建设合同管理 A卷

2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程设计合同当事人包括（）A.承包人和设计人B.发包人和设计人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】 B2、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】 D3、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。

甲的投标报价为5000 万元，评标价为4990 万元。

乙的投标报价为5030 万元，评标价为4980 万元，则中标人和签约合同价分别为（）。

A.甲，5000 万元B.甲，4990 万元C.乙，5030 万元D.乙，4980 万元【答案】 C4、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1B.2C.3D.4【答案】 B5、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】 C6、 ( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】 B7、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。

【相关知识点新教材已删除】A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】 D8、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】 B9、关于基准日期的说法，不正确的是（）。

2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共60题）1、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.工程材料运抵施工现场日【答案】 D2、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰【答案】 C3、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。

A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】 A4、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。

A.主要形式是银行汇票B.金额一般与预付款金额相同C.有效期始于承包人收到预付款之日D.有效期止于工程竣工之日【答案】 B5、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】 C6、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。

甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。

乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。

采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.甲，3100万元B.甲，3090万元C.乙，2930万元D.乙，3100万元【答案】 A7、以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量C.水分的补给要充足D.身体不适时要休息【答案】 B8、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】 C9、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。

2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B2、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。

A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 B3、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。

A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人4、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。

施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。

银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。

银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B5、以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】 B6、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人7、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】 C8、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。

评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。

2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共40题）1、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。

A.本专项相应等级的专项工程设计业务B.各行业、各等级的建设工程设计业务C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】 A2、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】 B3、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。

施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。

承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。

承包人的实际施工期为21个月。

下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】 B4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。

甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。

根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】 C6、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。

2022年-2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】 B2、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7B.14C.28D.56【答案】 B3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门【答案】 B4、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C5、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。

A.5B.10C.50D.20【答案】 B6、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件【答案】 A7、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】 D8、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。

A.应当与投标有效期一致B.比投标有效期长14天或15天C.取决于投标文件的规定D.比投标有效期长7天【答案】 A9、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【答案】 D10、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】 B11、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。

2023年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。

A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.采购大宗及重要建筑材料和设备C.应急采购D.只能从一家供应厂商获得【答案】 A2、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任【答案】 B3、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】 B4、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。

工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销【答案】 B5、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】 A6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】 A7、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共100题）1、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】 D2、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。

该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。

后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。

A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A3、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】 C4、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。

A.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，必须重新组织资格预审B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审C.评分因素包括申请人的类似项目业绩D.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，只能直接招标【答案】 C5、（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】 C6、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共40题）1、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】 C2、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】 A3、建筑材料采购合同的条款一般限于( )阶段。

A.物资交货B.设备生产制造C.设备安装调试D.设备试运行【答案】 A4、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同B.目标合同C.标价合同D.成本补偿合同【答案】 C5、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地【答案】 B6、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】 B7、评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A.3B.5C.7D.9【答案】 B8、（）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共30题）1、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是( )。

A.代理人没有证据证明该代理行为无效B.被代理人无法承担责任C.该行为不属于代理人的个人行为D.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的【答案】 B2、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单【答案】 B3、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。

A.技术、价格、商务、服务B.技术、价格、商务、服务C.价格、技术、服务、商务D.价格、技术、商务、服务【答案】 C4、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用【答案】 C5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】 C6、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】 B7、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。

【相关知识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】 A8、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

2023年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。

A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【答案】 B2、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】 B3、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款【答案】 D4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7B.10C.14D.15【答案】 A5、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。

A.工期和费用B.费用和利润C.费用D.工期【答案】 C6、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理由C.书面说明其不同意见和理由D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】 C7、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】 B8、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。

A.保证合同无效B.视为连带保证C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月D.保证期限为主债务履行期届满【答案】 C9、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

建设⼯程合同管理试题A卷及答案合肥学院2010⾄2011学年第⼆学期⼯程合同法律制度课程考试（A）卷______ 系_级____________ 专业学号___________ 姓名__________1?不属于《合同法》调整范围的合同是（）。

A. 技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2?《合同法》规定的“同时履⾏抗辩权”在施⼯合同履⾏过程中是指（）享有的中⽌履⾏义务的权利。

A. 业主B.承包商C.监理⼯程师D.业主和承包商3. 某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其⼯程的施⼯单位。

这种情况属于《合同法》规定的合同履⾏中的（）。

A. 债权转让B. 合同变更C.债务转移D. 合同转让4. 合同⼀⽅缺乏经验因重⼤误解订⽴了对⾃⼰利益有重⼤损害的合同，则他可以（）。

A. 单⽅⾯宣布合同⽆效B.拒绝履⾏合同义务C?向⾏政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同5. 建设单位将⾃⼰开发的房地产项⽬抵押给银⾏，订⽴了抵押合同，后来⼜办理了抵押登记。

则（）。

A. 项⽬转移给银⾏占有，抵押合同⾃签订之⽇起⽣效B. 项⽬转移给银⾏占有，抵押合同⾃登记之⽇起⽣效C. 项⽬不转移占有，抵押合同⾃签订之⽇起⽣效D. 项⽬不转移占有，抵押合同⾃登记之⽇起⽣效6. 在施⼯合同的履⾏中，如果建设单位拖⽋⼯程款，经催告后在合理的期限内仍未⽀付,则施⼯企业可以主张（），然后要求对⽅赔偿损失。

A. 撤销合同，⽆须通知对⽅B. 撤销合同，但应当通知对⽅C.解除合同，⽆须通知对⽅D. 解除合同，但应当通知对⽅7. ⼯程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。

A. 物B. 财C. ⾏为D.智⼒成果8. 担保⽅式中的保证，实际运⽤过程中应理解为（）。

A. 债务⼈和债权⼈约定，债务⼈向债权⼈保证履⾏合同义务B. 债务⼈和债权⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，由保证⼈代为履⾏债务C. 保证⼈和债权⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，保证⼈按约定履⾏债务D. 保证⼈和债务⼈约定，当债务⼈不履⾏债务时，保证⼈按约定履⾏债务9. 经发包⼈同意后，承包⼈可以将部分⼯程的施⼯分包给分包⼈完成。

2023年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是( )。

A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】 B2、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。

经验收检验后确认达到竣工验收标准。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】 B3、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7B.14C.28D.30【答案】 B4、非语言传播包括（）。

A.类语言B.动态体语C.时间语言D.静态体语E.空间语言【答案】 A5、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日【答案】 A6、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任B.共同责任C.连带责任D.均等责任7、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】 C8、下列关于连带责任保证的说法，正确的是( )。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】 B9、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

云南锡业职业技术学院期末考试试卷A年级专业：学年学期： 2014年春季学期课程名称：科任教师：学号：考生姓名：一、单选题：（每题2分，共20分）1、建筑面积在（）㎡以上的住宅建设工程必须实行监理。

A 5万B 3万C 2万D 1万2、下列说法正确的是（）A 建设行政法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

B 建设法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

C 建设部门规章是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

D 地方性建设法规法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

3、《中华人民共和国建筑法》于1997年11月1日经八届人大常务委员会第28次会议审议通过，（）起施行。

A 1998年1月1日B 1998年2月1日C 1998年3月1日D 1998年4月1日4、下列不是法律关系客体的是（）A 表现为财、物的客体B 表现为行为的客体C 表现为非物质财富的客体D 表现为文化遗产的客体5、关于债权和物权、下列说法错误的是（）A 物权的客体是行为，债权的客体物B 物权为支配权，债权为请求权C物权与债权具有功能上的互补关系 D 物权为对世权，债权是对人权6、符号GB/T 50XXX-XXXX表示的意思是（）A 强制性国家标准B 推荐性国家标准C 强制性行业标准D 推荐性行业标准7、建设工程勘察、设计企业的资质实行（）审批。

A 分类B 分级C 分批D 逐级8、参加一级建造师职业资格考试合格，由各省、自治区直辖市人事部门颁发人事部统一印刷，人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。

该证书在（）范围有效。

A 全世界B 全国C 本省D 本地区10、工程建筑招标，是指建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的（）单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为。

2024年监理工程师之合同管理综合练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】 C2、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为( )。

A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】 B3、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主B.承包商C.工程师D.业或或承包商【答案】 B4、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有B.建筑物形象使用收益权归承包人享有C.专利技术使用费包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】 C5、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。

A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】 C6、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

A.物B.行为C.智力成果D.货币【答案】 A7、关于开工通知，说法不正确的是（）。

A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】 C8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

试卷A一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）D1、《中华人民共和国招投标法》于（ D ）起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.1A2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。

A、20B、30C、10D、15D3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ D ）。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的C4、评标委员会成员中，成员人数为（ C ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/4A5、招标投标活动的公开原则首先要求（ A ）要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准C6、承包人在索赔事件发生后的（ C ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、21C7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ C ）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元D8、索赔是指在合同的实施过程中，（ D ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方A9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位C10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ C ）万元。

2023年监理工程师之合同管理题库综合试卷A卷附答案单选题（共30题）1、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。

A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告【答案】 A2、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。

当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。

A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【答案】 A3、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60B.16至65C.18至60D.18至65【答案】 B4、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】 A5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作【答案】 A6、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，工程师在收到索赔报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。

A.7B.14C.28D.42【答案】 D7、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A.主要经营场所所在地B.主要合同履行地C.主要办事机构所在地D.董事长的户口所在地【答案】 C8、设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同【答案】 B9、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延【答案】 B10、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

2023年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案单选题（共100题）1、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】 C2、关于定金罚则的说法，正确的是()A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】 D3、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。

A.15天或14天B.15天或10天C.25天D.10天【答案】 A4、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】 A5、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。

该抵押合同的生效日期为（）之日。

A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】 B6、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】 C7、关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般为1年C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过18个月D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】 C8、某工程竣工验收阶段，承包人于 4 月 6 日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4 月 8 日收到报告后，经审查于 4 月 20 日认为具备竣工验收条件，并于 4 月 26 日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。