履约保证书范本
- 格式:docx
- 大小:56.57 KB
- 文档页数:3
履约担保协议书范本推荐6篇篇1甲方(担保方):__________乙方(委托方):__________鉴于甲乙双方同意就以下事项进行履约担保,在平等、自愿的基础上,经过友好协商,特订立本协议。
一、协议目的为确保甲乙双方在履行某项目合同(以下简称“主合同”)过程中,乙方的义务得到遵守,甲方愿意提供履约担保,保证乙方履行主合同中的各项义务和责任。
二、担保范围1. 本协议所担保的主合同项下的全部义务和责任。
包括但不限于:工程款的支付、工程进度、工程质量、安全文明施工等。
2. 因乙方违反主合同导致甲方遭受的任何损失和损害。
三、担保方式1. 甲方提供连带责任保证,即甲方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
2. 若乙方未履行主合同义务,甲方将按照本协议承担担保责任,包括代为履行或赔偿损失等。
四、担保期限本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方履行主合同中的各项义务。
2. 甲方有权在乙方未履行主合同义务时,采取必要的措施进行追偿。
3. 甲方应遵守本协议,确保所提供的担保真实、合法、有效。
4. 甲方应协助乙方解决在履行主合同过程中遇到的问题和困难。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应遵守主合同,全面履行约定的义务和责任。
2. 乙方应按时向甲方提供与主合同履行相关的资料和信息。
3. 乙方在履行主合同过程中遇到问题或困难时,应及时与甲方沟通并共同寻求解决方案。
4. 乙方应支付甲方因履行本协议而产生的合理费用。
七、违约责任1. 若乙方未履行主合同义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
2. 若因甲方的过错导致未能履行担保责任,乙方有权要求甲方承担相应的损失和损害赔偿责任。
八、争议的解决因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
履约保证承诺书范本履约保证承诺书范本精选3篇(一)尊敬的______〔乙方名称〕:鉴于甲方与乙方之间签订的______〔合同名称〕,为确保双方的合法权益,进一步促进合作工程的顺利进展,特作出以下履约保证承诺:一、乙方通过合法途径获得了签订本合同所必须的相关资质和答应证,并保证其所提供的所有材料和文件的真实性、准确性、完好性和合法性。
二、乙方在合同履行过程中,将按照甲方的要求和合同约定,履行各项义务,保证以高效、质量合格的方式完成工程/交付产品/提供效劳。
三、乙方保证合同中约定的产品和效劳符合相关法律法规的要求,并不违背国家法律、法规及其他有关规定。
四、乙方保证不利用合同履行过程中的信息优势地位,竞争性限制乙方与甲方之间的交易。
同时,乙方不得向其他竞争对手泄露甲方的商业机密和其他有价值的信息。
五、乙方承诺,在合同期限内不得擅自解除合同,如确因不可抗力或其他正当原因,须解除合同的,应提早以书面形式通知甲方,并经甲方同意。
六、在履行合同过程中,乙方如有违背合同约定的行为,乙方将按照合同的规定,承当相应的违约责任。
七、对于乙方不能履行或者无法按时履行合同约定的义务的情况,乙方应立即向甲方提供书面通知,并承当相应的赔偿责任。
八、甲方和乙方有争议的问题,应通过友好协商解决。
协商不成的,任一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同期限。
一方未能履行本承诺的,应承当相应的违约责任。
甲方:_______〔盖章〕地址:_________联络人:_______:_________日期:_________乙方:_______〔盖章〕地址:_________联络人:_______:_________日期:_________履约保证承诺书范本精选3篇(二)尊敬的__________(合作伙伴名称):为了确保我们双方在合作中的权益,经双方协商一致,特此签订履约保证承诺书,详细内容如下:1.保证履约:我方郑重承诺,按照合同约定的内容和要求,全面履行我们双方之间的合作协议。
履约保证合同范本(汇总5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!履约保证合同范本(汇总5篇)履约保证合同范本第1篇发包人(全称):承包人(全称:依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致,特订立补充协议一。
关于履约承诺书模板七篇关于履约承诺书模板七篇 在发展不断提速的社会中,承诺书与我们的⽣活息息相关,承诺书是承诺⼈对要约⼈的要约完全同意的意思,表⽰以书⾯形式。
如何写⼀份恰当的承诺书呢?下⾯是⼩编精⼼整理的履约承诺书7篇,希望能够帮助到⼤家。
履约承诺书篇1 在(招标编号: )招标活动中,如果我们公司有幸中标,我公司承诺我们公司应交纳的有关税⾦由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。
投标⼈名称(承包⼈): 公章: 法定代表⼈或授权代表(签字): 年⽉⽇履约承诺书篇2 本保证⾦作为河南泰汇建筑⼯程有限公司 (投标⼈名称)就平舆县阳城等四个乡镇⼟地整治项⽬(⼆期)⼯程施⼯项⽬(招标编号:20xx-GC-G-026)所签定合同的履约保证⾦。
履约保证⾦额中标⾦额的10% 。
1、承包⼈保证在收到中标通知书的同时,向发包⼈提交履约保证⾦。
履约保证⾦⾦额为合同价格的百分之⼗(10%)。
履约保证⾦将在⼯程竣⼯并经有关部门验收合格并签署书⾯合格报告后的三⼗(30)⽇内,其余额退回给承包⼈,不计利息。
2、履约保证⾦应为转账或现⾦。
3、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证⾦有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终⽌。
4、未经发包⼈同意,不得更换项⽬经理和技术负责⼈。
假如更换未经批准,将从履约保证⾦中扣除违约⾦。
更换项⽬经理扣除10000元违约⾦。
更换技术负责⼈扣除5000元违约⾦。
投标⼈名称(承包⼈): (单位公章) 银⾏账号: 开户⾏地址: 开户⾏电话: 法定代表⼈或授权代表:( 签字 )年⽉⽇履约承诺书篇3 我⽅承诺如中标将严格按照下列招标⽂件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函。
投标代表签字: 投标单位盖章: 履约保证函格式 开⽴⽇期: 保证函号: 保证函⾦额: 受益⼈: 兹开⽴本保证函作为(下称卖⽅)与_________________(下称买⽅)为(下称⼯程)提供(下称货物)于年⽉⽇签订的号合同的履约保证函。
履约担保协议书范本推荐5篇篇1甲方(担保人):_________地址:_________联系方式:_________乙方(被担保人):_________地址:_________联系方式:_________鉴于甲乙双方同意进行某项合作,为确保双方履行协议约定的义务和责任,甲方愿意为乙方提供履约担保。
经友好协商,甲乙双方在平等、自愿的基础上达成如下协议:第一条担保事项甲方愿意就乙方与第三方签订的合同(以下简称“主合同”)项下的债务向第三方提供担保。
担保的具体事项包括但不限于:乙方履行主合同项下的义务和责任,包括但不限于支付款项、提供服务或商品等。
第二条担保范围甲方承担的担保责任范围包括但不限于:乙方在主合同项下应支付的违约金、赔偿金、担保费、实现债权的费用等。
甲方对乙方在主合同项下的所有债务承担连带责任。
第三条担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为_________年/月,自乙方与第三方签订的主合同生效之日起计算。
担保期限届满后,甲方不再承担担保责任。
第四条双方权利义务一、甲方的权利义务:1. 在担保期限内,承担乙方履行主合同项下债务的连带责任;2. 对乙方履行主合同的情况进行监督;3. 乙方未履行主合同项下债务时,按照第三方的要求代为履行或承担连带责任;4. 有权要求乙方提供与主合同相关的资料。
二、乙方的权利义务:1. 按照主合同的约定履行义务和责任;2. 接受甲方对主合同项下履行情况的监督;3. 按甲方要求提供相关资料;4. 若发生影响甲方担保责任的情况,应及时通知甲方。
第五条反担保措施为确保甲方的权益,乙方应向甲方提供反担保措施。
反担保措施包括但不限于:抵押、质押、保证等。
具体反担保措施由甲乙双方另行签订协议约定。
第六条违约责任一、若乙方未履行主合同项下的义务和责任,甲方按照本协议承担连带责任后,有权向乙方追偿。
同时,乙方应承担违约责任,并支付违约金、赔偿金等费用。
二、若甲方违反本协议约定的义务和责任,乙方有权要求甲方承担违约责任。
尊敬的甲方(或乙方):我方(以下简称“乙方”)与贵方(以下简称“甲方”)于____年____月____日签订了《____合同》(以下简称“本合同”)。
为确保本合同的顺利履行,维护双方的合法权益,现就本合同的履约诚信事宜作出如下承诺:一、合同履约诚信原则1. 乙方将严格遵守国家法律法规、行业规范及本合同的约定,诚信履约,切实履行合同义务。
2. 乙方将切实保障甲方合法权益,确保合同条款得到全面、准确的执行。
3. 乙方将遵循公平、公正、诚实信用的原则,积极配合甲方进行合同履约过程中的各项工作。
二、合同履行保证1. 乙方将按照合同约定的时间、地点、质量、数量等要求,全面、及时、保质保量地履行合同义务。
2. 乙方将按照合同约定的技术标准、质量标准,确保所提供的产品或服务符合要求。
3. 乙方将严格按照合同约定的付款方式、付款期限,按时足额支付相关费用。
4. 乙方将积极配合甲方进行合同履约过程中的验收、结算等工作。
三、保密承诺1. 乙方对本合同内容及履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术秘密、个人隐私等负有保密义务。
2. 乙方未经甲方同意,不得向任何第三方泄露或使用上述信息。
3. 乙方将采取必要措施,确保保密义务的履行。
四、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议的,应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
1. 本诚信书为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。
2. 本诚信书自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
3. 本诚信书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):____年____月____日注:本模板仅供参考,具体内容可根据实际情况进行调整。
第2篇尊敬的[对方单位/个人名称]:我方[我方单位/个人名称],在签订本合同(以下简称“合同”)之际,为了维护合同双方的合法权益,确保合同的顺利履行,特此郑重承诺如下:一、诚信履约原则1. 我方承诺在合同履行过程中,将严格遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,秉持诚信原则,全面履行合同义务。
履约担保协议书范本推荐8篇篇1甲方(担保人):___________地址:___________法定代表人:___________联系方式:___________乙方(被担保人):___________地址:___________法定代表人:___________联系方式:___________鉴于甲方同意为乙方提供履约担保,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成如下协议:第一条担保事项甲方同意为乙方在履行与第三方签订的合同(以下简称“主合同”)中的义务提供履约担保。
担保金额为人民币_______元整(大写金额)。
担保期限自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后______止。
担保方式为连带责任保证。
第二条甲方的担保义务1. 甲方应按照本协议约定履行担保义务,确保乙方按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方未按照主合同约定履行义务时,甲方应在收到第三方要求承担担保责任的通知后______日内履行代偿义务。
3. 甲方在履行代偿义务后,有权向乙方追偿。
第三条乙方的陈述和保证1. 乙方承诺其为主合同项下的债务人,并按照主合同约定履行相关义务。
2. 乙方承诺所提供的资料真实、完整、准确,不存在任何虚假陈述或重大遗漏。
3. 乙方应按照本协议约定支付担保费用及其他相关费用。
第四条担保费用及支付方式1. 乙方应按照本协议约定向甲方支付担保费用。
担保费用为人民币_______元整(大写金额)。
2. 乙方应在本协议签订后______日内支付全部担保费用。
3. 若乙方未按时支付担保费用,甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
第五条违约责任1. 若乙方未按照主合同约定履行义务,导致甲方承担担保责任的,乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2. 若乙方违反本协议第三条规定的陈述和保证,甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
3. 若乙方未按时支付担保费用,甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任,并要求乙方支付逾期付款利息。
履约承诺书模板五篇履约承诺书篇1甲方:乙方:本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的`法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰份,具有相同法律效力。
甲方执壹份,乙方执壹份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):履约承诺书篇2章丘市政府采购中心:如果我方在贵处组织的章丘市社会主义新农村建设路灯工程灯具设备(编号ZQDL-20__-008)投标中中标,我方保证在收到《中标通知书》后,按《中标通知书》的要求,履行签订合同前的一切责任和义务。
履约担保协议范本5篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(债务人):_________________________丙方(债权人):_________________________为确保丙方与乙方签订的合同(以下简称主合同)的履行,甲方愿意为乙方提供履约担保。
为了明确各方权利和义务,甲乙丙三方依据诚实信用的原则,经友好协商,就履约担保事宜订立本协议:第一条担保事项甲方对乙方在主合同项下的全部义务向丙方提供连带责任保证。
乙方应按主合同约定履行各项义务,若乙方不履行或不完全履行主合同约定的义务,甲方应按照本协议承担担保责任。
第二条保证范围本协议保证范围包括但不限于主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
具体保证范围以主合同约定为准。
第三条保证方式甲方的保证方式为连带责任保证。
当乙方未按照主合同约定履行义务时,丙方有权直接要求甲方承担保证责任,甲方应在接到丙方书面通知后XX日内履行保证责任。
第四条保证期间本协议自签订之日起生效,保证期间为主合同履行期限届满之日起两年。
若主合同约定了多个还款期限的,保证期间自最后一个还款期限届满之日起两年。
第五条甲方的权利和义务一、甲方的权利:1. 享有监督乙方按照主合同约定履行义务的权利;2. 享有因承担保证责任后向乙方追偿的权利。
二、甲方的义务:1. 按照本协议的约定承担保证责任;2. 乙方出现违约情况,甲方应按照本协议和主合同的约定承担担保责任;3. 甲方应按照丙方的要求提供有关文件和资料,协助丙方实现债权。
第六条乙方的陈述与保证乙方保证在主合同项下其向丙方陈述与保证的一切事项均为真实,不存在任何虚假或隐瞒。
如有虚假陈述或隐瞒,乙方应承担由此产生的所有法律责任。
同时,乙方承诺承担本协议项下的一切义务和责任。
第七条违约责任一、乙方未按照主合同约定履行义务,导致甲方承担担保责任的,乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
履约保证金协议书(精选4篇)履约保证金篇1甲方:__________乙方:__________为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。
第三条、保证金额乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为%/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。
第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。
抵销完成后,乙方应补足保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。
第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。
保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。
第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。
第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________时间:__________履约保证金协议书篇2甲方:乙方:_______________ (身份证号:__________________)经乙方申请,甲方决定派遣乙方赴日本某公司(以下简称日本公司)进行劳务输出,双方在平等自愿协商基础上,签订本协议:第一条:到日本工作期限1.1 乙方到日本公司工作的期限为从年月日到年月日,期限届满乙方应立即回国并回甲方工作;甲方有权自行决定缩短、调整或结束工作期限的权利。
履约担保协议书范本5篇第1篇示例:履约担保协议书范本甲方:__________(甲方名称)乙方:__________(乙方名称)鉴于甲方与乙方就__________(履约事项)达成一致,为保证双方权益,特订立本履约担保协议。
本协议内容如下:一、担保范围1.1 甲方保证乙方按照合同约定的履约义务,如期如质履行,包括但不限于__________(具体内容)。
1.2 如乙方未能按时履约或者履约不完全导致甲方或其他相关方因此受到损失的,甲方将承担相应的赔偿责任。
二、担保形式2.1 甲方为乙方提供_____________(具体担保方式),履行担保责任。
2.2 乙方享有要求甲方提供担保的权利,如果甲方未能在本协议约定的期限内提供担保,乙方有权解除合同。
三、担保期限3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,至_____________(履约期限截止日期)止。
3.2 在履行期间,甲方应当保持对担保事项的监督,确保乙方履行合同义务。
四、担保责任4.1 甲方在本协议生效期间,对乙方履约行为承担担保责任。
如乙方出现违约情况,甲方应当及时通知乙方并协助处理。
4.2 如乙方未能如期履约,甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失,并承担相应的法律责任。
五、其他事项5.1 如因不可抗力等客观原因导致乙方无法履约,甲方应充分配合,协助乙方处理相关问题。
5.2 本协议经双方协商一致,可适时进行修改或解除。
5.3 本协议一式两份,甲方持一份,乙方持一份,具有同等法律效力。
以上内容属实,并经双方确认无误后,即生效。
甲方(盖章):_____________ 日期:_____________乙方(盖章):_____________ 日期:_____________本协议自双方签字盖章之日起生效。
以上为履约担保协议书范本,甲乙双方应当严格遵守协议约定,确保履约责任得到落实。
祝双方合作愉快,共同发展!第2篇示例:履约担保协议书范本甲方(提供履约担保人):____________(单位名称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方通过友好协商,就履行债务事宜达成如下协议:第一条履约担保的约定为保证乙方向__________(债权人)履行__________(应履行的义务或债权金额)的责任,甲方愿意为乙方提供履约担保,具体担保方式为____________(担保方式)。
履约担保协议书模板5篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在______(地点)由以下双方签订:担保方(以下简称甲方):________________被担保方(以下简称乙方):_______________鉴于乙方与XXXX公司(下称实际交易对手)签署的合同中,乙方作为履约方需要承担一定的义务和责任,甲方愿意为乙方提供履约担保,为确保双方权益,特订立本协议。
一、担保事项甲方同意就乙方在实际交易合同中承担的义务和责任向实际交易对手提供履约担保,包括但不限于乙方需履行的交货、付款等义务。
具体担保事项根据双方签订的合同条款确定。
二、担保范围甲方担保的范围包括乙方因违反合同规定所产生的违约金、赔偿金、罚款等所有与担保事项相关的经济责任及法律责任。
担保的金额以实际交易合同的总金额为上限。
三、担保期限本协议自签署之日起生效,至实际交易合同规定的期限届满后______(具体天数)止。
若乙方在实际交易合同规定的期限内履行完毕所有义务,则甲方的担保责任自动终止。
若实际交易合同中的期限有所变更,双方应书面通知对方并协商调整本协议的担保期限。
四、担保方式甲方的担保方式为连带责任保证。
当乙方未能履行实际交易合同中的义务时,甲方需承担连带保证责任,按照实际交易对手的要求承担相应责任。
甲方有权在承担担保责任后向乙方追偿。
五、违约责任及赔偿损失的计算方法如乙方未按照实际交易合同的约定履行其义务,导致甲方承担担保责任的,乙方应向甲方支付违约金并赔偿损失。
损失包括但不限于甲方为履行担保责任而支付的款项、追索债权所产生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)。
违约金的计算方式为未履行部分的______%(比例)。
此外,若因乙方的违约行为给甲方带来损失超过违约金的部分,甲方有权向乙方追索。
六、解决争议的方式及法律适用本协议在履行过程中发生争议的,双方应首先协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
履约担保协议书范本5篇篇1本履约担保协议书(以下简称“本协议”)由以下三方签署:(以下简称“甲方”)(以下简称“乙方”)担保人:(以下简称“丙方”)鉴于甲方与乙方在XXXX年XX月XX日签署了相关合同(以下简称“主合同”),丙方愿意为乙方在主合同项下的义务提供履约担保。
本协议旨在明确各方的权利和义务,保障甲、乙双方的合法权益。
一、担保事项1. 丙方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任保证担保。
2. 乙方未按照主合同约定履行义务时,甲方有权要求丙方承担保证责任。
二、担保范围本协议项下的担保范围包括但不限于:乙方在主合同项下应支付的款项、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费等甲方为实现债权所发生的一切费用。
三、担保期限本协议自签署之日起生效,至主合同项下全部义务履行完毕之日止。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照主合同约定履行义务,并在乙方未履行义务时要求丙方承担保证责任。
2. 甲方应向乙方和丙方提供与主合同相关的必要文件和信息。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按照主合同约定履行义务,并遵守所有协议条款。
2. 乙方应向甲方和丙方提供与主合同履行相关的必要文件和信息。
六、丙方的权利和义务1. 丙方应按照本协议约定为乙方在主合同项下的义务提供连带责任保证担保。
2. 在乙方未按照主合同约定履行义务时,丙方应在接到甲方书面索偿通知后的XX日内履行保证责任。
3. 丙方有权对乙方的履约情况进行监督。
七、违约责任1. 乙方未按照主合同约定履行义务的,应支付违约金,并承担甲方为实现债权所发生的一切费用。
2. 丙方未按照本协议约定履行保证责任的,应承担相应的违约责任。
3. 甲方未按照本协议约定向乙方和丙方提供必要文件和信息,影响主合同履行或担保实现的,应承担相应的违约责任。
八、争议解决因本协议引起的任何争议,各方应首先协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。
承包商履约委托保证合同样书6篇篇1合同编号:XXXXXXX甲方(委托人):____________________地址:____________________________________联系方式:_____________________________乙方(保证人):_____________________地址:____________________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方与承包商签订的施工合同,为确保承包商的履约能力,甲方委托乙方提供履约保证服务,经甲、乙双方友好协商,达成如下合同条款,以兹信守。
1. 乙方同意就甲方与承包商签订的施工合同中规定的工程承包事项,向甲方提供履约保证服务。
2. 乙方保证承包商按照施工合同的约定履行各项义务,包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面。
二、保证期限本合同的保证期限为自施工合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成工程移交之日止。
三、保证方式1. 乙方以连带责任保证方式,对承包商的履约行为向甲方承担保证责任。
2. 在保证期限内,如承包商未能按照施工合同约定履行其义务,乙方将在接到甲方书面索赔通知后XX日内,按照甲方要求承担相应的保证责任。
1. 本合同的保证金额为人民币______元(大写:_____________________元整)。
2. 甲方在本合同履行过程中,可根据实际情况调整保证金额,但应及时书面通知乙方并达成一致意见。
五、甲方义务1. 甲方应按时支付施工合同约定的款项。
2. 甲方应及时向乙方提供与施工合同履行相关的资料和信息。
3. 甲方有权对承包商的履约情况进行监督和检查。
六、乙方义务1. 乙方应全面了解施工合同的内容及承包商的履约情况。
2. 乙方应定期对承包商的履约情况进行评估和监控。
3. 乙方在接到甲方索赔通知后,应按照本合同约定承担相应的保证责任。
履约担保协议书范本8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方与第三方签订的合同,为确保甲方全面履行其合同义务,乙方愿意为甲方提供履约担保。
经友好协商,甲乙双方就本次履约担保事宜达成如下协议:一、担保事项1. 乙方对甲方与第三方签订的合同(以下简称“主合同”)中的甲方履约义务提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币____________________元(大写:____________________元整)。
二、担保范围1. 乙方担保的范围包括甲方在主合同项下的全部义务,包括但不限于货款、服务费、违约金、损害赔偿金等。
2. 若甲方未履行主合同约定的义务,第三方要求甲方承担责任的,乙方将按照本协议的约定承担连带责任。
三、担保期限1. 本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
2. 若主合同约定了多个履行期限的,担保期限为最后一个履行期限届满后XX年。
四、担保方式1. 乙方为本协议项下的担保提供连带责任保证。
2. 在甲方未履行主合同义务时,第三方有权直接向乙方追索,乙方应当无条件履行本协议约定的担保责任。
五、甲方的义务1. 甲方应全面履行主合同约定的义务,确保不出现违约情况。
2. 甲方应按时向乙方提供与主合同履行相关的必要信息。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督。
2. 甲方未履行主合同义务时,乙方应按照本协议的约定承担担保责任。
3. 乙方承担担保责任后,有权向甲方追偿。
七、违约责任1. 若甲方未履行主合同义务,乙方应按照本协议的约定承担连带责任,第三方有权要求乙方承担担保责任。
2. 若乙方未按照本协议约定履行担保责任,应承担违约责任,并赔偿甲方及第三方因此遭受的损失。
八、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议引起的争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
履约担保协议书范本6篇篇1甲方(委托人):_________________________地址:_________________________________联系方式:_____________________________乙方(担保人):_________________________地址:_________________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方与受益方之间的合同关系,为确保甲方按照合同约定履行其义务,乙方愿意为甲方的履约提供保证担保。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,达成以下履约担保协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在履约担保过程中的权利和义务,确保甲方按照合同约定履行其义务,保障受益方的合法权益。
二、担保事项1. 甲方与受益方签订的合同编号为_____________的主合同(以下简称“主合同”)项下的义务履行。
2. 担保金额为人民币__________元整(大写:_________________________元整)。
3. 担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后__________日止。
三、担保方式乙方在本协议项下承担连带责任保证担保,即当甲方未按照主合同约定履行其义务时,乙方将按照本协议约定承担相应的担保责任。
四、甲方的义务1. 甲方应按照主合同约定履行其义务,确保主合同的顺利履行。
2. 甲方应按照本协议的约定向乙方支付担保费用。
3. 甲方应妥善保管与主合同及本协议有关的文件、资料,确保真实、完整。
五、乙方的担保责任1. 在甲方未按照主合同约定履行其义务时,乙方应在接到受益方索赔请求后__________日内履行相应的担保责任。
2. 乙方承担担保责任的方式包括但不限于支付赔偿金额、承担违约责任等。
3. 乙方在履行担保责任后,有权向甲方追偿。
履约保证书履约保证书第一篇:履约保证书敬请关注:当兵要写的保证书助学贷款诚信还款保证书年月日致(工程业主):履约保证书第号根据本保证书,我们双方,即以下简称承包人的公司(地址)与以下简称保证人的__________________银行(地址),明确向以下称为业主的立约承担总额为美元的保证金。
对该项金额的支付,承包人与保证人双方本身,其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。
有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议,承包人业已签订了一项合同(以下简称上述合同),并遵照上述合同规定条款,完成工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。
兹将上述保证书的条件开列如下:如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定,或如承包人违约时,保证人应根据本保证书履行约定义务,以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失,此后本保证书的义务即告终止无效,否则直到年月日以前,本保证书仍应完全有效,但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更,以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免,均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。
为以上事项,承包人与保证人业已在本保证书上签字,以资证明。
承包人名称________________姓名______________________职务______________________签名与盖章________________ps(阅读完以下保证书,或许你应该明白:履约保证书就是参加竞标单位(或承包商)被认定为中标单位后,提交的保证书。
合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称:
甲方:
乙方:
签订时间:
签订地点:
履约保证书范本
致__________________:
根据本保证书,我们双方,即以下简称“承包人”的公司(地址)与以下简称“保证人”的__________________银行(地址),明确向以下称为“业主”的立约承担总额为美元的保证金。
对该项金额的支付,承包人与保证人双方本身,其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。
有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议,承包人业已签订了一项合同(以下简称“上述合同”),并遵照上述合同规定条款,完成工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。
兹将上述保证书的条件开列如下:如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定,或如承包人违约时,保证人应根据本保证书履行约定义务,以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失,此后本保证书的义务即告终止无效,否则直到年月
日以前,本保证书仍应完全有效,但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更,以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免,均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。
为以上事项,承包人与保证人业已在本保证书上签字,以资证明。
承包人名称________________ 姓名______________________ 职务______________________ 签名与盖章________________。