建设工程勘察合同承接方式
- 格式:doc
- 大小:37.00 KB
- 文档页数:17
建设工程勘察合同范本合同编号:【填写合同编号】甲方(委托方):【填写甲方全称】乙方(受托方):【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作,现需对该工程进行专业的地质勘察,特委托乙方提供相应的勘察服务。
经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定,达成如下合同条款:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务,保证勘察工作的顺利进行,为工程设计与施工提供准确的地质资料。
二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察,包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。
2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业,并确保成果的准确性和可靠性。
3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论,以及相关的图纸和资料。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。
预计勘察工作将在【具体日期】前完成。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整(¥【小写金额】)。
2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。
3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果,应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付相应款项,应向乙方支付滞纳金,滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。
六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定,任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的,受影响一方应及时通知对方,并提供相应证明,双方应根据实际情况协商解决。
3. 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。
4. 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同项目名称:______________________________________________ 项目地点:______________________________________________ 合同编号:______________________________________________ (由设计人编填)设计证书等级:__________________________________________ 勘察证书等级:__________________________________________ 委托方:______________________________________________ 勘察设计方:____________________________________________ 签订日期:____________________________________________中华人民国建设部监制国家工商行政管理局委托方:_______________________________________________承接方:_______________________________________________发包人委托勘察设计单位承担工程勘察设计任务,经双方协商一致,签订本合同。
依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:_____________________________________________________1.2工程建设地点:_________________________________________________1.3工程规模、特征:_______________________________________________1.4工程勘察设计任务委托文号、日期:1.5工程勘察设计任务(容)与技术要求:1.6承接方式:_____________________________________________________1.7预计勘察设计工作量:根据设计规和技术要求确定第二条本合同签订依据2.1《中华人民国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程勘察设计市场管理规定》;2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;2.3建设工程批准文件;2.4勘察设计中标文件;第三条勘察设计依据3.1委托方向勘察设计单位提供相关资料;3.2委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料;3.3委托方提出的有关设计要求;3.4国家有关规、规程、规定和标准;3.5其它可供利用的设计资料。
建设工程施工合同的勘察合同是指发包人和勘察人之间为完成工程项目的勘察任务,明确双方权利、义务关系的协议。
勘察合同是工程建设的前期工作,对于确保工程质量、安全、进度和投资控制具有重要作用。
勘察合同的主要内容包括工程范围、勘察任务、质量标准、合同价款与支付、合同履行期限等。
一、工程范围勘察合同的工程范围应当包括工程项目所需的所有勘察任务,包括但不限于地形地貌、地质构造、水文地质、环境地质、工程地质等方面的勘察。
勘察人应当根据发包人的要求,提供真实、准确、完整的勘察成果文件。
二、勘察任务勘察任务应当明确勘察的具体内容和要求,包括但不限于:1. 进行现场踏勘,了解工程现场的情况,为编制勘察方案提供依据;2. 编制勘察方案,明确勘察方法、勘察内容和勘察周期等;3. 进行勘察作业,按照勘察方案的要求进行勘察;4. 编制勘察报告,提供勘察成果文件;5. 配合发包人进行工程设计、施工、验收等工作,提供必要的勘察支持和服务。
三、质量标准勘察质量标准应当符合国家有关勘察质量验收标准,以及工程项目的要求。
勘察人应当保证勘察成果文件的真实性、准确性和完整性,确保勘察质量符合标准要求。
四、合同价款与支付勘察合同的价款应当包括勘察费、咨询费、检测费等费用。
合同价款可以根据勘察任务的具体要求,采用固定总价、变动总价或者成本加酬金等方式确定。
支付方式可以采用进度付款、验收付款或者完成付款等。
五、合同履行期限勘察合同的履行期限包括勘察任务的开始和完成时间。
勘察人应当根据合同约定,按时完成勘察任务,并提供勘察成果文件。
发包人应当按照合同约定,及时支付勘察价款,并提供必要的配合和支持。
六、违约责任勘察人和发包人应当按照合同约定履行各自的权利和义务。
如一方违约,应当承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
七、争议解决勘察合同履行过程中发生的争议,双方可以协商解决;协商不成的,可以依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定勘察合同还可以包括其他双方认为必要的约定,如保密条款、知识产权保护、不可抗力等。
建设工程勘察合同范本7篇建设工程勘察合同范本1发包方:____________________承包方:____________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程名称__________________;工程地点__________________;工程规模__________________;工程投资__________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。
合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。
第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:(1)……(2)……(3)……3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。
建设工程勘察合同格式如下:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局监制建设工程勘察合同发包人:勘察人:根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程建设地点:1.3 工程规模、特征:1.4 工程勘察任务委托文号、日期:1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:1.6 承接方式:1.7 预计勘察工作量:第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的图纸、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人应给予必要的协助。
第三条勘察人义务3.1 勘察人应按合同约定的时间、质量、数量完成勘察任务。
3.2 勘察人应按合同约定的时间向发包人提交勘察成果报告。
3.3 勘察人应确保勘察成果报告的准确性、可靠性,并对其负责。
第四条费用与支付4.1 勘察费用根据工程规模、特征、勘察任务和技术要求,按照约定的标准计算。
具体费用在合同中约定。
4.2 发包人应按合同约定的时间和方式支付勘察费用。
4.3 勘察人应提供合法的发票。
第五条违约责任5.1 发包人未按合同约定提供资料,导致勘察工作无法进行或勘察质量受影响的,发包人应承担相应责任。
5.2 勘察人未按合同约定时间、质量、数量完成勘察任务的,勘察人应承担相应责任。
5.3 勘察人提供的勘察成果报告不准确、不可靠,导致工程质量、安全受影响的,勘察人应承担相应责任。
法妞问答【建设工程合同范本】建设工程勘察合同(GF--2017--0204)(岩土工程设计、治理、监测)工程名称:______________________工程地点:______________________合同编号:______________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________发包人:________________________承包人:________________________签订日期:______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月_________________________________________________________________________ 发包人:________________________承包人:________________________发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程地点:__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________1.5工程规模、特征:____________________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________1.7承接方式:__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量:______________________________________ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间。
GF-2000-0203建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕工程名称:工程地点:合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级:发包人:勘察人:签订时间:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人:勘察人:发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征:1.4工程勘察任务书委托文号、日期:1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。
1.6承接方式:直接1.7预计勘察工作量:孔。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间:4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
建设工程勘察合约一、引言建设工程勘察合约是指在建设工程项目开工前,由勘察单位与业主签订的一种法律文件,用于规范双方在勘察阶段的权益和责任。
勘察合约的签订对于确保工程的顺利进行和质量的提升具有重要意义。
二、合约的基本要素1. 合同主体:勘察单位和业主是合同的主体,双方应当是具备相应资质和能力的法人或自然人。
2. 合同内容:合同内容应明确勘察的范围、时间、费用、质量要求等,以确保勘察工作的顺利进行。
3. 合同价款:合同价款是指勘察单位为完成勘察工作所应获得的报酬。
双方应明确价款的支付方式和时间,以及可能的变更和索赔条款。
4. 合同履行方式:合同履行方式包括勘察单位的组织方式、勘察人员的资质要求、工作进度和报告提交等。
双方应明确合同履行的具体要求,以确保勘察工作的质量和效率。
三、合约的重要条款1. 勘察范围:合同应明确勘察的范围,包括土地勘察、地质勘察、工程测量等内容。
同时,还应明确勘察的深度和精度要求,以确保勘察结果的准确性。
2. 勘察时间:合同应明确勘察的时间安排,包括勘察开始和结束的日期,以及可能的延期和加班等情况。
双方应在合同中约定相应的违约责任和补偿方式。
3. 勘察费用:合同应明确勘察费用的计算方式和支付时间。
勘察单位应提供详细的费用清单和发票,业主应按时支付相应的费用。
4. 勘察报告:合同应明确勘察报告的提交时间和内容要求。
勘察单位应按时提交符合要求的勘察报告,业主应及时审查和确认报告的准确性和完整性。
5. 变更和索赔:合同应明确变更和索赔的程序和条件。
双方应在合同中约定变更和索赔的申请和审批流程,以及可能的补偿方式和责任承担。
四、合约履行中的注意事项1. 沟通与协调:勘察单位和业主应保持良好的沟通与协调,及时解决合同履行中的问题和难题,确保勘察工作的顺利进行。
2. 监督与验收:业主应对勘察单位的工作进行监督和验收,确保勘察工作的质量和准确性。
同时,勘察单位也应积极配合业主的监督和验收工作。
建设部关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,各计划单列市建委、深圳市建设局、工商行政管理局,国务院有关部门、总后营房部:为了加强工程勘察设计咨询市场管理,规范市场行为,根据《中华人民共和国合同法》,我们修订了《建设工程勘察设计合同管理办法》,请贯彻执行。
同时修订了《建设工程勘察合同(示范文本)》和《建设工程设计合同(示范文本)》(以下简称合同文本),现印发给你们,请组织施行。
凡在我国境内的建设工程,对其进行勘察、设计的单位,应当按照《建设工程勘察设计合同管理办法》,接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。
在施行中,要加强对合同履行情况的监督和检查,做好合同纠纷的调解工作。
施行中有何问题和建议,请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局市场规范管理司。
附件:《建设工程勘察设计合同管理办法》《建设工程勘察合同(示范文本)》《建设工程设计合同(示范文本)》中华人民共和国建设部二○○○年三月一日附件:建设工程勘察设计合同管理办法第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理,明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》(以下简称勘察设计合同)双方的技术经济责任,保护合同当事人的合法权益,以适应社会主义市场经济发展的需要,根据《中华人民共和国合同法》,制定本办法。
第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程(包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等),其勘察设计应当按本办法签订合同。
第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。
第四条勘察设计合同的发包人(以下简称甲方)应当是法人或者自然人,承接方(以下简称乙方)必须具有法人资格。
甲方是建设单位或项目管理部门,乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。
建设工程勘察合同主体是指在建设工程勘察过程中,承担合同义务并享有合同权利的各方当事人。
根据《建设工程勘察设计合同管理办法》第四条的规定,建设工程勘察合同的主体分为发包人和承接方。
发包人应当是法人或者自然人,承接方必须是具有法人资格的工程勘察设计单位。
一、发包人发包人是指承担建设工程勘察合同义务,向承接方支付勘察费用,并享有勘察成果的当事人。
在建设工程勘察过程中,发包人通常是建设单位或项目管理部门。
建设单位是指承担建设工程投资、组织建设和使用管理任务的法人或其他组织。
项目管理部门是指负责建设工程项目管理的部门或机构。
发包人的主要义务包括:1. 支付勘察费用:发包人应按照合同约定,向承接方支付勘察费用。
勘察费用包括承接方在勘察过程中发生的一切成本和利润。
2. 提供必要的技术资料:发包人应向承接方提供与建设工程相关的技术资料,包括但不限于地形图、地质资料、水文资料、建筑物的设计要求等,以便承接方进行勘察工作。
3. 协助承接方进行勘察:发包人应无偿提供勘察所需的场地、道路、供电、供水等基础设施,并确保勘察现场的安全。
4. 接受勘察成果:发包人应按照合同约定,接受承接方完成的勘察成果,并支付相应的报酬。
二、承接方承接方是指承担建设工程勘察合同义务,向发包人提供勘察成果,并收取勘察费用的法人资格的工程勘察设计单位。
承接方必须是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的单位。
承接方的主要义务包括:1. 完成勘察任务:承接方应按照合同约定,完成建设工程的勘察任务,并交付合格的勘察成果。
2. 保证勘察质量:承接方应确保勘察成果的质量符合国家相关标准和规范,并对勘察成果的真实性、准确性和可靠性负责。
3. 保密义务:承接方应对在勘察过程中获取的发包人的技术资料和商业秘密予以保密,不得泄露给第三方。
4. 配合发包人进行验收:承接方应按照合同约定,配合发包人对勘察成果进行验收,并承担验收过程中产生的相关费用。
建设工程勘察合同(2)建设工程勘察合同(GF-96-0203)项目名称:项目建设地点:合同编号:(由承接方编填)委托方:承接方:签订日期委托方__________________(以下简称甲方)承接方__________________(以下简称乙方)甲方委托乙方进行_____________勘察任务。
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程_______勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料:项目名称│文件资│ 提供日期││料份数├──────┤│ ____年 ____月 ____日││一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘│察许可文件│二、提交工程项目的坐标与标高资料│三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件└───────────────────────┴───┴────── BR>@@ 第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果│ 提交日期│ 勘察成果名称提交份数│ 年│ 月│ 日│3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延第四条取费标准及拨付办4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费准中没有规定的收费项目,由双方另行议定4.2本工程勘察费估算为___元,合同生效后___天内,甲方向乙预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘验收、交付成果后15天内,结清全部费用4.3双方委托银行代付、代收有关费用第五条双方责5.1甲5.1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察要和编制工程预算的基本要求。
建设工程勘察合同(GF--2016--0204)(岩土工程设计、治理、监测)工程名称:______________________工程地点:______________________合同编号:______________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________发包人:________________________承包人:________________________签订日期:______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0XX年三月_________________________________________________________________ ________发包人:________________________承包人:________________________发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程地点:__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________1.5工程规模、特征:____________________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________1.7承接方式:__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量:______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工,工期为__________天。
建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称:工程地点:合同编号:勘察证书等级:甲级发包人:勘察人:重庆江北地质工程勘察院签订地址:签订日期:重庆市工程勘察市场管理委员会制发包人:(以下简称甲方)勘察人:重庆江北地质工程勘察院(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征:1.4工程勘察任务(内容)与技术要求:详见勘察任务委托书。
1.5承接方式:1.6预计勘察工作量:第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。
2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。
2.5甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用元。
第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。
乙方负责向甲方按规定勘察,提交成果资料4份。
甲方要求增加份,乙方按人民币元取费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1本工程的勘察工作定于年月日或甲方下达的通知为准开工,年月日提交勘察成果资料,由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。
如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时,工期顺延。
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________工程勘察项目。
2. 工程地点:具体地址请详细描述。
3. 工程规模:工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察,包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作,确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果,编制勘察报告,并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用,具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十(30%),勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式:具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划,并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后,乙方应提交勘察报告,甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求,乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建筑工程勘察协议书甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(勘察方)地址:联系人:联系电话:鉴于甲方计划进行建筑工程项目的勘察工作,为明确双方的权利、义务和责任,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:一、勘察范围1.1 本次勘察的项目名称为:1.2 勘察范围包括但不限于:(详细描述勘察工作的具体内容,例如土地测量、地质勘察、测绘定界、勘探设计等)二、勘察任务和要求2.1 勘察任务:(列出具体的勘察任务,包括工作目标、内容、要求等)2.2 勘察周期:(说明勘察工作的起止时间和阶段性目标)2.3 报告编制:(规定勘察结果的报告格式、提交时间及相关要求)三、勘察费用3.1 勘察费用总额为:(注明金额,并列明币种)3.2 勘察费用的支付方式和时间安排为:(约定双方的支付方式和阶段性的支付时间节点)四、知识产权和保密4.1 勘察过程中产生的技术文件及其知识产权属于乙方,甲方有查阅使用的权利,但未经乙方同意不得擅自复制、转让或公开发布给第三方。
4.2 双方对勘察中获得的商业秘密和其他机密信息应予以保密,并承诺采取合理措施防范泄露。
五、违约责任5.1 若甲方未按时支付勘察费用或提供勘察工作所需的必要文件和信息,应承担违约责任并赔偿乙方因此遭受的损失。
5.2 若乙方无故延误勘察工作进度或未按照勘察协议履行义务,应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决本协议的解释和执行均受中华人民共和国法律的管辖。
如因本协议发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至甲方所在地的人民法院解决。
七、其他事项7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,以完成所有勘察任务并付清勘察费用之日终止。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:盖章日期:盖章日期:。
技术服务合同和建设工程勘察合同5篇篇1技术服务合同和建设工程勘察合同是在建筑行业中常见的两种合同类型,对于建筑项目的顺利进行和质量保障起着至关重要的作用。
本文将就这两种合同类型的主要内容和签订流程进行详细介绍,以帮助相关人士更好地了解合同的签订和履行过程。
一、技术服务合同技术服务合同是指一方向另一方提供技术咨询、设计、研发、培训等专业服务的一种约定。
在建筑行业中,技术服务合同常常涉及建筑设计、施工监理、工程咨询等内容。
技术服务合同中通常包括以下几个重要条款:1. 合同主体:技术服务合同一般由委托方和承接方签订,委托方是需要技术服务的一方,承接方则是提供技术服务的一方。
2. 服务内容:技术服务合同应明确约定双方的服务内容、标准和要求,以确保双方对服务的预期一致。
3. 服务费用:合同中应明确约定服务的费用及支付方式,以避免后期发生费用纠纷。
4. 保密条款:合同中通常包括保密条款,规定双方在合作过程中需维护相关商业秘密和机密信息的保密性。
5. 违约责任:合同中一般包括双方的违约责任,明确违约方应承担的法律责任和赔偿额度。
签订技术服务合同时,双方应当认真审查合同条款,确保自身权益不受损害,并提前沟通好相关细节,以避免合作过程中的纠纷。
二、建设工程勘察合同建设工程勘察合同是指勘察单位向建设单位提供勘察服务的一种约定。
建设工程勘察合同是建筑工程的前期工作,对于建筑项目的实施和规划至关重要。
建设工程勘察合同通常包括以下几个重要内容:1. 勘察范围:合同应明确约定勘察的范围和内容,包括土地勘察、地质勘察、水文勘察等。
2. 勘察报告:合同应规定勘察单位需要提交的勘察报告内容、格式和时间要求。
3. 勘察费用:合同中应明确约定勘察的费用及支付方式。
4. 保密条款:合同中通常包括保密条款,规定双方在合作过程中需维护相关商业秘密和机密信息的保密性。
5. 违约责任:合同中一般包括双方的违约责任,明确违约方应承担的法律责任和赔偿额度。
建设工程合同是指发包人与承包人之间就完成特定的建设工程项目达成的明确双方权利义务关系的协议。
建设工程合同主要包括三种类型,即建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同。
本文将详细介绍这三种合同的内容和特点。
一、建设工程勘察合同建设工程勘察合同是指承包人进行工程勘察,发包人支付价款的合同。
勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。
工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。
勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。
勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。
勘察合同的内容主要包括:勘察项目的名称、范围和内容;勘察工作的质量要求、费用和期限;双方的权利义务等。
勘察合同的履行过程中,承包人应按约定进行勘察工作,发包人应支付勘察费用。
同时,双方应共同承担勘察过程中产生的风险。
二、建设工程设计合同建设工程设计合同是指承包人进行工程设计,发包人支付价款的合同。
设计合同的标的是为建设工程需要而作的设计成果。
工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。
设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。
设计合同的内容主要包括:设计项目的名称、范围和内容;设计工作的质量要求、费用和期限;双方的权利义务等。
设计合同的履行过程中,承包人应按约定进行设计工作,发包人应支付设计费用。
同时,双方应共同承担设计过程中产生的风险。
设计成果应符合国家规定的技术规范、标准和合同约定的要求。
发包人应根据设计成果进行工程建设。
三、建设工程施工合同建设工程施工合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
施工合同的标的是完成的工程建设项目。
施工合同是建设工程合同中最为重要的一种合同。
施工合同的承包方必须是具有相应资质的施工单位。
施工合同的内容主要包括:施工项目的名称、范围和内容;施工工作的质量要求、费用和期限;双方的权利义务等。
建设工程勘察样本业主与勘察单位之间的勘察合作协议本协议由以下双方于____年____月____日签署:甲方(业主):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:乙方(勘察单位):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:一、协议背景1. 甲方是一家拟在____地进行建设工程的业主单位,拥有相关的建设工程项目。
2. 乙方是一家专业的勘察单位,具备开展相关建设工程勘察的资质和能力。
二、勘察内容1. 乙方负责根据甲方的要求,进行建设工程的勘察工作,具体勘察内容如下:(列出具体勘察项目,例如地质调查、拓扑测量等)2. 勘察的详细范围、方法和技术要求由乙方制定,并经甲方确认。
三、费用和支付方式1. 勘察费用:(列出具体费用条款,包括总金额、付款方式、款项支付时间等)2. 甲方应按约定时间和方式支付费用,并提供相应的付款凭证。
四、合作期限本合作协议自签署之日起生效,有效期为____年。
若有延长或终止合作的需要,应提前书面通知对方至少____天。
五、保密条款1. 双方同意对本合作协议及涉及的任何商业、技术、财务等信息进行保密,并不得向任何第三方披露。
2. 未经双方一致同意,任何一方不得将本协议项下的权益转让给任何第三方。
六、知识产权及文件归属1. 勘察过程中出现的任何技术方案、勘察报告、设计图纸等文件,其知识产权归乙方所有。
2. 在完成勘察任务后,乙方应提交勘察报告等相关文件给甲方,甲方享有这些文件的使用权。
七、争议解决本协议的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方因本协议发生争议,应友好协商解决;若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议未尽事宜,双方可另行书面补充协议或合同来规定。
2. 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(业主)签字盖章:日期:乙方(勘察单位)签字盖章:日期:。
建设工程勘察合同承接方式篇一:勘察合同深圳市建设工程勘察合同工程名称:工程地点:发包人:承包人:宗地号:勘察证书等级:合同编号:工程勘察合同发包人全称:(以下简称:甲方)承包人全称:(以下简称:乙方)甲方因工程建设的需要,经过对工程施工进行招标,确定乙方为中标单位。
现双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合深圳市有关规定及本勘察工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:工程名称:项目岩土勘察工程施工【以下简称:本工程】;工程地点:。
施工现场条件:以现场实际情况为准。
二、工程承包范围及承包方式:本勘察工程承包方式为包工包料的大包工程,甲方不提供任何材料和机具设备,主要包含如下内容:1、承包范围:本次招标项目位于共计面积27393.30 M2;乙方按照国家相关规范要求及图纸设计需要进行相关工程勘察施工并及时提供相应勘察成果资料。
2、承包方式:包工包料、包机械设备、包工期﹑包质量﹑包进度、包安全文明施工及所有施工措施﹑包成品保护、包资料的编制与移交、包验收合格。
3、承包的主要工作内容:负责本工程施工前的各项准备工作;负责购臵本工程施工所必需的材料及各种工具设备;负责按甲方指定地点和要求堆放现场材料;负责对本工程勘察进行必要的测量放线及定位;负责在任何高度或深度施工;负责本工程合理延伸范围内的工作内容及其他分项工程的衔接配合工作;负责编制本工程的各项技术资料和勘察成果并及时移交给甲方等所有本工程勘察所必须的工作内容。
三、合同工期:1、本工程勘察工作定于20年11月28日开工,20年12月13日提交勘察成果资料,工期共计20日历天;乙方必须根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源。
2、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可作适当顺延【不可抗力界定为:战争、瘟疫、七级以上(不含七级)地震、十二级以上(不含十二级)正面登陆持续1天的台风、降雨量24小时内达到500MM以上,下同】。
3、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度无法完成或乙方不能按时提交勘察成果资料,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟圆整(¥:1000.00)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权无条件单方面解除合同,乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹万圆整(¥10000.00元)的违约金,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
若因甲方原因造成的工期延误,则工期作相应顺延,甲方不向乙方支付任何费用。
四、工程质量标准:乙方必须按照国家规范要求及设计院提供的勘察布点图要求进行相关工程勘察,并按图纸及甲方要求及时提供相应勘察成果资料;本工程设计院布孔72个,布孔数量可根据现场情况予以调整。
五、勘察技术要求:1、符合国家现行有关地质勘察及设计规范要求;2、对本场地建设本工程的可行性及适宜性作出评价;3、查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质现象及其危害程度,并提供不良地质现象防治工作所需的计算指标及资料;4、查明场地内地层结构(有无溶洞、古河道、冲沟等)、成因年代、土层的物理力学性质,并对地基的均匀性、稳定性及承载能力作出评价;5、查明地下水类型、埋藏情况、季节性变化幅度和对建筑物材料的腐蚀性;提出地下室设计和计算所需的地下水位和抗浮计算地下水位;6、测量土层剪切波速、划分场地土类别,并对饱和砂土和粉土进行液化可能性判断,以满足抗震设计要求;7、对本场地作地震安全性评价;8、钻孔数量、深度由勘察单位根据场地的土层情况及建筑物状况酌情增减;9、控制孔不少于1个/座,进入中风化不少于1米,其它钻孔进入强风化不少于3米,但遇中风化或微风化即可停钻。
六、要求提交勘察资料内容:1、地质报告壹式肆份;2、提供岩层等高线图(并提供电脑文件“dwg”格式)、断层或破碎带定位走向;3、钻孔平面布臵图、工程地质剖面图钻孔柱状土图各土层的物理力学性质及有关数据地基各土层的承载力特征值;4、提供本工程的地基、基础建议方案。
若建议采用桩基,应对所采用的桩型、桩尖持力层提出建议,并提供桩的极限端阻力、极限侧阻力、特征值和变形计算参数;5、提供基坑设计、施工的相关参数,并对施工降水提出建议;6、对施工降水可能引起周围建筑物地基沉降作出预测,并提出相应措施;7、提供1条本场地人工地震波,并以电脑文件形式提供间隔0.02S的地震记录。
七、合同价款:1、本合同约定乙方根据甲方提供的图纸及其它技术资料内容实行综合单价包干,地质钻探综合单价为52.00元/米(即每米52.00元整,废孔不计算工程量),72孔×26米/孔×52.00元/米=97344.00元;地震安全性评价以人民币贰万陆仟元整【¥26000.00元】包干;本勘察工程预算费用为¥123344.00元整,合同总价款以实际发生的工程量予以结算,工程量以甲乙双方书面确认的工程量为准。
2、本合同所约定单价为含税综合单价,本综合单价已包含材料费(含辅材费用)、机械设备费、施工组织设计费、包装运输费、装卸车费、人工费、检验费、保修费、安装费、技术服务费、专项费、专利费、上缴费、验收、政策性文件规定费用、管理费、税金、各项勘察成果提交费、利润、施工措施费、安全文明施工费、工完场清费、赶工、停工费补偿、临时停水停电引起的误工、窝工费补偿等所有费用,且在现场均不再计取二次运输费用;同时综合单价还包含了相关行政主管部门的办证费等整个施工过程中所发生的一切费用。
3、在本合同签署期间,甲方提供了本工程详细图纸和各种资料,乙方作为专业勘察公司,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的总价范围,有能力预测并规避潜在的引起造价变更各种因素的风险,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。
合同执行期间无论材料市场价格浮动、人工费变动、政府政策变动、投标报价错项漏项或其它任何原因,本合同所约定的综合单价均不予调整。
八、付款方式:1、本合同签订后7日内(含7日,国家法定节假日顺延,下同),甲方向乙方支付本勘察工程预算费用的20%即人民币24668.80元作为预付款。
2、乙方按本合同约定内容全部勘察完毕且按要求提供合格的勘察成果资料后3日内,甲乙双方就本工程实际勘察工程量进行结算;结算完毕后7日内,甲方在扣除已支付的预付款项后将余款一次性支付给乙方。
九、甲方的权利和责任:1、负责提供给乙方必要生活及施工用水用电接驳口,接驳口进入红线范围并适当向内延伸50米,乙方负责自行安装水表和电表,并按实际用水用电数量向甲方交纳水电费用(水费和电费单价按政府相关部门标准计取),乙方施工人员食宿自理。
2、复核乙方上报主要管理人员及技术工人名单,收取相应资料备案;监督乙方为施工人员办理工伤保险及其它证件。
3、负责提供相应施工图纸、本工程批准文件(复印件)、用地红线范围、用地、施工、勘察许可证批准文件(复印件);提供工程勘察任务书及乙方工作范围内的地形图、建筑总平面布臵图;提供勘察工作范围内已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料;提供勘察工作范围内地下已有的埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等);进行工程技术交底和安全交底等其它技术性文件,并进行质量、工期、安全文明施工的监督和检查;负责工程的施工进度和施工过程中的协调配合工作。
4、甲方负责及时为乙方提供勘察现场工作条件,及时解决影响乙方正常施工的有关问题(如:施工场地的平整、修好施工便道、挖好排水沟渠)并承担其费用。
十、乙方的权利与责任:1、乙方不得以假资料或印章签订合同,若有发生一切责任由乙方承担,同时甲方保留追究乙方法律责任的权力。
乙方应对参加项目管理的主要人员下达任命书或委托代篇二:建设工程勘察合同(示范文本)建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕【实施日期】20/03/01【颁布单位】建设部/国家工商行政管理局建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕工程名称:__________工程地点:__________合同编号:__________(由勘察人编填)勘察证书等级:__________发包人:__________勘察人:__________签订日期:__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人______________________________勘察人______________________________发包人委托勘察人承担____________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:___________________________1.2工程建设地点:_________________________1.3工程规模、特征:________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________1.6承接方式____________________________1.7预计勘察工作量:________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工,____年____月____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。