并适应公司的工作环境。
在劳务分包的工作中,我希望能够得到贵公司的大力支持和合作。
我愿意与贵公司建立长期稳定的合作关系,在劳务分包的过程中保持持续的沟通和合作。
我会全力以赴完成各项工作任务,并通过不断学习和提升自己来提高工作效率和质量。
我相信,只有通过双方的共同努力和合作,才能取得更好的工作成果和业绩。
最后,我想说明一下劳务分包申请的具体要求和计划。
我计划在贵公司进行为期一年的劳务分包工作,期间我将全面负责销售任务和市场拓展工作。
我将会制定详细的销售计划和实施方案,并通过市场调研和客户开发等方式,积极推动销售业绩的增长。
同时,我将会加强与贵公司的沟通和合作,随时向贵公司汇报工作进展和问题解决情况。
希望贵公司能够认可我的申请,给予我这个机会,我相信在双方的共同努力下,必将取得较好的工作成果。
谢谢贵公司对我的支持和关注,期待贵公司的重要答复。
此致敬礼。
办理准入证需提供的资料1.填写完整的《劳务分包准入证申请表》(附件1)。
2.法人单位工商营业执照(有当年年检记录)建筑企业资质证书安全生产许可证税务登记证组织机构代码证(及加盖企业、法人公章的复印件(有当年年检记录) (以上五证需提供原件或副本原件扫描件用于公司合同审核)法定代表人身份证复印件及身份证明书。
若授权委托他人申办,需提供法人委托书原件,被委托人身份证原件及复印件。
3.劳务协作队伍从业人员身份证复印件以及《劳务协作队伍人员名册》,在册人数不得少于50人(签订两年及以上期限(含无固定期限)劳动合同)并经劳务队盖章(附件2)。
4.劳务分包企业技术管理人员专业技术职务资格证书复印件不少于3份。
5.施工机械和操作人员的有效证明文件,特种作业人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件。
6.反映从业业绩和信誉的证明文件。
7.施工负责人彩色1寸标准证件照两张。
8.只要是年检合格的可以不再申报,但是必须出具新的法人授权委托书。
被授权的人必须是原来准入证上的人,不能同一个公司不同的人负责,如果和之前的现场负责人不一样需要重新办理准入证。
附件1:附件2:劳务协作队伍人员名册劳动合同书均在有效期内。
申明单位:(盖章)年月日授权委托书中铁二局集团建筑有限公司:( 居民身份证号码:)系我()法定代表人,现授权为我方委托代理人(项目职务:居民身份证号码:),以本单位的名义并代表本单位与贵单位进行下列5项业务并处理与此相关的一切事宜,由此产生的经济纠纷由我单位负责:1.工程谈判及合同签订2.工程款支付3.施工管理4.验工计价及价款结算5.签署投标书委托权限:全权处理本工程所有相关事宜,授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜,我(公司名称)均与以承认。
委托有效期:本授权委托书签订之日起至合同履行完毕止,本授权委托人无转让权,特此委托。
附:委托单位营业执照注册号:委托单位开户行:委托单位地址:委托单位固定电话:委托单位账号:被委托人:(签字)法定代表人:(签字)委托单位:(盖章)年月日。
建筑公司关于申请劳务分包单位重新入库的请示尊敬的领导:我公司是一家专业的建筑公司,多年来一直致力于提供优质的建筑服务。
在过去的一段时间里,我们与多家劳务分包单位合作,共同完成了许多重要的工程项目。
在此期间,我们认识到了一些问题,并在与一些分包单位合作过程中遇到了一些困难。
因此,我们希望能够重新审视并入库一些劳务分包单位,以便提高我们的工程施工质量和管理水平。
首先,我们观察到一些劳务分包单位的施工质量和管理水平不尽如人意。
在实际工程中,我们发现有些分包单位未能按照要求进行有效的施工管理,导致了工程质量和进度的影响。
有些单位甚至存在违法违规行为,给我们的项目带来了诸多隐患和风险。
为了保障工程的质量和安全,我们认为有必要重新审视这些分包单位,并重新入库符合标准的合作伙伴。
其次,一些分包单位的信用状况也存在问题。
在过去的合作中,我们发现一些单位存在着拖欠工人工资、未按时交付施工资料等现象。
这不仅影响了工人的切身利益,也损害了我们公司的声誉和利益。
因此,我们需要重新评估这些分包单位的信用状况,并对不良记录作出相应处理,同时重新入库合规的单位。
另外,我们也有一些可靠的劳务分包单位,在过去的合作中表现突出,可为我们的工程项目带来实质性的帮助。
这些单位具有丰富的施工经验和良好的信誉,能够保证工程的质量和进度。
重新审视入库的劳务分包单位,可以为我们提供更多优质的合作伙伴,为项目的顺利实施提供有力的支持。
综上所述,我们认为有必要对劳务分包单位进行重新入库的审视。
通过重新审视和入库,我们将更好地管理和控制劳务分包单位,提高工程质量,保障工人权益,维护公司利益,同时也为项目提供更多的可靠合作伙伴。
希望领导能够审慎考虑我们的请示,支持我们进行劳务分包单位的重新入库工作。
谢谢!。
关于劳务分包工程的情况说明报告
市建设工程安全质量监督站:
项目部分工程由总承包,部分专业劳务由建筑劳务有限公司(以下简称劳务公司)分包。
项目部分工程于2011年10月开工,当时我与劳务公司已达成了劳务分包工程的合作意向,但考虑到劳务公司增项增资未正式审批下来,又因开工初期工作主要为桩基工程,不在劳务公司劳务分包工程范围内,所以我与劳务公司的劳务分包合同直至2012年2月才正式签订。
在劳务分包工程合同签订前,确实有些幢号已进入基础施工阶段,部分木工、钢筋工、泥工已参与工程施工。
这样,实际用工与劳务分包合同的签订在程序上确实存在问题,我司未及时与分包单位签订劳务合同,合同签订时间滞后。
感谢贵站在检查中指出了我们存在的以上问题,我们将在以后的经营活动中切实纠正过来,我们也已督促劳务公司安排了专人负责施工日记、人员台账的填写,并加强了对劳务人员的管理工作。
工程有限公司
项目部
2012年6月26日。
建筑工程劳务分包申请报告尊敬的XXX建设公司:我公司(甲方)现向贵公司(乙方)提出建筑工程劳务分包申请报告,详细内容如下:1. 甲方信息我公司是一家专业从事建筑工程施工的企业,拥有丰富的承包经验和良好的施工记录。
我们致力于提供高质量、高效率的工程服务,深受客户的好评。
2. 工程概况本次劳务分包工程为XXX建筑项目,位于XXX地区,总建筑面积约为XXX平方米。
工程包括XXX部分,涉及土建、电气、暖通等多个专业。
根据工程进度和施工需求,我们决定将部分工程劳务进行分包,特邀请贵公司参与。
3. 劳务分包方案3.1 分包范围我方提出的劳务分包范围包括但不限于以下工程内容:- XXX部分:涉及XXX工种,主要包括XXX工作内容;- XXX部分:涉及XXX工种,主要包括XXX工作内容;- ...3.2 分包条件我方对分包方具备以下条件要求:(1)具备建筑工程施工相关资质和执照;(2)拥有经验丰富的施工团队和技术人员;(3)具备充足的施工设备和工具;(4)质量意识和安全意识较高,能够按照相关法规和标准进行施工;(5)有良好的信誉和口碑,能够按时、按质完成劳务分包任务。
4. 分包合作方式根据实际情况和双方的沟通,我方拟采用以下方式进行劳务分包合作:(1)签订正式劳务分包合同,明确双方的权益和责任;(2)按照分包工程的进度和质量要求进行施工;(3)确保施工过程中的协调与沟通,及时解决问题;(4)根据工程进展和质量验收情况进行结算。
5. 劳务分包申请理由我方选择贵公司作为劳务分包方的理由如下:(1)贵公司在建筑工程领域拥有丰富经验和优良的工程业绩;(2)贵公司具备专业的施工团队和技术人员,能够保证施工质量和进度;(3)贵公司在安全管理和质量控制方面有较为完善的管理体系;(4)贵公司具备良好的信誉和口碑,与我方的价值观和合作理念相符。
6. 申请报告附件我方申请报告附件包括:(1)我方公司营业执照副本复印件;(2)我方公司业绩证明(包括相关工程合同及竣工验收证明等);(3)我方公司施工人员及技术人员的简历;(4)我方公司的安全管理及质量控制体系介绍。
劳务分包申请报告篇一:劳务申请报告贵单位(中煤第九十二工程处(:劳务分包申请报告)以下简称甲方):我邯郸市雍达建筑劳务分包有限公司(以下简称乙方)自对承包的中煤集团杨涧洗煤厂扩建工程机电设备工程进行劳务分包以后,完全服从甲方管理,遵照甲方要求及时组织人员进场、依甲方的施工组织设计和各项施工方案的要求进行施工作业,由于工期的推后、业主设备到货延期、施工材料供应的不及时、施工工作面中间交接延期、现场情况变化造成施工方案的变更、环境气象条件的影响以及甲方现场管理零星用工等诸多因素,使乙方处于工作任务不饱满、施工工序中断、施工任务量增加、施工难度加大的状态,现将具体情况向甲方做出说明:一、用工情况由于业主工期紧张,应甲方要求乙方自20XX年11月2日25名施工人员进场,从事甲方大临建设和非标加工制作以及设备安装,由于雨雪天气影响接甲方通知于20XX年1月17日离场,期间共耗费人工1499个。
春节后,接到甲方通知44人于20XX年2月12日(正月初十)开始陆续返回施工工地,继续按照甲方要求和安排进行非标制作安装和设备安装。
3月16日,根据业主工期要求和工作面的推进,再次接到甲方通知,增配28名施工人员从事管道安装。
春节后乙方共计耗费人工3900个。
二、施工情况1、乙方从事非标制作加工期间,由于时值冬季,天气寒冷,吊车等施工机具无法正常使用,完全人工拼装、搬运,工效大大降低,再加上雨雪天气影响无法正常施工或不能施工,因而用工量增加和工期延长,造成人工费严重超支。
2、非标制作由于设计用料钢板薄(大多为6毫米的板)、非标件形体奇特,无法参照以往施工预算进行核算,致使吨位造价不合理,施工费用不足。
3、节前为了满足业主对形象进度的要求,在不完全具备设备安装的条件下,乙方不计成本的完成了1302、1303两台原煤脱泥筛、1331-1332螺旋分选机组、1317矸石脱介筛的安装,由于不能按照预定施工方案合理组织施工,造成用工量的增加。
建筑公司关于申请劳务分包单位重新入库的请示尊敬的领导:我公司施工项目中涉及到劳务分包单位重新入库的问题,特向您请示如下:一、背景介绍近期,我公司施工项目需要增加劳务分包单位,以满足施工进度及施工任务的需要。
目前,已经有一些劳务分包单位曾经合作过,具备丰富的经验和实力,同时也有一些新的劳务分包单位希望加入我们的项目。
二、入库程序及标准1.入库程序劳务分包单位需要向我公司提交入库申请,包括相关资质证书、业绩及施工能力证明、法人授权书等必要文件。
我公司将组织相关部门对其进行审查,同时进行现场考察,以确保其具备相应的施工能力和严格遵守施工规范。
2.入库标准(1)资质要求:劳务分包单位必须具备相应的建筑工程施工资质,包括承包资质、安全生产许可证、劳务派遣证等。
(2)信誉度:劳务分包单位的信誉度是入库的重要评判标准之一。
我公司将通过查询信用记录、相关线索的调查等方式进行评估。
(3)施工能力:劳务分包单位需要有足够的施工能力,包括人力、物力等方面的保障,以确保项目按时、按质完成。
(4)合规合法:劳务分包单位必须合规合法经营,不存在违法违规行为,如拖欠工资、违规操作等。
三、评审及入库流程1.评审程序(1)提交申请:劳务分包单位向我公司提出入库申请,并同时提供相关的资料。
(2)资料审查:我公司相关部门对提交的资料进行审查,并进行初步筛选。
(3)现场考察:对通过初步筛选的劳务分包单位进行现场考察,了解其真实情况、设备、人员等。
(4)综合评审:对考察结果进行评估,制定评审报告。
2.入库流程(1)入库确认:根据评审结果,确定是否进行入库,并通知劳务分包单位。
(2)签订合同:劳务分包单位与我公司签订劳务分包合同,并明确双方的权益和责任。
(3)通知施工:我公司通知施工方和相关部门,进行调整和安排施工任务。
四、申请入库劳务分包单位的意义1.提高施工效率:正常入库的劳务分包单位具备丰富的经验和实力,能够提高施工效率,保证施工进度。
劳务分包申请报告篇一:劳务申请报告贵单位(中煤第九十二工程处(:劳务分包申请报告)以下简称甲方):我邯郸市雍达建筑劳务分包有限公司(以下简称乙方)自对承包的中煤集团杨涧洗煤厂扩建工程机电设备工程进行劳务分包以后,完全服从甲方管理,遵照甲方要求及时组织人员进场、依甲方的施工组织设计和各项施工方案的要求进行施工作业,由于工期的推后、业主设备到货延期、施工材料供应的不及时、施工工作面中间交接延期、现场情况变化造成施工方案的变更、环境气象条件的影响以及甲方现场管理零星用工等诸多因素,使乙方处于工作任务不饱满、施工工序中断、施工任务量增加、施工难度加大的状态,现将具体情况向甲方做出说明:一、用工情况由于业主工期紧张,应甲方要求乙方自20XX年11月2日25名施工人员进场,从事甲方大临建设和非标加工制作以及设备安装,由于雨雪天气影响接甲方通知于20XX年1月17日离场,期间共耗费人工1499个。
春节后,接到甲方通知44人于20XX年2月12日(正月初十)开始陆续返回施工工地,继续按照甲方要求和安排进行非标制作安装和设备安装。
3月16日,根据业主工期要求和工作面的推进,再次接到甲方通知,增配28名施工人员从事管道安装。
春节后乙方共计耗费人工3900个。
二、施工情况1、乙方从事非标制作加工期间,由于时值冬季,天气寒冷,吊车等施工机具无法正常使用,完全人工拼装、搬运,工效大大降低,再加上雨雪天气影响无法正常施工或不能施工,因而用工量增加和工期延长,造成人工费严重超支。
2、非标制作由于设计用料钢板薄(大多为6毫米的板)、非标件形体奇特,无法参照以往施工预算进行核算,致使吨位造价不合理,施工费用不足。
3、节前为了满足业主对形象进度的要求,在不完全具备设备安装的条件下,乙方不计成本的完成了1302、1303两台原煤脱泥筛、1331-1332螺旋分选机组、1317矸石脱介筛的安装,由于不能按照预定施工方案合理组织施工,造成用工量的增加。
一、引言随着我国经济的快速发展,建筑行业作为国民经济的重要支柱产业,对劳动力需求量日益增大。
为了提高建筑企业的市场竞争力,降低成本,提高施工效率,我公司决定对部分工程项目实施劳务分包。
为确保劳务分包工作的顺利进行,特向公司领导提交以下申请报告。
二、项目背景1. 项目概况我公司承接了某住宅小区建设项目,总建筑面积约10万平方米,包括地下车库、住宅楼、商业配套等。
项目总投资约2亿元,工期为24个月。
2. 项目需求由于该项目规模较大,施工周期较长,我公司现有施工人员数量无法满足施工需求。
为了确保工程质量和进度,我公司决定对部分工程项目实施劳务分包。
三、劳务分包实施原因1. 优化人力资源配置通过劳务分包,我公司可以将部分非核心业务外包给专业劳务公司,从而优化人力资源配置,提高施工效率。
2. 降低施工成本劳务分包可以降低劳动力成本,提高施工成本控制能力。
3. 提高施工质量专业劳务公司具有丰富的施工经验和技术力量,能够确保施工质量。
4. 缓解用工紧张局面随着我国城市化进程的加快,劳动力市场供需矛盾日益突出。
劳务分包可以有效缓解用工紧张局面。
四、劳务分包实施方案1. 分包范围根据项目需求,我公司决定对以下部分工程项目实施劳务分包:(1)土建工程:包括主体结构、装饰装修、水电安装等。
(2)安装工程:包括暖通、给排水、电气等。
2. 分包单位选择(1)公开招标:通过公开招标,选择具有资质、信誉良好的劳务公司进行分包。
(2)考察筛选:对参与投标的劳务公司进行实地考察,筛选出符合要求的分包单位。
3. 分包合同签订(1)合同内容:明确分包工程的范围、质量、工期、价格、付款方式等。
(2)合同管理:加强合同管理,确保合同条款的履行。
4. 质量控制(1)分包单位需按照工程设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。
(2)我公司将对分包工程进行定期检查,发现问题及时整改。
5. 安全管理(1)分包单位需严格遵守国家和地方安全生产法规,确保施工安全。
劳务分包资质申请办理流程及所需材料有哪些依据我国劳动合同法的规定,劳务派遣是⽤⼯的重要⽅式,⽽劳务派遣是由劳务公司将员⼯派遣到⽤⼯单位⼯作的情形,劳务公司成⽴是有条件的,那么劳务分包资质申请办理流程及所需材料?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏相关知识的解答。
劳务分包资质申请办理流程及所需材料有哪些资质⾸次申请办理程序:1、建筑业企业领取⼯商营业执照;2、申请企业按照属地管理的原则向所在区县建筑业管理部门提交资质申请材料原件及复印件,区县建筑业管理部门初审合格后报市建管处施⼯科;3、施⼯科对资质申请材料进⾏审核、公⽰;4、公⽰完成后,⽆异议的予以核准、报省建管局备案、打印资质证书。
5、施⼯科对资质申请材料进⾏审核、公⽰;6、公⽰完成后,⽆异议的予以核准、报省建管局备案、打印资质证书。
劳务分包资质申请提交材料明细:1、企业法定代表⼈签署的《建筑业企业资质申请表》及电⼦⽂档;2、企业法⼈营业执照副本复印件,安全⽣产许可证副本;3、企业资质证书正,副本复印件(含变更记录栏);4、企业章程复印件(需附股东签字或盖章页)组织代码证复印件;5、法定代表⼈任职⽂件,⾝份证件复印件;6、企业经理,技术,财务,经营负责⼈的任职⽂件,职称证书,⾝份证及复印件;7、注册建造师的注册执业证书;8、企业⼯程技术和经济管理⼈员的职称证书,⾝份证件,劳动合同复印件;9、对专业⼈员和技术⼯⼈有数要求的,提供职称证书或岗位证书,⾝份证件,劳动合同和反应专业的证明材料,社保证明;10、代表⼯程的中标通知书,施⼯合同,竣⼯验收单或质量核验资料,有必要是需提供图纸,照⽚,⼯程结算单等;11、近三年统计报表(《法⼈单位基本情况表》,《建筑企业⽣产情况》,《建筑业企业财务状况与材料消耗情况》);12、经审计的近三年财务报表(资产负债表和损益表);13、资质标准对企业设备⼚房有具体要求的,企业应出具设备购置或租赁合同,发票,房屋产权证或租赁合同等相关证明;14、法律法规规定需要提供的其他材料。
尊敬的[甲方公司名称]:我方[乙方公司名称],经充分筹备和调研,特向贵公司提出劳务分包申请。
为确保项目顺利进行,提高施工效率,降低成本,现将相关事项报告如下:一、公司简介[乙方公司名称]成立于[成立时间],注册资金[注册资金金额]万元,具备[相关资质证书]资质,是一家专业从事[主营业务范围]的企业。
公司成立以来,始终秉承“诚信、创新、务实、共赢”的经营理念,为客户提供优质、高效的服务。
经过多年的发展,公司已积累了丰富的行业经验和良好的口碑。
二、劳务分包项目情况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目规模:[项目规模]4. 项目内容:[项目内容]5. 项目工期:[项目工期]三、劳务分包申请原因1. 提高施工效率:我方具备专业的施工团队,能够按照甲方要求,在规定工期内完成施工任务,确保项目进度。
2. 降低施工成本:我方在材料采购、施工工艺等方面具有丰富的经验,能够有效降低施工成本,为甲方创造更多价值。
3. 保障施工质量:我方严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到甲方要求。
4. 优化施工资源配置:我方拥有先进的施工设备和技术,能够合理配置施工资源,提高施工效率。
四、劳务分包承诺1. 严格遵守国家法律法规和甲方规章制度,确保施工安全、文明施工。
2. 按照合同约定,按时、保质、保量完成施工任务。
3. 配备专业的施工团队,确保施工质量。
4. 做好施工现场的环保、文明施工工作,确保施工过程中不扰民、不影响周边环境。
5. 积极配合甲方进行项目验收,确保项目顺利通过验收。
五、申请材料1. 《劳务分包申请书》2. 《公司简介》3. 《相关资质证书》4. 《施工组织设计》5. 《安全生产责任制》6. 《环境保护措施》敬请贵公司审批,如有需要,我方将随时提供相关证明材料。
特此申请![乙方公司名称][法定代表人姓名][联系电话][申请日期]。
建筑劳务分包资质办理流程和材料明细及要求1. 引言建筑劳务分包是指建筑主体工程的部分施工任务由专门的分包单位承担的一种模式。
为了确保建筑劳务分包单位的施工质量和安全,在进行劳务分包前,需要对分包单位进行严格的资质办理和审核。
本文将介绍建筑劳务分包资质办理的流程、所需的材料明细及要求。
2. 资质办理流程建筑劳务分包资质办理的流程一般分为以下几个步骤:2.1 了解相关法规和政策在办理建筑劳务分包资质前,应了解当地相关法规和政策,包括建筑法、劳动法、施工安全管理条例等,以确保资质办理过程的合法性和符合规定。
2.2 准备资料办理建筑劳务分包资质需要提交一系列的申请材料。
具体所需的资料包括但不限于:•《建筑劳务分包资质申请表》•企业法人营业执照副本•组织机构代码证副本•企业法人代表身份证明•劳务分包专业技术人员职称证书•分包工程技术负责人、安全负责人等相关人员的资格证书•企业劳动用工管理制度及工程质量管理制度等相关文件2.3 提交申请将准备好的资料齐全,并按照要求进行分类整理,然后提交到当地相关行政部门进行申请。
申请材料原件和复印件需分别备齐。
2.4 审核和评估申请提交后,相关部门将对资料进行审核和评估。
包括对企业资质、工程质量管理制度、分包工程技术负责人等进行综合评估。
2.5 颁发资质证书经过审核和评估合格后,行政部门将颁发建筑劳务分包资质证书。
证书上将注明有效期和经营范围等信息。
2.6 年检和续期建筑劳务分包资质的有效期一般为一年,过期后需要进行年检和续期。
年检主要对企业的经营状况、财务状况等进行审核,续期则需要按照规定的流程和要求进行。
3. 材料明细及要求建筑劳务分包资质办理所需的材料明细及要求如下:3.1 申请表申请表是办理建筑劳务分包资质时必备的材料之一,申请方需填写真实、准确的信息,并加盖单位公章。
3.2 企业法人营业执照副本企业法人营业执照副本是申请材料中的重要证明文件之一,需提供原件和复印件。
劳务派遣申请书范文劳务派遣申请书。
尊敬的领导:您好!我是XXX公司的XXX,现在我代表公司向贵公司提出劳务派遣申请。
我公司成立于XXX年,是一家专业的人力资源服务公司,拥有丰富的派遣经验和优秀的派遣团队。
经过多年的发展,我公司已经建立了一套完善的派遣管理体系,能够为客户提供高效、优质的人力资源服务。
我们的服务范围涵盖了多个行业领域,包括IT、金融、制造业、服务业等,我们拥有一支高素质的人才库,能够满足客户的多样化需求。
贵公司是一家知名的企业,拥有良好的企业形象和强大的市场竞争力。
我们非常希望能够与贵公司建立合作关系,为贵公司提供优质的人力资源服务。
我们相信,通过我们的努力和专业的服务,一定能够为贵公司带来更多的价值和利益。
我们的派遣服务包括,人才招聘、员工培训、劳务派遣等。
我们将根据贵公司的实际需求,为贵公司量身定制最适合的人力资源解决方案。
我们将派遣经理人和专业人员到贵公司现场,与贵公司的管理团队密切合作,共同制定并实施人力资源管理方案,确保贵公司的人力资源管理工作得到有效的支持和保障。
同时,我们将严格遵守国家相关法律法规,确保派遣员工的合法权益,为贵公司提供合规的人力资源服务。
我们将定期对派遣员工进行培训和考核,确保他们具备足够的专业技能和素质,能够胜任贵公司的工作岗位。
我们真诚希望能够与贵公司建立长期、稳定的合作关系,为贵公司的发展提供有力的支持。
我们将竭诚为贵公司服务,以最专业的态度、最优质的服务,为贵公司创造更大的价值。
最后,谨代表我公司向贵公司提出劳务派遣申请,期待贵公司的回复。
如果贵公司对我们的服务有任何疑问或建议,欢迎随时与我联系。
期待贵公司的合作,谢谢!此致。
敬礼。
XXX公司。
XXX。
日期,XXXX年XX月XX日。
建筑公司关于申请劳务分包单位重新入库的请示尊敬的领导:您好!本公司是一家专业的建筑公司,一直以来与各地的劳务分包单位合作,以确保施工项目的顺利进行。
然而,由于种种原因,我们申请重新入库一些劳务分包单位。
希望领导审慎考虑并批准我们的申请。
首先,我们公司在过去的施工项目中与一些劳务分包单位合作愉快,且有着良好的合作记录。
这些单位的工作质量和责任心得到了我们的认可,他们为我们的项目提供了专业的劳务服务,为项目的顺利进行做出了重要贡献。
重新入库这些单位不仅可以保持我们过去的良好合作关系,也可以节省我们的时间和成本,同时提高项目的效率和质量。
其次,我们公司对这些劳务分包单位的资质和信誉有着清晰的了解。
我们经过审慎筛选,只选择那些具有合法经营资质和良好信誉的单位进行合作。
这些单位的员工技术过硬,且对施工安全和质量具有高度的责任感,能够保证项目的顺利进行和施工质量的保障。
重新入库这些单位对于我们公司而言是一种负责任的决策,可以确保项目的顺利进行并保障施工质量。
另外,我们公司在与这些劳务分包单位合作的过程中,得到了他们的支持和配合。
他们愿意听取我们的建议和要求,根据项目的实际情况进行调整和完善,以确保施工的顺利进行。
他们有着灵活的工作态度和强大的解决问题能力,能够应对各种突发情况,保证项目能够按时按质完成。
重新入库这些单位不仅可以保持我们的良好合作关系,也可以提高我们的施工效率和质量。
最后,重新入库这些劳务分包单位符合我们公司的长远发展规划和利益最大化的考量。
这些单位有着丰富的行业经验和专业的技术实力,能够为我们的项目提供更有效的支持和服务。
同时,我们也可以通过与这些单位的合作,进一步加强我们的行业口碑,提升我们的服务水平,从而为我们未来的合作与发展打下坚实的基础。
重新入库这些单位是我们公司长远发展规划的必要举措,也是我们为保障项目顺利进行和提高施工质量所做的明智选择。
综上所述,重新入库这些劳务分包单位是我们公司为了确保项目的顺利进行和提高施工质量所做出的必要决策。
分包单位管理制度(专业分包-劳务分包)分包单位管理制度一、前言分包单位是专业分包和劳务分包的主要形式,分包单位的稳定发展是企业有效运营和工程顺利施工的前提和保障。
为此,本制度旨在规范分包单位的管理和运营,以提升分包单位的管理效能和施工质量,促进企业的发展。
二、分类标准1.专业分包:指根据工程需要,以某一具备专业技能的企业或个人为主体进行的一次性合同工程。
2.劳务分包:指按照建筑施工标准,根据施工过程的需要,对人力、技术、器具等要素进行合理组合,委托外部单位或个人承担本工程的特定施工工序的企业或个人。
三、分包申请和审核1.申请条件(1)具备营业执照和税务登记证;(2)具备从事分包范围内的专业技能,且有相关证书或资质;(3)具备施工所需的技术设备和充足的工程应用经验。
2.申请流程(1)分包单位向施工总承包单位提出分包申请;(2)施工总承包单位组织相关人员进行分包单位的初步审核;(3)按照分包单位的分包类型,分别进行具体细节的审核;(4)对审核通过的分包单位发放工程合同。
3.变更申请(1)分包单位需要变更合同中的内容,需向施工总承包单位申请变更,并提供相应的证明材料;(2)施工总承包单位审核后,对申请予以批准或驳回,并对申请结果进行书面通知;(3)未经批准,分包单位不得擅自变更合同内容。
四、管理机构和职责1.总体职责(1)负责协调和管理分包单位;(2)负责分包单位的安全、技术、质量、成本等工作的审查、督促和管理;(3)负责与分包单位沟通协调工作。
2.管理机构设置(1)专业分包:建筑施工企业应设立专业分包管理部门;(2)劳务分包:建筑施工企业应设立劳务分包管理部门。
3.管理职责(1)明确劳务分包或专业分包工作的组织架构、责任制度和管理制度;(2)对分包单位的人员、资质、技术设备等条件进行审查;(3)对分包工程质量、安全等情况进行检查和监督;(4)对分包单位的经济管理、绩效考核等进行监督和管理;(5)积极协调处理分包工程中出现的争议和纠纷。
尊敬的XX公司:我单位(以下简称“乙方”)与贵公司(以下简称“甲方”)于[起始日期]签订了《劳务分包合同》(合同编号:[合同编号]),根据合同约定,现将乙方已完成的部分劳务工作提交结算申请,特此提出如下申请:一、项目基本情况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目内容:[项目内容概述]4. 合同签订日期:[合同签订日期]5. 合同工期:[合同工期]二、结算依据1. 《劳务分包合同》2. 乙方提交的《劳务分包结算资料》3. 甲方提供的《工程进度确认单》4. 相关法律法规及政策文件三、结算内容1. 乙方已完成劳务工作内容:[具体工作内容]2. 乙方已完成劳务工作数量:[具体数量]3. 乙方已完成劳务工作单价:[具体单价]4. 乙方已完成劳务工作总价:[总价]四、结算金额根据以上结算内容,乙方已完成劳务工作的结算金额为:[结算金额]元。
五、付款申请1. 付款方式:[付款方式,如:银行转账、现金等]2. 付款时间:[付款时间,如:合同约定的付款周期内]3. 付款账户:[付款账户信息]六、其他事项1. 乙方承诺所提交的结算资料真实、准确、完整。
2. 乙方愿意积极配合甲方进行审计、检查等工作。
3. 乙方对结算结果如有异议,可在收到结算通知书之日起[异议处理期限]内提出。
敬请甲方予以审核,并在[审核期限]内给予答复。
如有疑问,请随时与乙方联系。
特此申请!乙方:[乙方单位名称]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]日期:[申请日期]。
劳务分包合同起诉状【起诉状】原告:XXX公司住所地:XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人:XXX联系电话:XXX被告:YYY公司住所地:XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人:YYY联系电话:XXX事实和理由:一、原告XXX公司是一家注册于XXX市的法人实体,经营范围包括劳务分包业务。
被告YYY公司也是一家注册于XXX市的法人实体,主要从事建造工程。
二、原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份劳务分包合同,合同编号为XXXXX。
根据合同约定,原告应为被告提供劳务分包服务,具体内容为在被告的建造工程项目中承担XXXX工作。
合同约定了工作范围、工作期限、工作报酬等关键条款。
三、按照合同约定,原告按时履行了合同义务,为被告提供了劳务分包服务,并已经完成为了合同规定的工作内容。
然而,被告却未按照合同约定支付原告的工作报酬。
四、根据劳务分包合同的相关条款,被告应在工作完成后的XX个工作日内支付原告工作报酬的XX%作为预付款,剩余部份应在工作完成后的XX个工作日内一次性支付。
然而,被告至今未支付任何工作报酬给原告。
五、原告多次与被告进行沟通和催款,但被告向来以各种理由迟延支付工作报酬。
原告已经竭力履行了合同义务,被告的行为严重违反了合同约定,伤害了原告的合法权益。
六、鉴于上述事实和理由,原告决定向法院提起诉讼,要求被告承担以下责任:1.判令被告支付原告尚未支付的工作报酬,共计人民币XXXX元;2.判令被告支付原告因追讨工作报酬而产生的合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费等;3.其他应由被告承担的法律责任。
七、依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条的规定,本起诉状附有以下证据材料:1.劳务分包合同原件及复印件;2.与被告的沟通记录;3.催款函及送达回执;4.其他与本案有关的证据材料。
八、本起诉状的原件及副本各一份,共计两份。
特此起诉。
原告:XXX公司法定代表人:XXX日期:XXXX年XX月XX日。
特种专业工程专业承包企业资质首次申报材料
(2009-03-28 00:14:21)
转载▼
标签:
杂谈
特种专业工程专业承包企业资质首次申报材料:
《建筑业企业资质管理规定》第十四条首次申请或者增项申请建筑业企业资质,应当提交以下材料:
(一)建筑业企业资质申请表及相应的电子文档;
(二)企业法人营业执照副本;
(三)企业章程;
(四)企业负责人和技术、财务负责人的身份证明、职称证书、任职文件及相关资质标准要求提供的材料;
(五)建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书;
(六)建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证;
(七)部分资质标准要求企业必须具备的特殊专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证;
(八)建筑业企业资质标准要求的企业设备、厂房的相应证明;
(九)建筑业企业安全生产条件有关材料;
(十)资质标准要求的其他有关材料。
《建筑业企业资质管理规定实施意见》第八条、第九条、第十条企业申请资质需提供《建筑业企业资质申请表》(含电子文档)及相应附件资料,并按照下列顺序进行装订:
综合资料(第一册):
1、企业法人营业执照副本;
2、企业资质证书正、副本;
3、企业章程;
4、企业近三年建筑业行业统计报表;
5、企业经审计的近三年财务报表;
6、企业法定代表人任职文件、身份证明;
7、企业经理和技术、财务负责人的身份证明、职称证书、任职文件及相关资质标准要求的技术负责人代表工程业绩证明资料;
8、如有设备、厂房等要求的,应提供设备购置发票或租赁合同、厂房的房屋产权证或房屋租赁合同等相关证明,以及相关资质标准要求提供的其它资料。
9、企业安全生产许可证(劳务分包企业、混凝土预制构件企业、预拌商品混凝土等企业可不提供)
其中,首次申请资质的企业,不需提供上述2、4、5、9的材料,但应提供企业安全生产管理制度的文件。
10、申请特级资质的,除提供上述材料外,还应提供:
(1)企业近三年银行授信凭证;
(2)企业近三年上缴建筑业营业税税票或境外工程的工程结算凭证;
(3)省、部级(或相当于省部级)以上企业技术(研发)中心,或分中心认证的证书或有效核准文件;
(4)国家级工法的认定文件、专利技术的认定证书;
(5)国家科技进步奖获奖证书或主编过工程建设国家、行业标准的发布通知(或发布令)、封面、目次、前言和引言等资料复印件。
人员资料(第二册):
1、建筑业企业资质申请表中所列注册人员的身份证明、注册证书;
2、建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书、身份证明、养老保险凭证;
3、部分资质标准要求企业必须具备的特殊专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证,还应提供相应证书及反映专业的证明材料;
4、劳务分包企业应提供标准要求的人员岗位证书、身份证明。
工程业绩资料(申请最低等级资质不提供)(第三册):
1、工程合同、中标通知书;
2、符合国家规定的竣工验收单(备案表)或质量核验资料;
3、上述资料无法反映技术指标的,还应提供反映技术指标要求的工程照片、图纸、工程决算资料等。
《建筑业企业资质管理规定实施意见》第十三条已具备工程设计资质的企业首次申请同类别或相近类别建筑业企业资质的,其申报材料除应提供首次申请所列全部材料外,申请除最低等级的施工总承包资质的,还应提供下列材料:
1、工程合同、中标通知书;
2、符合国家规定的竣工验收单(备案表)或质量核验资料;
3、上述资料无法反映技术指标的,还应提供反映技术指标要求的工程照片、图纸、工程决算资料等。
《建筑业企业资质管理规定实施意见》第十六条资料要求
1、《建筑业企业资质申请表》一式四份,附件资料一套。
其中涉及到铁路、交通、水利、信息产业、民航等专业部门资质的,每涉及一个专业部门,须另增加《建筑业企业资质申请表》二份、附件资料一套。
2、资质受理机关负责核对企业提供的资料原件,原件由企业保存。
资质许可机关正式受理后,所有资料一律不得更换、修改、退还。
上级相关主管部门对企业申请材料有质疑的,企业应当提供相关资料原件,必要时要配合相关部门进行实地调查。
3、附件资料应按“综合资料、人员资料、工程业绩资料”的顺序排列装订,规格为A4(210×297mm)型纸,并有标明页码的总目录及申请说明,建议采用软封面封底,逐页编写页码。
企业申报的资料必须使用中文,资料原文是其它文字的,须同时附中文译本并翻译准确。
4、申请资料必须数据齐全、填表规范、印鉴齐全、字迹清晰,复印件必须清晰、可辨。
【广东建设信息网 > 省建设厅 > 办事指南 > [办事指南]建筑业企业资质核准】第三条第一款新设立的企业申请资质,应当提供下列资料:(1)《建筑业企业资质申请表》(一式四份)和相应的电子文档;
(2)企业法人营业执照副本和验资报告;
(3)企业章程;
(4)企业法定代表人和企业技术、财务、经营负责人的任职文件、职称证书、身份证;
(5)企业拥有的建造师执业资格注册证书(项目经理资格证书)、身份证、社会保险凭证;
(6)企业工程技术和经济管理人员的职称证书、身份证、社会保险凭证;
(7)资质标准明确要求企业必须具有的特殊专业技术人员的职称证书、身份证、社会保险凭证;
(8)资质标准明确要求企业具有自有设备、厂房的,企业需出具购置合同、发票、房屋产权证或房屋租赁合同等相应证明;
(9)需要出具的其他有关证件、资料。
申报条件:
《中华人民共和国建筑法》第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列条件:
(一)有符合国家规定的注册资本;
(二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;
(三)有从事相关建筑活动所应有的技术装备;
(四)法律、行政法规规定的其他条件。
《建筑业企业资质管理规定》第三条建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质。
《建筑业企业资质管理规定》第十九条企业首次申请、增项申请建筑业企业资质,不考核企业工程业绩,其资质等级按照最低资质等级核定。
已取得工程设计资质的企业首次申请同类别或相近类别的建筑业企业资质的,可以将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报,但申请资质等级最高不超过其现有工程设计资质等级。
《建筑业企业资质等级标准》资质标准:
1、企业完成过本类特种工程2个以上,工程质量合格。
2、企业具有相应的特种工程技术人员和操作人员。
3、企业注册资本金100万元以上,企业净资产120万元以上。
4、企业具有相应的特种技术、设备和检测工具。
《建筑业企业资质管理规定实施意见》第三十九条关于工程技术和经济管理人员
1、企业工程技术和经济管理人员超过60周岁的人数比例不得超过15%,技术负责人年龄限制在60周岁及以下。
2、企业人员在两家及以上企业注册或受聘的不予认可,其证书上的单位必须与申报单位名称一致。
涉及铁道、交通、水利、信息产业、民航、消防等方面资质的,企业的工程技术和经济管理人员职称证书或岗位资格证书复印件应同时上报。
3、申请特级资质的,企业应具有与特级资质承包范围内各类别工程相对应的,各专业注册建造师不少于5人。
4、对企业总工程师(技术负责人)的专业考核,按企业申请的主项资质要求进行。
5、企业申请多项资质的,其注册建造师(或项目经理)人数按照企业申报的各类资质标准中的最高值进行考核。