下载文档原格式
建设工程合同法规习题和答案一、单项选择题1. 下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。
A. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同B. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同C. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同D. 建设工程合同是指发包人和承包人之间订立的，由承包人完成工程建设任务的合同答案：A2. 下列关于建设工程合同的要约和承诺的说法，正确的是（）。
A. 发包人向承包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺B. 承包人向发包人发出的要约是指承包人完成工程建设任务的承诺C. 发包人向承包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约D. 承包人向发包人发出的承诺是指承包人完成工程建设任务的要约答案：B3. 下列关于建设工程合同的履行的说法，正确的是（）。
A. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务B. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务C. 承包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务D. 发包人应当按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务答案：A4. 下列关于建设工程合同的解除的说法，正确的是（）。
A. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款B. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款C. 承包人完成工程建设任务后，发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款D. 发包人解除合同的，合同解除后，承包人应当退还发包人已支付的价款答案：B5. 下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金B. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，应当支付违约金C. 承包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，发包人可以解除合同D. 发包人未按照约定的时间和质量要求完成工程建设任务的，承包人可以解除合同答案：C二、多项选择题1. 下列属于建设工程合同的特征的有（）。
工程合同管理课后题答案问题一：什么是工程合同？工程合同的主要类型有哪些？答案：工程合同是指两个或两个以上的当事人之间，就某项建设工程的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等事项达成的权利义务关系的法律协议。
工程合同的主要类型包括：勘察设计合同、建筑工程施工合同、工程监理合同、材料设备供应合同等。
问题二：简述工程合同管理的基本流程。
答案：工程合同管理的基本流程主要包括合同准备、合同谈判、合同签订、合同执行、合同监控和合同结算六个阶段。
在合同准备阶段，需要对项目进行可行性分析，并制定合同策略。
合同谈判阶段，双方就合同条款进行协商。
合同签订阶段，双方正式签订合同文本。
合同执行阶段，按照合同约定履行各自的权利和义务。
合同监控阶段，对合同执行情况进行跟踪检查。
在合同结算阶段，根据实际完成的工作量进行结算。
问题三：如何处理工程合同中的变更？答案：工程合同中的变更处理通常遵循以下步骤：变更提出方应提交书面变更申请，说明变更的原因和内容。
接收方评估变更的影响，包括成本、时间和资源的变化。
双方就变更的内容、影响和补偿进行协商。
达成一致后，签署变更协议，并更新合同文件。
执行变更工作，并对变更实施情况进行监控。
问题四：如何进行工程合同的风险分析？答案：工程合同的风险分析可以通过以下步骤进行：识别可能影响工程合同履行的各种风险因素，如市场风险、技术风险、法律风险等。
评估这些风险因素的可能性和影响程度。
制定相应的风险应对措施，如风险转移、风险分散、风险规避等。
建立风险监控机制，定期检查风险状况，及时调整风险管理策略。
问题五：工程合同争议解决的途径有哪些？答案：工程合同争议的解决途径主要包括：协商解决、调解、仲裁和诉讼。
协商解决是最直接且成本较低的方法，双方通过友好协商解决分歧。
调解是在第三方的帮助下，寻求双方都能接受的解决方案。
仲裁则是将争议提交给仲裁机构，由仲裁员作出裁决。
诉讼是将争议提交给法院，由法院判决解决。
建设工程合同管理课后题
一、选择题
1. 在建设工程合同中，下列哪一项不是常见的合同类型？
A. 固定总价合同 . 成本补偿合同 C. 劳务分包合同 D. 时间与材料合同
2. 若承包商未能在合同约定的时间内完成工程，以下哪项措施通常是不被允许的？
A. 要求延期 . 调整工期 C. 罚款 D. 终止合同
3. 对于变更命令，以下说法正确的是：
A. 任何变更都需得到双方同意 . 变更命令只能由业主发出
C. 变更命令可以口头传达
D. 变更通常会导致合同价格和工期的调整
二、判断题
1. 所有的工程变更都必须经过正式的书面程序才能生效。
（）
2. 在合同履行过程中，如果出现了不可抗力事件，受影响方应立即通知对方，并采取措施以减少损失。
（）
3. 合同争议解决的首选方式通常是通过诉讼。
（）
三、简答题
1. 请简述在建设工程合同管理中，如何进行有效的风险分配。
2. 描述在合同谈判阶段，应如何合理确定工程的范围和规格。
3. 解释“不可抗力”条款在建设工程合同中的作用是什么。
四、案例分析题
假设你是一名合同管理顾问，现有一建筑项目因设计变更导致工期延长和成本增加，业主与承包商就额外费用的分担产生争议。
根据所学知识，分析在此情况下应如何处理，并给出你的建议。
五、论述题
探讨在建设工程合同管理中，信息沟通的重要性，并举例说明如何通过有效沟通避免或减少合同争议。
一、单选题1、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更C.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风D.分包商负责完成的工程质量不合格正确答案：D2、下列说法不正确的是( )A.程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B.为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验C.缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担D.在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任正确答案：D3、某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）A.费用和工期损失由业主承担B.费用由承包商承担，业主给予工期顺延C.费用由业主承担，工期不予顺延D.费用和工期损失由承包商承担正确答案：D4、.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）A.承包商承担保护费用，工期不予顺延B.业主承担保护措施费用，工期不予顺延C.业主承担保护措施费用，工期予以顺延D.承包商承担保护费用，工期予以顺延正确答案：C5、施工合同中， _________ 不是业主应承担的义务。
A.提供真实的地质和地下水文资料B.组织设计单位图纸会审并进行设计交底C.获得进入施工现场通行道路的使用权D.建立施工现场的安全保护设施正确答案：D6、施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。
A.经工程师确认工程量变化B.经工程师确认，业主批准的工程设计变更C.分包商负责完成的工程质量不合格D.承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨正确答案：C7、以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。
建设工程合同管理课后题【案例背景】某建筑公司（以下简称甲方）承接了一个商业综合体建设项目（以下简称乙方）。
双方签订了详尽的建设工程合同，明确了工程的范围、质量标准、工期要求、支付方式等关键条款。
在实际执行过程中，由于市场波动和不可预见的地质问题，项目面临了一些挑战。
【案例分析】1. 变更管理：由于地质条件不符合预期，需要进行设计变更。
甲方提出了变更请求，并与乙方就变更后的成本和时间表进行了协商。
在此过程中，如何保证变更的合理性和经济性成为了一个需要重点关注的问题。
2. 进度控制：项目延期对双方都有不利影响。
甲方需要确保资金的及时回笼，而乙方则需要避免因延期而产生的违约金。
因此，如何通过有效的进度控制来预防和解决延期问题，是合同管理中的关键。
3. 质量保障：工程质量直接关系到最终的使用功能和安全。
在施工过程中，甲方需要对乙方的工作进行监督，确保所有工作都符合合同约定的质量标准。
4. 风险管理：任何工程项目都存在风险，包括自然灾害、市场变化、法律政策调整等。
如何在合同中预先设定风险分担机制，以及如何在实际工作中有效应对突发事件，是合同管理的重要组成部分。
【课后思考题】1. 如果在一个工程项目中出现了设计变更，作为合同管理者，你会如何处理变更请求？请结合案例中的具体情况进行分析。
2. 针对项目中可能出现的延期情况，你认为合同中应该包含哪些条款来预防和处理延期问题？3. 质量控制是合同管理的重要环节，你会如何制定一个有效的质量控制计划来确保工程的质量达标？4. 风险无处不在，你会怎样构建一个合理的风险管理体系来最小化项目风险的影响？5. 假设在项目执行过程中，出现了一个新的法规要求所有建筑材料必须符合更高的环保标准，这将如何影响合同的执行？你会如何应对这种情况？。
《建设工程合同管理》第一章建设工程合同管理法律基础1.合同法律关系由哪些要素构成？答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
合同法律关系主体，是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。
合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。
2.法人应当具备哪些条件?答：法人应当具备以下条件：(1）依法成立。
法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序。
法人的设立目的和方式必须符合法律的规定，设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记.（2)有必要的财产或者经费。
有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础,它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则不能被批准设立或者核准登记。
(3）有自己的名称、组织机构和场所.法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。
法人的组织机构是指对内管理法人事务、对外代表法人进行民事活动的机构。
法人的场所则是法人进行业务活动的所在地,也是确定法律管辖的依据。
(4)能够独立承担民事责任。
法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。
3。
了解法律事实的分类.答:法律事实包括行为和事件。
行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。
行为还可分为合法行为和违法行为。
事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象.这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的.事件可分为自然事件和社会事件两种。
建设工程合同管理课本答案我们需要了解建设工程合同的基本概念。
建设工程合同是指发包人与承包人之间，就建设工程的施工任务、工程质量、工期和造价等基本事项达成的书面协议。
它是法律关系的一种体现，具有法律效力，双方必须严格遵守。
在合同管理过程中，策划阶段是基础。
这一阶段要求明确项目的目标、范围、预算和时间表，以及潜在的风险和应对措施。
策划的好坏直接关系到后续工作的顺利与否。
签订阶段则是将策划内容具体化，形成正式的合同文本。
在这个过程中，双方需要对合同条款进行详细讨论，确保所有的权利和义务都得到明确。
这包括但不限于工程的质量标准、进度要求、支付方式、违约责任等。
执行阶段是合同管理的核心，涉及到合同的实际履行。
在这一阶段，管理人员需要密切监督工程进度，确保各项工作按照合同约定进行。
同时，也要及时处理可能出现的变更和索赔，维护合同的正常执行。
变更控制是合同管理中不可忽视的一环。
由于建设工程的复杂性，合同执行过程中可能会遇到各种预料之外的情况，如设计变更、材料价格波动等。
这时候，合理的变更控制机制就显得尤为重要。
它要求管理人员能够及时评估变更的影响，并通过协商一致的方式对合同进行适当的调整。
我们来看一个建设工程合同管理的课本答案范本：案例分析题：某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，但在施工过程中遇到了不利的地质条件，导致工程进度延误。
请问该公司应如何进行合同管理？答案：1. 建筑公司应及时通知甲方遇到的不利地质条件，并评估其对工程进度的具体影响。
2. 建筑公司应根据实际情况，提出合理的工期顺延和成本补偿要求，并与甲方进行协商。
3. 如果双方达成一致，应对原合同进行书面修改，明确新的工期和成本调整情况。
4. 在整个过程中，建筑公司应保持与甲方的良好沟通，确保信息的透明和问题的及时解决。
5. 同时，建筑公司还应加强内部管理，采取有效措施加快工程进度，尽量减少延误带来的损失。
1Z206000建设工程合同与合同管理字体：大中小打印全部打印客观题打印主观题本试卷在答题过程中可能要用到“公式编辑器”，请点击此处安装插件！一、单项选择题1、客观来讲，建设工程施工招标应具备的条件不包括（）。
A、有招标所需的设计图纸及技术资料B、有相应资金或资金来源已经落实C、招标范围等应当履行核准手续的，已经核准D、投标人已经依法成立【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工招标的内容。
选项D应该是招标人已经依法成立。
参见教材P269。
【该题针对“招标投标项目的确定和招标方式的确定”知识点进行考核】2、邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是（）。
A、公开招标B、直接发包C、邀请招标D、有限竞争招标【正确答案】A【答案解析】本题考查的是招标方式的确定。
公开招标已成无线竞争性招标，招标人在公共媒体上发布招标公告，提出招标项目和要求，符合条件的一切法人或者组织都可以参见投标竞争，都有同等竞争的机会。
参见教材P270。
【该题针对“招标投标项目的确定和招标方式的确定”知识点进行考核】3、下列关于工程招标代理机构，说法错误的是（）。
A、工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级B、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）1亿元以下的工程招标代理业务C、招标人可自行办理招标事宜，也可委托招标代理机构代为办理招标事宜D、工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务正确答案】A【答案解析】本题考查的是自行招标与委托招标。
工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。
参见教材P270。
【该题针对“自行招标与委托招标和招标信息的发布与修正”知识点进行考核】4、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前发出。
A、15日B、15个工作日C、5日D、5个工作日【正确答案】A【答案解析】本题考查的是招标信息的发布与修正。
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
( )A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。
建设工程合同管理课后题和答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 CB C A A B D B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
2）建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人 __”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。
（2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：1）审查的依据不符合法规规定。
在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。
又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。
2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。
3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审查的申请人”的做法等。
第四章一、单选题题号 123 4 5 答案D AD D B二、多选题题号123 45答案 BCD ABCD ABCD BD ABE四、案例题1．招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。
投标单位（施工企业或承包商以下同）运用了两种投标报价技巧，即增加建议方案法和突然降价法。
（1）增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。
（2）突然降价法运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标时间仅提前1天多，这即是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。
若提前时间太多，会引起对手的怀疑。
而在开标前1h突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。
2．根据我国《招标投标法》，应由招标人（招标单位）主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容，而不应由市招投标办工作人员主持和宣读。
__人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性。
第五章一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案D CD A ADCBACBD B AC二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案ADABDACACDE ABDE BCDE BCD BEABDABCDE三、案例分析 1、（1）见课堂笔记投标人丙：（550-500）×5000=-250000元（2）提前竣工因素调整投标人甲：(28-30）×500000=-1000000元投标人乙：（29-30）×500000=-500000元投标人丙：（30-30）×50000=-0元（3）评标价格比较表：项目投标人甲投标人乙投标人丙算术性修正后的投标报价（元）60000000 55000000 50000000临时用地因素导致投标报价的调整（元） -500000 0 250000 提前竣工因素导致投标报价的调整（元） -1000000 -500000 0 评标价（元） 58500000 54500000 50250000 排序321虽然投标人丙经评审的投标价最低，但其投标文件对招标文件做出了实质性改变，所以。
评标委员会应推荐乙为第一中标候选人。
第六章引例参考答案提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。
合同是否能有效力主要看是否具备3个条件：1. 当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力2. 意思表示真实3. 不违反法律或者社会公共利益一、单选题题号 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案D DA B AD B DAA BBD 二、多选题题号 1 23 4 5 6 78 910 答案BCABCDE BDE ACDBCABCD ABCD ABDE ADBCD四、案例分析题1.略2.不正确，合同的解除分为约定解除与法定解除。
根据合同法，当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同，该解除属于法定解除，无须与对方协商。
建筑公司的偷工减料行为是违法行为，也是违约行为，该违约行为导致了“获得一个合格工程”的目的无法实现，开发公司可以与建筑公司解除合同而不需要征得建筑公司的同意引例提示：商品房买卖合同的效力是无效的，违反了法律法规强制性规定。
合同是否能有效力主要看是否具备3个条件： 4. 当事人具备相应的民事权利能力和民事行为能力 5. 意思表示真实 6. 不违反法律或者社会公共利益第七章引例参考答案：1、合同有效性判定：（1）甲与乙签订的总承包合同有效（2）乙与丙签订的分包合同有效，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
（3）乙与丁签订的分包合同无效。
承包人不得将其承包的全部工程转给第三人或者将其肢解后以分包名义转包给第三人。
2、甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
甲与丙不存在合同关系，乙和丙之间是总包和分包关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的工程质量向总包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
应追加建设工程总公司为共同被告。
3、工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行考察导致设计不合理，给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
4、承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收非法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%~50%的罚款；对施工单位处合同价款0.5~1%的罚款：监理单位转让工程监理任务的，处合同约定的监理酬金25%~50%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 AC C C BC B BB B CA D CD 二、多选题题号 1 2 36 789 10 答案BDACEACE BCD ACE CE ACDE AC BCABDE四、1．不应直接致函设计单位。
理由：无权进行设计变更。
正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。
2．(1)不妥。
理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。
(2)不妥。
理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。
3．不正确。
理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或答“甲、乙施工单位有合同关系”)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。
4．不正确。
理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担第八章一、单选题题号12345678910答案 B DC CD D D D A D二、多选题题号 1 23456答案《工程合同管理》复习题含答案一、单项选择题 (只有一个正确答案)【1】定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。
A: 30%B: 25%C: 20%D: 10%答案: C【2】债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。
A: 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C: 某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权D: 某丙可以行使不安抗辩权答案: C【3】根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。
A: 最终详细索赔报告B: 竣工报表C: 最终报表D: 详细索赔报告答案: B【4】某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。
请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。
A: 承包商乙、丙B: 承包商乙C: 承包商甲D: 承包商丙答案: C【5】 FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
