建筑工程项目招投标与合同管理简答题
- 格式:doc
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:6
建筑工程项目招投标与合同管理一、单选题1.建设工程项目管理规划的编制应由 (A) 负责。
A 项目经理B 总承包方C 施工方D 设计方2.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施,属于风险转移对策的是 (A)。
A 投保建筑工程险B 进行专题安全教育C 设置警示牌D 设置边坡护壁3.下列组织工具中,能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的是 (A)A 组织结构模式B 工作流程组织C 项目结构模式D 组织分工4.当补充文件与招标文件内容不一致时,应以 (C) 为准A 招标文件B 答复函件C 补充文件D 会议纪要5.下列有关分包合同说法中,错误的是 (B)。
A 必须经发包人同意B 禁止分包单位再次分C 禁止总承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位D 主体工程可以分包6.某工程停工 1 个月,其机械使用费的索赔计算依据为 (D)A 自有机械窝工费按机械台班上涨费计算B 租赁机械按台班折旧费计算C 租赁机械按机械台班上涨D 自有机械窝工费按台班折旧费索赔7.下列各项内容不属于施工成本计划的依据的是 (A)A 设计概算B 分包合同C 合同报价书D 已签订的工程合同8.以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率,以及为降低成本所采取的主要指示和规划的书面方案是指 (D)A 成本预测B 成本核算C 成本考核D 成本计划9.某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析,发现其目标成本是 4 万元,实际成本是 48 万元,因此要分析产量、单价,损耗率等因素对混凝土成本的影响程度,最适宜采用的分析方法是 (D)A 比较法B 构成比率法C 动态比率法D 因素分析法10.由于工程暂停的索赔,在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是 (D)。
A 利息B 保函手续费C 现场管理费D 利润11.流水施工中的工艺参数是指 (A)。
A 施工过程数B 流水节拍C 施工段数D 流水步距12.双代号网络图和单代号网络图的最大区别是 (A)A 表示工作的符号不同B 使用范围不同C 参数计算方法不同D 节点编号不同13.工程网络计划工期优化的目的是为了寻求 (B)A 满足要求工期的计划安排B 工程总费用最低的工期安排C 资源使用的合理安排D 资源有限条件下的最短工期安排14.工作 A 有三项紧后工作 B、C、D,其持续时间为:B=5、C=7、D=6,最迟完成时间为 B=13、 C=15、D=13,则工作 A 的最迟完成时间为 (C)。
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题(每题 2 分,合计 20 分。
将判断结果填入括弧,以√表示正确,以×表示错误)1.建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招招标为主要方式。
()2.建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的,建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
()3.建设工程的招标招标主体包含:招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
()4.招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含:编制招标有关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
()5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
()6.编制招标文件的中心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关,因此在计算标价前一定编制好施工计划。
()7.招标标价的花费一般由工程成本(直接工程费、间接费)、收益、其余花费和保险费等组成。
()8.建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
()9.单价合同拥有合理分摊风险等特色,其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中,发包人基本上肩负了所有的风险,承包商所得的酬劳也就较低。
()10.承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算,索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
()二、单项选择题(每题 2 分,合计 20 分,将选择结果填入括弧内)1.建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场,其主体不包含()。
A .政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2.建设工程的招标分为公然招标和邀请招标,此中公然招标又称为(A.有限竞争性招标 B.C. 选择性招标)。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3.建设工程项目的()是招标人招标活动的前提。
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》简答题题库及答案(试卷号:2464)盗传必究简答题1.什么是建设工程交易中心的三项基本功能?答:建设工程交易中心的三项基本功能是:信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
2.什么是建设工程招投标?答:建设工程招投标是在市场经济条件下,国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。
这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
3.《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的?答:根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定:“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
”4.招标文件的编制程序一般包括哪些?答:招标文件的编制程序一般是:(1)熟悉工程情况(2)计算工程量(3)确定施工工期和开、竣工日期(4)确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用(5)确定投标、开标、定标的日期及其他事项(6)填写招标文件审报表5.影响投标决策的客观因素有哪些?答:影响投标决策的客观因素:(1)业主和监理工程师的情况(2)竞争对手和竞争形势的分析(3)法律、法规的情况(4)风险问题6.招标人在什么情况下可以确定排名第二的中标候选人为中标人?答:排名第一的中标候选人放弃中标,因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
7.建设工程施工合同订立应具备的条件是什么?答:建设工程施工合同订立应具备的条件:(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
(5)招标工程中标通知书已经下达。
8.按索赔的目的、处理方式、合同依据、有关当事人分,索赔的分类有哪些?答:(1)按索赔的目的分:工期索赔与费用索赔;(2)按索赔的处理方式分:单项索赔与总索赔(3)按索赔的合同依据分:条款明示的索赔与条款默示的索赔(4)按索赔的有关当事人分:承包商同业主之间的索赔、总承包商同分包商之间的索赔、承包商同供货商之间的索赔。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明:本次作业包括第3章工程施工招标的内容,请于8周之前完成。
一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分)1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。
2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段,主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选,是投标人的第一轮竞争。
4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个时间应在投标须知内予以明确。
5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,投标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
二、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分)1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_,组织__投标、开标、评标和定标工作等。
2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。
3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时,首先要_保证其准确_,其次要做好__保密工作__。
4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:发布招标公告或投标邀请书,,组织资格预审_,召开标前会议,开标、评标和定标。
5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标底;二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。
三、判断题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。
认为对的,在题后的括号内画“√”,认为错的画“ⅹ”。
错划或漏画均无分)1.工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
(√)2.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应()。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。
承包商()A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由()决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在()合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中, ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
工程招投标和合同考试答案一、选择题1. 工程项目招标的基本方式包括:A. 公开招标. 邀请招标C. 竞争性谈判D. 单一来源采购答案:A、2. 下列哪项不是合同管理的基本功能?A. 风险管理. 成本控制C. 时间管理D. 人力资源管理答案:D二、判断题1. 工程项目的招标文件应当包括工程量清单、技术规范和合同条款。
(对)2. 投标保证金是为了确保投标人履行投标义务而设立的。
(错)三、简答题1. 请简述工程项目招标的基本流程。
答案:工程项目招标的基本流程包括:编制招标文件、发布招标公告、接收投标文件、开标、评标、中标公示和签订合同。
在这个过程中,招标人需要确保信息的公开透明,以及评标过程的公正性。
2. 如何理解合同管理中的变更管理?答案:合同管理中的变更管理是指在合同执行过程中,由于设计、施工条件或其他因素的变化,导致原合同内容需要调整的管理活动。
变更管理要求双方协商一致,通过变更协议来明确变更的内容、影响和费用等,确保项目的顺利进行。
四、案例分析题某建筑公司参与了一项公共设施建设的招投标活动。
在评标过程中,评委会发现其中一家投标公司的报价远低于其他公司,但该公司的资质和过往业绩均符合要求。
请问,在这种情况下,评委会应该如何处理?答案:评委会应该对低价投标公司进行详细的审查,包括但不限于公司的财务状况、技术能力、管理水平以及是否有低价中标后通过降低工程质量或延期交付等不正当手段获取利益的行为。
如果审查结果显示该公司确实具备履约能力且无不良记录,评委会可以推荐其为中标候选人。
但如果存在疑问或风险,评委会应考虑其他更可靠的投标公司。
五、论述题论述工程项目合同管理的重要性及其在项目中的作用。
答案:工程项目合同管理是确保项目按照约定的质量、成本和时间完成的关键。
它涉及到合同的签订、履行、变更、结算和争议解决等多个方面。
良好的合同管理能够明确双方的权利和义务,预防和减少争议的发生,提高项目管理的效率和效果。
建筑工程项目招投标与合同管理一、判断题1.工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系,其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。
()A.对B.错正确答案:B2.工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。
()A.对B.错正确答案:B3.招标前的准备工作由招标人完成,主要包括:建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。
()A.对B.错正确答案:A4.招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收,以及开标、评标和定标。
招标阶段是整个招标过程的实质性阶段。
()A.对B.错正确答案:B5.招标文件既是投标人编制投标文件的依据,也是评标的重要依据,直接关系招标活动的成败。
()A.对B.错正确答案:A6.招标文件是招标过程中最重要的法律文件,是投标人准备投标文件和参加投标的依据,是评标委员会评标的依据,也是订立合同的基础。
()A.对B.错正确答案:A7.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个期限应在投标须知内予以明确。
()A.对B.错正确答案:B8.所谓无标底招标,是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,招标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
()A.对B.错正确答案:A9.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
招标工程的标底按定额编制,反映行业最高水平。
()A.对B.错正确答案:B10.经初步评审合格的投标文件,评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法,采用量化的方式对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。
()A.对B.错正确答案:A11.承诺,是受要约人作出的同意要约以成立合同的意思表示。
在商业交易中,承诺又称为接盘。
()A.对B.错正确答案:A12.合同的履行,是指债务人全面地、适当地完成合同义务,债权人的合同债权得到完全实现。
《建筑工程招投标与合同管理》网上形成性考核指导(一)03任务_0006一、判断题(共 10 道试题,共 30 分。
)1. 中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
()A. 错误B. 正确2. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写,不得空着不填,否则被视为放弃意见;重要数字不填写,可能被作为废标处理。
()A. 错误B. 正确3. 所编制的投标文件“正本”只有一份,“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。
正本与副本若不一致,以正本为准。
()A. 错误B. 正确4. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
()A. 错误B. 正确5. 建设工程评标程序分为:评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
()A. 错误B. 正确6. 中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目。
中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目分解后分别向他人转让。
()A. 错误B. 正确7. 详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
()A. 错误B. 正确8. 经评审的最低投标价法的适用范围是:具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目,如一般的住宅工程的施工项目。
()A. 错误B. 正确9. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,应当重新再发新的中标通知书。
()A. 错误B. 正确10. 不平衡报价,指在总价基本确定的前提下,调整项目和各个子项的报价,以期即不影响总报价,又可以在中标后获取较好的经济效益。
()A. 错误B. 正确二、单项选择题(共 15 道试题,共 45 分。
)1. 招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在()阶段应当认真研究的招标文件的内容。
A. 评标的准备B. 初步评审C. 详细评审D. 编写评标报告2. ()是投标报价的重要基础。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案一、单项选择题1. 建筑工程项目招标的主要目的是什么?A. 降低工程成本B. 确保工程质量C. 公开选择优秀的承包商D. 提高施工效率2. 招标文件的编制应当遵循哪些原则?A. 公平、公正、公开B. 保密、高效、节约C. 竞争、透明、灵活D. 严格、规范、创新3. 在建筑工程项目招标中,下列哪项不是投标人的基本义务?A. 遵守招标文件的规定B. 保证投标文件的真实性C. 自行承担投标费用D. 透露其他投标人的报价信息二、多项选择题1. 建筑工程项目合同的主要内容包括哪些?(多选)A. 工程范围与工期B. 合同价款与支付方式C. 质量要求与验收标准D. 违约责任与争议解决方式2. 在合同管理过程中,以下哪些行为是发包方应当避免的?(多选)A. 随意变更合同条款B. 拖欠工程款C. 拒绝履行保修责任D. 及时提供施工图纸和资料三、判断题1. 建筑工程项目招投标活动必须遵循相关法律法规,任何单位或个人不得非法干预。
()2. 招标人可以要求投标人提交投标保证金,以确保投标人的投标诚意和履约能力。
()3. 建筑工程项目合同一旦签订,双方必须严格按照合同条款履行,不得擅自变更或解除。
()四、简答题1. 请简述建筑工程项目招投标的程序。
2. 在建筑工程项目合同管理中,如何有效防范和应对合同风险?参考答案单项选择题1.【答案】C【解析】建筑工程项目招标的主要目的是通过公开、公平、公正的竞争方式,选择优秀的承包商来完成工程项目,确保工程质量、进度和成本的有效控制。
2.【答案】A【解析】招标文件的编制应当遵循公平、公正、公开的原则,确保所有潜在投标人在平等的机会下参与竞争。
3.【答案】D【解析】投标人的基本义务包括遵守招标文件的规定、保证投标文件的真实性以及自行承担投标费用等。
透露其他投标人的报价信息是违反招投标规定的行为,不属于投标人的基本义务。
多项选择题1.【答案】ABCD【解析】建筑工程项目合同的主要内容包括工程范围与工期、合同价款与支付方式、质量要求与验收标准、违约责任与争议解决方式等。
建筑工程招投标与合同管理试卷2(用心整理的精品word文档,可以编辑,欢迎下载)作者:------------------------------------------日期:------------------------------------------一、判断题(共 10 道试题,共 20 分。
)1. 建设工程项目标的小,技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目,军事保密项目等,一般可以采用公开招标的方式。
(A )A. 错误B. 正确满分:2 分2. 投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个期限应在投标须知内予以明确。
(A)A. 错误B. 正确满分:2 分3. 通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者。
(A)A. 错误B. 正确满分:2 分4. 有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标底;二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。
(B)A. 错误B. 正确满分:2 分5. 招标文件是招标过程中最重要的法律文件,是投标人准备投标文件和参加投标的依据,是评标委员会评标的依据,也是订立合同的基础。
(B)A. 错误B. 正确满分:2 分6. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
招标工程的标底按定额编制,反映行业最高水平。
(A)A. 错误B. 正确满分:2 分7. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括:编制招标相关文件,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。
(A)A. 错误B. 正确满分:2 分8. 招标机构的主要职责是拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作等。
(B)A. 错误B. 正确满分:2 分9. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定:“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当(先履行审批手续,取得批准)。
关于资金或者资金来源是否落实问题,可不在招标文件中载明。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业4及参考答案说明:本次作业包括第6章建设工程合同、第7章工程索赔的内容,请于16周之前完成。
一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分)1。
建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
2. 建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。
3. 建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同,由承包人完成拟定的工程任务,发包人提供必要的施工条件并支付工程价款.4. 单项索赔____是指每一件索赔事件发生后,索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求,要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起.5. 总索赔__又称一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。
二、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共20分。
请在每小题的空格中填上正确答案.错填、不填均无分)1 . 单价合同具有合理分摊_风险等特点,其适用范围较宽。
成本加酬金合同中,发包人_基本上承担了全部的风险,承包商所得的报酬也就较低2 .合同订立阶段的管理包括合同_订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理.主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。
3 。
监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续,承包人和委托人签订工程保修责任书,监理人收到_监理报酬尾款_,本监理合同即终止。
4 .建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
勘察、设计合同的_发包人_一般是指业主或总承包商,他可以是法人或自然人,但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。
5 .《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备__一览表、工程质量保修书三个附件.他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。
《建筑工程招投标与合同管理》作业1参考答案一、名词解释1.业主:指既有某项工程建设需求,又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续,在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务,并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商:指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人,取得建筑行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标:建设工程招标,是招标人标明自己的目的,发出招标文件,招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标:建设工程投标,是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,填制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构:建设工程招标代理机构,是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1. 建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是:信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序,充分发挥市场功能,必须坚持市场运行的一些基本原则,包括:信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。
4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是从业企业的资质管理,二是对专业从业人员的资格管理。
5.建筑业企业申请资质,应当按照属地管理原则,向企业注册所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请。
6.建筑业企业是指从事土木工程、建筑工程、线路管道及设备安装工程、装修工程等的新建、扩建、改建活动的企业。
7. 招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目称为授标。
国开(中央电大)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案说明:试卷号2464;适用于国开电大建设工程管理和工程造价管理专科学员网上形考;同时,资料也是期末机考必备资料。
资料包含形考任务(作业1至4)的全部试题及答案。
形考作业一试题及答案一、名词解释1.业主:指既有某项工程建设需求,又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续,在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务,并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商:指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人,取得建筑行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标:建设工程招标,是招标人标明自己的目的,发出招标文件,招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标:建设工程投标,是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,填制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
5.建设工程招标代理机构:建设工程招标代理机构,是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题1.建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括______产品也包括_______产品。
[答案]有形建筑;无形建筑2.建设工程交易中心三项基本功能是:信息服务功能、______功能和_______功能。
[答案]信息服务功能;场所服务;集中办公功能3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序,充分发挥市场功能,必须坚持市场运行的一些基本原则,包括:信息公开原则、______原则、______原则、属地进入原则、办事公正原则。
[答案]依法管理;公平竞争4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是______的资质管理,二是对_______的资格管理。
第7章-工程索赔1.简述索赔的概念。
答:索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务而受到损失,或一方在对方要求或同意时,尽了比原合同约定的更多的义务,因而向对方提出赔偿要求。
2.何谓施工索赔?答:施工索赔是指当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对并非由于自己的过错,而是属于应由合同对方承担责任的情况造成,而且实际已经发生了损失,向对方提出给予补偿的要求。
3.索赔的分类有哪些?答:可以按多种方式对索赔进行分类。
(1)按索赔的目的分:工期索赔承包商向业主要求延长工期,合理顺延合同工期。
这是由于合理的工期顺延,可以使承包商免于承担误期罚款(或误期损害赔偿金)。
费用索赔也成为经济索赔,是承包商要求取得合理的经济补偿,即要求业主补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外费用,或者业主向承包商要求因为承包商违约导致业主的经济损失补偿。
(2)按索赔的处理方式分单项索赔是指每一件索赔事件发生后,索赔管理人员就针对该事件,在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求,要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起。
单项索赔通常原因单一,责任划分明确,分析、计算及处理比较简单。
总索赔又成为一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件,综合在一起进行索赔。
这种索赔方式,是在特定的情况下被迫采用的。
对于总索赔,因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素,索赔的成功率并不高,在实际施工过程中应尽量避免使用。
(3)按索赔的合同依据条款明示的索赔是指索赔事件所涉及的内容在合同文件中能够找到明确的依据,业主或承包商可以据此提出索赔要求。
条款默示的索赔是指索赔事件所涉及的内容已经超出合同明文规定的范围,在合同文件中没有明确的文字描述,但可以根据合同条件中某些条款的含义,合理推论出有一定的索赔权。
(4)按索赔的有关当事人分承包商同业主之间的索赔这在施工过程中是最普遍的索赔形式。
最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔;有时,业主也向承包商提出经济补偿的要求,称为“反索赔”。
工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 以下哪项不属于公开招标的特点?A. 透明度高. 竞争激烈C. 成本较低D. 时间周期长2. 在工程招投标中,下列哪个环节不是投标阶段的工作内容?A. 提交投标保证金. 编制投标文件C. 参与开标会议D. 进行资格预审3. 关于工程合同管理的说法,正确的是:A. 合同一经签订不得变更. 合同管理仅涉及合同履行阶段C. 合同管理应遵循公平原则D. 合同争议只能通过诉讼解决二、判断题1. 邀请招标可以不发布招标公告。
(错)2. 投标人在提交投标文件前,必须对招标文件的要求进行全面响应。
(对)3. 合同变更通常需要双方协商一致,并形成书面文件。
(对)4. 在合同履行过程中,任何一方都有权单方面终止合同。
(错)三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答:工程招投标的基本流程包括:编制和发布招标公告、潜在投标人的资格预审、发放招标文件、投标预备会(如有必要)、投标文件的编制与递交、开标、评标、中标结果公示以及签订合同等步骤。
2. 描述合同管理中的变更管理流程。
答:合同管理中的变更管理流程通常包括变更提出、变更评估、协商变更条款、签署变更协议以及实施变更等步骤。
在整个过程中,应确保变更的合理性、合法性,并且双方应有充分的沟通与协商。
四、案例分析题某建筑公司参与了一项工程项目的投标,并在投标文件中承诺了特定的工程质量标准。
在项目实施过程中,由于原材料价格上涨,该公司希望降低工程质量以减少成本。
请问这种做法是否合理?为什么?答:这种做法不合理。
因为合同一旦签订,双方就应该遵守合同条款中约定的质量标准。
建筑公司不能单方面降低工程质量,这违反了合同管理的原则,可能导致违约责任甚至法律诉讼。
正确的做法是通过合同变更流程,与业主协商,达成一致后方可调整工程质量标准。
2024工程招投标与合同管理简答题整理合同编号:__________合同各方信息:甲方:(全称)地址:法定代表人:联系电话:电子邮箱:乙方:(全称)地址:法定代表人:联系电话:电子邮箱:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程规模:__________1.5 工程预算:__________二、工程承包范围及要求2.1 乙方承担工程的施工、设备供应及安装调试等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求,按时完成工程,确保工程质量符合国家标准及甲方的要求。
2.3 乙方应保证所供设备及材料的质量,不得使用假冒伪劣产品。
2.4 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认,本合同的工程总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 甲方支付乙方工程进度款,具体支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程总价款的30%。
(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价款的30%。
(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价款的20%。
(4)剩余的20%作为质保金,质保期结束后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。
四、工程进度及验收4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
4.2 工程进度及验收标准按照国家标准及甲方的要求执行。
4.3 甲方有权对工程进度及质量进行监督和检查,乙方应予以配合。
4.4 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求及时整改,直至验收合格。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的时间、质量完成工程的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为工程总价款的5%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程进度款的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为应付款项的5%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
《建筑工程招投标 与合同管理》作业1说明:本次作业包括第一章绪论,第二章工程招标、投标概述的内容,请于四周之前完成。
一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分)1。
业主____ 既有某项工程建设需求,又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续,在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务,并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2.承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人,取得建设行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3。
建设工程招标____是招标人标明自己的目的,发出招标文件招揽投标人,并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。
4.建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下,对项目提出报价,编制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为.5。
建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织。
它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务,实行独立核算、自负盈亏,具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分)1。
建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。
2.建设工程交易中心三项基本功能是:信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。
3。
为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序,充分发挥市场功能,必须坚持市场运行的一些基本原则,包括:信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则.4。
建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是__从业企业_的资质管理,二是对_专业从业人员_的资格管理。
5.建筑业企业申请资质,应当按照_属地管理_原则,向_企业注册_所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请。
1. 建设工程交易中心的性质建设工程交易中心是得到政府或政府授权主管部门的批准的、不以营利为目的的、旨在建立公开、公正、公平竞争的招投标制度的服务性机构。
2. 业主在项目建设过程中的主要职责是什么?业主在项目建设过程中的主要职责是:进行建设项目立项决策;筹措与管理建设项目资金;办理建设项目的有关手续(如征地、建筑许可等);进行建设项目的招标与合同管理;进行建设项目的施工与质量管理;竣工验收和项目试运行;建设项目的的统计及文档管理。
3. 建筑工程招标人的资质是指什么?招标人的资质:⑴招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
⑵招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,必须设立专门的招标组织办理招标事宜。
对强制招标项目,自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案。
⑶招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。
招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
4. 建筑工程招标人的权益有哪些?建筑工程招标人的权益:⑴自行组织招标或委托招标代理机构进行招标;⑵自由选择招标代理机构并核验其资质证明;⑶要求投标人提供有关资质情况的资料;⑷确定评标委员会,并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。
5. 建设工程交易中心的运行程序如何?建设工程交易中心的运行程序可以简单的归纳为:报建备案,招标方式确认,履行建设项目招标投标程序,签订合同,进行质量、安全监督登记,交纳有关工程前期费用,领取建设工程施工许可证。
6. 建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面?工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面:程序规范;多方位开放,透明度高;投标过程统一、有效地监督;公平、客观;双方一次成交。
1. 招标方式有哪两种?一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目?招标方式有公开招标与邀请招标两种。
一般可以采用邀请招标方式的情况包括:建设工程项目标底小,公开招标的费用与项目的价值相比不经济;技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目;军事保密项目等。
2. 公路工程施工招标应具备的条件有哪些?《公路工程施工招标投标管理办法》第七条规定的公路工程施工招标的项目应具备下列条件:⑴初步设计文件已被批准;⑵建设资金已经落实;⑶项目法人已经成立,并符合项目法人资格标准要求。
3. 合同计价方式主要有哪几种?合同计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种。
4. 建设工程项目报建与招标活动的关系如何?报建的内容主要包括哪些?建设工程项目报建是招标人招标活动的前提。
建设工程项目报建的内容主要包括:工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、发包方式、计划开竣工日期和工期。
5. 《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的?根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定:“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
”6. 你如何理解无标底招标的作用?不设标底,可消除标底编制不够准确等因素给招投标过程所产生的负面影响,更有利于从根源上杜绝贪污受贿等违法违纪的现象出现。
而投标单位可根据企业自己的情况进行报价竞争,价格竞争的结果是,不仅激励企业不断改善经营管理、提高技术水平,也节约了业主的投资,更能体现公平、公正的招标原则。
1. 中标人的确定方法有哪几种?中标人的确定方法有以下几种:⑴全面评比、分析各项条件,选择综合条件最优者为中标人。
⑵按各项指标打分评标,得分最高者为中标人。
⑶以能满足招标人的要求和侧重条件,如工期短或报价低等,选择中标人。
2. 计算标价的主要依据有哪些?计算标价的主要依据有:⑴招标文件,包括工程范围和内容、技术质量和工期的要求等。
⑵施工图纸和工程量清单。
⑶现行的建筑工程预算定额、单位估价表及取费标准。
⑷材料预算价格、材差计算的有关规定。
⑸施工组织设计或施工方案。
⑹施工现场条件。
⑺影响报价的市场信息及企业内部的相关因素。
3. 投标的工作程序有哪些?投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。
为了取得投标的成功,一般要经过从投标的前期准备,申请投标和递交资格预审书,接受投标邀请和购买招标文件,研究招标文件,调查研究和澄清问题,编制施工计划,估价和确定投标标价,编制投标文件,投标文件的投递,参加开标会、授标与签约的全过程。
4. 建设部规定按照废标处理的情况有哪些?建设部规定按照废标处理的情况有:①未按要求密封。
②无单位和法定代表人或者代理人的印鉴,或未按规定加盖印鉴。
③未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊、辨认不清。
④逾期送达。
⑤投标人未参加开标会议。
5. 投标的前期工作包括哪些内容?要注意什么问题?投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策,即从众多招标信息中确定选取哪个(些)作为投标对象。
要注意如下问题:⑴获取信息并确定其可靠性。
⑵对业主进行必要的调查研究。
对业主的调查研究时投标人风险分析的基础,是其确定投标与否及报价高低的一个依据。
1. 建设工程施工合同订立应具备的条件是什么?建设工程施工合同订立应具备的条件:⑴初步设计已经批准。
⑵工程项目已经列入年度建设计划。
⑶有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
⑷建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
⑸招标工程中标通知书已经下达。
3. 建设工程合同包括哪些合同?建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
但是,实践中,工程监理合同和工程物资采购合同与工程建设密切相关,所以,通常也将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。
4. 《建设工程施工合同示范文本》的组成包括哪些?《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。
他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。
5. 简述索赔的原因?索赔经常发生的原因,主要有:风险分担不均,施工条件变化,工程变更,工期拖延,业主或承包商违约,合同缺陷,国家法令变更与物价波动等。
1. 什么是建筑市场的主体和客体?建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。
建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。
3. 什么是建设工程招投标?建设工程招投标是在市场经济条件下,国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。
这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
4. 自行招标的条件有哪些?自行招标的条件:根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定,招标人自行办理招标事宜,应具备编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:⑴具有项目法人资格;⑵具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理方面专业技术力量;⑶有从事同类工程建设项目招标的经验;⑷设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员;⑸熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规。
5. 建筑工程招标人、投标人、招标代理机构的概念如何?建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
建设工程投标人是指响应招标并购买招标文件,参加投标的法人或其他组织。
建设工程招标代理,是指建设工程招标人将建设工程招标事务,委托给相应中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内,以委托的招标人的名义,向他人独立进行建设工程招标活动,由此产生的法律效果直接归属与委托的招标人的一种制度。
6. 建筑市场的特点如何?建筑市场的特点主要表现在:⑴交易方式为买方向卖方直接订货,并一般以招投标为主要方式。
⑵交易价格以工程造价为基础,企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。
⑶交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督,并一般以公开化的方式交易。
1. 需要编制的与招标有关文件有哪些?需要编制的与招标有关文件有:资格预审文件、招标文件和标底。
2. 评审资格预审文件的资格评审委员会由哪几方面的人员组成?评审资格预审文件的资格评审委员会由招标单位、业主代表及财务、技术方面的专家等人员组成。
4. 成立招标机构有哪两种途径?招标机构的主要职责是什么?成立招标机构有两种途径:一种是业主自行成立招标机构,组织招标工作,另一种是业主委托专门的招标代理机构组织招标。
招标机构的主要职责是:拟定招标文件,组织投标、开标、评标和定标工作等。
6. 什么是标底?编制标底时应注意哪些?标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时,首先要保证其准确,应当由具备资格的机构和人员,依据国家的计价规范规定的工程量计算规则和招标文件规定的计价方法及要求编制。
其次要做好保密工作,对于泄露标底的有关人员应追究其法律责任。
一个招标工程只能编制一个标底,一般是在招标前就制定出来的。
3. 投标文件一般包括哪些内容?投标文件一般包括以下七个方面的内容:(1)投标书。
(2)投标保证书。
(3)报价表。
(4)施工规划。
(5)施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。
(6)如欲将部分项目分包给其他承包商,则须将分包商情况写入投标文件。
(7)其他必要的附件和资料。
5. 投标决策的主要内容可概括为哪四个方面?投标决策的主要内容可概括为下列四个方面:(1)分析本企业现有资源条件下,在一定时间内,应当和可以承揽的工程任务的数量。
(2)对可投标工程的选择和决定。
只有一项工程可供投标时,决定是否投标;有若干项工程可供投标时,正确选择投标对象,决定向哪个或哪几个工程投标;(3)确定进行某工程项目的投标后,在满足招标单位对工程质量和工期要求的前提下对工程成本的估价作出决策,即结合实际工程对本企业的技术优势和实力作出合理的评价。
(4)在收集各方信息的基础上,从竞争谋略的角度确定“高价”“微利”“保本”等方面的投标报价决策。
1. 简述索赔的概念。
索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务而受到损失,或一方在对方要求或同意时,尽了比原合同约定的更多的义务,因而向对方提出赔偿要求。
2. 简述索赔的依据。
索赔的一般依据有:招投标文件、合同文本;政策法规文件;往来的书面文件;会议记录;批准的施工季度计划和实际进度纪录;施工现场工程文件;工程照片、录像资料;检查验收报告和技术鉴定报告;工程财务记录文件;现场气象记录与市场行情资料等。
3. 何谓施工索赔?施工索赔是指当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对并非由于自己的过错,而是属于应由合同对方承担责任的情况造成,而且实际已经发生了损失,向对方提出给予补偿的要求。
. 简述建设工程施工合同订立应当遵循的原则?建设工程施工合同订立应当遵循的原则:⑴遵守国家法律、行政法规。