湖南省2015年造价工程师工程计价：承包人提交进度款支付申请考试试题

2015年造价工程师真题及答案：《工程造价计价》一、单项选择（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（C）。

A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用2.采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（D ）。

A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率B.加工费二设备总重量X （1+加工耗损系数）X设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

则该批设备关税完税价格应为（D ）万元人民币。

A.1100.00B. 1110.00C.1111.00D. 1111.114.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（B ）A.外贸手续费二FOB X人民币外汇汇率X外贸手续费率B.外贸手续费二CIF X人民币外汇汇率X外贸手续费率5.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（A ）。

A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用6.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（A ）。

A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费7.某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，这笔进度款应包括的建筑安装工程税金为（B ）万元。

2015年下半年湖南省公路造价师《技术与计量》：施工进度图编制考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。

A．14B．21C．28D．352、《公路工程国内招标文件范本》规定的保留金退回的办法是__。

A．在签发合同工程交工证书后立即全部退回B．在签发合同工程交工证书后退还一半，签发缺陷责任终止证书后退还另外一半C．随期中支付的签发，逐月按比例退回D．在签发缺陷责任终止证书后一次性退回3、进度监理还是质量监理，工作的重点应当放在__上。

A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．全过程控制4、建设项目经济评价的计算期是指__。

A．从开始施工到建成投产所经历的时间B．从建成投产到主要固定资产报废为止所经历的时间C．从开始施工到建成投产直到主要固定资产报废为止所经历的时间D．从开始施工到建成投产直到全部资产报废为止所经历的时间5、下列可以构成一个有效的承诺是__。

A．承诺是由非受要约人做出B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D．向不特定的多数人同时做出承诺6、工程变更总费用超过有效合同价的__时，应在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。

A．5%B．10%C．15%D．30%7、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。

评标报告应当如实记载以下内容__。

①基本情况和数据表；②评标委员会成员名单；③经评审的投标人排序，④经评审的价格或者评分比较一览表，⑤符合要求的投标一览表；⑥开标记录A．④⑤⑥B．②④⑥C．①②③④⑤⑥D．①②③④8、质量计划、__和质量记录等几项分类文件。

A．质量认可证书B．交工质量检验单C．质量责任制D．质量程序文件9、在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入__价值。

造价工程师《工程计价》经典真题及答案2015年造价工程师《工程计价》经典真题及答案一、合同价款调整(2012年真题)1.关于工程变更的说法，正确的是( )。

A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人可通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】D。

本题考核的知识点为工程变更。

在履行合同中，改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序，以及为完成工程需要追加的额外工作，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人发出变更指示。

工程变更指令发出后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件。

承包人也应当抓紧落实，如果承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担。

无论何种情况确认的变更，变更指示只能由监理人发出。

2.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，关于索赔的处理规定，说法正确的是( )。

A.承包人超过规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后的1个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】B。

本题考核的知识点为工程索赔的处理程序。

承包人应在确认引起索赔的事件发生后28d内向发包人发出索赔通知，否则，承包人无权获得追加付款，竣工时间不得延长。

如果引起索赔的攀件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额。

发包人在收到最终索赔报告后的28d内，未向承包人作出答复，视为该项索赔报告已经认可。

承包人接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

3.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是( )。

2015年造价工程师计价：工程定额计价基本程序试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、气焊用的焊丝起（）的作用。

A．改善导电性能B．填充金属C．加大熔深D．提高速度2、钢筋混凝土梁宽200mm，高400mm，受拉区配有3根25的钢筋，已知梁的单侧保护层厚度为25mm，则配制混凝土时选用卵石的粒径不得大于（）mm。

A．28B．31C．47D．633、硫化的方法不包括__。

A．直接本体硫化B．间接硫化C．常压硫化D．高压硫化4、关于隔墙特性叙述正确的是__。

A．增强石膏空心板适用于有防水、隔声要求的建筑B．复合板隔墙强度和耐火性差C．加气混凝土条板隔墙适用于受化学及有害介质影响的建筑D．碳化石灰板隔墙不适用于隔声要求高的建筑5、负债是指过去的交易、事项形成的现时义务，其会导致经济利益流出企业。

在负债中由于结算过程产生的流动负债是__。

A．短期借款B．应付工资C．应付账款D．应付股利6、某施工机械年工作320台班，年平均安拆0.85次，机械一次安拆费28000元，则该施工机械的台班安拆费为__元。

(结果保留两位小数)A．177.50B．164.38B．102.94D．74.387、在施工图配电线路的标注中，线路敷设方式代号“XG”表示（）。

A．用塑料卡粘贴敷设B．用瓷瓶或瓷珠敷设C．用铝皮卡粘贴敷设D．穿镀锌钢管敷设8、在填方压实施工中，操作过程不正确的是__。

A．回填前应先清除沟槽内的有机物B．基础的混凝土达到一定强度后方可回填C．宜采用同类土填筑D．若采用不同透水性土分填时，上层填充透水较大的填料9、索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据。

索赔文件不包括__A．索赔信B．索赔报告C．附件D．索赔申请10、中温回火是将钢件加热到（）回火，使工件得到好的弹性、韧性及相应的硬度。

A．250～500℃B．280～500℃C．250～400℃D．150～500℃11、下列选项中不属于现金流量的是（）。

2015年《建设工程计价》真题及答案一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.【题干】根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。

【选项】A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C【解析】本题考查的是国外建设工程造价构成。

不可预见准备进用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

教材P3。

【考点】国外建设工程造价构成2.【题干】采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是( )。

【选项】A.专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B.加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。

专用工具费=(材料费+加工费+辅助材料费)×专用工具费率;加工费=设备总重量×设备每吨加工费;包装费=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)×包装费率;利润=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率。

见教材P4。

【考点】设备购置费的构成和计算3.【题干】某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

该批设备关税完税价格税为( )万元人民币。

【选项】A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。

运输保险费=(1000+100)×1%/(1-1%)=11.11万元，到岸价=1000+100+11.11=111.11万元。

2015年《建设工程计价》真题及答案一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.【题干】根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是()。

【选项】A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C【解析】本题考查的是国外建设工程造价构成。

不可预见准备进用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

教材P3。

【考点】国外建设工程造价构成2.【题干】采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是()。

【选项】A.专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B.加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。

专用工具费=(材料费+加工费+辅助材料费)×专用工具费率;加工费=设备总重量×设备每吨加工费;包装费=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)×包装费率;利润=(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率。

见教材P4。

【考点】设备购置费的构成和计算31165 79BD 禽EN26785 68A1 梡A35015 88C7 裇32058 7D3A 紺38756 9764 靤3.【题干】某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

该批设备关税完税价格税为()万元人民币。

【选项】A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。

2015年湖南省造价工程师工程计价：竣工结算考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、政府对—项目实行核准制。

A.采用投资补助方式B.贷款贴息方式C.重大和限制类D.外商投资2、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。

A.盖板涵B.箱涵C.石涵D.明涵3、流水施工的基本组织方式包括（）。

A.无节奏流水施工、有节奏流水施B.异节奏流水施工、等节奏流水施工C.无节奏流水施工、异节奏流水施D.等节奏流水施工、无节奏流水施工4、施工组织总设计的降低成本率指标是指（）。

A.降低成本率二降低成本总额/承包成本总额又100%B.降低成本率=计划成本额/目标成本额又100%C.降低成本率二降低成本额/目标成本额又100%D.降低成本率=降低成本额/实际成本额又100%5、场地平整前，确定场地平整的施工方案的首要任务是（）。

A.确定场地内外土方的调配方案B.计算挖方和填方的工程量C.明确场地的设计标高D.拟定施工方法与施工进度6、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。

A. 3B. 2C. 1D. 47、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。

A.I级热轧钢筋8.CRB550冷轧带肋钢筋C.热处理钢筋D.乙级冷拔低碳钢筋8、为缩短总工期，应该采取措施缩短双代号网络计划中（）。

A.总时差最大的工作的持续时间B.自由时差为零的工作的持续时间C.关键线路上某一项或几项工作的持续时间D.所有非关键线路的持续时间9、不属于施工阶段纠偏工作中的组织措施的是_。

A.改善投资控制流程B.检查施工进度计划的协调性C.明确各级投资控制人员的任务、职能分工、权利和责任D.落实投资控制的组织机构和人员10、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是_。

A.工业用地B.教育、科技用地C.综合或其他用地D.商业、旅游用地11、有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的（）面积的1/2计算。

2015-2017-年造价工程师《工程计价》真题与答案2015建设工程计价考试真题及答案解析一、单项选择(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。

A. 未明确项目准备金B. 基本预备费C. 不可预见准备金D. 建设成本上升费用【答案】C【解析】不可预见准备金是用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

此种情况可能发生，也可能不发生。

因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

【来源】第一章第一节知识点二：国外建设工程造价构成2. 采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是( )。

A. 专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】包装费的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。

利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。

【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算3. 某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

则该批设备关税完税价格应为( )万元人民币。

A. 1100.00B. 1110.00C. 1111.00D. 1111.11【答案】D【解析】关税完税价格=(1000+100)/(1-1%)=1111.11万元【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算4. 关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是( )。

A. 外贸手续费=FOB×人民币外汇汇率×外贸手续费率B. 外贸手续费=CIF×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】B【解析】外贸手续费。

2015年造价工程师考试精选试题及答案第1题业主应当在收到承包商的任何要求( )天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明，说明业主能够按照规定支付合同价格。

A.21B.28C.56D.84【正确答案】：B第2题关于非标准设备的原价的组成内容说法不正确的是( )。

A.材料费=材料净重×(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价B.加工费=设备总质量(吨)×设备每吨加工费C.专用工具费按材料费、加工费和辅助材料费之和乘以一定百分比计算D.包装费按材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费和税金之和乘以一定百分比计算【正确答案】：D第3题已知水泥必须消耗量是52500t，损耗率是5%，则水泥的净用量是( )t。

A.49875B.50000C.51240D.1050000【正确答案】：B第4题残值率是指机械报废时回收的残值占机械原值的百分比，关于残值率按目前有关规定执行的说法不正确的是( )。

A.运输机械的残值率为2%B.特大型机械的残值率为6%C.掘进机械的残值率为5%D.中小型机械的残值率为4%【正确答案】：B第5题发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于( )日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

A.7B.14C.30D.56【正确答案】：B第6题国际竞争性招标中，( )是先将各投标人提交的标书就一些技术性、程序性的问题加以澄清并初步筛选。

A.评标B.开标C.审标D.资格定审【正确答案】：C第7题按现行规定，( )是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。

A.企业管理费B.措施费C.规费D.直接工程费【正确答案】：C第8题材料基价是指材料在购买、运输、保管过程中形成的价格，其内容不包括( )。

A.材料原价B.材料净用量C.运输损耗费D.保管费【正确答案】：B试题解析：本题考核的是材料基价的组成内容。

材料基价是指材料在购买、运输、保管过程中形成的价格，其内容包括材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。

2015建设工程计价考试真题及答案解析一、单项选择(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。

A. 未明确项目准备金B. 基本预备费C. 不可预见准备金D. 建设成本上升费用【答案】C【解析】不可预见准备金是用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

此种情况可能发生，也可能不发生。

因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

【来源】第一章第一节知识点二：国外建设工程造价构成2. 采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是( )。

A. 专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】包装费的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。

利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。

【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算3. 某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

则该批设备关税完税价格应为( )万元人民币。

A. 1100.00B. 1110.00C. 1111.00D. 1111.11【答案】D【解析】关税完税价格=(1000+100)/(1-1%)=1111.11万元【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算4. 关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是( )。

A. 外贸手续费=FOB×人民币外汇汇率×外贸手续费率B. 外贸手续费=CIF×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】B【解析】外贸手续费。

湖南省2015年下半年造价工程师考试造价管理：总体施工部署考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、（）是形成固定资产的主要手段。

A．基本建设投资B．更新改造投资C．房地产开发投资D．其他固定资产投资2、打桩机具中桩架的主要组成部分是（）。

A．底盘、导向杆、动力装置、滑轮组B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑C．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤3、计算预制混凝土楼梯工程量时，应扣除（）。

A．构件内钢筋所占体积B．空心踏步板空洞体积C．构件内预埋铁件所占体积D．单个300mm×300mm以内孔洞体积4、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。

A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目5、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。

A．吸热玻璃B．热反射玻璃C．光致变色玻璃D．夹层玻璃6、下列项目中，需由政府审批可行性研究报告的项目是__。

A．政府投资补助的企业投资项目B．政府贷款贴息的企业投资项目C．政府采用资本金注入方式的投资项目D．政府限制类的不使用政府投资资金的企业投资项目7、对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的（），否则必须重新报批。

A．9.9%B．8.6%C．3.5%D．5%8、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。

A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润9、直接影响水泥活性和强度的是（）。

A．凝结时间B．体积安定性C．细度D．密度10、（）是钢筋的最主要性能，因为钢筋在大多数情况下是作为抗拉材料来使用的。

A．耐疲劳性B．韧性C．抗拉性能D．冷弯性能11、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。

A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍12、项目投资估算精度要求误差控制在±20%以内的阶段是__。

2015年湖南省造价工程师工程计价：变更考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、支撑系统包括（）支撑和屋盖支撑两大部分。

A．石体B．柱间C．地基D．架木2、信息分类体系必须考虑到项目各个参与方所应用的编码体系的情况，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了工程造价信息分类的__原则。

A．稳定性B．兼容性C．可扩展性D．综合实用性3、有关道路等级及路面等级划分，下列叙述正确的是（）。

A．公路按等级划分为快速路、主干路、次干路和支路B．城市道路等级划分为高速路、一、二、三、四级路C．二级公路应采用高级或次高级路面D．三级公路应采用中级路面4、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。

A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期5、地下室应按（）外边线所围水平面积计算。

A．外墙勒脚B．外墙防潮层C．外墙保护墙D．外墙上口6、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，__。

A．必须进行公开招标B．必须进行邀请招标C．应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外D．应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外7、职能分工、权利和责任，改善投资控制工作流程属于__措施。

A．组织B．经济C．技术D．合同8、工程索赔必须以__为依据。

A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求9、在FIDIC施工合同条件中，下列索赔事件，承包商不能得到经济补偿的是__。

A．修改设计B．施工条件变化C．传染病导致的工期延误D．业主原因拖期10、选择生产工艺时，最基本的标准是__。

A．安全可靠B．先进适用C．联动性好D．经济合理11、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。

A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁12、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。

2015造价试题1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时。

A.4B.8C.12D.242.在工程索赔的实践中，以下( )费用允许索赔。

A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.工期索赔的计算方法有( )。

A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。

A.0.7B.3.7C.4.7D.5.25.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。

A.1.5B.0.9C.1.2D.3.66.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为( )元。

A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.27.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。

合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。

施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为( )天。

A.1B.4C.17D.148.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。

2015建设工程计价考试真题及答案解析一、单项选择（共72题，每题1分,每题的备选项中，只有1个最符合题意）1。

根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。

A. 未明确项目准备金B. 基本预备费C. 不可预见准备金 D。

建设成本上升费用【答案】C【解析】不可预见准备金是用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。

此种情况可能发生，也可能不发生。

因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

【来源】第一章第一节知识点二：国外建设工程造价构成2。

采用成本计算估价法计算非标准设备原价时,下列表述中正确的是（ )。

A. 专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B. 加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数）×设备每吨加工费C。

包装费的计算基数中不应包含废品损失费D。

利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D【解析】包装费的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。

利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。

【来源】第一章第二节知识点一:设备购置费的构成和计算3。

某批进口设备离岸价格为1000万元人民币,国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1％。

则该批设备关税完税价格应为( ）万元人民币。

A. 1100。

00B. 1110。

00C. 1111.00 D。

1111。

11【答案】D【解析】关税完税价格=(1000+100）/（1—1％)=1111。

11万元【来源】第一章第二节知识点一：设备购置费的构成和计算4. 关于进口设备外贸手续费的计算,下列公式中正确的是( ）。

A。

外贸手续费=FOB×人民币外汇汇率×外贸手续费率B。

外贸手续费=CIF×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】B【解析】外贸手续费。

2015年下半年湖南省公路造价师《案例分析》工程预付款考试试题（合集）第一篇：2015年下半年湖南省公路造价师《案例分析》工程预付款考试试题2015年下半年湖南省公路造价师《案例分析》工程预付款考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对质量控制的技术措施是__。

A．审核施工单位质量保证体系B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C．制定协调控制程序D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式2、发包模式是__。

A．平行承、发包B．设计和施工总承包C．工程项目总承包D．设计和施工联合体承包3、监理工程师应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，如发现存在一般安全事故隐患时，监理工程师应__。

A．立即报告建设单位B．立即下达工程暂停令，要求施工单位停工整改C．立即报告有关主管部门D．立即书面指令施工单位整改4、中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则__。

A．必须请第三方调解后才能申请仲裁B．可以不进行调解而直接申请仲裁 C．可以直接向法院起诉D．可以在仲裁或起诉两者之间择其一5、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。

A．无效代理行为B．无权代理行为C．有效代理行为D．无法律效力行为6、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同D．将工程部分分包7、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。

A．仲裁委员会指定 B．政府管理机构指定 C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定8、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。

A．双方发生争议时 B．合同订立时C．当事人一方提出时 D．被法院确认时9、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。

2015年造价工程师考试《建设工程计价》试卷一、单项选择（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。

A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】C2.采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是( )。

A.专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率B.加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。

XX设备关税完税价格税为( )万元人民币。

A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D4.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是( )。

A.外贸手续费=FOB×人民币外汇汇率×外贸手续费率B.外贸手续费=CIF×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】B5.根据我国现行建筑安全工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是( )。

A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】A6.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。

A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】A7.某市建筑公司收到某某县城工程一笔1000万元的进度款，一直营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金( )万元。

第1题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于合同金额的（）。

（不限）•A．10%；30%•B．15%；30%•C．10%；50%•D．15%；50%【选择答案】A B C D正确答案：A（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-1）第2题违反《自律公约》第七条的规定，以低于工程造价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。

给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。

（不限）•A．50%•B．60%•C．80%•D．75%【选择答案】A B C D正确答案：C（川建价师协〔2013〕31号第11条）第3题500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核对（审查）并提出审查意见。

（不限）•A．20天•B．30天•C．40天•D．45天【选择答案】A B C D正确答案：B第4题投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。

（不限）•A．5•B．7•C．15【选择答案】A B C D正确答案：A第5题混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（）倍时，长颈部分按柱基计算。

（不限）•A．2•B．3•C．4•D．5【选择答案】A B C D正确答案：B第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。

可依法向（）提起诉讼。

（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会【选择答案】A B C D正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。

湖南省2015年下半年造价工程师工程计价：履约担保考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据现行规定，发包人应按照规定时限核对(审查)工程竣工结算，并提出审查意见。

500万～2000万元的工程，审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起__天。

A．10B．20C．30D．402、以下属于中级抹灰施工方法和施工工艺的是（）。

A．三遍成活，阳角找方，一底层，一中层，一面层B．两遍成活，一底层，一中层，表面压光C．多遍成活，一底层，数中层，分层赶平D．两遍成活，一底层，一面层，阳角找方3、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。

A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋4、技术组织措施、平面布置图以及其他有关投标和签约需要的设计外，还有（）。

A．施工进度计划B．降低成本措施计划C．资源需要量计划D．技术经济指标分析5、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。

A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理6、系数估算法也称为__法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目总投资的方法。

A．能力估算B．能力指数C．规模指数D．因子估算7、途径等来确定。

A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资8、工程量清单是招标人根据施工图纸计算的工程量，提供给投标人作为投标报价的基础，结算拨付工程款时应以__为依据。

A．施工图纸B．工程量清单C．实际工程量D．规范9、工程索赔必须以__为依据。

A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求10、下列投资估算方法中，精度较高的是__。

A．生产能力指数法B．单位生产能力估算法C．系数估算法D．指标估算法11、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。