二级建造师案例题汇总

第一篇公路工程技术案例一【背景资料】某施工单位承建了一项二级公路工程，起讫里程为KO+000～K20+10.52，包括路基工程、路面工程及交通安全设施工程等，该地区雨季降雨比较集中，路面面层采用OOFC沥青混凝土，该面层属于典型的骨架－孔隙结构，具备排水功能，路面结构方案如图2-1所示，路肩大样图如图2-2所示。

施工中发生以下事件：事件一：沥青混凝土面层施工时，对横接缝处理要求如下：首先采用B方法检测平整度，不符合要求时，垂直于路中线切齐清除，清理干净后在切除部位涂粘层沥青，摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用B方法检测平整度。

最后对横向接缝进行碾压施工。

【问题】1.写出图2-1中路面面基结构形式的中文名称及路面设计指标A的名称，写出图2-2中PVC管的作用。

2.写出事件一中B方法的名称。

3.事件一中横向接缝应如何进行碾压施工？【答案】1.A的名称是排水沥青混合料,PVC管的作用排除路面水。

2.3m直尺检查平整度。

3.横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压,碾压时压路机位于已压实的混合料层上,伸入新铺层的宽为150mm，然后每压一遍向铺混合料方向移动150~200mm,直至全部在新铺层上为止,再改为纵向碾压。

案例二【背景资料】某施工单位承接的二级公路路基施工项目，长度3.5km，该项目共有15座跨径均为2.0m的钢筋混凝土盖板涵，盖板为C30钢筋混凝土，采用预制安装施工。

涵身、涵台帽为C20素混凝土，涵洞进出口、涵底铺砌均采用砂浆片石砌筑，其中6号涵洞结构立面示意图如图3所示。

施工中发生以下事件：事件一：盖板涵施工主要工序包括：①测量放线；②基坑开挖；③基础施工；④出入口浆砌；⑤沉降缝与防水层施工；⑥D；⑦涵洞回填及加固；⑧现浇涵台帽；⑨预制安装盖板事件二：6号涵洞的15块盖板为同批预制，按照规范要求由工地试验室对**土取样制作边长为150mm的立方体标准试件。

按照工地试验样品管理要求，工地试验室制定了试件样品管理制度，对样品的取样、运输、E、存储、F及处置等全过程实施严格的控制和管理。

第1篇案例背景：甲公司是一家建筑工程公司，乙公司是一家建筑材料供应商。

2017年，甲公司承建了一项住宅楼工程，乙公司负责提供建筑材料。

双方签订了建筑材料供应合同，约定乙公司按照甲公司的要求，在规定的时间内提供符合国家标准的建筑材料。

合同签订后，乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料，但甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。

甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。

甲公司遂向人民法院提起诉讼。

案件事实：1. 甲公司、乙公司签订了建筑材料供应合同，约定乙公司提供符合国家标准的建筑材料。

2. 乙公司按照约定向甲公司提供了建筑材料。

3. 甲公司在工程验收时发现，部分建筑材料存在质量问题。

4. 甲公司要求乙公司承担相应的责任，但乙公司拒绝赔偿。

5. 甲公司向人民法院提起诉讼。

争议焦点：1. 乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题？2. 如果存在质量问题，乙公司是否应当承担赔偿责任？二、法律分析1. 建筑材料质量问题根据《中华人民共和国产品质量法》第二十条规定：“生产者、销售者应当保证其生产、销售的产品符合国家标准、行业标准。

”第二十四条规定：“因产品存在缺陷造成损害的，生产者应当承担赔偿责任。

”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准，属于产品质量不合格。

2. 乙公司是否应当承担赔偿责任根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”本案中，乙公司提供的建筑材料存在质量问题，违反了合同约定，甲公司有权要求乙公司承担赔偿责任。

三、法院判决1. 乙公司提供的建筑材料存在质量问题，不符合国家标准。

2. 乙公司违反了合同约定，应当承担赔偿责任。

3. 乙公司赔偿甲公司因建筑材料质量问题造成的损失。

四、案例分析本案中，甲公司、乙公司之间的争议焦点在于乙公司提供的建筑材料是否存在质量问题以及乙公司是否应当承担赔偿责任。

第1篇一、案例背景某市某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）与某建筑工程有限公司（以下简称“施工方”）签订了一份建筑工程施工合同，合同约定由施工方承建一座住宅小区，建筑面积为10万平方米，合同总价款为1亿元。

合同中还约定了工程进度款支付方式、工期、质量标准、违约责任等内容。

施工方按照合同约定完成了工程，但开发商在工程验收合格后，以工程质量不符合合同约定为由拒绝支付工程款。

二、案例分析（一）合同主体1. 开发商作为房地产开发企业，具备房地产开发资质，有权进行房地产开发项目。

2. 施工方作为建筑工程企业，具备建筑工程施工资质，有权承接建筑工程项目。

（二）合同内容1. 工程进度款支付方式：合同约定按月进度支付工程款，每完成一定比例的工程量支付相应比例的款项。

2. 工期：合同约定工期为18个月。

3. 质量标准：合同约定工程质量符合国家标准及行业标准。

4. 违约责任：合同约定如一方违约，应向另一方支付违约金，并承担相应的法律责任。

（三）争议焦点1. 施工方认为，工程已按照合同约定完成，且工程质量符合国家标准及行业标准，开发商应按照合同约定支付工程款。

2. 开发商认为，工程质量不符合合同约定，存在质量问题，故拒绝支付工程款。

三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》- 第三条：当事人订立合同，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

- 第六条：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

- 第七条：当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。

2. 《中华人民共和国建筑法》- 第二十七条：建筑工程的质量必须符合国家规定的质量标准。

- 第三十二条：建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

3. 《中华人民共和国民事诉讼法》- 第十二条：当事人可以委托代理人参加诉讼。

- 第十三条：当事人有权在诉讼过程中提出证据。

1. 某工程由A、B、C、D、E五个分项工程组成，它在平面上划分为四个施工段，各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。

A、B施工过程和B、C施工过程允许平行搭接1天，C、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时间。

施工单位欲对该工程进行流水施工组织。

问题：（1）一般按照流水的节奏特征不同分类，流水作业的基本组织方式可分为哪几种？（2）本工程宜采用何组织方式？试述其特点。

（3）根据背景条件，试组织等节奏流水施工。

题解：（1）答：分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。

（2）答：宜采用等节奏流水方式。

它的特点是在流水组中，每个施工过程本身在施工段中的作业时间（流水节拍）都相等，各个施工过程之间的流水节拍也相等，这是最理想的一种流水组织方式。

（3）解：本工程流水步距为K=3d，流水工期为TP=（5+4-1）×3-2+4=26d.2.某宾馆建筑为大厅部分16层，两翼13层，建筑面积11620m2，主体结构中间大厅部分为框剪结构，两翼均为剪力墙结构，外墙板采用大模板住宅通用构件，内墙为C20钢筋混凝土。

工程竣工后，检测发现下列部位混凝土强度达不到要求：（1）七层有6条轴线的墙体混凝土，28天试块强度为12.04N／mm2，至80天后取墙体混凝土芯一组，其抗压强度分别为9.03N／mm2，12.15N／mm2，13.02N／mm2；（2）十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为13.25N／mm2，至60天后取墙柱混凝土芯一组，其抗压强度分别为10.08N／mm2，11.66N／mm2，12.26N／mm2，除这条轴线上的混凝土强度不足外，该层其他构件也有类似问题。

问题：（1）造成该工程中混凝土强度不足的原因可能有哪些？（2）为了避免该工程中出现的混凝土强度不足，在施工过程中浇注混凝土时应符合哪些要求？（3）在检查结构构件混凝土强度时，试件的取样与留置应符合哪些规定？题解：（1）答：原因可能有：①混凝土原材料质量不符合要求；②混凝土拌制时间短或拌合物不均匀；③混凝土配合比每盘称量不准确；④混凝土试件没有做好，如模子变形。

三、案例分析题（共4题，（一）（二）（三）（四）题各20分）【案例一】背景资料某房屋建筑工程，建筑面积6800m2，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。

在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。

监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥，要求改正；同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。

施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。

事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑节能工程施工技术专项方案，其中包括如下内容：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00～17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工；(2)工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。

事件三：施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(如下图所示)，经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续时间变为36天，施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。

问题：1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。

施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。

2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。

3.针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数中的缺项，并确定该网络图的计算工期(单位：周)和关键线路(用工作表示)4. 事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立？说明理由。

第1篇一、案例分析【案例背景】某市某建筑工程公司（以下简称“甲公司”）承接了一项政府投资的住宅工程项目，工程总投资为5000万元。

甲公司为了降低成本，决定在施工过程中采取一系列违规操作。

在工程招标阶段，甲公司违反招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同，导致工程材料价格虚高。

在施工过程中，甲公司为了缩短工期，违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。

最终，该工程在验收时被认定为不合格工程。

【案例分析】1. 违反招标投标法的规定甲公司在工程招标阶段违反了招标投标法的规定，与供应商签订了不正当的合同。

根据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条规定：“招标人不得与投标人串通投标，不得压低投标报价。

”甲公司的行为违反了该条规定，构成了不正当竞争。

2. 违反安全生产法的规定甲公司在施工过程中违反了安全生产法的规定，压缩了安全防护措施的时间，导致施工安全事故频发。

根据《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：“施工单位应当根据工程特点和施工工艺，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。

”甲公司的行为违反了该条规定，严重威胁了施工人员的人身安全。

3. 工程质量不合格甲公司在施工过程中采取违规操作，导致工程在验收时被认定为不合格工程。

根据《中华人民共和国建筑法》第五十八条规定：“建筑工程质量必须符合国家标准、行业标准。

”甲公司的行为违反了该条规定，损害了国家利益和人民群众的利益。

二、法律后果1. 违反招标投标法的规定甲公司违反招标投标法的规定，应当承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国招标投标法》第五十四条规定：“违反本法规定，招标人、招标代理机构与投标人串通投标的，处招标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

”甲公司可能面临罚款的处罚。

2. 违反安全生产法的规定甲公司违反安全生产法的规定，应当承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条规定：“违反本法规定，施工单位未采取必要的安全防护措施，导致安全事故发生的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二级建造师案例分析题（五篇）第一篇：二级建造师案例分析题2017年二级建造师案例分析[案例1]背景：某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。

业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。

该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。

在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.O万元，相应工序持续时间增加了3天；事件三22002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。

事件四22003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；事件六：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。

上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。

针对上述事件施工单位提出如下索赔（1）增加合同工期13天；（2）增加费用11.8万元。

问题：（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？（l）不违反有关规定。

2024年二级建造师实务案例一、建筑工程实务案例示例。

案例背景。

小王是一位经验还算丰富的建筑施工员，最近他所在的施工团队接手了一个老旧小区的改造项目。

这个小区的建筑大多是上个世纪80年代的，存在很多问题，像是房屋漏水、墙体裂缝、电线老化等。

问题一：房屋漏水的处理。

这个小区好多楼顶都漏水，这可愁坏了小王他们。

在查找原因的时候，发现原来是原来的防水层老化，而且排水坡度也有点问题。

小王决定先把楼顶的杂物和原来破损的防水层清理掉。

就像给楼顶来个大扫除，把那些烂糟糟的东西都扫走。

然后重新做防水层，选用了那种质量特别好的防水卷材，就像给楼顶穿上了一件超级防水的雨衣。

在铺卷材的时候，小王还特别注意卷材之间的搭接，一定要严丝合缝，就像拼图一样，一块一块紧紧贴在一起，不能有一点缝隙让雨水钻进去。

对于排水坡度的问题，小王和他的小伙伴们用仪器重新测量，按照标准把坡度调整好。

他们一边调整一边打趣说：“这楼顶啊，就得像滑梯一样，水得能顺利滑下去，可不能让水在上面‘积水成潭’。

”问题二：墙体裂缝的修补。

小区里很多墙体都有裂缝，有些裂缝细得像头发丝，有些却宽得能塞进小指头。

小王先对这些裂缝进行了分类。

对于那些细裂缝，他采用了表面封闭法，就像给小伤口贴个创可贴一样，用专门的密封材料把裂缝盖住，不让空气和水汽进去捣乱。

而对于那些宽一点的裂缝，就得大动干戈一点了。

他们把裂缝周围的墙面清理干净，然后用水泥砂浆进行填补。

填补的时候就像做蛋糕抹奶油一样，要把水泥砂浆抹得平平整整的，而且要等它慢慢干燥、凝固，不能着急。

在这过程中，小王还不忘提醒同事：“这就像照顾小宝宝一样，得有耐心，不能催着它干。

”问题三：电线老化的改造。

小区里的电线就像上了年纪的老爷爷，体弱多病。

很多电线的绝缘皮都破损了，这可是个大隐患。

小王他们的任务就是把这些老旧电线全部换掉。

首先得规划好新的线路布局，不能像以前那样乱拉乱扯。

小王画了一张简单又清晰的线路图，就像画一幅藏宝图一样，告诉大家电线该怎么走。

2023-2023 二级建造师《市政》案例真题及答案汇总2023年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中, 所有由业界名师精心解析, 精细化试题分析, 请持续关注学尔森二级建造师频道, 完美解析一网打尽。

4.施工单位应向建设单位申请工程竣工验收。

5.工程竣工后, 施工单位应自行组织有关人员进行检查评估, 总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行预验收, 对存在旳问题, 应由施工单位及时整改, 整改完毕后, 由施工单位向建设单位提交工程竣工汇报, 申请工程竣工验收。

（二）背景资料某企业中标承建污水截流工程, 内容有: 新建提高泵站一座, 位于都市绿地内, 地下部分为内径5m旳圆形混凝土构造, 底板高程-9.0m；新敷设D1200mm和D1400mm柔性接口钢筋混凝土管道546m, 管顶覆土深度4.8m~5.5m, 检查井间距50m~80m；A段管道从高速铁路桥跨中穿过, B段管道垂直穿越都市道路, 工程纵剖面图如图2所示。

场地地下水为层间水, 赋存于粉质粘土。

重粉质粘土层, 水量较大。

设计采用明挖法施工, 辅以井点降水和局部注浆加固施工技术措施。

图2污水截流工程纵向剖面示意图（单位: m）施工前, 项目部进场调研发现: 高铁桥墩柱基础为摩擦桩；都市道路车流量较大；地下水位较高, 水量大, 土层渗透系数小。

项目部根据施工图设计确定了施工方案, 并组织对施工方案进行专家论证。

根据专家论证意见, 项目部提出工程变更, 并调整了施工方案如下: ①取消井点降水技术措施；②泵站地下部分采用沉井法施工；③管道采用密闭式顶管机顶管施工。

该工程变更获得建设单位旳同意。

项目部按照设计变更状况, 向建设单位提出调整工程费用旳申请。

问题：1.简述工程变更采用①和③措施具有哪些优越性。

2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道旳竣工次序, 并分别给出两者旳验收试验项目。

3.指出沉井下沉和沉井封底旳措施。

4.列出设计变更后旳工程费用调整项目。

二级建造师经典案例30题《公路实务》案例（一）背景资料：某新建高速公路地质情况复杂，途经路段多有深厚软基。

其中立交桥A匝道桥头K0+294.13～K0+334.13段，软土层深度19.7m，地质情况为0m～1.6m为人工填土，1.6m～17m为淤泥质亚黏土，17m～19.7m为淤泥质粗砂。

处理长度40m，路基顶宽8.5m，填土高度6.64m～7.58m。

设计最终沉降量0.7m，设计超载高度1.0m，设计预压期为3～6个月。

采用预应力管桩+碎石垫层+土工格栅的复合处理方式。

设计管桩直径30cm，壁厚7cm，间距2.0m，呈正方形布置。

桩长22m；碎石垫层厚度0.5m；土工格栅2层。

施工过程中发生了如下事件：事件一：预应力管桩到专业厂家购买，采用管桩机锤击法施工。

主要工艺流程有：①地表处理、②填筑碎石垫层、③锤击沉桩、④铺设土工格栅、⑤路基填筑、⑥填筑整平层、⑦桩帽施工。

碎石垫层按设计厚度一次填筑，垫层应宽出路基坡脚至少（A）m。

事件二：为确保预制桩施工质量，施工前进行成桩工艺试验，试桩数量不得少于（B）根。

并派技术人员全过程跟班作业，采用设计桩长及（C）的“双控”标准原则进行现场施工控制。

重点检查桩长、桩距、竖直度、桩帽长度和宽度等，并做好记录。

事件三：施工组织设计中，桥台台背回填的技术方案部分内容如下：（1）台背与墙背1.0m范围内回填宜采用小型夯实机具压实。

（2）分层压实厚度宜不大于200mm。

（3）回填部分的路床不宜与路堤路床同步填筑。

（4）台背与墙背回填，应在结构物强度达到设计强度的70%以上时进行。

问题：1.补充背景资料中A、B、C的内容。

【答案】：A:0.5；B:2；C：贯入度。

【考点来源】第一章第一节第一目路基施工技术2.写出事件一中预制管桩施工最合理的顺序。

【答案】①⑥③⑦②④⑤【考点来源】第一章第一节第一目路基施工技术3.补全事件二中预制管桩的检查项目。

【答案】单桩承载力、桩帽高度、桩帽位置。