电子科大18秋《工程招投标与合同管理》在线作业1

工程招投标与合同管理_在线作业_1一、单选题1.(5分)某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强，因而多由有关的专业承包单位承包，称为（）。

• A. 专项承包• B. 阶段承包• C. 总承包• D. 分承包得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案A解析2.(5分)在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化分为不同方式，其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为（）。

• A. 包工不包料• B. 包工部分包料• C. 包清工• D. 包工包料纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案D解析3.（）就是按商定的总价承包工程项目。

它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。

• A. 计量估价合同• B. 单价合同• C. 固定总价合同• D. 成本加酬金合同纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析4.(5分)（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。

它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。

• A. 计量估价合同• B. 单价合同• C. 成本加酬金合同• D. 固定总价合同纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案C解析5.(5分)（）是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程(例如土方、模板、钢筋等)或某种专业工程(例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等)，在现场由总包统筹安排其活动，并对总包负责。

• A. 专业承包• B. 分承包• C. 包工包料• D. 总包纠错得分：5知识点：1.1 建设工程承包的概念和承包方式展开解析答案B解析6.(5分)（）是指双方在不清楚工程量的情况下就施工项目的单价达成协定，每月按实际完成并能够确认的工程量支付工程款。

大工秋《工程招投标及合同管理》在线测试. （）适用于边设计边施工的紧急工程或灾后修复工程，以议标方式与承包商签订合同。

. 成本加酬金合同. 目标成本加奖罚. 可调价格合同. 固定价格合同满分：分. 法律关系主体的权利和义务所指向的对象，也称为标的的是（）。

. 智力成果. 合同法律关系的缔约人. 合同法律关系的客体. 合同法律关系的内容满分：分. 普通诉讼时效为（）。

. 年. 年. 年. 年满分：分. 下列关于质押的说法中，正确的是（）。

. 质押合同中对质押的财产约定不明的以实际交付占有的财产为准. 质押合同中约定的出质财产与实际移交的财产不一致的，应以约定财产为准. 动产质权的效力不及于质物的从物. 从物未随同质物移交质权人占有的，质权的效力仍及于从物满分：分. 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

. 个月. 年. 个月. 个月满分：分. 合同订立过程中，由于一方当事人的过错使合同不能成立，给对方造成损失的，这种责任属于（）。

. 违约责任. 缔约过失责任. 民事责任. 刑事责任满分：分. 下列说法错误的是（）。

. 通常情况下，承诺生效时合同成立. 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立. 法律规定采用书面形式，当事人未采用书面形式，但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立. 采用合同书形式订立合同，在签字或盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同仍不能成立满分：分. 双方意思表示一致，合同即告成立的是（）。

. 诺成合同. 实践合同. 要约合同. 双务合同满分：分. 定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。

....满分：分. 债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。

. 个月. 不少于一个月的期限. 不少于两个月的期限. 年内满分：分二、多选题（共道试题，共分。

《工程招投标与合同管理》课后习题答案第一篇：《工程招投标与合同管理》课后习题答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C BC A A BD B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。

4）有相应资金或资金来源已经落实。

5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。

（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。

根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。

2）建筑企业的资质管理。

《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。

建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。

承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

电子科技大19秋《工程招投标与合同管理》在线作业1试卷总分:100 得分:100【试题】根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。

[A.]办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题[B.]向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确[C.]提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表[D.]确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:C【试题】如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。

[A.]业主[B.]承包商[C.]工程师[D.]特殊分包商[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:A【试题】委托任务并负责支付报酬的一方称()。

[A.]承包人[B.]发包人[C.]出资人[D.]出工人[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:B【试题】评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。

[A.]招标人[B.]投标人[C.]监督部门[D.]财政部[仔细阅读以上题目，并完成该试题]参考选项:A【试题】施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。

[A.]专用条款、通用条款、中标通知书、图纸[B.]中标通知书、协议书、专用条款、通用条款[C.]中标通知书、投标书、协议书、图纸[D.]中标通知书、专用条款、通用条款、图纸[仔细阅读以上题目，并完成该试题]。

工程招投标与合同管理结课作业合同协议书甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________第一条合同目的与背景1.1 甲乙双方为在_______________________领域内进行合作，基于共同的业务发展需求，达成本协议。

1.2 双方本着公平、公正、互利的原则，通过本协议对相关事宜进行明确规定。

1.3 本协议的签订有助于确保项目的顺利进行，明确责任与义务，为双方提供有效的法律保障。

1.4 合同的主要目的是明确甲乙双方在_______________________过程中的权利和义务，确保项目按计划高效完成。

第二条合同的范围与内容2.1 本合同适用于甲方委托乙方实施的_______________________项目。

a. 乙方负责_______________________的具体实施与管理。

b. 甲方将提供必要的资源与支持，确保项目按期进行。

c. 乙方需定期向甲方报告项目进展，确保及时反馈相关问题。

d. 乙方需确保项目达到甲方要求的质量标准和时间节点。

2.3 双方应根据合同条款，合理安排工作进度，确保各项任务按时、按质、按量完成。

2.4 本合同内容可能根据双方协商需要进行调整，任何修改应由双方书面确认。

第三条合同期限与履行时间3.1 本合同的履行期限自签订之日起至项目完工之日止，预计完成时间为_______________________。

北交《工程招投标与合同管理》在线作业一0一、单选题：1.（单选题）施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。

(满分A由承包商承担的风险责任B给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但不顺延工期D给予工期顺延但不给费用补偿正确答案:D2.（单选题）中标的承包商将由（）决定。

(满分A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师正确答案:A3.（单选题）根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。

(满分A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔正确答案:C4.（单选题）工程分包的说法错误的为()。

(满分A是违法的B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包正确答案:5.（单选题）监理招标主要是对监理单位（）的选择。

(满分A报价B能力C监理人员数量D设备正确答案:6.（单选题）《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为\n()。

(满分:)A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务正确答案:7.（单选题）合同争议的解决顺序为()。

(满分:)A和解—调解—仲裁—诉讼B调解—和解—仲裁—诉讼C和解—调解—诉讼—仲裁D调解—和解—诉讼—仲裁正确答案:8.（单选题）下列说法不正确的是()。

(满分:)A招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类B只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式C建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动D公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高正确答案:9.（单选题）施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。

工程招投标与合同管理_在线作业_41工程招投标与合同管理_在线作业_4交卷时间：2018-03-03 22:12:37一、单选题1.(5分)在双务合同中，当事人一方依法拒绝对方要求或者否认对方权利主张的权利称为（）。

∙ A. 主动权∙ B. 自主权∙ C. 抗辩权∙ D. 隐私权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立2.(5分)“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。

一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。

”这被称为：（）∙ A. 异时履行抗辩权∙ B. 后履行一方享有的抗辩权∙ C. 同时履行抗辩权∙ D. 不安抗辩权纠错得分：5知识点：5.2 合同的订立3.(5分)合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，称为（）。

∙ A. 有效合同∙ B. 双务合同∙ C. 单务合同∙ D. 无效合同纠错得分：5知识点：5.3 合同的效力4.(5分)仲裁机构受理必须是（）。

∙ A. 当事人达成仲裁协议∙ B. 法院裁决必须仲裁∙ C. 纠纷经调解∙ D. 当事人一方愿意仲裁纠错得分：5知识点：5.6 违约责任5.(5分)（）是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定，但可以根据合同的某些条款的含义推断出承包人有索赔权。

这种索赔要求同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。

∙ A. 工期索赔∙ B. 道义索赔∙ C. 合同中明示的索赔∙ D. 合同中默示的索赔纠错得分：5知识点：5.6 违约责任6.(5分)根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。

∙ A. 守约方当事人客观上存在损失∙ B. 由合同当事人在法定范围内自行约定∙ C. 违约方当事人主观上有过错∙ D. 违约方当事人客观上存在违约行为纠错得分：5知识点：5.6 违约责任7.( )是合同当事人双方为了使合同得到全面履行，根据法律、行政法规的规定，经双方协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。

与合同管理》作业1说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。

一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

2.承包商：：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。

4.建设工程投标：建设工程投标，是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。

5.建设工程招标代理机构：建设工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。

它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。

请在每小题的空格中填上正确答案。

错填、不填均无分）1. 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑_产品也包括无形建筑产品。

2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和_集中办公功能。

3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、依法管理_原则、公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。

4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。

5.建筑业企业申请资质，应当按照_属地管理原则，向_企业注册_所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请。

工程招投标与合同管理网上考查课作业题（201604 更新）一名词解释（每题 6 分，共 30 分）1、建设工程工期定额：建筑安装工程工期定额是在原城乡建设环境保护部1985 年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。

本定额是编制招标文件的依据，是签定建筑安装工程施工合同、确定合理工期及施工索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度的参考。

建筑安装工程工期定额是在一定时期和一定的历史条件下，由建设部行政管理部门下发的建筑工程从开工到竣工验收所需消耗的时间标准。

建筑安装工程工期定额是依据国家建筑工程质量检验评定标准施工及验收规范有关规定，结合各施工条件，本着平均、经济合理的原则制定的，工期定额是编制施工组织设计、安排施工计划和考核施工工期的依据，是编制招标标底，投标标书和签订建筑工程合同的重要依据。

建筑安装工程工期定额是按各类地区情况综合考虑的，由于各地施工条件不同，允许各地有 15%以内的定额水平调整幅度，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门可按上述规定，制定实施细则，报建设部备案。

和施工工期 ...2、建设工程招标文件：依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：（一）招标人已经依法成立；（二）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（三）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；（四）有相应资金或资金来源已经落实；（五）有招标所需的设计图纸及技术资料。

3、抵押：在抵押后 ,物品的使用权还在乙方（抵押人）手中,只是不可以转让和出售,修改的话 ,不可以破环主体（比如说平房抵押,绝对不可以拆 ~）一旦你被甲方（接受你抵押方）认作或视为已无偿还能力,那么该抵押物的所有权利,都归甲方所有 ,甲方成为抵押物的新物主,可以任意支配建设工程保险合同：《保险法》第 9l 条第 1 款第 l 项规定：“财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务。

秋春电子科大春《工程招投标与协议管理》在线作业2一、单选题（共10 道试题, 共30 分。

）1. 自中标通知书发出（）内, 建设单位和中标人签署书面建设工程承发包协议。

A. 15天B. 21天C. 30天D. 35天正确答案:2. 下列说法不正确是()。

A. 招标投标法要求招标方法分为公开招标和邀请招标两类B. 只有不属于法规要求必需招标项目才能够采取直接委托方法C. 建设行政主管部门派人参与开标、评标、定标活动, 监督招标按法定程序选择中标人; 所派人员可作为评标委员会组员, 但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人活动D. 公开招标中, 评标工作量较大, 所需招标时间长, 费用高正确答案:3. 经济协议当事人签订“确保协议”, 其法律形式是()。

A. 主协议B. 从协议C. 独立协议D. 无条件地必需推行协议正确答案:4. 评标委员会完成评标后, 应该向（）提出书面评标汇报并推荐协议中标候选人。

A. 招标人B. 投标人C. 监督部门D. 财政部正确答案:5. FIDIC《施工协议条件》“缺点通知期”, 是指()。

A. 工程保修期B. 承包商施工期C. 工程师在施工过程中发出更正质量缺点通知时限D. 工程师在施工过程中对承包商更正缺点限定时间正确答案:6. 当出现招标文件中某项要求与招标人对投标人质疑问题书面回复不一致时, 应以()为准。

A. 招标文件中要求B. 现场考察时招标单位口头解释C. 招标单位在会议上口头解答D. 发给每个投标人书面质疑解答文件正确答案:7. 中标承包商将由（）决定。

A. 评标委员会B. 业主C. 上级行政主管部门D. 监理工程师正确答案:8. 协议法律关系关键是由法律规范调整()。

A. 行政法律关系B. 民事权利义务关系C. 刑事法律关系D. 经济侵权关系正确答案:9. 《监理协议》要求, 因为业主或第三方原因使监理工作受阻以或延误, 以致增加工作量时, 应是为()。

工程招投标与合同管理网上考查课作业题（201604更新）一名词解释（每题6分，共30分）1、建设工程工期定额：建筑安装工程工期定额是在原城乡建设环境保护部1985年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。

本定额是编制招标文件的依据，是签定建筑安装工程施工合同、确定合理工期及施工索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度的参考。

建筑安装工程工期定额是在一定时期和一定的历史条件下，由建设部行政管理部门下发的建筑工程从开工到竣工验收所需消耗的时间标准。

建筑安装工程工期定额是依据国家建筑工程质量检验评定标准施工及验收规范有关规定，结合各施工条件，本着平均、经济合理的原则制定的，工期定额是编制施工组织设计、安排施工计划和考核施工工期的依据，是编制招标标底，投标标书和签订建筑工程合同的重要依据。

建筑安装工程工期定额是按各类地区情况综合考虑的，由于各地施工条件不同，允许各地有15%以内的定额水平调整幅度，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门可按上述规定，制定实施细则，报建设部备案。

和施工工期...2、建设工程招标文件：依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：（一）招标人已经依法成立；（二）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；（三）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；（四）有相应资金或资金来源已经落实；（五）有招标所需的设计图纸及技术资料。

3、抵押：在抵押后,物品的使用权还在乙方（抵押人）手中,只是不可以转让和出售,修改的话,不可以破环主体（比如说平房抵押,绝对不可以拆~）一旦你被甲方（接受你抵押方）认作或视为已无偿还能力,那么该抵押物的所有权利,都归甲方所有,甲方成为抵押物的新物主,可以任意支配建设工程保险合同：《保险法》第9l条第1款第l项规定：“财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (单选题) 1: 若合同当事人双方就履行地点约定不明确，则按照交易习惯，若交付不动产的，在（）履行。

A: 履行义务即交付不动产一方所在地B: 接受不动产一方所在地C: 双方当事人均不在的第三地点D: 不动产所在地正确答案:(单选题) 2: 定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。

A: 5%B: 10%C: 15%D: 20%正确答案:(单选题) 3: 总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到下列（）标准的，必须进行招标。

A: 施工单项合同估算价在100万元人民币以上的B: 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的C: 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的D: 涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等情况正确答案:(单选题) 4: 由于一定的原因致使债务人无法向债权人交付合同标的物，债务人将标的物交付有关机关保存以消灭合同的行为是（）。

A: 抵销B: 提存C: 代位权D: 合同解除正确答案:(单选题) 5: 债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。

A: 6个月B: 不少于一个月的期限C: 不少于两个月的期限D: 1年内正确答案:(多选题) 1: 合同解除的类型按解除原因可分为（）。

A: 单方解除B: 协商解除C: 约定解除D: 法定解除正确答案:(多选题) 2: 撤销权的构成要件包括（）。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A: 无偿处分其财产行为已经成立B: 无偿处分其财产的行为发生了损害债权的后果C: 债务人或第三人是善意的或无意的D: 债务人或第三人的恶意正确答案:(多选题) 3: 监理工程师合同管理的主要职责有（）。

工程招投标与合同管理练习题(带答案) （用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------工程招投标与合同管理课程练习题(一)一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

）1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（C ）A. 5%B.10%C. 20%D.25%2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。

A．5 B．7 C．10 D．153、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。

A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。

A．业主承担相应的费用B．业主从监理费中支付给承包商C．监理工程师承担相关费用D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。

A．监理工程师和业主B．监理工程师和初步设计原批准单位C．监理工程师和上级主管部门D．监理工程师和原设计单位6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。

A．监理工程师 B．业主C．承包商 D．定额站7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。

监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。

A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。

北交《工程招投标与合同管理》在线作业一-0001委托任务并负责支付报酬的一方称()。

A:承包人
B:发包人
C:出资人
D:出工人
答案：B
工程分包的说法错误的为()。

A:是违法的
B:是从工程承包人承担
C:是允许的
D:非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
答案：A
与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A:节省招标费用
B:招标时间短
C:减小合同履行过程中承包不违约的风险
D:竞争激烈
答案：D
以下不属于开标的程序和内容的是()。

A:密封情况检查
B:拆封
C:唱标
D:确定中标候选人
答案：D
下列说法不正确的是()。

A:招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
B:只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
C:建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
D:公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
答案：C
当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。

第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同名称：工程招投标与合同管理(习题精粹)合同各方：甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]一、服务内容1.1乙方根据甲方的要求，为甲方提供工程招投标全程服务，包括但不限于招标文件的编制、投标文件的审核、招标投标过程中的协调与沟通等。

1.2乙方负责甲方合同管理的全过程，包括但不限于合同起草、合同审核、合同签订、合同履行跟踪与监督、合同变更和解除等。

二、服务期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为[填写服务期限]年。

2.2如双方同意续约，应签订书面续约协议。

三、服务费用3.1乙方提供的服务费用为[填写服务费用]，甲方支付服务费用的方式为：[支付方式，如预付、分期支付等]。

3.2乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付服务费用。

四、保密条款4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2乙方如未能按约定时间完成服务，应按逾期天数向甲方支付违约金。

六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：[填写签订日期]附件：1.工程招投标文件2.合同管理相关文件3.其他与本合同有关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同名称：工程招投标与合同管理(习题精粹)+第三方主体合同各方：甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]丙方：[第三方全称]地址：[第三方地址]联系人：[第三方联系人]联系电话：[第三方联系电话]一、第三方主体角色与责任1.1丙方作为独立第三方，负责对乙方提供的工程招投标与合同管理服务进行监督和评估，确保服务过程的合规性和结果的公正性。