建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
- 格式:doc
- 大小:205.50 KB
- 文档页数:73
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)建设工程施工合同甲方:(开发商名称)乙方:(施工单位名称)根据《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公正、诚信的原则,达成如下合同:一、工程基本情况项目名称:建设地点:工程内容及范围:建筑面积:工程造价:付款方式:二、合同的签订、生效和履行1. 甲方与乙方签定本合同时,必须持有建设工程规划许可证、施工许可证或相应批准文件、招标文件等,并进行手续交验。
2.本合同的生效,以甲、乙双方在合同上签字或盖章并交入对方时为准。
3.本合同在工程建设期间按合同约定进行执行,必须全部按照国家及有关部门的建设工程技术标准和规定进行设计、勘察、施工等。
工程质量必须达到国家标准和合同要求。
三、工程款支付方式1. 本合同金额为(xx)万元,共分(xx)个进度验收节点,按进度支付。
2. 每个节点支付规定金额如下:节点名称支付金额(元)进场 x%地基基础工程 x%主体结构工程 x%幕墙 x%室内装饰工程 x%竣工验收 x%合计:四、保证金1.在合同生效前,乙方应按甲方要求缴纳保证金(x%)万元,作为履行本合同义务的保证。
2.工程结算时,如果乙方未欠甲方的工程质量保证金、合同履行保证金或违约金,则该部分保证金将归乙方所有,如果乙方存在欠款或违约行为,则甲方有权扣除乙方保证金,以弥补甲方的损失。
五、验收和保修1.工程验收由乙方在工程竣工前向甲方申请,经过甲方验收合格后,才能交付使用。
如验收不合格,乙方应及时修正。
2.在工程质保期间内,乙方应按合同约定对于工程中发现的质量问题及时处理,并承担相应经济责任。
六、保密条款1.甲、乙双方及其工作人员应根据有关法律法规的规定,保守商业机密和技术秘密,不得以任何方式泄露。
2.非甲、乙双方合同约定披露信息的,应征得对方书面同意。
七、违约责任1.乙方若未按合同履行义务,甲方有权责成乙方在一定期限内进行更正。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201【甲方】:_____________(以下简称甲方)【乙方】:_____________(以下简称乙方)鉴于甲方计划进行建设工程的施工,乙方具备相应的施工能力和经验,双方经协商一致,达成如下合同:第一条合同范围1.1 本合同双方约定的工程名称为:_______。
1.2 本合同涉及的工程内容包括但不限于:_______。
1.3 本合同约定的工程地址为:_______。
第二条合同价款2.1 本合同约定的工程总价款为:_______(大写:_______)。
2.2 工程价款的支付方式为:_______。
2.3 工程价款支付的时间节点及方式为:_______。
第三条工期和履约保证金3.1 本合同约定的工程验收时间为:_______。
3.2 乙方应在合同签订时向甲方支付约定的履约保证金_______(大写:_______)。
3.3 如乙方未按合同约定完成工程,甲方有权扣除履约保证金进行相应赔偿。
第四条质量保证4.1 乙方应按照国家法律法规和相关标准要求,确保施工质量符合合同约定。
4.2 如乙方未能按合同约定质量完成工程,甲方有权要求乙方进行整改或追究其相应责任。
第五条违约责任5.1 如乙方未按合同约定质量或时间完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
5.2 如甲方未按合同约定支付工程价款,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方如有争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.2 本合同适用中华人民共和国法律。
【附件】:所涉及附件如下:1. 图纸设计文件2. 合同变更协议【法律名词及注释】:所涉及的法律名词及注释如下:1. 履约保证金:乙方在合同签订时支付给甲方的保证金,以确保乙方履行合同义务。
2. 质量保证:乙方按照国家法律法规和相关标准要求,确保施工质量符合合同约定。
第三章拟签订的合同条款(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):辛集市东鹿房地产开发有限公司承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:天玉玻璃厂房施工项目。
2.工程地点:石家庄市建设大街89号。
3.工程立项批准文号:/。
4.资金来源:企业自筹。
5.工程内容:/。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构,屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电,附属房屋及室外工程等。
(详见工程量清单)。
(详见工程量清单)。
二、合同工期计划开工日期:2013年1月1日。
计划竣工日期:2013年06月30日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:固定单价。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档内容】【第一章总则】第一条本合同是甲方委托乙方进行建设工程施工的法律文件,依据中华人民共和国相关法律法规和工程施工管理规范,规定双方在施工过程中的权利和义务。
第二条甲方为本工程的建设单位,乙方承揽甲方委托的本工程的施工任务。
双方必须按照本合同要求,保证工程质量,确保施工进度。
【第二章合同的签订和生效】第三条本合同的签订必须经过书面形式,并由甲乙双方的授权代表签字盖章。
第四条本合同生效后,双方应立即组织人员进行工程的前期准备工作。
乙方应根据甲方提供的设计文件进行施工方案的编制。
【第三章工程的质量和进度】第五条工程施工过程中,乙方应按照相关法律法规和工程施工管理规范的要求,严格控制工程质量。
如发现施工质量问题,乙方应立即采取补救措施。
第六条工程施工进度应按照合同约定和甲方要求完成,如需变更工期,甲乙双方应协商一致,并及时将变更结果通知相关部门。
【第四章付款和结算】第七条乙方按照本合同约定的施工进度,甲方应及时支付相应款项。
乙方应提供符合财务会计规定的施工进度和质量报告。
第八条工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的竣工图纸和施工记录,并进行结算。
甲方应对结算结果进行审核。
【第五章违约责任】第九条任何一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,并按照相关法律法规进行赔偿。
第十条若因不可抗力等原因导致工程无法按期竣工,双方应协商解决,并经相关部门确认。
【第六章争议解决】第十一条甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可申请相关部门进行调解或仲裁。
【第七章附则】第十二条本合同自签订之日起生效,自施工竣工验收之日起终止。
【文档结尾】1、所涉及附件如下:- 工程施工方案- 施工进度计划- 工程竣工图纸- 施工质量报告2、如下所涉及的法律名词及注释:- 中华人民共和国相关法律法规:指与建设工程施工相关的法律法规,包括《中华人民共和国建筑法》等。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)合同编号:GF—2013—0201甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]一、合同目的及范围:本合同的目的是确定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,并约定相关条款,保证工程完成质量和进度要求。
本合同适用于建设工程施工合同。
建设工程的范围包括但不限于:- 工程项目的具体位置和规模- 工程项目的设计要求及标准- 工程项目的施工工艺和安全要求- 工程项目的材料及设备的供应二、合同的签署和起止时间:1. 本合同由甲方和乙方签署,并在签署之日起生效。
2. 本合同的起止时间为[起始日期]至[终止日期],具体工程期限由双方协商确认。
三、合同价格和付款方式:1. 合同价格为[合同价款],包括工程的设计、施工、监理等费用。
2. 付款方式:2.1 甲方按照合同约定的进度和质量验收标准进行付款。
2.2 乙方应提供合格的发票和相关支付凭证。
四、工程质量和监督:1. 乙方应按照合同约定的设计要求和标准进行施工,保证工程质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权组织对工程的质量进行检验和验收,并提出合理的要求。
3. 如发现工程存在质量问题,乙方应在第一时间进行整改。
4. 甲方有权委托第三方质量监督机构对工程进行监督和评估。
五、工期和延期:1. 工程的具体工期由双方协商确定,并在合同中明确。
2. 若因不可抗力因素导致工期延迟,双方应协商解决,并书面确认。
3. 若乙方因个人原因导致工期延迟,应承担相应的违约责任。
六、合同的解除和违约责任:1. 若一方违反合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
2. 双方均有权解除合同,需提前[解除期限]书面通知对方,并经双方协商确认。
七、争议解决:双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,提交有管辖权的人民法院处理。
八、其他事项:双方在签订本合同时,应提供以下附件:1. 工程项目的设计图纸和说明文件2. 工程项目的施工计划和施工方案3. 相关的法律法规文件和标准规范九、法律名词及注释:1. 合同:指甲方和乙方签署的建设工程施工合同。
(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
GF-2013-0201建设工程施工合同范本一、合同双方甲方:______________________(以下称甲方)乙方:______________________(以下称乙方)经协商,甲方与乙方约定以下条款,并于____年___月___日签订本合同。
二、工程概况名称:_______________________地址:_______________________工期:自____年___月___日起,至____年___月___日止(具体日期以施工图纸为准)。
工程造价:人民币______元,大写:______________________。
三、合同内容(一)工程范围甲方承包乙方进行该工程的施工,包括但不限于以下内容:1.建筑物的主体结构、环境保护及节能工程。
2.室内装修和设备安装工程。
3.与工程有关的园林、绿化及道路工程。
4.其他与工程有关的工程。
(二)工程质量工程必须符合《建筑法》、国家有关规定和强制性标准,且应达到以下质量要求:1.工程结构安全、稳定、耐久,无过度振动、裂缝、渗漏、滴水、渗水等毛病。
2.油漆、涂料、墙纸、地板、地砖等装饰材料不应有划痕、色差、脱落、起翘、空鼓等缺陷。
3.室内设备和管道应符合国家安全规定,安装牢固、平整、顺直,操作与使用方便。
4.工程竣工后,所有设施、管件、电器、机械设备、装饰材料等应无缺陷,符合国家规定和要求。
(三)工程进度乙方应根据合同约定,制定工程施工总进度计划和各分部工程进度计划,并在合同规定时间内按计划进行施工,力争提前完成工程。
(四)合同价款及支付方式1.合同金额为人民币______元,大写:______________________。
2.合同价款按以下方式支付:(1)工程开工前,甲方支付工程总造价的____%,即人民币______元,乙方应到场开工。
(2)工程完工后,乙方向甲方提供验收报告和竣工图,并经甲方验收合格后,甲方支付工程总造价的____%,即人民币______元。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)【文档模板】2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)一、合同双方甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】法定代表人:【甲方法定代表人姓名】:【甲方联系】传真:【甲方传真号码】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】法定代表人:【乙方法定代表人姓名】:【乙方联系】传真:【乙方传真号码】二、合同基本条款1. 建设工程名称:【项目名称】2. 工程地点:【工程所在地】3. 工程范围:【详细描述工程范围】4. 工程工期:【工期计划】5. 工程造价:【工程总造价】6. 工程质量要求:【详细描述工程质量要求】7. 建筑面积:【建筑面积】8. 合同价款及支付方式:【合同价款及支付方式详细说明】9. 合同约定违约责任:【合同约定违约责任详细说明】三、合同执行过程中的附件1. 设计文件:【设计文件名称】2. 工程图纸:【工程图纸名称】3. 施工方案:【施工方案名称】4. 技术规范:【技术规范名称】5. 材料清单:【材料清单名称】6. 进度计划:【进度计划名称】7. 支付凭证:【支付凭证名称】四、法律名词及注释1. 合同法:指中华人民共和国合同法的法律条文。
2. 施工图:指建设工程实施过程中的详细施工图纸。
3. 技术规范:指规范建设工程施工过程中的技术要求。
4. 进度款:指合同中规定的按照工程进度支付的款项。
五、执行中可能遇到的困难及解决办法1. 施工期延误:若因不可抗力等原因造成施工期延误,双方应协商解决,可以进行工期调整或延长合同期限。
2. 造价超支:如果工程造价超过合同约定的金额,在合同执行过程中,双方应协商解决,可以进行付款方式的调整或合同变更。
3. 质量不合格:若工程质量不符合合同约定的要求,甲方可以要求乙方进行整改或补救,并按照合同约定进行违约赔偿。
【文档内容到此结束】附件:1. 设计文件2. 工程图纸3. 施工方案4. 技术规范5. 材料清单6. 进度计划7. 支付凭证法律名词及注释:1. 合同法2. 施工图3. 技术规范4. 进度款执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工期延误2. 造价超支3. 质量不合格。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 建设工程施工合同范本甲方:_________(委托人全称)地址:_________(委托人地址):_________(委托人)传真:_________(委托人传真)邮编:_________(委托人邮编)乙方:_________(承包人全称)地址:_________(承包人地址):_________(承包人)传真:_________(承包人传真)邮编:_________(承包人邮编)一、项目基本情况1.项目名称:_________(工程名称)2.项目地点:_________(工程地点)3.项目概况:_________(项目介绍)4.工程预算:_________(工程投资预算)5.工程周期:_________(工程计划周期)二、合同条款1.合同标的:本合同标的为______(工程名称),由甲方委托乙方负责设计、施工、竣工验收及售后维保等全过程服务。
2.设计阶段:乙方应按照甲方要求配合设计,出具设计文件并经甲方审核后实施。
3.施工阶段:乙方应按照设计文件及合同要求开展施工工作,并保证施工质量。
4.竣工验收:工程竣工后,乙方应与甲方共同进行验收,如有不足之处应及时进行补救。
5.售后维保:乙方应在竣工验收后提供相应的质保服务,维护工程质量和甲方使用权益。
6.合同价款:本合同总价为_________,甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。
7.延期和变更:如因甲方原因或其他不可抗因素导致工程延迟竣工或需要变更合同内容,双方应互相配合解决,并按照约定流程进行合同变更或终止。
8.争议解决:如合同履行过程中发生争议,双方应先协商解决,如协商不成,则应向有关部门申请仲裁或起诉法院解决。
9.合同生效和解释:本合同经双方签字、盖章,生效后具有合同效力。
本合同含附件,附件为不可分割的组成部分,如有矛盾,以本合同为准。
三、附件1.设计文件:包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关文件。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件:1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释:1.违约责任:因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。
2.竣工验收:建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动,以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。
3.恢复工程:在工程停工期间,受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。
全文结束。
建设工程施工合同示范文本 F 2013 0201双方(甲方和乙方)在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成以下合同,并共同遵守。
第一章总则第一条合同标的甲方委托乙方承担建设工程施工任务,乙方负责按照甲方要求进行施工,确保工程质量和进度。
第二条工程内容和范围(一)工程名称:(二)工程地点:(三)工程规模和内容:概括地描述工程整体规模和主要施工内容。
第三条合同价款(一)工程总价款:(二)价款支付方式及时间:(三)工程设计变更和其导致的价款调整:第四条工期(一)工程开始日期:(二)工程竣工日期:第五条资金投入甲方应按时足额向乙方支付合同价款,并按工程进展情况提供必要的资金。
第二章施工组织与技术保证第六条施工组织乙方应根据工程特点和施工要求,制定详细的施工组织设计,并报甲方审核和批准。
第七条施工管理乙方应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工管理,确保施工过程安全、顺利。
第八条质量保证(一)乙方应负责组织施工并保证工程质量符合相关标准和规定,并承担相应责任。
(二)甲方有权对工程质量进行检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第九条环境保护(一)乙方应按照环境保护相关法律法规和甲方要求进行施工,确保不对环境造成污染和破坏。
(二)如因施工引发环境问题,乙方应采取措施进行修复和处理,并承担相应责任和费用。
第三章合同变更和解除第十条合同变更(一)在施工过程中,如有确需变更合同约定内容,须经双方协商一致,并以书面方式做出变更协议。
(二)变更后的合同约定应明确变更的内容、工期、价款等,并由双方签署。
第十一条终止与解除(一)如因不可抗力等原因影响合同履行,一方应及时书面通知另一方并提供有效证据。
(二)如甲方或乙方违反合同约定,另一方有权解除合同,并承担相应违约责任。
第四章争议解决第十二条争议解决方式(一)双方应友好协商解决因合同履行引起的争议。
(二)如协商不成,可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十三条法律适用和管辖(一)合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。
建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(GF—2013—0201)协议书、专用条款填写范例—2013—0201)协议书工程名称:工程地点:工程内容:工程承包范围:承包方式:合同工期:质量标准:合同价款:一、协议书1. 工程承包范围乙方(承包方)按照甲方(发包方)提供的工程设计文件和要求,承担工程的施工、安装、调试、试运行等工作,并配合甲方完成工程验收及质量评定。
2. 承包方式乙方采用全包(包括人工、材料、设备、税金等所有费用)的承包方式。
3. 合同工期本合同工期为自工程开工日起至工程竣工日止,共计个日历天。
具体开工日期由甲方根据工程准备情况提前通知。
4. 质量标准本工程的质量标准为达到国家相关规定的合格标准。
5. 合同价款本工程的合同价款为人民币(大写)元整,小写:(元),其中包含人工、材料、设备、税金等所有费用。
二、专用条款1. 工程质量保证乙方应按照国家相关规定和甲方要求,保证工程质量,如出现质量问题,乙方应承担相应的责任和费用。
2. 工期延误如因乙方原因造成工程不能按期完成,乙方应承担相应的违约责任,甲方有权在合同价款中扣除相应的违约金。
3. 安全生产乙方在施工过程中应严格遵守安全生产规定,确保施工安全,如发生安全事故,乙方应承担相应的责任和费用。
4. 工程变更如因甲方原因需要变更工程设计或工程内容,乙方应按照甲方的要求进行施工,并对工程变更的费用进行合理的评估,经甲方确认后进行调整。
5. 付款方式甲方按照合同约定的价款按比例支付给乙方,支付比例及方式见附件。
6. 争议解决如在本合同的履行过程中发生争议,双方应首先协商解决,协商不成的,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
三、其他事项1. 本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由双方协商解决。
甲方(发包方):(签字)___________日期:___________乙方(承包方):(签字)___________日期:___________四、附件1. 工程设计文件和要求2. 工程量清单3. 材料设备清单及价格4. 工程验收及质量评定标准5. 付款方式及比例6. 其他相关文件和协议以上即为建设工程施工合同(GF—2013—0201)的协议书和专用条款填写范例,甲、乙双方在签署合同前应仔细阅读并理解合同中的各项条款,确保合作过程中能够遵守合同规定,共同维护双方的合法权益。
建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(示文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及分包,并在缺陷责任期及保修期承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人:(公章) 承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:::传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:::建设工程施工合同(示文本GF-2013-0201)第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1合同1.1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
1.1.1.9预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权围行使发包人权利的人。
1.1.2.8项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权围负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3工程和设备1.1.3.1工程:是指与合同协议书中工程承包围对应的永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程:是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9永久占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4日期和期限1.1.4.1开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。
计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。
计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。
1.1.4.3工期:是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4缺陷责任期:是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限,自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5保修期:是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限,从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6基准日期:招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期,直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7天:除特别指明外,均指日历天。
合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价:是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2合同价格:是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包围全部工作的金额,包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3费用:是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1.1.5.4暂估价:是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5暂列金额:是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6计日工:是指合同履行过程中,承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时,按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7质量保证金:是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8总价项目:是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则,在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6其他1.1.6.1书面形式:是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载容的形式。
1.2语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时,汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律合同所称法律是指中华人民国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规性文件。
1.4标准和规1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规、规程等,合同当事人有特别要求的,应在专用合同条款中约定。
1.4.2发包人要求使用国外标准、规的,发包人负责提供原文版本和中文译本,并在专用合同条款中约定提供标准规的名称、份数和时间。
1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的,应当在专用合同条款中予以明确。
除专用合同条款另有约定外,应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度,签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。