服务合同延期补充协议书

合同延期补充协议合同延期补充协议范本（精选10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。

拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的合同延期补充协议，欢迎阅读与收藏。

合同延期补充协议篇1协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的`内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：日期：日期：合同延期补充协议篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。

小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。

建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)二、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

服务合同延期补充协议书范本甲方（原合同方）：________________________乙方（服务提供方）：________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的服务合同（以下简称“原合同”），现因____原因，双方经协商一致，就原合同的延期事宜达成以下补充协议：第一条延期期限1.1 原合同的履行期限延长至____年____月____日。

1.2 延期期限内，乙方应继续按照原合同约定提供服务。

第二条服务内容2.1 乙方提供的服务内容应与原合同约定的服务内容保持一致。

2.2 如需调整服务内容，双方应另行协商，并签订书面变更协议。

第三条费用及支付3.1 延期期间的服务费用按照原合同约定的计算方式和支付条件执行。

3.2 甲方应按照原合同约定的时间和方式支付延期期间的服务费用。

第四条违约责任4.1 延期期间，如一方违反本补充协议或原合同的约定，应承担相应的违约责任。

4.2 违约责任的承担方式按照原合同的约定执行。

第五条争议解决5.1 因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

5.2 协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

第六条其他6.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律要求进行调整和完善。

）。

[合同工期延期补充协议书]甲方（承包方）：（公司或个人名称）地址：法定代表人（或负责人）：联系电话：乙方（发包方）：（公司或个人名称）地址：法定代表人（或负责人）：联系电话：经甲、乙双方友好协商，就甲方承揽乙方项目的合同工期延期事宜，达成如下补充协议：一、项目名称：甲方承揽乙方项目的具体名称，如《XXX工程》。

二、原合同签订日期：填写原合同签订的具体日期，如年月日。

三、原合同工期：填写原合同约定的工期，如从开始日期到结束日期。

四、延期原因：经双方协商，由于（填写具体原因），需要延长项目工期。

如因不可抗力、合同外的客观原因等。

五、延长工期：本次延期后，项目工期延长至（填写延长后的工期），具体说明从何时延长至何时。

六、延期期间的责任与义务：甲方应承担因工期延长而产生的额外费用，包括但不限于人工成本、材料成本等，乙方应配合并提供必要的支持。

双方应共同努力保证项目的顺利进行。

七、其他约定事项：（可根据实际情况填写其他约定事项），如延期后的工作安排、支付方式的调整等。

八、本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日本补充协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（以下为填写说明）1. 本协议中的甲方为承包方，乙方为发包方，具体根据合同关系进行填写。

2. 在填写具体内容时，请根据实际情况进行修改和补充，确保协议内容准确完整。

3. 填写完毕后，请由双方法定代表人或负责人签字盖章，并在签订日期处注明具体日期。

4. 如有需要，可根据具体情况咨询律师或相关法律顾问，以确保协议的合法性和有效性。

2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。

基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。