下载文档原格式
陕西省建设工程施工合同示范文本(多应用)陕西省建设工程施工合同示范文本合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方全称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系方式：[甲方联系方式]电子：[甲方电子]乙方（承包方）：[乙方全称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系方式：[乙方联系方式]电子：[乙方电子]鉴于甲方委托乙方承担陕西省某建设工程的施工任务，甲乙双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程范围：[工程范围]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程质量：[工程质量要求]1.6工程期限：自[工程开工日期]起至[工程竣工日期]止。
第二条合同价款2.1合同总价款为人民币[合同总价款]元（大写：[合同总价款大写]）。
2.2付款方式：[付款方式，如分期付款、一次性付款等]第三条工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程质量要求进行施工。
3.2乙方应保证工程质量和施工安全，遵守国家及地方相关法律法规。
3.3乙方应按照工程进度计划进行施工，并按时完成工程。
第四条工程变更4.1若甲方要求对工程进行变更，应提前通知乙方，并按照乙方的要求提供相应的变更资料。
4.2乙方应按照甲方的要求进行工程变更，并按照实际变更情况调整工程进度计划。
4.3工程变更导致的合同价款调整，甲乙双方应协商一致，并签订书面补充协议。
第五条工程验收5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料。
5.2甲方应在收到竣工资料后[验收期限]日内组织验收，并出具验收报告。
5.3若工程验收合格，甲方应按照合同约定支付合同价款。
5.4若工程验收不合格，乙方应根据甲方的要求进行整改，并重新提交验收。
第六条违约责任6.1若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2若甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
陕西省建设施工合同示范文本(第1篇)甲方：_________________乙方：_________________依据《XX民法典》的有关规定，结合本项目的详细状况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条概况1、项目名称：_________________2、项目地点：_________________3、项目内容：_________________综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的选购、安装铺设。
其次条工期1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。
2、遇到下列状况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。
2.1、重大设计变更(指设计功能转变、在关键线路上的转变)造成的工期变化，并经甲方书面确认；2.2、双方书面确认的方案工期转变；2.3、不行抗力因素。
第三条承包方式和造价1、承包方式：_________________包工包料(详细内容参见工程设备报价清单)。
2、项目总造价：_________________人民币(大写)：_________________(￥)。
工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最终造价按实际施工工程量结算。
甲方(盖章) ___________乙方(签章) _______________ 年 _____ 月 _____ 日陕西省建设施工合同示范文本(第2篇)陕西省建设施工合同示范文本合同编号:甲方（建设单位）：（甲方名称）统一社会信用代码：地址：联系人及职务：电话：乙方（施工单位）：（乙方名称）统一社会信用代码：地址：联系人及职务：电话：鉴于甲方计划进行建设项目，为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和陕西省有关法律法规，经甲方与乙方友好协商，达成以下建设施工合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 建设内容及规模：1.4 工期要求：1.5 施工工程师（乙方指定）：第二条合同的签订和生效2.1 经甲、乙双方合法代表人或授权代表签字盖章后，本合同生效。
陕西省建设工程施工合同第1条(目的)本合同由(甲方:发包人名称/公司名称)与(乙方:建设单位名称/公司名称)之间规定特定建设工程施工相关事项。
第2条(工程概要)1 .工程名称: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 .施工地点: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3 .工程内容: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第3条(工程范围)乙方应根据本合同进行从甲方收到的设计图及规格书记载的工程范围内的所有施工业务。
第4条(施工期间)1 .工程开工日期: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 .预计工程完工日期: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _第5条(工程费用和支付)1 .工程费用总额为(金额)，支付方法及条件另行协商。
2 .甲方应按本合同规定的期限及方法向乙方支付工程费用。
第6条(质量保证)乙方负责保证工程质量，并在工程完工后一定时间内(质量保修期)，无偿修正工程缺陷。
第7条(变更)工程的内容、范围、期间等的变更，应根据甲乙双方的同意以书面形式确定。
第8条(违约责任)违反本合同的，违约方负责向对方支付损害赔偿。
第9条(解决纠纷)关于本合同的一切纠纷，由甲乙双方的诚意和协商解决。
如果不能达成协议，可以向管辖甲方或乙方所在地的法院提出申诉。
第10条(合同的有效性)本合同经甲乙双方签字并加盖公司印章后成立，自书面交换之日起生效。
清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》陕西省建设工程施工合同(示范文本)第一章总则第一条本合同订立的目的是根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，明确双方的权利和义务，规范双方的合作行为，保障双方的合法权益。
第二条本合同适用于陕西省范围内的建设工程合同。
第二章合同的订立和签订第三条合同的订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则，双方应当进行充分的协商。
第四条合同的签订应当按照法律和有关规定的要求进行，应当由双方的法定代表人或经授权的代表进行签字，并加盖单位公章。
第三章工程概况第五条描述工程的性质、规模、位置、用途、建筑面积以及其他需要注明的相关要素。
第六条描述工程的基本设计和施工技术要求，包括材料、工艺、工期等。
第四章合同价款与支付方式第七条确定工程的合同价款，并约定支付的方式、时间和阶段。
第八条描述合同价款的支付方式，包括款项的划分、支付的条件和方式等。
第五章工程质量及验收第九条描述工程质量的要求和验收标准，包括质量检测、验收程序等。
第六章违约责任第十条双方应当遵守合同的约定，如有违约行为，应当承担相应的责任。
第七章纠纷解决第十一条描述双方在合同履行过程中发生纠纷的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。
第九章法律适用和争议解决第十二条本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，双方协商解决，无法解决的提交陕西省人民管辖的人民法院进行诉讼。
附件：1.工程设计图纸2.签字的技术规范文件3.合同附属表格法律名词及注释：1.《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国制定和修订合同相关法律的立法文件。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)（二）陕西省建设工程施工合同范本（二）第一章总则第二条本合同是双方合作的依据，具有法律效力。
双方应当严格按照合同的约定履行各自的权利和义务，维护合同的实施。
第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。
第四条本合同的主要内容包括：工程项目的基本情况、工程造价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和违约责任等。
第五条本合同的附件是合同的组成部分，与主体合同具有同等的法律效力。
第二章工程项目的基本情况第六条业主应提供下列工程项目的基本情况：1. 工程的项目名称、地点和规划用途；2. 工程的建设规模和内容；3. 工程的设计图纸和施工图纸。
第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况，进行详细的勘察和设计，并提交给业主。
第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查，并提出修改或补充意见。
第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后，应重新进行勘察和设计，并再次提交给业主。
第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后，应及时通知施工单位，并签署确认文件。
第三章工程造价及支付方式第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的基础上，根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。
1. 按照完成工程综合进度，分批支付工程款；2. 工程完工后，进行结算。
第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点，业主应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。
第十四条在工程完工后，业主和施工单位应进行工程结算。
结算应本着公平、公正、公开的原则，按照有关规定进行。
第四章工程质量第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行施工。
施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标准。
第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督，及时发现和解决工程质量问题。
第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查，施工单位应积极配合。
第五章工期第十八条工期是合同的重要内容之一。
陕西省建设工程施工合同(示范文本)陕西省建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同的基本内容本合同是根据《合同法》等相关法律法规的规定，经双方协商一致签订的工程施工合同。
本合同内容详细约定了项目的基本情况、工程范围、工期、质量要求、款项支付等事项。
第二条双方的权利和义务1. 承包商应按照合同约定进行工程施工，并保证按时完成工程。
2. 业主应按照合同约定支付工程款项，并提供必要的支持和配合。
第三条合同的生效和变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
2. 双方如需变更本合同的任何条款，应及时协商一致，并以书面形式进行修改。
第二章工程内容第四条工程范围本工程的范围包括但不限于土建、结构、装饰、给排水、电气等工程内容。
具体工程范围详见附件《工程范围说明书》。
第五条工程质量要求1. 工程质量应符合相关国家标准和规范的要求。
2. 承包商应保证工程的质量，并承担因施工质量问题导致的责任。
第三章工程价格第六条工程价款1. 工程价款为人民币（以下简称“元”）。
2. 工程价款包括工程量清单价和合同总价两部分构成。
第七条工程款支付方式1. 工程款按工程进度划分为若干阶段，分期支付。
2. 在每个工程进度节点达到验收标准后，业主应支付相应的工程款项。
第四章合同履行第八条工期管控1. 工程的开工、完工和竣工日期应在合同约定的期限内完成。
2. 若因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据情况调整合同有关条款。
第九条违约责任1. 若承包商未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
2. 若业主未按合同约定履行义务，应赔偿承包商遭受的损失。
第五章合同终止第十条合同终止的情况1. 本合同在工程完工并经业主验收合格后终止。
2. 双方一致协商同意终止合同的。
第十一条返还与清算1. 合同终止后，承包商应将未使用的材料、设备等返还给业主。
2. 双方应进行结算，确保各项款项的清偿。
第六章争议解决第十二条争议的解决方式1. 双方发生争议的，应通过友好协商解决。
陕西省建设工程施工合同（范本）发包人（甲方）：____________________承包人（乙方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________结构类型：____________________建筑面积：____________________工程造价：____________________承包范围：____________________二、工程期限开工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日竣工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同工期总日历天数：____ 天三、质量标准工程质量应达到国家或行业现行的工程施工质量验收规范合格标准。
四、合同价款合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（￥：____元）其中包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
五、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____日内支付工程总价款的____%作为预付款。
2. 进度款：乙方应按月向甲方提交进度报告，甲方应在收到进度报告后____日内支付当月完成工程量的____%作为进度款。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，甲乙双方进行竣工结算，甲方支付至结算总价款的____%。
4. 质保金：剩余____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满____年后无质量问题时支付。
六、材料供应1. 甲方供应材料：____________________2. 乙方供应材料：____________________七、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
陕西省建设工程施工合同范本5篇篇1发包方（全称）：承包方（全称）：根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：第二条承包范围1. 承包方应按发包方的委托，承担本合同工程的施工任务。
2. 承包方应按国家颁发的施工规范、质量评定标准、安全技术规范等，完成工程的施工任务。
第三条工程期限1. 本合同工程自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX 月XX日完成，共XX天。
2. 因发包方原因造成工程停工时，承包方应将停工情况以书面形式及时通知发包方，以便发包方采取措施。
因承包方原因造成工程停工时，承包方应采取积极措施恢复施工。
第四条工程质量与验收1. 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。
2. 承包方应按工程进度，及时向发包方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经发包方专业人员检查不得隐蔽。
否则，由此造成的经济损失由承包方承担。
3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工规范和质量评定标准为依据。
工程竣工后，承包方应及时向发包方提供完整的竣工资料和竣工验收申请。
发包方应及时组织验收，并签署竣工验收意见。
如果由于承包方的原因造成工程不能按时验收，其责任由承包方承担。
第五条工程价款与支付1. 本合同工程总价款为人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
2. 工程款支付：在合同签订后，承包方应提交履约保函，履约保函金额为合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）。
履约保函应在竣工验收后XX个月内退还。
同时，发包方应支付合同价的XX%，即人民币（大写）：XXXX元（￥：XXXX元）作为预付款。
预付款应在竣工验收后XX个月内退还。
剩余款项应在竣工验收后XX 个月内结清。
2024年陕西省建设施工合同示范文本一、合同双方当事人发包方（以下简称甲方）：__________________（甲方名称）承包方（以下简称乙方）：__________________（乙方名称）二、工程概况工程名称：__________________工程工程地点：__________________（具体地址）工程内容：__________________（详细说明）工程范围：__________________（具体范围）工程期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、合同价款及支付方式合同总价款为人民币______元整，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税金等所有费用。
支付方式：1. 合同签订后，甲方应支付合同总价款的______％作为预付款。
2. 工程完工后，甲方应组织相关部门进行验收，验收合格后支付至合同总价款的______％。
3. 余款在工程保修期内无质量问题的情况下一次性付清。
四、施工图纸及技术要求甲方应提供施工图纸和技术要求，并确保符合国家相关标准。
乙方应按照甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
五、施工材料及设备供应乙方应按照甲方提供的技术要求自行采购施工材料和设备，并确保材料质量和设备性能符合要求。
甲方有权对乙方采购的材料和设备进行验收，如不符合要求，有权要求乙方更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。
六、施工质量及验收乙方应按照国家相关标准和甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量。
工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到验收通知后______日内进行验收。
如甲方在规定时间内未能提出书面异议，则视为验收合格。
如甲方在验收过程中提出质量问题或不符合技术要求，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
七、安全施工及责任承担乙方应遵守国家相关安全法规，确保安全施工。
如因乙方违规操作或管理不当造成安全事故，乙方应承担全部责任。
.陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅制陕西省工商行政管理局二○○年月日.第一部分协议书发包人（全称）： __陕西省烟草公司咸阳市公司承包人（全称）： __陕西秦岭建筑工程有限公司_依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：乾县烟草分公司综合业务用房工程工程地点： _乾县城关镇东新街 ______________结构形式： ___框架___ 层数： __5__ 建筑面积： _3180 平方米群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：_中烟陕计（ 2010）57 号_资金来源： _上级拨付 _二、工程承包范围承包范围：按图纸设计范围内的土建、装饰、水、暖电、安装工程不包括的工程范围：________________________________________________________________________ ________________________________________三、合同工期：总日历天数 300 天开工日期： 2011 年 6 月 24 日竣工日期： 2012 年 4 月 24 日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款1、合同总价（大写）：伍佰贰拾玖万叁仟捌佰肆拾捌元捌角柒分（人民币）元（小写）￥： __5293848.87 元（其中：工程预留金 264692.4 元，零星工作费﹨元，安全防护、文明施工措施费_185232.12 元，工程分包和材料购置_ ﹨_元，总承包服﹨元。
)2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2011 年月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人 :(公章 )承包人:(公章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：：传真：传真：开户银行：开户银行：：：Word 文档建设行政管理部门备案意见：.第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
1.12 综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
1.13 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.14 预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。
1.15 工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。
1.16 总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。
1.17 零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。
1.18 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.19 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.20 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.21 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.22 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.23 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.24 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.25 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.26 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.27 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.28 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.29 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24 时。
２、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41 条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2 适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
４、图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务５、工程师5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41 条关于争议的约定处理。
5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
６、工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
