下载文档原格式
2018年水电承包合同4篇-范文模板
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
水电承包合同4篇
本文目录
1.水电承包合同
2.水电承包合同书范本
3.水电承包合同范本
4.承包合同：水电承包合同
甲方：
乙方：
质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一承包方法：
1 承包形式：单包，即包工不包料。
2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
建设工程水电承包施工合同合同编号NO：甲方（发包人）：乙方（承包人）：因工程建设需要，乙方承包水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：2、工地地点：二、承包内容：承包范围：基础工程、结构主体工程、装饰工程、附属工程的预埋、安装，进出材料装卸等。
电气工程、给排水工程、消防工程所包含的图纸内容。
⑴基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、室内空调管、厨房、厕所、排气管、热水管等）。
⑵装饰工程：各种电箱盒的预埋安装，各种线路安装，洁具安装等！本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装，各种临时的安装等。
⑶附属工程：临时宿舍内的水电安装、下水管道的安装。
⑷消防工程：各种管道的预埋、安装及图纸上所涉及到的通风、中央空调的预埋线管、预留洞口的布置。
三、结算单价及付款方式1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工）。
2、承包工程的计价方式：暂按施工图预算价。
3、承包单价：按实际施工内容和甲方让利结算。
其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施工合同。
4、合同价款：本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。
具体收取金额以收条为准。
另甲方收取乙方总决算价的3%作为合作费（不包含配套费，配套费另行支付）。
乙方提供总工程款70%的发票。
5、付款方式：根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式延迟三至七天按水电完成内容比例付款。
中途不付款，每月施工人员生活费由乙方自行解决。
四、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
支付工程款时，乙方必须提供职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字后有公司财务来现场发放。
水电承包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1水电承包合同范本甲方（承包方）：___________（以下简称甲方）乙方（发包方）：___________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，在友好协商的基础上，就乙方委托甲方进行水电工程承包的相关事宜达成如下协议，并就有关事项达成共识，以便共同遵守：第一条工程名称：___________第二条工程位置：___________第三条工程规模：___________第四条工程内容：1. 乙方委托甲方承包_______（具体工程内容），工程质量应符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应按照乙方提供的施工图纸、设计要求等资料，按时高质量完成项目工程。
第五条工程费用：1. 乙方应支付甲方工程承包费用_______万元人民币（大写）。
2. 工程费用支付方式为：分期支付，首期支付_______万元作为预付款，余款按照工程进度支付。
第六条完工期限：甲方应于_______年_______月_______日前完成工程，经验收合格后移交乙方。
第七条变更与违约：1. 若因不可抗力或其他不可预见因素，导致工程无法按时完成，甲方应当及时通知乙方，并重新协商调整工程完工期限。
2. 若甲方未按照约定完工期限完成工程，应承担相应违约责任，乙方有权要求甲方支付延期履约的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应支付相应的违约金。
第八条合同解除：1. 若因甲方原因，导致工程无法完成或质量不符合要求，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 若合同解除，乙方应支付甲方已经完成的工作部分的费用，并支付相应的解约违约金。
第九条保修期限：甲方以工程竣工之日起_______年为保修期。
保修期内，如工程有质量问题，甲方应承担修复责任。
第十条其他事项：1. 甲方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全、质量和环保。
2. 甲方应加强安全管理，确保施工现场安全，避免事故发生。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==水电包工包料合同篇一：水电包工包料合同范本水电包工包料合同范本甲方：乙方：现根据国家相关法律、法规等规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同.第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：第二条工程承包内容和单价1、工程施工面积: 按实际面积算，使用防火保温隔热材料。
2、单价：外墙按元/ m2含材料款，其它项目见清单.3、工程概算总价元（结算时按实际工作量结算为准）。
第三条施工搭架材料和搭架费用，由甲方无偿提供。
第四条外墙施工工期天，自年月日起至年月日止。
外墙施工时如受天气等影响造成的拖延时间，工期则顺期延长.第五条工程价款的支付与结算方式1、工程款支付方式：本合同签订后日内，甲方支付合同总价的备料款，即人民币元。
在施工过程中，工程完成再付工程款，即人民币元。
甲方不得逾期拖欠。
剩余工程款待工程验收后日内全部付清。
2、结算方式：工程验收后须按验收单实际数量和合同约定的单价进行工程决算，甲乙双方共同办理结算手续，结算完毕，当日内全部付清工程款。
若甲方无法在约定时间内付清工程款，甲方应按被拖欠额每日5‰的违约金支付给乙方。
第六条违约责任甲方的责任：1、未能按照合同约定履行责任，造成乙方损失的；2、工程中途停建、缓建造成乙方停工、停产损失的；3、不按合同约定给付工程款的。
乙方的责任：1、工程质量按国家相关标准实行，如有不符合合同规定的；2、工程不能按合同规定如期交付使用的。
甲方有权拒付工程款.3、三年质量保证，如出现质量问题，无偿维修。
（人为因素、不可抗拒因素除外）合同违约的解决办法：违反合同规定，双方应本着友好的态度协商解决，协商不成时任何一方均可向辖区人民法院起诉。
第七条施工中如顶面、墙面偏差超过30mm，甲方应按现场实际工程量协商补给乙方：。
水电安装工程总承包合同合同简介合同编号：[合同编号]本合同根据《合同法》的规定，由合同双方自愿订立并共同遵守。
本合同的目的是确保水电安装工程总承包服务的质量和顺利进行，并明确双方的权利和义务。
合同双方甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]工程概述本合同的总工程概述如下：项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]工程范围：水电安装工程的设计、施工、检测等全过程总承包。
工程规模：[工程规模]工期：[工期]质量要求本合同要求乙方在进行水电安装工程总承包服务时，确保几个方面的质量要求：1.施工质量：乙方应按照相关行业标准和规范进行施工，保证施工质量符合国家标准要求。
2.材料选择：乙方应选择合适的材料，确保符合工程要求，并按照设计文件要求进行材料采购和使用。
3.安全措施：乙方应制定和执行安全生产措施，切实保障工人和现场的安全。
4.进度控制：乙方应合理安排施工进度，确保工程能按时完成。
价款支付方式1.价款总额：本合同的价款总额为人民币[价款总额]元。
2.支付方式：甲方按照工程进度和合同约定支付价款。
3.预付款：乙方可要求甲方支付合同总价款的[预付款比例]%作为预付款。
4.进度款：根据工程进度完成情况，乙方可要求甲方支付相应的进度款。
5.最终结算：工程竣工后，乙方向甲方提交最终结算书，甲方按照实际工程完成质量支付剩余价款。
违约责任1.乙方违约责任：如乙方未按合同要求履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于追究其责任、赔偿合同损失等。
2.甲方违约责任：如甲方未按合同要求履行义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于追究其责任、赔偿合同损失等。
争议解决本合同发生争议时，甲乙双方应通过友好协商解决；如果协商不成，应提交至合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
合同生效与终止1.合同生效：本合同自甲方与乙方双方签字盖章之日起生效。
2.合同终止：本合同在如下情况下终止：a.合同期满或工程完工并最终结算完成；b.甲乙双方协商一致决定解除合同；c.甲乙双方丧失履行合同的能力。
水电总承包合同6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电工程总承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：本工程包括给水、排水、电气等系统的安装施工。
具体包括但不限于以下内容：水管安装、电缆铺设、电气设备安装等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的人工和材料，并负责施工管理和质量控制。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价已包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点和比例为：工程开工后支付合同总价的30%，工程过半支付合同总价的40%，工程竣工验收合格后支付剩余的30%。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方要求的工期完成本工程，不得延误。
如有特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
2. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 甲方有权对乙方施工过程和工程质量进行监督，如发现质量问题，有权要求乙方整改或返工。
五、安全责任及保修条款1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的保修服务。
在保修期内，如因乙方施工质量原因造成的损坏，由乙方负责免费维修。
六、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因延误工期，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。
3. 如因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付滞纳金。
热门合同水电承包合同范本实用版7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的水电工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围和内容：包括水电安装、维修等（具体详见附件）。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供工程所需的全部人力和物料。
三、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
3. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的误工费。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家和地方有关技术标准、规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应当在接到通知后及时组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责返工并承担由此造成的损失。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）______元整，小写______元。
2. 甲方在工程开工前向乙方支付工程总价款的______%作为预付款。
3. 工程进度过半时，甲方支付工程总价款的______%。
4. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
5. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
六、工程保修1. 保修期：工程竣工验收之日起______年。
2. 保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
3. 保修期内，乙方应提供24小时电话服务，对甲方的报修要求在______小时内给予响应。
七、违约责任1. 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一日，乙方应向甲方支付工程总价款______%的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付欠款部分______%的违约金。
2018水电安装合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的水电安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程造价：____________________二、工程承包方式1. 本工程采用包工包料的方式，乙方负责提供施工所需的一切材料、设备、工具等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及国家相关施工规范进行施工。
三、工程期限1. 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止，总工期为____天。
2. 乙方应按照甲方要求的进度完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应确保工程质量符合国家相关施工规范和标准。
2. 工程竣工后，甲方有权要求乙方进行质量保修，保修期为____年，自工程竣工之日起计算。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：____________________元整。
2. 工程价款支付方式如下：（1）预付款：甲方在合同签订后____天内支付乙方工程总价款的____%，即人民币（大写）：____________________元整。
（2）进度款：乙方完成工程进度的____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%，即人民币（大写）：____________________元整。
（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后____天内，甲方支付乙方工程总价款的____%，即人民币（大写）：____________________元整。
（4）质量保证金：乙方应预留工程总价款的____%作为质量保证金，保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
水电总承包合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的水电工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：____________________水电工程工程地点：____________________承包范围：水电安装工程的总承包，包括但不限于给排水、强弱电等全部水电工程内容。
二、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：____天。
三、承包方式及造价承包方式：采用包工包料的方式，由乙方负责提供材料和劳务。
工程造价：______元，大写人民币______圆整（人民币）。
如有设计变更等其它因素影响，双方根据实际情况另行协商。
付款方式：甲方按工程进度支付款项，具体支付时间和金额按照双方约定的时间节点进行支付。
四、质量标准及验收1. 工程应严格按照国家现行有关标准、规范进行施工，质量应达到合格标准。
2. 工程竣工验收应按有关规定的程序进行，乙方应提供完整的竣工资料和文件。
3. 工程竣工验收合格后，方可办理移交手续。
甲方应及时组织验收并在验收合格之日起___天内完成竣工验收报告的确认。
对不合格的工程项目应予以返工并达到合同质量标准要求。
返工费用由乙方承担。
若因甲方原因造成的返工费用由甲方承担。
五、安全施工及保修责任乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
因乙方安全措施不当或不文明施工造成的一切事故责任及损失均由乙方承担。
本工程保修期限为_____年，保修期内因乙方施工质量造成的损坏由乙方负责维修并承担费用。
保修期结束后，如出现质量问题需要维修的，双方协商解决。
甲方应向乙方支付维修费用。
六、违约责任及解决方式篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的水电工程项目，由乙方承包施工一事，经友好协商，达成以下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电工程。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方（发包单位）：XX电有限公司乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：。
建设工程水电承包施工合同
合同编号NO：
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
因工程建设需要，乙方承包水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工地地点：
二、承包内容：
承包范围：基础工程、结构主体工程、装饰工程、附属工程的预埋、安装，进出材料装卸等。
电气工程、给排水工程、消防工程所包含的图纸内容。
⑴基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、室内空调管、厨房、厕所、排气管、热水管等）。
⑵装饰工程：各种电箱盒的预埋安装，各种线路安装，洁具安装等！本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装，各种临时的安装等。
⑶附属工程：临时宿舍内的水电安装、下水管道的安装。
⑷消防工程：各种管道的预埋、安装及图纸上所涉及到的通风、中央空调的预埋线管、预留洞口的布
置。
三、结算单价及付款方式
1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工）。
2、承包工程的计价方式：暂按施工图预算价。
3、承包单价：按实际施工内容和甲方让利结算。
其他管理费、税金、让利等同甲方与公司签订的施
工合同。
4、合同价款：本工程进场支付甲方作为现场施工质量安全保证金。
具体收取金额以收条
为准。
另甲方收取乙方总决算价的3%作为合作费（不包含配套费，配套费另行支付）。
乙方提供总工程款70%的发票。
5、付款方式：
根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式延迟三至七天按水电完成内容比例付款。
中途不付款，每月施工人员生活费由乙方自行解决。
四、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
支付工程款时，乙方必须提供职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质量员、现场负责
- 1 -。
