下载文档原格式
[建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同（一）7篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（勘察人或设计人）：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察或设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况及委托内容（此处详细列出工程项目的名称、地点、规模、内容等具体信息。
）二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程的勘察或设计过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，共同遵守诚信原则，实现合作共赢。
三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行勘察或设计工作，包括但不限于以下内容：1. 勘察或设计方案的制定与优化；2. 现场勘查与测量；3. 图纸设计与深化；4. 施工图交付与审查；5. 施工过程中的技术支持与指导。
四、合同金额及支付方式（此处详细列出合同总金额、支付条件、支付方式等具体信息。
）五、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。
乙方应按照甲方的进度要求完成各阶段工作，确保工程按期完成。
六、知识产权及保密条款（此处详细列出关于知识产权归属、保密义务等条款。
）七、质量保证及验收标准乙方应确保勘察或设计成果的质量符合相关法规、规范及甲方的要求。
工程验收时，按照合同约定的验收标准和程序进行。
如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。
八、违约责任及赔偿损失如甲乙任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式如下：（此处详细列出违约责任的认定、赔偿方式等具体信息。
）九、不可抗力及风险分担如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或产生损失，甲乙双方应共同协商解决。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等不可预见且无法克服的客观情况。
十、争议解决方式及法律适用如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察设计合同(１)合同编号：XXXXX本合同由以下双方共同签署，确立双方权利和义务：甲方：（委托方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________乙方：（承包方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________鉴于甲方拟开展相关建设工程，为确保工程质量和安全，甲方特委托乙方进行勘察设计工作，并双方达成以下协议：第一条勘察设计内容1.1 勘察设计范围：（1）项目名称和地点：________________________（2）工程规模：____________________________（3）具体勘察设计内容：_____________________1.2 勘察设计要求：（1）根据甲方要求，乙方应按照相关监管机构的标准和规范进行设计；（2）乙方应确保设计方案合理、科学、安全；（3）乙方应依法履行相关勘察设计程序和手续；（4）乙方应保证勘察设计文件的真实性和准确性。
第二条合同期限2.1 本合同期限为_____年（月日起至年月日止），根据项目实际情况可延长。
第三条价格及支付方式3.1 勘察设计费用为人民币________元，具体费用分解如下：（1）勘察报告费用：________元；（2）设计方案费用：________元；（3）施工图纸费用：________元；（4）其他费用：________元。
3.2 支付方式：（1）甲方应于本合同签署之日支付_____%的设计费用；（2）甲方应于勘察设计报告交付之日支付_____%的设计费用；（3）甲方应于施工图纸交付之日支付_____%的设计费用。
建设工程勘察设计合同（一）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工作内容本合同标的为某建设工程勘察设计项目。
乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察、设计及相关服务工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面。
二、工作期限及进度安排本合同工作期限为XX个月。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察设计工作。
进度安排应明确时间节点和任务内容，确保工程进展顺利。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX万元整。
支付方式按照双方约定的方式进行支付。
具体支付时间节点和金额应按照合同约定执行。
四、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察设计方案及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方应保证其在勘察设计中不侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担相应的法律责任。
同时，双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、质量保证及验收标准乙方应保证勘察设计工作质量符合国家相关标准和规范，确保设计成果的安全性和可行性。
甲方在工程竣工后有权对勘察设计成果进行验收，验收标准应按照合同约定和相关国家标准执行。
如验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任及赔偿标准如因乙方原因导致勘察设计工作进度延迟或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。
如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务或履行合同，甲方应承担相应的违约责任。
对于因违约造成的损失，双方应按照合同约定及相关法律法规的规定进行赔偿。
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号：[具体编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容：[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式（一）合同标的：本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。
包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。
（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款：按照勘察设计的进度节点支付费用。
具体节点及支付比例根据双方约定确定。
3. 尾款：项目完成后，经过验收合格，支付剩余款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）勘察设计周期：本合同勘察设计工作周期为XX天，自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况，经双方协商可延长工作周期。
（二）进度安排：乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。
各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。
四、质量要求及验收标准（一）质量要求：乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。
（二）验收标准：勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。
如双方另有约定的验收标准，应按照约定执行。
五、知识产权及保密条款（一）知识产权：本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有在其成果上的署名权。
如双方另有约定的知识产权归属，应按照约定执行。
（二）保密条款：双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
建设工程勘察合同（１）5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】鉴于甲方的工程项目需求，为明确双方的权利义务和经济责任，确保工程的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下建设工程勘察合同：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【工程规模描述】二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场勘察、地质调查、地下管线探测等工作。
2. 乙方应根据勘察结果，编制并提交勘察报告，报告中应包含详细的地质资料、工程设计方案建议等。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果承担法律责任。
4. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，乙方应予以配合。
三、工期、质量与验收标准1. 工程勘察周期：【约定周期】。
乙方应于约定周期内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 工程勘察质量标准：【约定质量标准】。
乙方应按照约定的质量标准进行勘察工作。
3. 验收标准：按照国家相关工程勘察规范、标准、规定进行验收。
甲方有权委托第三方对乙方提交的勘察报告进行审查。
四、费用与支付方式1. 工程勘察费用：【约定费用】。
甲方应按照约定支付工程勘察费用。
2. 支付方式：【约定支付方式】。
甲方应按照约定支付方式及时支付工程勘察费用。
3. 乙方收到款项后应提供合法有效的发票。
五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及工程的保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于勘察报告、地质资料等。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程勘察费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按约定完成勘察工作或提交的勘察报告不符合质量要求，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
3. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
