下载文档原格式
公路工程监理工程师综合考试分类模拟4(一)某公路桥梁工程施工项目，业主通过公开招标分别与某路桥公司和某监理单位签订了施工合同和监理合同。
施工单位进场后进行了施工准备工作，并在开工前向监理单位提交了该工程的施工组织设计和桩基础施工方案。
监理工程师审核后，分析了该桥桩基础施工方案可能出现的问题及其后果，并提出了修改意见和建议，以书面形式回复施工单位并上报业主。
［问题］1、施工单位认为监理方所提出的意见和建议合理，同意修改原施工方案，并提交了新的施工方案。
同时，施工单位申请开工。
你认为监理方按监理程序应如何处理？2、开工后，监理工程师发现施工并未按新的施工方案组织施工，且现场组织不力。
为此，监理工程师应如何处理？3、施工单位仍坚持按原施工方案进行施工，且施工质量明显不符合技术规范要求，现场出现安全事故隐患。
此时，监理.工程师应如何行使权力和处理此问题？(二)4、某市越江隧道工程全部由政府投资，该项目为该市建设规划的重要项目之一，且己列入地方年度固定资产投资计划，概算己经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。
现决定对该项目进行施工招标。
因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。
业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式见表。
投标单位所提问题一览表序号问题提问单位提问时间答复1• • •n在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。
在投标截止日期前10天，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。
问题(1)该项目的标底应采用什么方法编制？简述其理由。
(2)业主对投标单位进行资格预审应包括哪些内容？(3)该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。
公路监理考试模拟试题及答案1.单选题(将正确答案的序号填入括号内)(1)在公路工程监理活动中，承包人是依据()接受监理的。
(A)A、施工合同文件B、监理委托合同C、监理单位给承包人的书面通知D、项目法人给承包人的书面通知(2)公路工程基本建设程序划分的阶段有：(1)列入年度基本建设计划;(2)可行性研究，编制设计任务书;(3)施工;(4)设计和编制概(预)算;(5)竣工验收，交付使用。
它们的先后顺序正确的是()。
(C)A.(1)(3)(2)(4)(5)B.(2)(3)(4)(1)(5)C.(2)(4)(1)(3)(5)D.(4)(1)(2)(3)(5)(3)利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用()。
(C)A.国内竞争性招标(公开招标)B.国内有限招标(邀请招标)C.国际竞争性招标D.国际有限招标(4)利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用()。
(D)A.国内竞争性招标B.国际竞争性招标C.国内有限招标D.国际有限招标(5)在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致()。
(A)A、投资增加，工期延长B、投资增加，工期缩短C、投资减少，工期延长D、投资减少，工期缩短2.多选题(将正确答案的序号填入括号内)(1)组织论所研究的组织结构包括下列()内涵。
(ACD)A、组织结构模式B、工作流程C、任务分工D、管理职能分工(2)根据项目法人责任制在实施工程监理的工程项目中业主应当负责完成()工作。
(ABCD)A、组织编写工程招标文件、投标资格预审、开标、评标B.选择确定设计、施工单位C.确定工程项目投资、进度、质量总目标D.筹集项目所需资金E.实施目标控制(3)法人应具备的条件是()。
(BCDE)A、有行政主管部门的明确授权B、有必要的财产和经费C、有自己的名称，组织机构和场所D、能够独立承担民事责任E、按照法定程序成立(4)监理系统含()。
(ABCDE)A、监理主体B.监理对象C、目标D、调节功能E、信息反馈(5)世界银行贷款公路项目的工作程序是()(BDEFGH)。
2023年监理工程师之监理概论模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、工程监理单位在工程设计阶段为建设单位提供服务时，主要服务内容是()。
A.编制工程设计任务书B.编制工程设计方案C.报审有关工程设计文件D.协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审【答案】 D2、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行（）。
A.审批制B.核准制C.登记制D.备案制【答案】 A3、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。
A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设行政主管部门【答案】 C4、在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成，()除外。
A.工程设计B.工程招标与设备采购C.生产准备和调试验收D.项目后评价【答案】 C5、关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是()。
A.总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体B.总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体C.总监理工程师既不是工程监理的权利主体，又不是工程监理的责任主体D.总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体【答案】 A6、采用CM模式时，在建设工程的()阶段就应当雇用具有施工经验的CM单位参与建设工程的实施过程。
A.决策B.设计C.施工招标D.施工【答案】 B7、下列选项中，不属于项目监理机构组织协调方法的是()。
A.会议协调法B.交谈协调法C.书面协调法D.访问协调法【答案】 D8、实行建设项目法人责任制的工程项目，属于项目董事会职权的是（）。
A.编制项目财务预算、决算B.确定中标单位C.提出项目开工报告D.组织项目试生产和单项工程预验收【答案】 C9、《民法典》规定,债权人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权,撤销权消灭。
A.一年B.两年C.五年D.九十日【答案】 A10、《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处()以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
一、选择题1.在公路工程中，监理工程师对施工质量进行控制的主要依据是：A.施工单位的经验总结B.工程设计图纸和施工规范（正确答案）C.监理工程师的个人判断D.施工单位的内部标准2.关于公路工程施工过程中的变更管理，以下说法正确的是：A.任何变更都可以由施工单位自行决定B.监理工程师无权对变更提出建议C.重大变更需经过设计、施工、监理等多方同意并报相关部门审批（正确答案）D.变更无需记录，只需口头通知相关方3.在公路工程施工中，监理工程师对施工进度进行控制的主要方法是：A.不断催促施工单位加快进度B.制定合理的施工进度计划，并监督执行（正确答案）C.允许施工单位自由安排进度D.只在施工进度严重滞后时进行干预4.公路工程中，对于关键工序和隐蔽工程，监理工程师应：A.只需在施工前进行检查B.只需在施工后进行验收C.在施工前、施工中、施工后均应进行严格检查和验收（正确答案）D.只需在施工单位自检合格后进行确认5.关于公路工程的质量检验评定标准，以下说法错误的是：A.应符合国家及行业的相关标准和规定B.可以由监理工程师根据个人经验进行适当调整C.应包括原材料、构配件、施工工艺等多个方面D.应确保检验评定工作的公正性和准确性（正确答案）6.公路工程中，监理工程师对施工现场的安全管理负有：A.直接责任，需亲自参与所有安全活动B.间接责任，只需在出现安全事故时进行处理C.监督责任，应监督施工单位落实各项安全措施（正确答案）D.无责任，安全管理由施工单位全权负责7.在公路工程施工阶段，监理工程师对工程变更的审批权限是：A.可以批准所有类型的工程变更B.只能批准小型变更，重大变更需上报（正确答案）C.无权批准任何工程变更D.只能批准由施工单位提出的变更8.关于公路工程的交工验收，以下说法正确的是：A.交工验收由施工单位自行组织B.交工验收只需检查工程质量是否合格C.交工验收应由监理工程师组织，并邀请相关方参与，全面检查工程质量和相关资料（正确答案）D.交工验收合格后，即可直接进行竣工验收。
◆为帮助大家理解消化《题库》的内容，随后将发布《监理理论》的复习指导书，希望大家能对照着复习。
第一部分单项选择题(一)单项选择题1、监理单位经营活动的的准则是（）A 客观、公正、科学、诚信B 守法、公正、科学、诚信C 客观、公正、科学、高效D 守法、公正、科学、高效2、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A 10B 30C 15D 603、下列不是质量监理的依据的是（）（B）A 合同条件B 合同内容C 合同图纸D 技术规范4、质量体系的运行过程中，各项活动及其结果不可避免地会发生偏离标准的可能，为此，必须实施（）A 质量体系认证B质量监督 C 质量管理 D 质量体系审核5、下列说法正确的是（）（C）A 费用支付是需要进行工程计量的最关键手段B 费用支付是需要进行工程计量的最关键方法C 费用支付是需要进行工程计量的最关键原因D 费用支付是需要进行工程计量的最关键途径6、单代号网络及双代号网络的本质区别在（）表示意义不同。
A 基本符号箭线和编号B 基本图形和编号C 基本符号的箭线和节点D 编号及节点7、混凝土板表面修整完毕后，应及时采用湿治养护和塑料薄膜养护（）A 14-21天B 7-14天C 14-28天D 7-21天8、对我国公路工程建设项目采用的管理模式，下列说法正确的是（）A 驻地的监理四级管理B 高级驻地监理的二级管理C 高级驻地监理的三级管理D 总监代表处的一级管理9、因非监理人员原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的（）A 附加工作B 额外工作C 正常工作D 其他工作10、在施工图设计阶段，监理工程师对设计施工图的审核重点是（）A 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求B 采用的技术方案是否符合总体方案的要求C 是否符合城市规划方面的要求D 是否满足使用功能和质量要求11.在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量，一般会导致（）（C）A．投资增加，工期缩短 B.投资减少，工期延长C.投资增加，工期延长D.投资减少，工期缩短12.不同的风险对策的适用性需从（）方面考虑A．效果 B代价 C.效果和代价 D.效果或代价13.职能部门及指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是（）监理组织A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制14.在控制流程投入及反馈两个环节之间的环节是（）A.计划B.对比C.转换D.纠正15.开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议由（）主持A.监理工程师B.业主C.监理工程师和业主D.承包商16.（）一般应具有高级工程师等相应的高级技术职称，并必须取得交通部颁发的监理工程师证A.总监B.总监、总监代表C.总监、总监代表、(高级驻地监理工程师)D.高级驻地17.在委托监理的建设工程师、监理单位及承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的（）A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性18.按照控制信息的来源，可将控制分为（）A.事前控制和事后控制B.前馈控制和反馈控制C. 开环控制和闭环控制D.主动控制和被动控制19.监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指（）（A）A.协调合同工期及进度计划之间的关系B.编制进度控制工作细则C.及时办理工程进度款支付手续D.建立工程进度报告制度20.在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后所延长的工期（）（B）A.应由施工单位承担责任，采取赶工措施加以弥补B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期D.经业主核查证实，直接纳入合同工期21、在建设过程的实施过程中，如果提高过程质量标准，一般会导致（）A.投资增加、工期缩短B.投资减少、工期延长C.投资增加、工期延长D.投资增加、工期缩短22、监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是（）A.设计阶段B.招标阶段C.施工准备阶段D.施工阶段23、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行，当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要反复，但不能重蹈覆辙。
-----无名监理检测网《公路与桥梁》试题五一、单项选择题（每小题1分，共10分）1、路面基层施工期的日最低气温应在（）以上。
A、－5℃B、0℃C、5℃D、10℃2、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的（）强度为标准。
A、抗压B、抗折C、劈裂D、弯拉3、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度（）A、大B、小C、相等D、可大可小4、沿河及受水浸淹的路基的设计标高一般应高出规定洪水频率计算水位（）以上。
A、0.2mB、0.5mC、0.8mD、1.0m5、沥青混凝土路面的施工方法是（）A、路拌法B、厂拌法C、层铺法D、贯入法6、石油沥青的粘滞性用（）指标表达。
A、延度B、软化点C、针入度D、溶解度7、桥梁一般由五大部分组成，下列说法对的的是（）A、栏杆、主梁、桥墩、基础、护坡；B、主梁、支座系统、桥台、基础、护坡；C、桥跨结构、支座系统、桥墩、桥台、基础。
8、下列关于桥梁技术术语说法对的的是（）A、简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离；B、桥梁全长等于各跨长之和；C、拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离；D、拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离。
9、预应力砼梁施工技术规定高，下列说法对的的是（）A、钢绞线通常用电弧进行切断；B、预应力张拉以伸长量控制为主，应力控制为辅；C、后张拉施工中应注意张拉时砼强度是否满足设计规定；D、悬臂施工连续刚构桥时，所有预应力管道压桨可在桥梁合拢后进行。
10、关于钻孔桩施工时，下列说法对的的是（）A、孔底标高小于其设计标高时，可不清孔；B、灌注首批砼时，导管下口至孔底的距离一般定为25~40cm，导管埋入砼中的深度不小于1米。
C、灌注砼过程中如出现导管进水，应停止灌注、待已浇砼强度达成一定后，再进行清孔和继续灌注。
2023年监理工程师之监理概论模拟试题（含答案）单选题（共50题）1、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的表述中，正确的是（）。
A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程转包给他人B.建筑工程主体结构的施工可以分包给具有相应资质条件的分包单位C.分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责D.禁止分包单位将其承包的工程再分包【答案】 D2、根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()A.建设单位和监理单位B.建设单位和建设工程质量监督机构C.监理单位和设计单位D.设计单位和建设工程质量监督机构【答案】 B3、根据《建设工程安全生产管理条例》，在生产安全事故应急救援中（）应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内建设工程特大生产安全事故应急救援预案。
A.县级安全生产监督管理部门B.县级人民政府建设行政主管部门C.县级安全主管部门D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【答案】 D4、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是()A.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B.注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C.在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D.每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料【答案】 A5、关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法，正确的是（）。
A.管理层次是指组织中相邻两个层次之间人员的管理关系B.管理跨度的确定应考虑管理活动的复杂性和相似性C.管理跨度是指组织的最高管理者所管理的下级人员数量总和D.管理层次一般包括决策、计划、组织、指挥、控制五个层次【答案】 B6、根据《招标投标法实施条例》，自投标截止时间到投标有效期时间之间，关于投标文件处理的说法，正确的是（）。
A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件C.投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金D.投标文件在该期间送达的，也应视为有效【答案】 C7、以下各项中，属于项目监理机构与施工单位协调时的工作内容的是（）。
《公路与桥梁》试题六一、单项选择题（每小题1分，共10分）1、使用矿粉作填料的沥青路面是（）A、沥青表面处治B、沥青贯入式C、沥青稳定土D、沥青混凝土2、水泥混凝土路面采用滑模施工时要求最大水灰比不超过（）A、0.42B、0.44C、0.46D、0.483、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应（）进行。
A、自上而下B、自下而上C、上下同时D、上下均可4、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的粘滞性（）A、越好B、越差C、不变D、无关5、柔性路面施工时初期碾压应采用（）压路机。
A、重型B、中型C、轻型D、振动6、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力（）A、不变B、增大C、减小D、增大或减小7、下列关于桥梁受力特性的说法正确的是（）A、简支梁桥在日照温差作用下将产生附加内力。
B、斜拉桥主梁属于压弯结构。
C、考虑连拱作用对拱圈是偏于危险的。
8、大跨桥梁设计的阶段划分为（）A、初步设计、结构设计、施工设计B、初步设计、技术设计、施工图设计C、方案设计、结构设计、施工设计9、桥梁通航水位是指（）A、通航要求的最低水位B、最佳行船水位C、最高停航水位D、各航道行政主管部门规定的允许通航水位10、后张预应力筋的预应力损失包含（）A、4项B、5项C、6项D、7项二、多项选择题（各小题的备选答案中只有2~4个是正确的，不选、少选、多选均不计分，每小题1分，共40分）。
1、确定路基土的回弹模量的方法有（）A、工程类比法B、现场实测法C、室内试验法D、换算法E、查表法2、增加挡土墙抗滑稳定性的措施有（）A、展宽墙趾B、采用倾斜基底C、采用扩大基础D、采用凸榫基础E、采用人工基础3、次高级路面的面层类型有（）A、沥青贯入碎石B、路拌沥青碎（砾）石C、沥青表面处治D、沥青混凝土E、半整齐石块4、满足路面强度和稳定性要求的路面结构层次有（）A、垫层B、基层C、面层D、磨耗层E、保护层5、适宜作路肩挡土墙的墙型有（）A、重力式挡土墙B、衡重式挡土墙C、加筋土挡土墙D、锚杆挡土墙E、锚碇板挡土墙6、路基工程的地下排设施主要有（）A、排水沟B、倒虹沟C、暗沟D、渗沟E、渗井7、对路面基层材料的主要要求是（）A、足够的强度和刚度B、良好的水稳定性C、尽可能少的扬尘D、足够的抗滑性E、适当的抗磨耗能力8、无机结合料稳定类基层主要有（）A、石灰稳定土基层B、水泥稳定土基层C、沥青稳定土基层D、工业废渣稳定土基层E、粒料稳定土基层9、用重型击实法求得的路堤填料最大干密度为2.28g/cm3，下面为93区路堤各测点的工地实测干密度，压实合格的测点有（）A、2.07g/cm3B、2.09 g/cm3C、2.11 g/cm3D、2.13 g/cm3E、2.15 g/cm310、水泥混凝土路面板横向缩缝的构造形式有（）A、原边型B、假缝型C、传力杆型D、边缘钢筋型E、粒料稳定土基层11、路面结构组合设计应遵循的一般原则是（）A、路面等级和面层类型B、满足各结构层承受行车荷载的要求C、充分利用当地筑路材料D、考虑结构层自身的结构特征E、克服不利水温状况对路面的影响12、测定路面材料强度和模量的方法有（）A、剪切试验B、压缩试验C、劈裂试验D、弯拉试验E、磨耗试验13、浮化沥青碎石混合料路面宜用于（）的沥青面层A、高速公路B、一级公路C、二级公路D、三级公路E、四级公路14、路堤施工中，错误的填筑方法有（）A、路堤下层填强透水性土，上层填弱透水性土B、路堤两侧填强透水性土，中部填弱透水性土C、路堤两侧及顶部填弱透水性土，其他部分填强秀水性土D、弱透水性土和强透水性土混合填筑E、路堤顶部及两侧上部填弱透水性土，其他部分填强透水性土15、具有排水功能的软基处治措施有（）A、砂垫层B、砂井C、袋装砂井D、塑料插板E、抛石挤淤16、采用纵挖法施工的路垫，可以根据路垫的长度和深度大小选择（）进行开挖。
公路监理工程师考试试题1.常识判断题（共10题，每题2分）1）公路监理工程师在监理期间的主要职责是指导和管理承包方的施工人员。
2）地质勘察是公路工程建设前最重要的工作之一。
3）公路建设中的纵断面设计是指路线在平面上的设计。
4）公路监理工程师必须具备良好的项目管理能力，包括进度控制、质量管理等方面。
5）公路的道路基层施工一般不需要进行制定和监督。
6）公路的水工施工主要包括涵洞、桥梁和路面。
7）公路监理工程师需要具备一定的法律法规知识，熟悉相关法律法规对工程监理的要求。
8）公路工程中的横断面设计是指路线在垂直方向上的设计。
9）公路工程设计的主要依据是施工计划和进度。
10）公路工程中的交叉口设计包括道路平面和立交桥的设计。
2.单选题（共20题，每题3分）1）路基处理是指对路基土质进行处理的工程，下列哪项不属于路基处理的方式？A.夯实B.填方C.挖方D.加筋2）下列关于路基侧坡稳定性评估的说法，正确的是：A.侧坡角度越大，稳定性越好B.降雨对侧坡稳定性没有影响C.侧坡的土质愈松散，稳定性愈好D.侧坡坡度的选择应根据地质条件、侧坡高度等要素综合考虑3）下列哪种因素不是公路路面病害的常见原因？A.材料的老化B.施工缺陷C.过载运输D.动力因素4）公路路基工程中，土质填方的目的主要是：A.增加路基的强度B.改变路堤的形态C.提高路面的平整度D.降低路基的承载力5）下列哪项工程不属于公路工程中的桥梁工程？A.山体公路B.立交桥C.隧道D.涵洞6）钢筋混凝土桥梁主要由哪三部分构成？A.桥台、桥墩、墩台B.梁、墩台、护栏C.袂边、主梁、墩台D.桥台、墩台、主梁7）在公路隧道的施工过程中，下列哪项措施属于防止坍塌的安全措施？A.设置通风设备B.安装监控摄像头C.施工过程中采取支护措施 D.进行地下水排涝8）公路的纵断面是指：A.路线在平面上的设计B.路线在垂直方向上的设计C.路线两侧的道路便道设计 D.路线在立面上的设计9）公路下穿桥梁的交叉口设计主要考虑以下哪个因素？A.减小桥梁的跨度B.提高道路的平顺性C.交通流向的安全性D.交通流量的大小10）公路水工施工中的涵洞是指：A.桥梁中的通道B.隧道中的房间C.安装在公路两侧的涵管D.过水道3.填空题（共10题，每题5分）1）公路工程建设法规的主要依据是的《中华人民共和国__________法》。
2023年监理工程师之监理概论模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、（2022年真题）ProjectControlling模式与工程项目管理服务的不同点在于（）不同。
A.工作属性B.控制目标C.控制原理D.工作内容【答案】 D2、按控制措施制定的出发点分类，控制类型可分为()A.事前控制、事中控制、事后控制B.前馈控制、反馈控制C.开环控制、闭环控制D.主动控制、被动控制【答案】 D3、通过采取有效措施，在满足工程质量和进度要求的前提下，力求使工程实际造价不超过预定造价目标的是（）。
A.动态控制B.进度控制C.质量控制D.造价控制【答案】 D4、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。
A.行业主管部门规定强制监理的工程范围B.工程监理单位应履行建设工程安全生产管理的法定职责C.工程监理单位不得与检测机构有隶属关系D.工程监理单位代表政府对施工质量实施监理【答案】 B5、工程总承包单位承担建设项目工程总承包，宜采用矩阵式管理，其项目部的基本职能不包括（）。
A.工程总承包项目组织实施和控制职能B.对项目质量、安全、费用、进度、职业健康和环境保护目标负责C.具有内外部沟通协调管理职能D.办理工程质量监督和施工许可手续【答案】 D6、根据《招标投标法》，关于开标、评标与中标的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会可以要求投标人对投标文件的所有内容作必要的澄清或者说明B.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读C.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告D.在确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标方案进行谈判【答案】 B7、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入（）的安全作业环境及安全施工措施费用，不得挪作他用。
A.建设工程概算B.建设工程预算C.投标报价D.施工合同价【答案】 A8、根据《民法典》，下列可以视为要约的是（）。
监理工程师考试公路工程监理理论模拟试题一、单项选择题1、审核确定分包单位是（）基本职责。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、子项监理工程师D、监理员2、各类高级监理人员一般应占监理人数的（）以上。
A、5%B、10%C、15%D、20%3、当前我国的工程建设监理主要应当在工程项目建设的（）阶段进行A、决策B、实施C、施工D、设计4、监理细则的作用是（）。
A、为监理单位承览监理业务服务B、指导整个工程项目的工作C、指导项目监理组织全面开展监理工作D、指导项目监理组织的有关部门开展监理务实工作5、隐蔽工程验收时，监理人员应按照（），采取必要的检查工具，对其进行检查与验收。
A、设计要求B、合同规定的质量标准C、施工规范D、A+C6、第一次工地例会由（）主持A、业主B、质检站C、监理工程师D、承包人7、如果银行利率为10%，为在5年后获得10000元款项，现在应存入银行多少？（）A、3674元B、4674元C、5674元D、6674元8、为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。
其主要目的是为了实现工程建设进度的（）。
A、动态控制B、主动控制C、事中控制D、纠偏控制9、网络计划优化的目的是为了缩短（）。
A、计划工期B、计算工期C、要求工期D、合同工期10、由于偶然因素引起的质量变异或质量数据波动，一般属于（）。
A、正常变动或正常波动B、异常变动或变异波动C、非随机性波动D、需具体分析二、多项选择题1、ISO9000质量方针体现了（）A、顾客的期望B、企业成员的质量意识C、市场的需要D、对顾客作出的承诺2、监理单位的义务包括（）A、选择承担工程项目建设的实施单位B、与承包商签订施工合同C、公正的维护有关各方的合法权益D、不得泄露与本工程有关的保密资料E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动3、工程建设监理的性质包括（）A、强制性B、科学性C、独立性D、公正性E、服务性4、我国建设监理制度赋予总监理工程师的主要权力有（）A、指挥工程项目建设的权力B、签认所监理的工程项目有关款项的支付凭证C、在授权范围内发布有关指令D、撤换不合格的工程建设分包单位E、确定中标承建单位5、从事工程建设监理活动应遵循的四项准则是（）A、守法B、诚信C、独立D、公正E、自主F、科学6、监理工程师要具有（）等素质A、丰富的工程建设实践经验B、较强的领导协调能力C、良好的品德D、较高的学历和多学科专业知识E、健康的体魄和充沛的精力7、监理大纲、监理规划、监理细则的区别是（）A、监理细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据B、编写时间不同C、主持编写人身份不同D、内容范围不同E、内容粗细程度不同8、按照《建设工程监理合同》，在不可抗力情况下由甲方承担费用的是（）A、工程本身的损害B、现场甲方人员伤亡C、现场乙方人同伤亡D、施工机械损害E、停工损失9、工程项目建设监理实施的基本原则包括（）A、权责一致B、科学、公正、守法、诚信C、综合效益原则D、总监理工程师负责制E、严格监理、热情服务10、影响工程质量因素的控制中，对人控制的目的在于（）A、避免人的失误B、全面提高人的素质，以适应工程需要C、便于对影响工程质量的因素进行综合控制D、调动人的主观能动性，以便用人的工作质量去保证工程的质量E、预防为主，防止质量事故的发生11、施工阶段影响工程质量的因素主要有（）A、环境B、材料、半成品、构配件C、决策情况D、施工图纸E、施工人员F、机械设备G、施工方案、方法和工艺H、气候和气象12、工程中使用的主要材料，在其进场时应有（）A、生产厂家的标志B、正式的出厂合格证C、产品使用说明书D、材质化验单13、施工阶段现场质量检查的一般方法有（）A、目测检查B、施工记录检查C、质量保证资料检查D、实测检查E、试验检查14、（）是评价项目施工质量的尺度A、质量检验评定标准B、合同文件C、设计文件D、质量数据E、工程验收资料F、质量评定资料15、施工过程中监理工程师质量检查的重点是（）A、工程施工预控B、质量通病检查C、工序交接检查D、人的不安全行为E、工序能力检查F、隐蔽工程检查G、质量保证能力检查H、现场巡查16、判断生产过程是否正常，可采用（）A、因果分析图B、直方图C、相关图D、控制图17、工程费用监理的原则（）A、政策性原则B、合同原则C、公正原则D、责、权、利相结合的原则18、安全控制的重点是控制（）A、安全管理制度实施B、安全事故预防C、人的不安全行为D、物的不安全状态E、环境F、惯性事故19、工程监理月报的主要内容有（）等A、工程描述B、主要设计指标C、分包人及供应人D、工程进度E、支付状况F、监理工作执行情况20、公路施工监理招标投标工作实行（）A、统一领导B、分级管理C、交通部是其主管部门D、交通厅是其主管部门21、下列各项中，属于项目静态投资的费用有（）A、基本预备费B、固定资产投资方向调节税C、建设期贷款利息D、建筑安装工程费E、设备工器具购置费22、承包方根据协议规定提出的付款申请表主要包括（）等付款内容。
A、已完工程量B、工程变更费C、施工损失费D、恶劣气候造成的窝工损失费E、索赔23、施工阶段投资控制的主要措施有（）A、组织措施B、经济措施C、技术措施D、合同措施E、法律措施24、按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是（）。
A、由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B、由承包方提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行C、当监理工程师与承包方对变更意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格D、当监理工程师与承包方对变更意见不一致时，由造价部门裁定E、业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价部门裁定25、根据FIDIC合同条件下，下列哪些费用承包商可索赔（）。
A、异常恶劣气候导致的机械窝工费B、非承包商责任，工效降低增加的机械使用费C、由于完成额外工作增加的机械使用费D、由于监理工程师原因导致的机窝工费E、施工组织设计不合理导致的机械窝工费26、下列哪些情况是废标：A、投标文件上法定代表人或授权代理人签字齐全，B、与申请资格预审时比较，投标人资格已发生实质性变化，C、投标人按招标文件的规定提供了投标保证金，D、同一份投标文件种有两个报价，E、投标保证金单位名称与投标书名称不一致。
27、业主与监理单位签定合同时，应考察监理单的（）。
A、资质等级证书B、企业法人营业执照C、监理人员素质D、企业纳税证书28、项目监理组织开展监理工作的主要依据是（）。
A、业主正当的要求B、承包商正当的要求C、工程建设监理合同D、其他工程建设合同29、（）共同构成监理规划性文件。
A、监理规划B、监理业务手册C、监理合同D、监理大纲E、监理细则30、评标时，一般主要对投标企业的（）进行评审A、投标报价B、施工方案C、投标工期D、主要材料用量E、有无附带优惠条件31、投标单位有下列行为时，（）招标单位可视为其严重违约而没收其投标保证金。
A、通过资格预审后不投标B、不参加开标会议C、中标后拒绝签订合同D、开标后要求撤回其投标书E、不参加现场考察32、作为索赔证据的材料必须具备（）的要求。
A、真实性B、全面性C、及时性D、是经过合理程序形成的书面资料E、合理性33、监理工程师应着重对施工机械设备的（）等方面予以控制。
A、选型B、主要性能参数C、使用操作要求D、保修E、检验34、施工过程中质量控制的主要工作是（）A、进行预控B、进行预检C、以工序控制为核心D、设置质量控制点E、严格质量检查F、加强成品保护35、分项工程质量评定的项目主要是（）。
A、保证项目B、抽查项目C、基本项目D、允许偏差项目E、观感项目36、财务评价的动态指标有（）等。
A、投资利润率B、财务净现值C、财务内部收益率D、借款偿还期37、为了有效地控制工程建设进度，监理工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划包括（）。
A、工程项目建设总进度计划B、监理总进度计划C、各子项进度计划D、年、季、月进度计划38、在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有（）。
A、后续施工活动合同工期要求B、对材料物质供应的影响C、劳动力供应情况D、对投资分配的影响E、不可预见事件39、桥梁上部结构的施工质量监理中的主要程序是（）。
A、对设计进行审查验算B、模板、拱架、支架架设过程检查C、拆卸D、钢筋布置检查40、隧道分项工程包括（）A、洞口工程B、洞身工程C、防、排水工程D、附属设施工程E、支护工程F、衬砌工程三、判断题1、工程量清单数量是合同图纸给定的数量，计量时应以实际完成并经监理工程师确认的数量为准（）。
2、抛石挤淤应使用不易风化石料，石料尺寸没有要求（）。
3、当专用条件与通用条件出现矛盾冲突时，应以通用条件为准（）。
4、当监理工程师中心试验室结果与承包人的试验结果出现允许误差以外的差异时，一般以承包人的试验结果为准。
（）5、监理信息包括监理过程中，监理工程师的一切指令、审核、审批意见、监理文件等。
（）6、桩的无破损检测结果不须经过设计单位的确认。
（）7、隧道采取先拱后墙程序施工时，拱脚应有支撑。
（）8、管理跨度越小越好。
（）9、监理人员的数量按每公里计算，一般应按0.4～0.8配备。
（）10、第一次工地会议由业主主持。
（）四、简述题1、简述投标书中技术建议书的主要内容。
2、简述承包人向高级驻地工程师提交的开工报告内容。
3、基层（底基层）施工质量控制要点是什么？4、交通安全设施施工质量的基本要求是什么？5、某路段有4座相同性质的通道工程，其施工过程可分解为挖基础基坑、砌基础浇筑墙身、安装盖板4道工序，各工序在各通道上的持续时间如下，按四、二、一、三顺序施工时，组织流水作业，请计算流水步距和总工期。
五、综述题1、请画出直线式监理组织机构框图并简述总监理工程师的职责与权限。
2、某工程项目业主委托一监理单位进行施工阶段监理。
在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订了施工合同。
监理单位在执行合同中陆续遇到了一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
问题：⑴、在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。
但在施工合同中，开工日期为1997年月日12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标为多少天？为什么？⑵、施工合同中规定，业主给施工队单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付？⑶、在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎于掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付？为什么？⑷、在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并理了有关手续。
