高压供电施工合同(通用)

高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。

二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。

2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。

3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。

三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。

四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。

五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。

2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。

六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。

如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。

七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。

35kv高压线路施工合同模板一、甲方（施工单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：二、乙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：三、丙方（施工监理单位）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：传真：邮编：四、项目名称，35kv高压线路施工项目。

五、工程地点，（详细地址）。

六、工程概况：1. 工程内容，35kv高压线路施工。

2. 工程范围，（详细描述）。

3. 工程规模，（详细描述）。

4. 工程工期，（具体时间）。

七、合同价款：1. 总价款，（具体金额）。

2. 付款方式，（详细描述）。

3. 结算方式，（详细描述）。

八、施工标准：1. 施工标准，按照国家相关标准和规定进行施工。

2. 施工质量，保证施工质量符合相关标准和规定。

3. 安全生产，严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全。

九、合同履行：1. 合同生效，双方签字盖章后生效。

2. 合同变更，如需变更合同内容，需双方协商一致并签订书面变更协议。

3. 合同解除，如有特殊情况需要解除合同，需双方协商一致并签订书面解除协议。

十、违约责任：1. 甲方违约，如甲方未按合同约定履行义务，需承担相应的违约责任。

2. 乙方违约，如乙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。

3. 丙方违约，如丙方未按合同约定履行监理义务，需承担相应的违约责任。

十一、争议解决：1. 如在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2. 如协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。

十二、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：日期：以上是35kv高压线路施工合同模板，希望对您有所帮助。

祝合作愉快！。

有限公司10KV配电工程承包合同合同签定日期：2012年月日有限公司10KV配电及户表工程承包合同发包方：有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方有限公司，申请居民户表，10KV配电及户表工程的安装及调试均委托乙方办理并实施。

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，签订如下合同。

一、工程名称：有限公司10KV配电工程二、工程范围内容：1、安装；2、安装；3、采购高低压设备，并尽量进行设计优化，负责安装、试验、调试送电；4、按设计院设计方案进行施工。

三、工程承包方式、工程费用及付款方式：1、工程承包方式：工程施工安装及调试、除高低压配电柜和变压器外的其他材料采购均由乙方负责完成。

2、工程费用: 采用总价包干，造价为万元（不含设计费）（大写：）3、付款方式：采用银行支票转帐或现金支付4、付款进度：合同签订后，甲方支付万元，设备到场后支付万元验收合格送电前支付工程款万元；送电后30个工作日内付清全部工程款。

5、收款信息：收款单位：开户行：账号：四、工程开工、竣工时间：在甲方支付预付工程款后，乙方开始进行相关材料订购。

甲方所购设备到位、土建工程完毕且具备现场施工条件后开始进场施工，整个工程工期为天，从乙方进场施工之日起计算工期。

但对以下原因造成竣工日期推迟,经甲方代表确认，工期相应顺延。

1、工程量变化和设计变更；2、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；3、不可抗力；4、甲方自身原因五、工程验收：乙方确保工程按国家及电力行业电气验收规范通过供电部门验收合格送电并进行户表移交。

六、双方责任及义务1、甲方责任：1）、负责向乙方按合同规定提供工程款，并确保工程款及时到位。

2）、负责本供电工程所涉及的一切土建工程施工，并确保按图按期完工。

3）、负责办理土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；4）、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；5）负责现场安保工作，确保乙方施工人员现场施工不受干扰；6）、协调处理与本工程相关的其它问题。

高压施工合同合同范本专家。

标题，高压施工合同。

合同编号，_______。

日期，_______。

甲方（委托方），________。

乙方（承包方），________。

鉴于甲方拟进行高压施工项目，现委托乙方承包该项目，并经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目内容。

1.1 甲方委托乙方进行高压施工项目，具体工程内容包括但不限于，________（详细描述）。

1.2 乙方接受委托，承担高压施工项目的设计、施工、监理等相关工作。

第二条合同价格。

2.1 甲方应按照双方约定的支付进度和标准，按时足额支付合同价款。

2.2 乙方应按照工程进度和质量要求，保质保量完成施工项目。

第三条工期。

3.1 乙方应在双方约定的工期内完成高压施工项目，如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。

第四条质量保证。

4.1 乙方保证所提供的施工材料和设备符合国家标准，并保证工程质量符合相关规定和标准。

4.2 在工程竣工验收合格后，乙方应对施工项目提供一定期限的质量保修服务。

第五条安全责任。

5.1 乙方应加强对施工现场的安全管理，保障施工人员和周边居民的人身和财产安全。

5.2 如因乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任，并积极协助甲方处理善后事宜。

第六条违约责任。

6.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第七条法律适用和争议解决。

7.1 本合同适用中华人民共和国法律。

7.2 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他事项。

8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章），________ 乙方（盖章），________。

签订日期，_______ 签订地点，_______。

合同范本专家，________（签名）日期，_______。

高压供电合同与施工合同是电力工程中非常重要的两个环节，它们分别涉及到电力供应和使用的过程。

本文将从定义、内容、注意事项等方面对这两个合同进行详细介绍。

一、高压供电合同1.定义高压供电合同是指供电企业与用电企业之间，就供电企业向用电企业提供高压电力，用电企业按约定支付电费等方面达成的协议。

它是一种法律文件，具有法律效力，双方必须遵守。

2.内容（1）供电企业的责任供电企业应保证供电的稳定和安全，确保用电企业能够正常生产和生活。

在电力运行事故给用户或第三人造成损害的情况下，供电企业应当依法承担赔偿责任。

（2）用电企业的责任用电企业应按照约定支付电费，并遵守国家的电力使用规定，不得非法使用电力。

同时，用电企业应当对电力设施进行定期维护，确保设施的正常运行。

3.注意事项（1）合同的签订双方在签订高压供电合同时，应仔细阅读合同条款，明确双方的权利和义务。

合同中应包含供电方案、电费标准、赔偿责任等方面的内容。

（2）合同的履行双方应严格按照合同约定履行各自的义务。

供电企业应保证供电的稳定和安全，用电企业应按时支付电费。

（3）合同的变更和解除在合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并明确变更或解除的条件和后果。

二、施工合同1.定义施工合同是指发包方和承包方之间，就承包方完成发包方指定的供电工程，发包方按约定支付工程价款等方面达成的协议。

2.内容（1）工程范围施工合同应明确工程名称、工程地点、工程承包项目和内容。

（2）工程造价施工合同应明确工程总造价，以及支付方式和支付时间。

（3）建设工期施工合同应明确工程建设的工期，以及工期顺延的条件和后果。

（4）工程质量、验收与安全管理施工合同应明确工程的质量标准，验收依据及标准，以及安全管理措施。

3.注意事项（1）合同的签订双方在签订施工合同时，应仔细阅读合同条款，明确双方的权利和义务。

合同中应包含工程范围、工程造价、建设工期、工程质量等方面的内容。

（2）合同的履行双方应严格按照合同约定履行各自的义务。

高压供电合同范本供电单位(简称供电方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________用电单位(简称用电方)：____________________________________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：____________ 职务：____________为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本，以便共同遵守。

第一条受电地点、受电电压、受电容量及限期1.受电地点：2.受电电压：____千伏____线三相交流____千伏。

(其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%;10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%;低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的±5%～10%。

电网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0.2周/秒;电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0.5周/秒。

)3.受电容量：三相变流____千伏安，其中____千伏安____台，____千伏____安台，……。

4.合同期限：合同期限为年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第二条用电方新装、增容与变更用电1.用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。

2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为____年，低压的有效期限为____个月，逾期注销。

供电设施施工合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方供电设施施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________供电设施施工工程。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆线路铺设、变压器安装等。

二、合同工期与进度1. 本工程施工周期为____个月，自本合同签署之日起计算。

2. 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行，如因特殊原因需要调整进度计划，应提前书面通知甲方并得到同意。

三、质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2. 工程完工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。

甲方将在收到申请后的___个工作日内组织验收。

3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改并重新验收。

四、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。

此价格为固定总价，不包含变更费用。

2. 甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后___个工作日内支付___%作为预付款；工程验收合格后___个工作日内支付剩余款项。

五、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量符合要求。

2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如不符合要求，甲方有权要求更换。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付工程总价___%的违约金。

逾期超过___个月，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

2. 如因甲方原因未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项___%的违约金。

电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

高压室工程合同某电力公司因业务发展需要，决定对现有高压室进行改造升级，以提高供电可靠性和安全性。

经过招标程序，最终选定了一家具有丰富经验和良好信誉的工程公司负责此次改造工程。

双方在平等协商的基础上，签订了如下高压室工程合同。

一、合同主体甲方（业主）：XX电力有限公司乙方（承包商）：XX工程建设有限公司二、工程内容乙方根据甲方提供的技术要求和标准，对甲方现有的高压室进行全面改造，包括但不限于设备更新、系统优化、安全防护措施增强等。

三、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保改造后的高压室安全、稳定运行，并通过甲方组织的验收。

四、工期安排工程开工日期为YYYY年MM月DD日，竣工日期为YYYY年MM月DD日。

乙方应合理安排施工进度，确保按期完成。

五、合同价款合同总价为人民币XXXX万元整，包含所有材料费、人工费、机械使用费等。

付款方式按照合同约定分期支付。

六、违约责任如一方违反合同条款，需承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项双方可根据工程实际情况，协商确定其他未尽事宜。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。

通过上述合同范本，我们可以看到，一份完整的高压室工程合同应当详细规定双方的权利与义务，明确工程的质量要求、工期、价款以及违约责任等内容。

合同还应当考虑到可能出现的争议解决方式，以及其他必要的附加条款。

在实际的合同制定过程中，双方应当本着公平、公正的原则，充分考虑到各自的利益和风险，确保合同的合理性和可操作性。

同时，合同的具体内容应当根据实际工程的特点和需求来定制，以确保合同的针对性和有效性。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX10KV高压线路安装工程承包协议版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同中所指的10KV高压线路安装工程范围和内容第二条合同价格及支付方式2.1 合同总价2.2 支付方式及支付时间表第三条工程进度及完成时间3.1 工程预计开始日期3.2 工程预计结束日期3.3 工程进度报告及验收流程第四条乙方责任及义务4.1 乙方应按照约定完成工程的设计和施工4.2 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准4.3 乙方应承担工程期间的安全责任第五条甲方责任及义务5.1 甲方应提供工程所需的场地、材料和其他必要条件5.2 甲方应按时支付合同价款5.3 甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予补偿第六条工程变更及调整6.1 工程变更的条件和程序6.2 工程变更的费用及时间调整第七条违约责任7.1 乙方未按约定完成工程的违约责任7.2 甲方未按时支付价款的违约责任7.3 其他违约行为及责任第八条争议解决8.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议8.2 如协商不成，双方同意提交至甲方所在地法院进行诉讼第九条合同的生效、终止和解除9.1 合同的生效条件9.2 合同的终止条件9.3 合同解除的条件和程序第十条保密条款10.1 双方对合同内容、谈判过程中的信息等予以保密10.2 保密信息的范围和期限第十一条法律适用及争议解决11.1 本合同适用中华人民共和国法律11.2 合同履行过程中的争议解决方式第十二条其他条款12.1 双方约定的其他事项第十三条附件13.1 工程设计文件13.2 施工图纸13.3 相关法规和标准文件第十四条签字盖章14.1 甲方签字盖章14.2 乙方签字盖章14.3 双方签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××供电公司地址：×××供电公司地址1.2 乙方名称：×××电力工程公司地址：×××电力工程公司地址1.3 合同中所指的10KV高压线路安装工程范围和内容：本合同所指的10KV高压线路安装工程，包括线路的设计、材料采购、施工安装、调试、验收及保修等全部工作。

供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。

二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。

六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。

七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。

八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。

乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。

管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。

九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。

高压线路架设工程施工协议书甲方：（全称、地址）乙方：（全称、地址）鉴于甲、乙双方根据业务需要，就高压线路架设工程进行施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容及范围：1.1 甲方委托乙方进行高压线路架设工程的设计、施工及相关配套工作，具体包括：（列出具体内容）1.2 工程范围包括：（列出具体范围）二、工期：2.1 工程的起止日期为（具体日期），总工期为（具体天数）。

2.2 如因不可抗力或其他原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经甲方认可后延长工期。

三、费用及支付方式：3.1 工程总造价为（具体金额），包括设备费、材料费、人工费和管理费等。

3.2 甲方应于工程开工前向乙方支付合同总价款的（具体比例）作为预付款。

3.3 工程验收合格后，甲方应在（具体天数）内向乙方支付合同总价款的（具体比例）。

3.4 如乙方延误工期或工程质量未达到要求，甲方有权扣除相应款项，并要求乙方补救或承担违约责任。

四、施工安全与质量：4.1 乙方应按照国家有关法律法规和技术标准，保证施工安全。

4.2 乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，并按时完成各项工程。

4.3 施工过程中发生的质量问题应及时进行整改，并保证源头治理，确保工程质量符合设计要求。

五、施工组织和管理：5.1 乙方应制定详细的施工组织设计和施工方案，报经甲方同意后方可施工。

5.2 乙方应派遣具备相应资质和经验的工程技术人员进行现场指导和监督，确保施工过程的顺利进行。

5.3 乙方应合理安排施工人员和设备，并确保施工期间现场的卫生与秩序。

六、工程变更和索赔：6.1 任何一方如需变更工程内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后方可变更。

6.2 如因甲方原因导致工程变更或延误，甲方应承担相应的费用或赔偿责任。

6.3 如因乙方原因导致工程变更或延误，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行补救。

七、验收与保修：7.1 工程竣工后，甲乙双方应共同组织验收，确保工程质量符合合同约定的要求。

电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

5、小区配电工程图纸设计的其他内容。

并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。

二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。

金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。

阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同(以下简称甲方）(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的＊**＊**小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。

一、工程慨况1、工程名称:*＊＊＊*＊10KV高压供电专线及***＊住商楼、***地下室及＊＊*地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。

2、工程地点：＊*＊*＊*＊*小区项目工地。

二、承包内容和施工范围1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。

2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。

其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表"交产验收部分(后面简称“一户一表”部分）。

高压专线部分施工范围为乙方负责从＊＊*＊*变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*＊＊＊*高压环网柜或分支箱的设备。

高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。

承包范围与*＊*＊**＊工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致.3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。

4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足***＊*项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。

三、乙方负责采购的设备及材料要求1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。

电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条工程范围:2.1主要内容为：第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。

第4条付款方式1、本合同无预50%付款。

2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。

第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

2按本合同规定支付乙方工程价款。

第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。

2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。

3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。

4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。

5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。

施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

6办理相关的市政规划手续。

第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。

在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。

2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。

4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。

协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。

高压线线路改造合同协议书甲方（业主）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲方需对现有高压线线路进行改造升级，以提升供电能力和确保电力安全稳定供应，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就高压线线路改造工程事宜达成如下协议：一、工程范围与内容1. 甲方委托乙方对位于_____（地点）的高压线线路进行改造升级，包括但不限于更换老旧电线、增设支撑结构、优化线路布局等。

2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准，完成上述改造工作，并确保改造后的线路符合国家电力行业标准和安全生产规范。

二、工期与进度安排1. 本工程自合同签订之日起_____天内开始施工，自施工开始之日起_____天内完工。

2. 乙方应根据工程进度合理安排人员和设备，确保按期完成改造任务。

如遇特殊情况需延期，乙方应提前书面通知甲方，并说明原因和延期时间。

三、质量要求与验收标准1. 乙方必须严格按照甲方提供的技术规范和质量要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2. 工程完工后，甲乙双方共同组织验收，如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。

四、费用与支付方式1. 本工程总造价为人民币_____元整（￥________），包含材料费、人工费、管理费等所有费用。

2. 甲方应在合同签订后_____天内支付预付款人民币_____元整（￥________）；剩余款项在工程完工验收合格后一次性支付清。

五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的数额为未完成部分工程价款的_____%。

2. 若甲方未能按合同约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的数额为逾期未付款项每日万分之_____。

六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

高压供电工程高可靠费合同
合同应当明确双方当事人的基本信息，包括但不限于甲方（委托方）和乙方（承包方）的
名称、地址以及联系方式。

还应详细列出合同签订的时间和地点，为后续可能产生的任何
争议提供基本的法律框架。

合同部分应详细描述工程项目的具体内容，包括工程的规模、设计标准、施工地点、预计
工期等关键信息。

同时，必须对工程质量的要求做出明确规定，确保工程满足国家及行业
相关标准和规范。

在费用支付方面，合同应详细规定预算总额、付款方式、付款时间点以及违约责任等条款。

例如，可以设定根据工程进度分阶段支付款项，并在每个阶段完成特定目标后进行验收。

这样的安排有助于保障甲方利益，同时也给乙方提供了清晰的工作指引。

关于工程的维护和保修，合同中应包含详细的保修期限和维护服务内容。

这通常涉及到设
备更换、故障修理以及定期检查等事项，以确保工程长期稳定运行。

安全是高压供电工程中最为重要的考量之一。

因此，合同中应专门设立安全条款，要求乙
方遵守所有相关的安全法规，并采取一切必要的预防措施来保护工作人员和公众的安全。

对于违约责任，合同中应明确双方在违反合同约定时所承担的责任。

这包括但不限于违约
金的计算方式、赔偿责任的范围以及解决争议的途径等。

合同应包含争议解决机制，指明在出现不可调和的分歧时，双方应通过何种途径来解决争议，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

一份完善的高压供电工程合同不仅能够保障项目的顺利进行，还能够在出现问题时提供明
确的指导和解决方案。

通过上述条款的合理设置，可以确保工程的高可靠性，并为双方提
供一个公平、公正的合作平台。