建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)
- 格式:docx
- 大小:28.41 KB
- 文档页数:14
营改增后施工合同范本3篇篇一营改增后施工合同范本甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容]4. 工程规模:[工程规模]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[总工期]三、工程价款及支付方式1. 本工程的合同总价为人民币[合同总价]元(大写[大写金额])。
2. 合同价款的支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款;(2)进度款:根据工程进度,甲方按[进度款支付比例]%的比例支付进度款;(3)竣工款:工程竣工并经甲方验收合格后,支付合同总价的[竣工款支付比例]%;(4)质量保证金:预留合同总价的[质量保证金比例]%作为质量保证金,在质保期满后无质量问题时支付。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请,甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程验收不合格,乙方应在规定的时间内整改完毕,直至验收合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程价款;(3)协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任与义务:(1)按照合同要求进行施工,确保工程质量和工期;(2)遵守施工现场的管理规定,做好安全防护工作;(3)及时向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
建设工程施工专业分包合同通用范本(一)一、合同主体甲方:(甲方名称)法定代表人/负责人:(甲方名称)联系地址:(甲方地址)电话:(甲方联系电话)乙方:(乙方名称)法定代表人/负责人:(乙方名称)联系地址:(乙方地址)电话:(乙方联系电话)二、合同背景与目的根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,为明确双方在建设工程施工专业分包过程中的权益与义务,保障项目的顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守。
三、合同范围1. 甲方委托乙方进行建设工程施工专业分包,包括但不限于以下工程项目:(1) 工程项目1(2) 工程项目2(3) 工程项目32. 乙方应按照工程规划、设计方案、施工图纸及相关技术规范的要求,完成上述项目的施工工作,并保证工程质量符合国家标准。
四、合同价款与支付方式1. 合同价款为人民币(具体金额),乙方按照分阶段支付的原则,共分为以下几个阶段支付:(1) 阶段1:完成工程项目1,支付合同价款总额的XX%(2) 阶段2:完成工程项目2,支付合同价款总额的XX%(3) 阶段3:完成工程项目3,支付合同价款总额的XX%2. 甲方应在每个阶段验收合格后的10个工作日内支付应付金额给乙方。
3. 乙方应按时完成各个阶段的工程项目,并提供相关验收报告及证明文件。
五、工期与延期1. 工期为合同签署后的XX天,自开工日期计算。
2. 如果因不可抗力、政府行为或其他合同双方无法控制的原因导致工程延期,甲方与乙方应及时协商确定新的工期,并书面确认。
六、质量保证与责任承担1. 乙方对分包的工程项目提供质保期,为工程竣工验收合格之日起(具体天数)。
2. 在质保期内,如发现工程质量问题,甲方有权提出相应的要求,乙方应立即采取补救措施,确保工程达到规定的质量标准。
3. 如因乙方施工造成甲方的损失,乙方应负责承担相应的赔偿责任。
七、违约责任1. 如果一方未履行或不完全履行合同规定的义务,对方有权要求其履行,并要求承担相应的违约责任。
专业工程分包合同营改增甲方(发包方):_________乙方(分包方):_________鉴于甲方作为总承包方承接了位于_____的工程项目,现决定将其中的部分专业工程分包给乙方施工。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下分包合同条款:一、工程内容及范围1. 乙方负责的分包工程包括但不限于:_________(具体工程内容)。
2. 工程地点:_________。
3. 工程量及具体要求详见附件《工程技术规范》。
二、合同价款1. 分包工程的总价款为人民币_________元(大写:_________元整)。
2. 价款包含所有施工费用、材料费用以及税费等。
3. 价格根据实际完成的工程量进行调整,最终结算价以实际验收合格的工程量为准。
三、付款方式1. 预付款:甲方在合同签订后___日内支付合同总价款的___%作为预付款。
2. 进度款:根据实际进度,按月支付已完成工程量的___%。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,支付至合同总价款的___%。
4. 尾款:质保期满且无质量问题后,支付剩余___%的尾款。
四、工期与质量1. 开工日期:自合同签订之日起计算,具体日期为____年___月___日。
2. 竣工日期:预计为____年___月___日,具体以工程实际完成情况为准。
3. 工程质量标准:严格按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到设计和规范要求。
五、变更与索赔1. 工程变更需书面通知对方,并经双方协商一致后签署变更协议。
2. 如因甲方原因导致工程延误,乙方有权提出索赔。
六、税务处理1. 本合同所涉及的增值税由乙方负责开具发票并承担相应税负。
2. 甲乙双方应遵守国家关于营改增的相关法律法规,确保税务合规。
七、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项,应按逾期金额支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间或质量完成工程,应承担违约责任。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
营改增后施工合同范本精选6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!营改增后施工合同范本精选6篇营改增后施工合同范本第一篇一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构,因此房屋结构更改为全框架结构。
建设工程施工专业分包合同模板一、合同的背景和目的该合同是为了规范建设工程施工专业分包合作关系,确保各方的权益,保证工程的质量和进度,达到合作共赢的目标。
二、合同的主要内容1. 合同的双方甲方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)乙方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)2. 工程名称和位置工程名称:(填写具体工程名称)工程位置:(填写具体工程位置)3. 工程内容和范围(详细描述工程的内容和范围,包括但不限于施工范围、工程量、质量要求等)4. 分包工程的范围和责任(详细描述分包工程的范围和责任,包括但不限于分包工程的具体工作内容、质量要求、进度要求等)5. 合同价款和支付方式(详细描述合同价款和支付方式,包括但不限于合同总价款、分期支付方式、支付时间等)6. 工期和进度管理(详细描述工期和进度管理,包括但不限于工期要求、进度计划、进度款支付条件等)7. 质量保证和验收标准(详细描述质量保证和验收标准,包括但不限于质量保证期、质量验收标准、返工责任等)8. 合同变更和解除(详细描述合同变更和解除的条件和程序,包括但不限于变更和解除的申请、审批、补偿等)9. 违约责任和争议解决(详细描述违约责任和争议解决的方式和程序,包括但不限于违约责任的承担、争议解决的仲裁或诉讼等)10. 合同附件(列举合同附件的清单,包括但不限于设计文件、施工图纸、质量验收标准等)三、合同的签署和生效1. 合同的签署甲方代表:(签字、日期)乙方代表:(签字、日期)2. 合同的生效本合同自双方代表签字之日起生效,并对双方具有法律约束力。
四、其他事项(根据实际情况,列举可能涉及到的其他事项,如保密条款、知识产权等)以上为建设工程施工专业分包合同模板的详细内容,具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
合同的签署双方应仔细阅读并理解合同的各项条款,确保合同的有效执行。
如有任何争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可以依法解决。
建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范本版)甲方(发包方):(以下简称“甲方”)乙方(承包方):(以下简称“乙方”)签订日期:根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定,双方本着平等、自愿、公平、诚信原则,经友好协商,就甲方委托乙方承包建设工程施工专业分包工程事宜达成如下协议:第一条合同的范围1.乙方承包的建设工程项目名称为:(以下简称“工程”)2.工程的地址为:(以下简称“工程地址”)3.工程的建设内容、工程量及质量标准详见施工图纸及技术规范和其他施工文件。
4.本合同所指的“分包工程”是指由乙方将工程的部分工作分包给第三方承包人,其中包括甲方授权乙方分包的工程、乙方自行决定分包的工程以及已经分包的工程或工作任务。
第二条乙方分包工程的管理1.乙方应当对分包工程的接包人进行评估和筛选,并按照合同约定向其提供工程图纸、技术资料等。
2.乙方应当对分包工程实行全过程管理,并对分包工程的质量、安全、文明施工等方面进行监督和检查。
3.乙方应当及时向甲方报告分包工程的实施情况、质量情况以及进度情况,接受甲方的监督和检查。
第三条工程价款及支付方式1.工程总价为(大写)(¥:小写)元人民币,包括所有合同约定项目的费用。
2.工程价款分期支付,根据施工进度付款,付款方式如下:1.工程开工前,乙方需向甲方提供保证金万元,保证金将用于工程中发生的违约、罚款等相关费用。
2.工程开工后,乙方应当根据工程进度及时向甲方提交付款申请,甲方应当在5个工作日内进行付款。
3.工程竣工后,乙方应当向甲方提交工程验收报告和结算表。
甲方对工程的质量和合同约定项目进行检查合格后,应在7个工作日内结算并付清余款。
第四条工期和竣工验收1.工程的合同约定工期为(天/月/年),开工日期为(年/月/日),竣工日期为(年/月/日)。
2.工程竣工验收应当满足法律法规和工程相应的设计规范、技术规范等标准,甲方应当在7个工作日内完成竣工验收。
第五条保证和赔偿责任1.甲方保证其所提供的图纸和技术资料真实、准确、完整,并对乙方因此造成的损失承担相应的赔偿责任。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(总承包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(分包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同,且甲乙双方出于互利共赢的考虑,依据相关法律法规及政策规定,经过友好协商,甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。
为明确双方权益关系,确保工程质量及工期,达成以下合同条款,以兹共同遵守:一、工程概况与分包范围1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体工程地点]3. 分包范围:(详细说明分包的工程项目及具体部位,如:电气安装、通风系统建设等)。
具体详见附件的分包工程量清单。
二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求:乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工,确保不影响整体工程进度。
2. 工程进度管理:乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工,并及时上报进度计划调整方案。
3. 工程延期处理:因乙方原因造成工期延误时,乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。
三、质量与安全管理1. 工程质量要求:乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量达到约定标准。
2. 安全施工管理:乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定,确保施工期间的安全生产。
3. 质量与安全事故处理:发生质量与安全事故时,乙方应及时通知甲方,并承担相应责任与损失。
四、合同价款与支付1. 合同价款确定:合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。
2. 价款支付方式:按工程进度支付工程款,具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。
3. 工程变更与价格调整:如发生工程变更或材料价格波动等情况,合同价格需相应调整,具体调整办法依约定执行。
五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任:明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。
2. 材料设备验收与保管:对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。
营改增后建筑分包合同范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“分包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程分包事宜,经充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:乙方负责上述工程的分包工作,具体包括但不限于施工图纸所示的建筑安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
1.4 工程规模:____________________1.5 工程预算:人民币(大写):____元整(小写):____元。
二、合同价款及支付方式2.1 合同价款:本工程分包合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):____元。
2.2 支付方式:(1)甲方在合同签订后7个工作日内,向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付合同总价款的20%;(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。
2.3 支付方式为转账支付,乙方提供等额的发票。
三、工期3.1 开工日期:本分包工程定于____年__月__日开工;3.2 竣工日期:本分包工程定于____年__月__日竣工;3.3 合同工期总日历天数为:____天。
四、工程质量标准4.1 本分包工程质量标准双方约定为:符合国家现行相关法律法规、行业标准及甲方要求。
4.2 乙方应按照甲方的要求,提供合格的工程材料、设备及施工人员,确保工程质量。
五、税收及发票5.1 乙方应按照国家税收法律法规的规定,自行申报并缴纳增值税等相关税款。
5.2 乙方在收取合同价款时,应向甲方提供等额的增值税专用发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:每日违约金金额为合同总价款的0.5%。
合同编号:专业分包合同总承包人(以下简称甲方):分包人(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,签订本专业分包合同,双方共同遵照执行。
第一条工程概况、承包工作内容1.1 工程名称:1.2 工程地址:1.3 专业分包方式:1.4专业分包范围:第二条工期要求本工程于年月日开工,年月日工程竣工,共日。
第三条工程质量达到现行有关工程施工质量验收规范的合格标准(等级)要求。
第四条合同价款的计价方式4.1 本合同按下列第()种方式确定合同价款:(1)分项工程综合单价计价法,各项工程的单价见下表:(2)建筑面积综合单价计价法:元/㎡,工程量㎡,暂定总金额(含增值税)人民币大写:元,¥(3)其他计价方式,具体为:4.2 工程量计算及确认规则:4.3 合同价款的风险范围及调整规则:上述单价均为含税价(增值税),且已包括完成专业分包工作内容所有费用,合同履行过程中不受市场影响或者政策调价而调整单价。
第五条合同授权5.1 甲方授权以下人员行使履约过程中的各项职权:甲方授权项目负责人:身份证号码:联系电话:5.2 乙方授权以下人员行使履约过程中的各项职权:乙方授权项目负责人:身份证号码:联系电话:5.3 未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议,以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议,一概无效,且甲方对此不承担任何责任。
5.4 合同履行过程中,任何一方变更合同授权,必须及时书面通知对方。
第六条合同价款的支付及结算6.1 进度款支付时间节点及付款比例:甲方按照本工程建设单位支付甲方工程款时间、比例、方式支付乙方工程进度款。
6.2 甲方在支付当期进度款时,有权按照合同约定扣除当期各种扣款(包括赔偿款或罚款、违约金等)。
甲方如未在当期扣除按合同应当由乙方承担的各种扣款,仍有权在后期结算、付款时进行扣除或者另行追偿。
合同编号:CR1907-项目简称-流水号*********项目部建设工程施工专业分包合同工程承包人(甲方):专业分包人(乙方):签订时间:年月签订地点:建设工程施工专业分包合同工程承包人:(简称承包人)纳税人身份一般纳税人;营业执照号码:;纳税人识别号:;银行开户户名:;开户银行、账号: (必须是在主管国税机关备案的帐号);安全生产许可证编号:。
专业分包人:(应与营业执照、公章完全一致)(简称分包人)纳税人身份:(一般纳税人、小规模纳税人或其他,本项必填,不得删除);营业执照号码:(若完成“三证合一”,提供18位统一社会信用代码);组织机构代码:(若完成“三证合一”,提供18位统一社会信用代码);纳税人识别号:(15位国税代码;“三证合一”的,18位统一社会信用代码);银行开户户名:;开户银行、账号: (必须是在主管国税机关备案的帐号);资质专业及等级:;资质证书编号:;安全生产许可证编号:。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合与(以下简称“发包人”)已经签订的施工总承包合同、工程实际情况和承包人施工任务的需要,遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,承包人与分包人双方就分包工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:1.分包工程概况分包工程名称:;分包工程地点:;分包工程范围:;分包工程内容:等本合同明示或暗示的所有分包内容,以及完成上述所有分包工程内容的缺陷修复和所有分包工程内容所发生的技术措施、安全质量保障措施、夜间施工措施、雨季施工措施、冬季施工措施、文明施工、环境保护、施工机械设备及人员调遣、工程材料及设备二次搬运、地上地下设施及建筑物保护等,详见《已标价工程量清单》(附件一)中主要工作内容。
2.分包合同工期2.1计划开工日期:年月日计划完工日期:年月日,工期共日历天。
2.2因发包人、地方政府、承包人原因或不可抗力引起的施工作业暂停的,工期顺延,分包人必须无条件执行,不得主张窝工停工损失等费用。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
建设工程施工专业分包合同(阿兵营改增填写范
本版)
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
G120XX— 0213 建设工程
施工专业分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局
第一部分分包合同协议书承包人:分包人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则,双方就分包工程施工及
有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、分包工程概况 1.总包工程名称:
o 2.分包工程名称:
O
3.分包工程地点:
O
4.分包工程承包范围和内容:。
按甲方与发
包方签订的《建设工程施工合同》约定为准。
(选择使用)5.承包方式:乙方以包工包料、包质虽、包工期、
包安全生产、包文明施工和包竣工验收合格的方式承包
本工程任务。
乙方按甲方和发包人提供施工图纸、会审记录、监理或发包人审定的施工方案等进行施工,履行甲方与建设
单位签订的合同约定的进度、质虽、安全、文明施工及其他
要求。
二、分包合同工期计划开工日期:年
月日,计划完工日期:
年月日。
具体以发
包人批准的开工报告为准。
工期总日历天数:
天。
三、质虽标准分包工程
质虽应符合总包合同约定的分包工程的质虽标准,并同
时达到合格标准。
四、安全文明标准:按甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》约定为准。
五、
签约合同价与合同价格形式1
.签约
合同总价为:人民币(Y元)。
其中:不含
增值税合同价为:人民币(¥
元)
增值税
率:;增值税金为: 人民币(Y元);安全文明施工费为:人民币(Y元)。
2.分包合同价格形式:采用固定价、可调价和成本加酬金(选择使用)合同价格、计H与支付等
其它内容均按甲方与发包方签订的《建设工程施工合
同》约定为准。
(选择使用)六、分包合同文件构成本
协议书与下列文件一起构成分包合同文件:建设单位与甲
方签订的本项目的《建设工程施工合同》;在工程实施期间,甲乙双方签订的任何其他协议及建设单位、甲方发出的与施工有关的通知及文件,经双方确认的电文、会议纪要、
图表等;本项目的招标文件、投标函(如果有)、承诺书、
投标报价清单(如果有)等;施工图纸、施工技术规范标准和要求;技术标准;建设单位与甲方签订的合同履行期间,业主、监理、甲方提出的任何要求或指令,也适用于乙方;
2
甲方在本工程中颁发的管理性文件。
在分包合同订立
及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文
件均构成分包合同文件组成部分。
前述各项分包合同文件
包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改,属
于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
七、乙方资质资质证书编号:资质专业及等级:八、企业涉税信息
甲方:统一社会信用代码:地址:电话:
开户银行:账
号:纳税人性质:(一般纳税人/
小规模纳税人)乙方:统一社会信用代码:地址:电话:开户银行:账号:纳税人性质:(一般纳税人/小规模纳税人) 3 九、承诺 1.甲方承诺发包人同意甲方将分包工程分包给乙方,并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及分包合同约定自行完成分包工程施工,并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义
务。
3.乙方承诺履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,
但分包合同明确约定应甲方履行的义务除外。
乙方承诺就分包工程质虽和安全与甲方向发包人承担连带责任。
4、乙方完全清楚施工期间市场价格波动会对
工程成本产生影响,对发包方明确不予调整的,愿意无条件承担此项风险。
5.乙方完全清楚施工现场条件和前期
遗留问题可能会对施工工期产生影响而导致工程款支付推迟造成财务成本增加的风险,对发包方不予补偿的合同约定表示理解,并愿意无条件承担此
风险。
6.乙方承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”要求的增值税专用发票作为收取合同价款的前提条件。
十、其他1 .合同订
立时间:
年月日2.合同订立地点: 3.本合同
自双方盖章之日起生效,待工程施工验收合格、保质期满、工程价
款结清后失效。
4.本合同一式份,具有同
等法律效力,甲方执份,乙方执份。
甲方:
(公章)乙方:
(公章)4
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委
托代
理人: 年月目年月目第二部分通
用合同条款详见:GF-20XX-0213建设工程施工专业分包合同示范文。