监理合同专用条款(20200607211609)
- 格式:pdf
- 大小:92.49 KB
- 文档页数:16
工程监理合同专用条款一、合同基本信息本合同由甲方(业主)与乙方(监理单位)签订,双方应本着平等互利的原则,明确各自的责任、权利和义务。
二、监理范围及内容1. 工程质量监理:乙方应对施工全过程进行监督,确保工程质量符合国家及行业标准。
2. 工程进度监理:乙方需监控工程进展情况,确保项目按期完成。
3. 工程造价监理:乙方应审核工程量清单和结算文件,控制成本在预算内。
4. 安全生产监理:乙方须确保施工现场安全,预防事故发生。
5. 环境保护监理:乙方应监督施工过程中的环保措施执行情况。
三、监理责任与义务1. 乙方应派遣合格的监理团队进驻现场。
2. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况。
3. 乙方发现问题应及时通知甲方并提出整改建议。
4. 乙方应对其监理工作成果负责。
四、甲方责任与义务1. 甲方应按时支付监理费用。
2. 甲方应提供必要的技术资料和支持。
3. 甲方应保障乙方正常开展监理工作的条件。
五、合同价款与支付方式1. 合同价款应根据监理工作量及服务内容确定。
2. 付款方式可采取分期支付或按工程节点支付。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应通过协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
九、合同变更与终止1. 合同一经签订,任何变更或补充均需以书面形式确认。
2. 合同可在工程竣工验收合格后终止,或因双方协商一致提前终止。
十、法律适用本合同的订立、解释、执行和解决争议均适用中华人民共和国现行有效的法律法规。
监理合同通用条款合同甲方:(以下简称“甲方”)合同乙方:(以下简称“乙方”)鉴于甲方拟委托乙方作为监理人员对相关工程进行监督管理,双方经友好协商,达成以下协议:第一条监理范围1.1 甲方委托乙方作为独立第三方,对工程项目进行监理服务,监督施工过程和质量,并协助甲方解决工程实施过程中的技术、质量问题。
1.2 乙方应按照工程设计文件、有关法律法规和施工合同要求,对施工进度、质量、安全等进行监理,并提供监理报告。
1.3 监理范围包括但不限于施工前的准备工作、施工过程的监督、质量检查、合规性评估以及竣工验收等。
第二条监理费用2.1 甲方应按照双方签订的费用支付协议,按期向乙方支付监理费用。
2.2 若监理范围发生变化,甲方与乙方应协商确定相应的费用变更或补偿方式。
第三条工作期限3.1 双方约定的工作期限为项目施工周期内。
3.2 如甲方需要延长工作期限或调整施工时间,应提前书面通知乙方,并与乙方协商确定相关事宜。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本合同规定的,应承担相应的违约责任。
4.2 甲方违约时,应向乙方支付违约金,违约金的数额由双方协商确定。
4.3 乙方违约时,应承担由此产生的损失,并向甲方支付相应的违约金,违约金的数额由双方协商确定。
第五条保密条款5.1 双方应对合同履行过程中所涉及的商业机密、技术资料等保密信息负有保密义务。
5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露、使用或散布该等保密信息。
第六条争议解决6.1 双方因合同履行发生争议的,应通过友好协商解决。
6.2 如协商不能解决,则应向所在地法院提起诉讼解决。
第七条其他7.1 本合同的任何修改、补充或终止,须经双方书面协议,并签署补充协议。
7.2 未尽事宜,双方可另行协商确定。
本合同一式两份,甲方和乙方各持一份。
合同自双方代表签字盖章之日起生效。
合同有效期为工程项目竣工验收完毕之日止。
甲方:(签字)乙方:(签字)日期:日期:附件列表1.工程设计文件2.施工合同3.监理费用支付协议4.其他相关文件法律名词解释1.监理人员:负责对工程项目进行监督管理,确保施工按照设计文件和法律法规要求进行的专业人员。
工程建设监理服务合同专用条款1.项目是_________工程监理。
2.本合同监理费用按中标价格包干使用,甲方提供的设施和服务见附件B。
3.甲方决定派_________为本工程项目代表,乙方决定派_________为本工程监理代表。
4.责任的期限为合同的有效期。
赔偿的限额:合同价的20%。
5.甲方不要求乙方对本项目进行保险,如乙方办理保险,甲方不承担费用。
6.从合同签订后合同生效。
7.从合同签订之日开始至机组移交竣工验收完成。
乙方接到甲方通知一周内进场工作。
8.支付的时间(按附件C执行)。
9.合同规定的货币:人民币。
10.除国家及地方规定应由乙方交纳的各种税费外,第三方对监理工程师的收费由甲方支付。
11.语言、法规及监理依据(1)本合同适用语言为中文。
(2)本合同适用的法规及监理依据:a)国家关于建设监理的有关法律,法规及行业的有关规定;b)国家关于工程建设的有关法律,法规及行业的有关规定;c)国家及行业颁发的施工及验收规程,规范和质量验评标准;d)审定的初步设计,施工图纸及说明书,设计变更签证;e)设备厂家提供的图纸及技术说明书;f)与甲方签订的本工程的设计,施工等有关合同;g)本合同及附件。
12.本合同商定的报酬为闭口价,不因服务期或其他原因的变动而变动。
13.总监理费用80%作为基本监理费,20%作为监理考核部分。
14.乙方利用本项目监理中形成的技术成果(或无实质性修改后)进行商业性服务得到的利润与甲方分成。
15.通知甲方的地址:______________________________,传真电话号码:________________;乙方的地址:______________________________,传真电话号码:________________。
16.出版乙方单独或与他人联合出版与工程和服务有关的材料须得到甲方的批准。
完整版)监理合同专用条款施工承包人的进度报告。
d)监督施工现场的施工进度,及时发现和解决影响施工进度的问题。
B.质量控制监理内容:a)审查并监督施工承包人的施工质量控制计划和质量保证体系的建立和实施;b)对施工承包人进行质量检查,及时发现和纠正施工过程中的质量问题;c)监督施工承包人进行施工材料的检验和验收工作,确保施工材料符合设计要求和质量标准。
C.安全生产监理内容:a)监督施工承包人制定安全生产计划和安全施工方案,并审核批准;b)检查施工现场的安全生产状况,及时发现和纠正安全生产隐患;c)组织安全生产教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能。
D.合同管理监理内容:a)审查施工承包人的合同履行情况,及时发现和解决合同履行中的问题;b)审核施工承包人提出的变更、索赔、延期等要求,及时处理并报告委托人;c)协助委托人和施工承包人解决合同纠纷和争议。
E.信息管理监理内容:a)建立工程档案和施工记录,及时记录和报告施工过程中的重要事件和问题;b)审核和管理施工承包人提交的各种报告和资料,确保其真实、准确、完整;c)向委托人提供监理报告和建议,协助委托人进行决策和管理。
F.其他监理内容:根据工程实际情况,监理人还应承担其他相关监理工作,如环境保护、工程验收等。
总之,监理人在施工过程中扮演着重要的角色,其监理服务的质量和效果直接影响到工程的质量和进度。
因此,监理人应严格履行监理职责,确保工程质量、安全和合同履行,为委托人提供优质的监理服务。
审批施工承包人的工程变更申请,对变更后的造价进行评估和控制。
e)监督施工承包人的采购、施工、结算等各项费用,确保费用合理、合法。
f)定期对工程造价进行核算和分析,及时发现和解决问题。
g)报告委托人有关工程造价控制的情况,提出改进措施和建议。
D.安全生产监理内容:a)监督施工承包人遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定并执行安全生产方案。
b)检查施工现场的安全设施、安全措施和安全管理情况,及时发现和纠正安全隐患。
监理合同范本专用条款一、词语定义、适用范围和法规1. 词语定义(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理工程师”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的全权负责人。
2. 适用范围本合同适用的法律是国家的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
3. 监理依据(1)国家的法律、法规、规章和有关政策。
(2)有关技术标准、设计文件、技术说明。
(3)经业主批准的工程项目建设计划、规划、设计文件和其他文件。
(4)监理合同、施工合同等合同文件。
二、双方的权利和义务1. 业主的权利和义务(1)业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的权利。
(2)业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
(3)监理单位调换总监理工程师须事先经业主同意。
2. 监理单位的权利和义务选择工程总承包单位的建议权。
选择工程分包单位的确认权与否定权。
对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求,向业主的建议权。
对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计单位提出建议的权利;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得业主的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理单位应当书面报告业主并要求设计单位更正。
工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主进行审批权,并承担由此产生的责任。
工程建设有关协作单位组织协调的主持权。
报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令。
工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包商停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全的施工作业,有权通知承包商停工整改、返工。
监理合同专用条件第一条本合同适用的法律及监理依据1、国家、省、市现行工程建设及监理法律、法规、办法及规定;2、国家、省、市现行施工标准、规范、规程及有关技术规定;3、政府主管部门批准的建设计划、规划、设计任务书、勘察设计合同、设计文件;4、委托人与施工承包人依法订立的工程施工承包合同;5、委托人与材料、设备供货单位签订的有关购货合同;6、委托人为工程建设与其他单位签订的合同。
第二条监理范围和监理工作内容:1、监理的范围:长沙产业中心一期工程施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期全过程的监理,包括工程安全、质量、工期、建设投资的控制,工程合同、信息(含资料)的管理,主持工程调度和建设单位、设计单位、施工单位等各相关参建单位的协调工作。
监理的施工项目:上述监理范围内的土石方、基坑支护、桩基、土建、人防工程、装饰工程、幕墙、钢结构、给排水、强弱电、消防、暖通、电梯、燃气、空调、高低压配电、室外道路、综合管网、园林绿化、太阳能、楼梯照明、环境景观及其它配套工程、附属工程和其它专业工程。
2、监理工作内容(包括但不限于):2.1施工阶段监理:1、编制建设工程监理规划。
2、按工程建设进度,分专业编制建设工程监理细则。
3、按照建设工程监理细则实施监理。
4、出具书面建设工程监理评估报告及监理月报、监理工作总结。
5、按照规定的作业程序和形式进行监理。
.(1)、在开工前,协助委托人组织有关组织有关单位进行图纸会审和技术交底,使承包人对图纸的主要意图、技术要求、细部大样都完全清楚;对图纸中错误或施工中不具操作性问题或非最优化方案提出监理方面的整改意见,使图纸中存在问题消灭在施工前;会审完成后,协助委托人将会审意见整理成报告于3天内提交委托人及承包人各一份。
(2)、协助承包人和委托人办理开工手续,审核开工报告,并签发开工令。
(3)、依据委托人、承包人各项施工准备工作,发布开工通知。
(4)、对进行重大设计修改、变更的项目,提出监理意见。
2024年监理合同通用条款监理合同通用条款(____年版)第一章总则第一条监理合同的订立,依据中华人民共和国相关法律法规的规定,由监理单位与建设单位签订。
第二条监理合同的订立,应当遵循合法、公平、公正、互惠互利的原则。
第三条监理单位应当具有独立法人地位,并具备从事本项目监理工作的相关经验和资质。
第四条建设单位应当提供项目的相关资料,并对其真实性负责。
第五条监理合同的履行应当符合法律、法规的规定,遵守建设项目的相关管理要求。
第六条如果监理单位或建设单位需变更或解除监理合同,应当提前书面通知对方,并经双方协商一致。
第七条监理单位应当按照法律、法规的要求,对建设单位的指令进行监理和纠正。
第八条建设单位应当积极配合监理单位的工作,及时提供相关资料和信息。
第九条监理单位应当对其员工进行培训和教育,提高其专业水平和业务素质。
第十条监理单位应当保持与建设单位的良好沟通和合作关系,共同推动项目顺利进行。
第二章监理范围第十一条监理单位应当按照相关法律、法规的规定,对建设单位的施工过程进行监督和检查。
第十二条监理单位应当确保建设单位按照合同约定的质量、工期和安全要求进行施工。
第十三条监理单位应当对施工图纸进行审查,并提出合理化建议和修改意见。
第十四条监理单位应当对建设单位提出的支付款项进行审核和验收。
第十五条监理单位应当参与工程的竣工验收,并提出评价和结论。
第十六条监理单位应当及时向建设单位提供项目的监理报告和工作情况。
第十七条对于建设单位违反法律、法规的行为,监理单位有权向相关管理部门进行举报。
第十八条建设单位应当配合监理单位提供所需的设备、材料和人力资源。
第十九条建设单位应当对施工中出现的问题积极配合监理单位进行整改。
第二十条建设单位应当及时支付监理单位的报酬,并按照合同约定提供相应经济保障。
第三章监理报告第二十一条监理单位应当按照合同约定的工作进度和质量要求编制监理报告。
第二十二条监理报告应当真实、准确地记录项目的运行情况和存在的问题。
监理合同专用条款内容编号:_______________________甲方:_______________________乙方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________签订日期:_______________________签订地址:_______________________第一条监理服务内容a. 监理工作范围①乙方应根据甲方的要求,提供完整的监理服务。
② 监理服务包括但不限于项目施工现场的管理、监督和协调。
③ 乙方需确保施工质量、施工进度、施工安全及环境保护等方面符合国家和地方的相关规定。
④ 乙方在工作过程中,需及时向甲方报告工程进展情况,并对施工质量进行严格监督。
b. 监理工作目标① 乙方的工作目标是确保工程顺利进行,按时按质完成。
② 乙方需根据甲方的要求,提出合理化建议,优化施工方案。
③ 乙方需及时发现施工过程中的问题并采取有效措施进行解决。
④ 在施工过程中,乙方应确保施工现场符合安全和环保的相关要求。
c. 监理服务的质量标准① 乙方应按照行业标准和甲方要求进行监理服务。
② 监理报告应真实、准确,并且能够反映出项目实际进展情况。
③ 乙方应按照相关法律法规,确保施工过程中的各项要求得到充分落实。
④ 甲方有权对乙方的监理工作进行评估,乙方需接受甲方的合理监督和检查。
第二条双方责任与义务a. 甲方的责任① 甲方应及时提供乙方进行监理工作的必要资料和信息。
③ 甲方应按照合同约定支付监理费用。
④ 甲方有义务协助乙方解决施工过程中可能遇到的困难,保证施工顺利进行。
b. 乙方的责任① 乙方需按照合同约定的时间表,完成相应的监理工作。
② 乙方应对施工项目中的各类问题提出合理的解决方案,并进行跟踪。
③ 乙方需确保监理服务不受任何第三方的影响,保持独立性。
第三部分专用条件1. 定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为:按通用条款执行。
2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1监理范围包括:图纸所示所有民航专业工程及设备。
2.1.2监理工作内容还包括:监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务(包括相应施工合同中的所有工程及今后的变更工程),对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制,负责工程组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。
具体如下:(1)施工准备阶段主要内容a)协助委托人组织施工招标。
b)编制监理实施细则和计划,包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项工作程序,并制定各种监理用表;实施细则和计划应在第一次工地会议 7 天前报委托人;获得批准后发施工承包人执行。
c)熟悉设计文件,参与设计交底工作,审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施工工艺图设计,组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核,并审核施工承包人提交的复核报告。
d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。
e)审查施工承包人、分包人资质,审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质,审核施工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。
f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查(根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核,并组织施工承包人和委托人共同审定)该项工作应在收到施工设计文件后的 28 天内完成。
h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。
i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。
j)密切配合施工承包人的复测工作,并对施工承包人的复测工作进行监督把关。
k)审查开工条件及报审资料,下达开工通知,批复分部分项工程开工报告。
l)监理人应在现场建立工地实验室,用于建立的平行试验检测和复检工资,该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力,并获得质量监督部门的认可。
工程施工监理专用合同条款甲方(业主)与乙方(监理单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,就___________工程项目的施工监理服务,经友好协商一致,签订以下合同条款:一、合同目标本合同旨在明确甲乙双方在___________工程施工过程中的权利、义务和责任,确保工程质量符合国家和行业标准,工程进度符合合同约定,投资控制在预定范围内。
二、监理范围乙方负责对甲方提供的___________工程项目进行全程监理服务,包括但不限于施工准备阶段、施工实施阶段以及工程竣工验收阶段的监督、检查、指导和评估。
三、监理内容1. 审核施工单位的资质及施工组织设计;2. 监督施工现场的安全生产和文明施工;3. 检查并确认工程材料、设备的质量;4. 监督施工进度,确保按计划执行;5. 参与变更、索赔的审查与处理;6. 审核工程款项支付;7. 协助甲方进行工程竣工验收。
四、权利与义务1. 甲方应按合同约定向乙方支付监理费用,并提供必要的工作条件;2. 乙方应配备合格的监理人员,保证监理工作的专业性和有效性;3. 乙方有权对不符合质量要求的施工行为提出整改指令;4. 甲方应尊重乙方的监理意见,及时采纳合理建议。
五、违约责任如一方违反合同约定,需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的争议,双方应先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事宜本合同未尽事宜,由双方另行商定补充条款或按照国家法律、法规的规定执行。
八、合同生效与期限本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至___________工程项目竣工验收合格且监理报告被接受之日终止。
九、附件本合同的附件为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
十、签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________授权代表(签字):_____________________日期:____年____月____日乙方(盖章):_____________________授权代表(签字):_____________________日期:____年____月____日。
工程监理合同通用条款1. 合同目的1.1 本合同的目的是明确工程监理服务的范围、内容和责任,确保工程的顺利进行和质量的保证。
2. 合同双方2.1 甲方:(委托人名称)2.2 乙方:(监理机构名称)3. 工程监理服务范围3.1 乙方将根据甲方的要求,提供从工程前期准备到竣工验收的全过程监理服务。
3.2 监理服务包括但不限于以下内容:3.2.1 对工程设计文件的审查和意见提供;3.2.2 对施工合同的履行情况进行检查;3.2.3 对施工过程进行监督和检查,确保符合法律法规和技术标准;3.2.4 对施工进度、质量和安全进行监控;3.2.5 对工程变更进行评估和审查;3.2.6 对工程结算报告进行审核;3.2.7 对竣工验收的过程进行监管;3.2.8 提供工程质量报告。
4. 乙方的职责与义务4.1 乙方应按照法律、法规和合同约定,履行工程监理的职责,并且以最高的专业水平提供服务。
4.2 乙方应按时完成监理任务,并保证监理报告的准确性和真实性。
4.3 乙方应当及时提供专业意见和建议,确保工程质量和进度。
5. 甲方的职责与义务5.1 甲方应确保工程设计、施工合同和其他相关文件的合法性和准确性。
5.2 甲方应向乙方提供充足的信息和资料,以便乙方顺利履行监理职责。
5.3 甲方应及时支付乙方的监理服务费用。
6. 费用支付6.1 甲方应按照合同约定,向乙方支付监理服务费用。
6.2 监理服务费用的支付方式和频率应在合同中明确约定。
6.3 如甲方未按时支付监理服务费用,乙方有权暂停或终止监理服务。
7. 合同变更与解除7.1 本合同一经签订,除非双方达成书面协议,否则不得随意变更合同的内容。
7.2 双方如因不可抗力等原因无法履行合同,应及时通知对方,并根据具体情况协商解决。
8. 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议,应协商解决。
如协商不成,应提交有关仲裁机构裁决。
9. 合同生效与终止9.1 本合同自双方代表在合同上签字盖章之日起生效。
监理工程合同专用条款一、合同主体信息甲方(建设单位):_____________________乙方(监理单位):_____________________根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等自愿的原则,就____项目(以下简称“本项目”)的监理工作内容,达成如下合同条款:二、监理范围与内容1. 乙方应按照国家有关法律法规和技术标准,对本项目的建设全过程进行监督管理,包括但不限于施工质量、工期进度、安全生产等方面。
2. 乙方应定期向甲方提交监理工作报告,并对发现的问题提出合理化建议。
3. 乙方需参与工程变更、索赔等相关事务的处理,并对此提供专业意见。
三、监理责任与义务1. 乙方必须保证监理团队具备相应的资质和能力,确保监理工作的专业性和有效性。
2. 乙方应遵守工程建设的各项规章制度,恪守职业道德,公正、独立地执行监理职责。
3. 对于工程施工中出现的任何问题,乙方应及时通知甲方,并采取必要措施防止问题扩大。
四、费用与支付方式1. 监理费用根据乙方提供的服务内容和工作量确定,具体金额为人民币____元。
2. 付款方式按照合同约定执行,通常分为预付款、进度款及竣工款等阶段支付。
3. 如遇特殊情况需调整费用,双方应协商一致后签署书面补充协议。
五、违约责任1. 如一方违反本合同约定,需承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力导致无法履行合同,受影响一方应及时通知对方并提供相应证明,双方应根据实际情况协商解决。
六、争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至监理工作结束并结清所有款项之日终止。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商补充,所作补充条款与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
监理合同通用条款监理合同通用条款:一、合同签订双方本合同由甲方(监理单位名称)和乙方(被监理单位名称)签订,双方在签署本合同之前需充分了解合同内容,明确各自的权利和义务。
二、监理范围1. 乙方委托甲方进行工程项目的监理工作,甲方应按照国家相关法律法规和监理规范要求,全面监督施工过程,确保工程质量和安全。
2. 甲方应及时报告工程施工中出现的问题,并提出合理建议。
乙方应积极配合并及时整改,确保工程进度和质量。
三、监理费用及支付方式1. 乙方应按照合同约定支付监理费用,费用标准为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付)。
2. 如果工程发生变更或延期,监理费用须根据实际情况调整,乙方应及时支付调整后的费用。
四、工期及延期1. 工程进度应按照合同约定进行,如遇不可抗力或其他因素导致工期延期,应及时书面通知对方并协商解决方案。
2. 如乙方未经甲方同意擅自延长工期,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
五、质量保证1. 甲方应向乙方提供工程质量监督报告,确保工程质量符合相关标准和规范。
2. 如工程质量出现问题,乙方有权要求甲方进行整改,直至符合要求为止。
六、保密条款双方应对涉及到的商业秘密和技术资料等信息进行保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
七、争议解决双方如有争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
八、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同中如有未尽事宜,双方可另行协商确定补充条款。
本合同自双方签署之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
合同内容经双方确认后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
监理合同专用条款1。
在合同专用条款约定的期限内任命其代表,负责在合同履行期间与乙方进行联系,并负责工程施工所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
2。
在与第三方所签的工程合同中,应明确第三方必须接受乙方在甲方授权范围内的监督与管理。
工程开工前,甲方应当将乙方的工作范围、监理工程师的职权、联系办法、监理机构组成与总监姓名以书面形式通知第三方。
3。
应在合同专用条款约定的期限内,免费向监理机构提供施工监理所需的工程技术资料。
包括本工程招标文件、施工合同、设计文件、勘察资料及有关的批准文件等。
4。
免费向监理机构提供合同专用条款约定的现场设施,对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。
5。
如果双方约定,由甲方向监理机构免费提供职员和服务人员,则应在合同专用条款中增加相应的条款。
6。
在履约过程当中,对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告,甲方则应按合同专用条款中约定的期限及时审批,若因未及时批复而给工程带来损失,由甲方承担责任。
7。
按本合同的约定,向乙方支付监理酬金。
第6条乙方的职责与义务1。
按合同专用条款中约定的期限,将监理机构组成、总监简历及主要监理人员名单提交甲方。
总监应在工程开工前,向甲方提交监理工作规划和监理工作实施细则。
2。
审查施工单位提交的施工组织设计,提出审查意见;检查施工人员、船机、材料的进场情况,移交测量控制点并核验测量基线的准确性;审查施工单位的开工申请报告,签发开工通知书。
3。
严格控制施工质量,检查与检验建筑材料和构件是否合格,监督第三方不得使用不合格材料,对于不符合质量标准和不安全的作业应责令第三方返工或停工。
对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及时组织验收,参与质量事故调查,提出处理意见,检查处理结果。
4。
检查施工进度与施工计划的执行情况,当施工进度滞后于计划时,应要求第三方或提请甲方及时采取措施,确保计划工期。
5。
核查第三方提出的工程变更,报请甲方同意后,签发工程变更通知。
第三章合同专用条款主要部分一、本合同适用的法规及监理依据:1、《中华人民共和国建筑法》;2、本工程的监理合同、设计合同、施工承包合同;3、国家有关工程设计,施工规范质量验评标准;4、本工程的设计图纸;5、国家建设部,国家计委颁布的《工程建设监理规定》;6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规;7、甲方向施工单位下达的年度、季度施工计划、验工计价等有关的办法和规定。
二、监理范围和监理工作内容:1、准备阶段(1)审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范,施工图纸是否满足施工需要,并提出优化设计意见。
核实设计概算。
参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。
(2)在施工设计图纸发给施工单位之前,进行审查签证。
(3)检查开工前施工单位的复测资料,对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。
(4)审查施工单位实施性施工组织设计,并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况,以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理,并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。
(5)对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。
(6)审查施工单位提报的开工报告,经甲方批准后,下达开工令。
(7)审查汇总施工图纸数量,并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照,建立台帐,以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。
2、施工阶段2.1控制工程质量:2.1.1关键工序和重要部位的监理(1)对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理,及时处理施工过程中的问题。
(2)对所有隐蔽工程进行检查和记录,对隐蔽工程中出现的各种问题,及时监督施工单位认真处理,必要时邀请设计单位参加检查签证。
2.1.2质量检查(1)对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。
对发现的问题要做出监理记录,并通知施工单位及时纠正。
(2)检查工程材料和设备:乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收,对于不符合要求的材料和设备,有权禁止其进入工地和投入使用。
监理合同范本专用条款一、定义与解释1. 本合同中所涉及的术语和定义应按照通用的行业惯例和相关法律法规进行理解和解释。
二、监理服务范围1. 明确监理服务的具体工程范围,包括但不限于工程项目的各个阶段和环节。
2. 详细描述监理工作的内容和职责,如施工过程中的质量监督、进度控制、安全管理、合同管理等。
三、监理人员1. 规定监理机构的组成人员,包括总监理工程师、专业监理工程师等的资质和数量要求。
2. 明确监理人员的职责分工和工作安排。
四、监理依据1. 列出监理工作所依据的法律法规、技术标准、规范规程、设计文件等。
2. 确保监理工作在合法合规的框架内进行。
五、监理服务期限1. 确定监理服务的开始时间和结束时间,以及可能的延期条件和程序。
2. 明确监理服务的阶段性目标和时间节点要求。
六、监理费用1. 约定监理费用的计算方式、支付标准和支付时间。
2. 考虑可能的调整因素和费用增减的条件。
七、双方权利与义务(一)甲方权利与义务1. 甲方有权要求监理机构按照合同约定履行监理职责。
2. 提供必要的工程资料和工作条件。
3. 按时支付监理费用。
(二)乙方权利与义务1. 乙方有权利获得监理费用和合理的工作报酬。
2. 按照合同约定提供专业的监理服务。
3. 及时向甲方报告工程进展情况和发现的问题。
八、违约责任1. 明确双方在履行合同过程中违约的责任和承担方式,如违约金的支付等。
2. 规定违约方的补救措施和赔偿责任。
九、争议解决1. 约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
2. 确定争议解决的管辖机构。
十、其他条款1. 对合同的变更、解除、终止等特殊情况作出规定。
2. 约定保密条款和知识产权相关事宜。
3. 明确合同的生效条件和份数。
工程监理合同范本专用条款一、合同主体及项目概述甲方(业主):_______________乙方(监理单位):_______________本合同旨在规定甲乙双方就___________工程项目的监理工作内容、职责范围、权利义务、费用支付等相关事宜。
二、监理工作的内容1. 乙方应根据国家有关法律法规和工程建设标准,对甲方工程项目的质量、进度、成本和安全等方面进行全程监督管理。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告,并对发现的问题提出整改建议。
3. 乙方应组织并参与工程验收,确保工程质量符合国家标准和设计要求。
三、监理责任和义务1. 乙方必须保证监理团队的专业性和独立性,不得与施工单位存在任何利益关系。
2. 乙方应对其监理工作成果负责,如因监理不当导致工程质量问题,应承担相应的法律责任和经济赔偿。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密和技术秘密,未经甲方同意,不得泄露给第三方。
四、费用支付与结算1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用,具体支付方式和时间由双方协商确定。
2. 如遇工程变更或追加工作量,监理费用的调整应经过双方协商一致后,签订书面补充协议。
3. 乙方完成约定的监理工作并通过甲方验收后,甲方应在规定时间内支付剩余监理费用。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付监理费用,应向乙方支付违约金,违约金的数额按照未付款项的千分之五计算。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程延期或质量问题,应向甲方支付违约金,违约金的数额根据实际损失由双方协商确定。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
2. 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建筑工程监理合同专用条款
一、合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程监理过程中的权利、义务,确保工程项目能够按照既定的质量、成本和时间要求顺利完成。
二、监理范围和服务内容
1. 监理范围:乙方将对甲方的建筑工程从开工到竣工验收全过程进行监理,包括但不限于工程质量、进度、成本控制以及安全生产等方面。
2. 服务内容:乙方需提供以下服务:
- 施工图纸和技术规范的审核;
- 施工现场的日常巡查及问题记录;
- 对施工方提出的技术变更或调整给出专业意见;
- 参与工程材料、设备的采购和进场验收;
- 组织并参与工程各阶段的验收工作;
- 编制监理日志、月报、季报等文档。
三、双方权利与义务
1. 甲方权利与义务:
- 甲方有权要求乙方提供符合合同约定的监理服务;
- 甲方应按时支付监理费用;
- 甲方应提供必要的工作条件,包括相关工程技术资料和现场情况介绍等。
2. 乙方权利与义务:
- 乙方应派遣具有相应资质的专业人员执行监理任务;
- 乙方应及时向甲方报告工程进展情况和存在的问题;
- 乙方应对监理过程中知悉的商业秘密和技术信息保密。
四、合同价款与支付方式
1. 合同价款:根据工程项目的规模、复杂度等因素,双方商定监理服务费总额为____元。
2. 支付方式:
- 预付款:甲方在合同签订后一周内支付总价款的30%作为预付款;
- 阶段付款:根据工程进度,分阶段支付剩余款项,具体支付比例和时间节点由双方另行商定;
- 尾款支付:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的监理费用。
五、违约责任
1. 如甲方未按时支付监理费用,应按未付金额的5‰/日向乙方支付违约金;。
监理合同专用条款范本以下是一个监理合同的专用条款范本:第一条监理范围1.1 根据本合同,监理人应对工程项目的施工过程进行监督、协调、验收等工作。
1.2 监理范围包括但不限于以下内容:(1) 施工过程的监督和管理;(2) 施工合同的执行情况的监督;(3) 工程质量控制和验收工作的监督和协调;(4) 工程变更和索赔的处理;(5) 工程竣工验收和结算工作的监督。
第二条监理人的职责2.1 监理人应按照国家相关法律、法规和监理规范的要求,履行其职责。
2.2 监理人应对工程施工过程进行监督、检查,并及时向建设单位汇报工作结果。
2.3 监理人应参与工程发包、招投标和合同签订的过程,并提出专业的建议。
2.4 监理人应及时发现工程施工过程中的问题和风险,并提出相应的解决方案。
第三条建设单位的责任3.1 建设单位应向监理人提供必要的工程文件资料,并提供施工过程中必要的支持。
3.2 建设单位应按照施工合同的约定,履行相应的义务,包括但不限于支付工程款项、提供施工场地等。
第四条竣工验收和结算4.1 监理人应对工程项目的竣工验收进行监督,并与建设单位一起对工程质量进行检查和验收。
4.2 监理人应对工程造价的计量和清查进行监督,确保结算工作的合规和合理性。
第五条索赔和争议解决5.1 如发生工程变更、索赔和争议,监理人应协调各方的关系,寻求公正和合理的解决方案。
5.2 建设单位和承包商应按照监理人的指示,提供相关的证据和材料,以便监理人进行调查和裁决。
第六条合同期限和终止6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[合同期限],经双方协商一致可延期。
6.2 任何一方有权以书面形式通知对方解除本合同,并提前[通知期限]通知解约。
第七条其他约定7.1 本合同的任何修改、补充均需双方书面协议,并签字盖章生效。
7.2 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的相关法律法规。
请注意,以上是一个监理合同的大致范本,请根据实际情况进行必要的修改和补充,最终合同的具体条款需根据双方协商确定。
监理合同通用条款第一章总则第一条监理合同的订立及适用1.1 本监理合同由业主(以下简称甲方)与监理单位(以下简称乙方)依法订立,受有关法律法规约束。
本合同适用于建设工程的监理工作。
1.2 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第二章监理委托事项第二条监理范围2.1 甲方委托乙方对建设工程的施工进行监理,并负责对工程质量、进度、安全、造价等进行监督检查。
2.2 监理范围包括但不限于:工程施工组织与管理、施工图设计审查、工程质量检查、工程变更管理、合同履行监督等。
第三条监理费用与支付方式3.1 甲方应按照合同约定支付监理费用,监理费用金额为建设工程合同价款的百分比。
3.2 监理费用支付方式为:按月或按阶段支付。
3.3 监理费用支付时间为:自乙方向甲方递交监理报告之日起,甲方应在10个工作日内支付监理费用。
第四章乙方的权益与义务第四条乙方的权益4.1 乙方有权依法履行监理合同,并按照合同要求向甲方提供监理服务。
4.2 乙方有权要求甲方提供施工文件、相关证明材料等必要的配合,以便乙方完成监理工作。
第五条乙方的义务5.1 乙方应按照合同要求,为甲方提供专业、高质量的监理服务。
5.2 乙方应及时向甲方报告工程进展情况,发现问题时,应及时提出整改和处理建议,并向甲方说明监理意见。
5.3 乙方应对施工过程中的违法违规行为进行监督,并及时向甲方报告。
第六章甲方的权益与义务第六条甲方的权益6.1 甲方有权要求乙方严格按照合同履行监理工作,并提供专业、高质量的监理服务。
6.2 甲方有权要求乙方及时向其报告工程进展情况、发现的问题和监理意见。
第七条甲方的义务7.1 甲方应按照合同约定支付监理费用,并按时提供工程施工相关文件和证明材料。
7.2 甲方应按时履行合同义务,不得干扰、妨碍乙方履行监理工作。
第八章违约责任第八条违约责任8.1 若任何一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
第三部分专用条件1. 定义与解释1.2 解释1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为:按通用条款执行。
2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1监理范围包括:图纸所示所有民航专业工程及设备。
2.1.2监理工作内容还包括:监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务(包括相应施工合同中的所有工程及今后的变更工程),对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制,负责工程组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。
具体如下:(1)施工准备阶段主要内容a)协助委托人组织施工招标。
b)编制监理实施细则和计划,包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项工作程序,并制定各种监理用表;实施细则和计划应在第一次工地会议 7 天前报委托人;获得批准后发施工承包人执行。
c)熟悉设计文件,参与设计交底工作,审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施工工艺图设计,组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核,并审核施工承包人提交的复核报告。
d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。
e)审查施工承包人、分包人资质,审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质,审核施工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。
f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查(根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核,并组织施工承包人和委托人共同审定)该项工作应在收到施工设计文件后的 28 天内完成。
h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。
i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。
j)密切配合施工承包人的复测工作,并对施工承包人的复测工作进行监督把关。
k)审查开工条件及报审资料,下达开工通知,批复分部分项工程开工报告。
l)监理人应在现场建立工地实验室,用于建立的平行试验检测和复检工资,该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力,并获得质量监督部门的认可。
(2)施工阶段主要监理内容A.施工进度控制监理内容:a)编制详细的施工总进度计划并控制其执行;b)编制施工年、季、月实施计划并控制其执行;c)审核施工承包人提交的总体进度计划,检查和督促施工承包人实施进度计划,核批施工承包人的修正计划;审批施工承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划和日计划,并督促施工承包人实施;d)审核材料物资供应的进度计划;e)其他需要进度控制的内容。
B. 施工质量控制监理内容:a)施工场地的质检验收;b)监理人应加强对施工承包人工程分包的管理,认真审查工程分包计划和所有分包协议。
对于施工承包人非法分包的情况,监理人应及时报告委托人,并责令施工承包人纠正。
c)主持工地会议并形成会议纪要。
d)建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。
e)工程原材料、配件的质量验收。
f)审批施工承包人拟用于本工程的原始资料、成套设备的品质以及工艺试验。
g)审查施工承包人拟用于本工程的机械装备的种类、性能与数量;施工机械的质量验收。
h)对施工承包人采用的新材料、新工艺、新技术、新设备,应要求施工承包人提供相应的措施和证明材料,组织专题认证,经审定后予以签认。
i)控制重要外购成品件或半成品件的质量。
j)施工工艺过程的审核、工序交接检查、隐蔽工程检查验收、工程变更处理、工程质量事故处理。
k)要求施工承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验、分部分项验收和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。
l)签发中间交工证书、工程移交证书。
m)调查、处理工程质量缺陷和事故;出现重大质量事故时,应及时向委托人报告并督促施工承包人按规定上报有关部门;必要时,发布暂停令,施工承包人整改合格后签发复工令。
n)发布变更令。
o)对施工承包人的交工申请进行评估,参加对拟交工工程的检查和验收。
p)确保工程施工符合本项目环保要求。
q)接受政府监督部门的监督与检查,积极配合政府监督部门的工作。
r)配合委托人的交竣工验收和工程移交工作。
s)工程竣工验收、督促、检查施工承包人按照有关规定和委托人的要求编制竣工文件,并负责收集、审查、签字盖章后报委托人,审核竣工图和其他技术文件资料。
t)编制监理方面的竣工文件。
C.施工阶段全过程投资控制:a)制定造价控制的实施细则,确定控制目标。
b)根据施工承包合同价、进度计划,编制承包合同的明细工程款现金流量图表,根据工程进度编制工程用款计划书。
c)签发支付凭证;按照施工合同规定签发价格调差证书。
d)审核施工承包人的预算形成审核意见。
e)负责对施工承包人上报的每期完成工作量月报表进行审核,并提供当月(期)付款建议书,经委托人认可后作为支付当期进度款的依据。
f)检查和监督施工承包人执行合同的情况,处理工程的相关索赔事项。
g)协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标,并向委托人提供造价控制动态分析报告。
h)制定完善的计量支付表格;对已完工工程进行及时准确的测量和计量,签发计量证书;编制计量图形台帐和数据台帐;按照合同进行调差计算;及时核定分阶段完工的分部工程结算。
i)会同委托人办理工程竣工结算;提供整套结算报告及各项费用汇总表交委托人归档。
j)提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务,并定期或不定期进行施工投资分析。
k)本项目实行跟踪审计制度,监理人应配合审计单位进行审计工作。
D.施工过程中安全管理主要工作内容:a)监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
b)监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
c)监理人应督促施工承包人落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制;审查施工方案及安全技术措施并督促其实施;定期组织施工现场安全生产专项检查,每月向委托人报告工地安全生产情况。
d)监督施工承包人按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,制止违规施工作业。
e)在实施监理过程中,监理人发现存在安全事故隐患的,应及时要求施工承包人整改;对施工过程中的高危作业等进行巡视检查,每天不少于一次,对施工过程中存在的安全事故隐患或违章作业,应当要求施工承包人整改,并及时报告委托人。
检查整改结果,签署复查意见。
情况严重紧急的,下达工程暂停令并及时报告委托人,施工承包人拒不整改或不停止施工的应及时向安全监督部门报告。
f)督促施工承包人进行安全自查工作,参加施工现场的安全生产检查。
g)复核施工承包人施工机械、安全设施的验收手续,并签署意见。
未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。
h)安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。
i)按规定对安全防护、文明施工措施费的列支和使用实施监理。
2.2监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括:(1)国家现行与工程建设有关的法律,包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律;(2)《建设工程质量管理条例》等相关行政法规;(3)民航局及当地现行相关的法规、条例及标准和规范;(4)经批准的工程项目规划等建设文件;(5)工程项目施工图纸及说明等设计文件;(6)委托人与施工承包人签订的施工合同及协议;(7)招标工程的施工承包人中标通知书、投标函和招标文件;(8)民航局现行的建筑质量评定标准和施工验收规范等;(9)本监理合同及有关协议;(10)监理招标文件、投标文件、中标通知书等。
2.2.2 相关服务依据包括:同2.2.1 。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人必须配备以下设施设备:(1)车辆:2 台。
(2)通讯:通讯设备应能满足正常监理工作的需要。
全部监理人员均应配有移动电话,办公室配备传真机和固定电话。
(3)办公设备中至少应包括计算机、打印机、复印机、传真机、照像机等必备的办公设备和用品等(不含委托人无偿提供的设备)。
(4)日常办公、生活设备;包括日常办公、生活用品、家具、安全防护、劳保用品等。
(5)试验设备及测量仪器设备(全站仪、水准仪及必要的配件等)。
2.3.4 更换监理人员的其他情形:未尽保密义务的。
2.4 履行职责2.4.3 对监理人的授权范围: /在涉及工程延期 / 天内和(或)金额/ 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:/ 。
2.5 提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:(1)监理规划、监理实施细则,于第一次工地会议 7 天前提交, 5 份;(2)监理月报,于每个月 30 天之前提交, 2 份;(3)监理例会会议纪要,于每次会议后 24 小时内提交, 2 份;(4)监理年度工作总结,于每年 11 月 30 日前提交,2 份;(5)质量评估报告、处理报告等专项报告按监理计划及委托人要求提交。
2.7 使用委托人的财产委托人提供房屋设备委托人提供的房屋、设备的所有权属于:委托人。
委托人提供监理人居住及工作房屋,房租及水电,通信等费用需监理人自行支付。
房租价格由双方协商确定。
监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人提供的房屋、设备。
3. 委托人义务3.4 委托人代表委托人代表为:。
3.6 答复委托人同意在 7 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任4.1 监理人的违约责任4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定:(1)因监理人过失责任未按约定期限(或调整期限)完成监理工作,每延期一天按结算总价的0.2‰进行赔偿,但赔偿总额不超过结算总价的 3%。
(2)监理人违反监理合同的规定,或因其人员失职、渎职,并因此造成委托人的经济损失,监理人应当向雇主赔偿。
赔偿金=发包人所受到的直接损失包括但不限于下述情况下,监理人应承担赔偿责任:a)监理人明显失职、渎职造成的损失;b)监理人在文件中引用了违反国家或内蒙古自治区有关法规的条款或委托人提供的文件资料并造成损失;c)监理人在服务过程中,由于错误的决策和指示造成的损失;如工期管理不力造成延误、施工中设计明显的失误未及时发现和提出合理化建议、施工质量出现问题、安全控制不力、投资控制及款项审核发生明显错误、未履行职责监理人员不到位或未及时处理现场事务、处理事务有失公允未能保护业主利益等等监理失职行为的;d)其他由于监理人的过失造成的损失;e)因监理人过失原因造成工程质量不合格或者不具备设计文件确定的使用功能。
(3)违反保密义务:监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、施工承包人等提供并申明的秘密。