上海市建设工程施工合同

上海市建设工程施工合同示范文本合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。

二、合同工期2.1工程开工日期：___________2.2工程竣工日期：___________2.3工程总工期：___________天三、合同价款3.1工程合同价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。

3.2合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方申请支付相应比例的工程进度款。

（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。

四、工程变更4.1工程变更范围：本合同约定的工程范围内。

4.2工程变更程序：甲方提出变更要求，乙方进行评估并报甲方审批，经双方确认后，签订书面变更协议。

4.3工程变更费用：按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算，由甲方支付。

五、工程验收5.1工程竣工后，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检，并通知甲方验收。

5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收，并将验收结果通知乙方。

5.3工程验收合格后，双方签订工程验收证书。

六、工程保修6.1工程保修期为___________年，自工程竣工验收合格之日起计算。

6.2保修期内，乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。

上海市建设工程代建合同示范文本编号：_______________________合同双方：甲方：_______________________乙方：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，经过友好协商，就上海市建设工程代建事宜达成如下协议：第一条合同标的与项目概况a. 项目名称与规模① 本合同涉及的建设工程项目为：_______________________② 项目规模包括：_______________________③ 项目的主要功能与用途为：_______________________④ 项目预计总投资金额为：_______________________b. 项目地点与建设期限① 项目所在地为：_______________________② 工程建设起止日期为：至③ 甲方应确保项目所在地符合建设所需的各项条件。

④ 工程完工后，乙方应负责向甲方提供相关建设验收文件。

c. 代建服务范围① 乙方作为代建方，承担项目建设全过程中的各项管理与协调任务。

② 乙方负责包括但不限于项目的规划设计、施工组织、进度控制、质量管理、成本控制等。

③ 乙方应依据项目要求与甲方协商制定建设进度，并严格执行项目计划。

④ 乙方应确保项目符合国家和地方相关法律法规及建设标准。

第二条双方权利与义务a. 甲方的权利与义务① 甲方应及时支付乙方代建费用及相关款项。

② 甲方应向乙方提供项目所需的基础资料、技术资料及相关批准文件。

③ 甲方有权对项目的实施进度、质量、预算等进行监督。

④ 甲方应按照合同约定，及时审批项目设计与变更事项。

b. 乙方的权利与义务① 乙方有权根据项目需要，合理调整项目的资源配置与管理模式。

② 乙方应按合同约定的建设标准、设计要求进行施工组织与管理。

③ 乙方应及时向甲方报告项目实施过程中遇到的重大问题与变更事项。

④ 乙方负责协调项目各方，确保工程顺利进行，按期交付。

上海施工合同范本3篇篇一上海施工合同范本鉴于甲方委托乙方进行施工建设，为确保双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程性质：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程内容：____________________第二条工程承包范围2.1 乙方承包本工程范围内的全部施工任务，包括但不限于：（1）土建工程：____________________（2）装饰工程：____________________（3）安装工程：____________________（4）其他工程：____________________2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。

第三条工程价款3.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

3.2 乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方按照约定的付款方式进行付款。

3.3 工程价款调整：如遇下列情况之一，乙方有权要求调整工程价款：（1）甲方变更设计图纸、工程量清单或技术规范；（2）因不可抗力因素导致工程延期；（3）政策性调整导致工程成本发生变化。

第四条工程期限4.1 本工程合同工期为：____________________个月，自合同签订之日起计算。

4.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第五条工程质量5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。

5.2 乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

上海市建设工程施工合同完整版上海市建设工程施工合同完整版一、合同的当事方甲方：（委托人名称、住所地）乙方：（承包人名称、住所地）本合同由甲方与乙方于（年）（月）（日）签订二、项目概况合同项目名称：（建设工程项目名称）项目工程地点：（项目地点）三、工程内容详细描述合同涉及的工程范围及内容四、工程造价及支付方式1. 工程造价具体描述工程造价的构成及金额2. 工程款支付方式详细描述工程款的支付方式和进度五、合同实施条件1. 相关条件合同实施所需的各项条件2. 合同有效期描述合同的有效期和可能的延期情况六、工程质量和验收标准1. 工程质量描述工程质量的要求和验收标准2. 工程验收描述工程验收的程序及要求七、违约责任1. 甲方违约责任描述甲方违约时的责任和赔偿方式 2. 乙方违约责任描述乙方违约时的责任和赔偿方式3. 共同违约责任描述双方共同违约时的责任和赔偿方式八、争议解决1. 争议解决方式指明争议解决的方式，例如仲裁、诉讼等2. 协商解决强调双方在可能发生争议时优先进行协商解决九、合同变更1. 合同变更方式详细描述合同变更的程序和要求2. 变更协议要求变更时必须签署变更协议十、合同解除1. 合同解除的情形合同可能解除的情况2. 解除程序描述合同解除的程序和要求3. 解除后责任描述解除后双方的责任和赔偿方式十一、其他条款其他合同涉及的重要条款，如保密、知识产权、不可抗力等以上为上海市建设工程施工合同的完整版，双方应在签署合同之前认真阅读并理解，确保自身权益。

如有任何争议，应按合同约定的争议解决方式解决。

(完整)上海市建设工程施工合同范本范本 1：1. 合同订立1.1 合同双方本合同由建设工程施工单位（以下简称为甲方）和施工承包单位（以下简称为乙方）双方订立。

1.2 合同内容甲方委托乙方负责上海市建设工程项目的施工工作。

1.3 合同金额及支付方式甲方将根据工程进展，按合同约定的支付方式和时间逐步支付工程款项给乙方。

2. 工期及交付2.1 工期甲方和乙方在合同中明确工程的起止日期和工期要求。

2.2 交付标准乙方需按照相关标准和规范完成工程，并按时交付给甲方。

3. 工程质量与安全3.1 工程质量乙方需按照施工图纸、设计要求和相关标准，保证工程质量达到合同约定的要求。

3.2 安全生产乙方必须严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保工程施工的安全性。

4. 变更和索赔4.1 变更如有必要，甲方可以要求乙方对合同进行变更，双方应协商一致后进行变更，并签订相应的补充协议。

4.2 索赔如因不可抗力等原因导致工程延期或额外费用产生，乙方可向甲方提出索赔申请。

5. 违约责任5.1 甲方违约若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的配合，乙方有权要求违约赔偿或解除合同。

5.2 乙方违约若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求违约赔偿或解除合同。

6. 争议解决甲乙双方如发生争议，可通过友好协商解决，协商不成时，可向上海市有关部门申请调解或提起诉讼。

附件：合同附件包括建设工程施工图纸、设计文件、工程量清单等。

法律名词及注释：1. 合同：双方自愿约定并共同履行的法律行为。

2. 甲方：委托他人进行工程施工的一方。

3. 乙方：承接工程施工的一方。

4. 工期：工程施工需要的时间。

5. 安全生产：在工程施工过程中，采取预防措施保障工人和现场安全的活动。

--------------------------------------------------------------------------范本 2：1. 合同目的本合同旨在明确上海市建设工程施工合同的双方权利义务，规定工程的质量要求、工期安排以及合同金额支付等事项。

上海市建设工程施工合同(合同范本)上海市建设工程施工合同(合同范本)一：合同的背景与定义1.1 本合同由甲方（下称“业主”）和乙方（下称“承包商”或“施工人”）双方共同签订，旨在确定双方就上海市建设工程施工进行合作的相关事项，并明确双方的权利与义务。

1.2 业主是指委托施工的单位或个人，根据国家有关法律法规，具有委托施工的权利和责任。

1.3 承包商是指承接施工的单位或个人，具有开展建设工程施工的资质和能力。

1.4 本合同的附件包括但不限于工程图纸、施工方案、技术规范、进度计划等。

二：合同的基本条款2.1 工程的名称：该项工程的具体名称和地址。

2.2 工程的性质：工程是新建、改建、扩建还是修缮。

2.3 工程的范围：详细工程的具体范围和规模。

2.4 工程的价格：确定工程的总价款、进度款和支付方式等。

2.5 工程的工期：约定工程的起止日期、工期的天数和延期条款。

2.6 工程的质量要求：明确工程的质量标准和验收标准。

2.7 供应设备和材料：列明供应的设备和材料的种类、规格、数量和质量等。

2.8 工程变更和索赔：规定变更和索赔的程序和内容。

2.9 保证和保险：约定保证的方式和保险的种类。

2.10 违约责任：约定违约方应承担的责任和赔偿金额。

2.11 合同的解除：约定解除合同的程序和条件。

2.12 争议解决：约定争议解决的方式和程序。

三：进度计划及支付方式3.1 进度计划：详细工程的各个节点，包括开始日期、完成日期和关键工序。

3.2 进度款支付方式：约定进度款的支付比例、时间和方式。

四：工程质量与验收4.1 工程质量标准：明确工程所需达到的质量标准和验收标准。

4.2 施工方案和技术规范：提供详细的施工方案和技术规范。

4.3 质量保证措施：约定质量保证的措施和方式。

五：设备和材料供应5.1 设备和材料清单：列明供应的设备和材料清单，包括种类、规格、数量和质量。

5.2 设备和材料验收：约定设备和材料的验收标准和程序。

上海市建设工程施工合同示范文本摘要：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述二、合同的签订与重要性三、合同主体内容四、合同的制定与实施五、合同的作用与意义正文：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述上海市建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订行为，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的。

该文本由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，于2004 年2 月发布。

二、合同的签订与重要性合同是保障民事权益的重要法律形式，对于建设工程施工合同来说，签订合同不仅有助于确保工程质量、工程进度和工程款项的支付，还可以在发生纠纷时为解决纠纷提供依据。

签订合同还可以对双方当事人产生约束力，使双方在履行合同过程中遵守约定，按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、合同主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括协议书、通用条款和专用条款三部分。

协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程具体情况协商约定的内容。

四、合同的制定与实施合同的制定需要双方当事人根据实际情况和需要充分协商，确保合同内容真实、合法、公平。

合同的实施需要双方当事人按照约定履行自己的权利和义务，确保合同的顺利履行。

在合同履行过程中，如发生纠纷，双方当事人应通过友好协商解决；如协商不成，可向人民法院提起诉讼。

五、合同的作用与意义上海市建设工程施工合同示范文本对于规范建筑市场、保障工程质量、维护当事人权益具有重要意义。

签订合同有助于防止和解决工程纠纷，降低工程风险，提高工程质量，确保工程按时按质完成。

上海市建设工程施工总包合同备案
一、办理依据
《关于改进本市建设工程合同登记备案工作的通知》（沪建建管[2006]第086号）
《上海市建设工程合同登记备案操作程序》（沪建建管[2006]第097号）
二、携带材料
1、《上海市建设工程施工总包合同备案表（沪建合同06表）》（一式两份）
注：该表由建设单位在上海建筑建材业（）网上填报后打印，盖章确认。

2、建设工程施工总包合同副本（1份，加盖骑缝章）
3、项目中标（交易成交）通知书原件（1份）
三、办理程序
1、核对网上填报的内容与合同副本是否一致；
2、核对《上海市建设工程施工总包合同备案表》和项目中标（交易成交）通
知书是否一致；
3、材料正确，在《上海市建设工程施工总包合同备案表》盖合同登记备案专
用章，合同副本上盖骑缝章，留存《上海市建设工程施工总包合同备案表》（1份）和合同副本（1份），发《上海市建设工程施工合同备案手册》；
4、材料有误，补正材料。

四、办理时限
当场办理。

（注：上海市建设工程设计、施工一体化发包合同登记备案，使用沪建合同11表，登记备案同勘察、设计、施工一体化发包合同登记备案。

）
. .。

上海市建设工程施工合同完整版根据您的要求，我将为您撰写一个高质量的文章，题目是《上海市建设工程施工合同完整版》。

请注意，由于合同属于法律文书，我将以说明合同内容为主，而非按照合同的具体格式书写。

上海市建设工程施工合同完整版1. 介绍本文旨在说明上海市建设工程施工合同的完整版。

建设工程施工合同是指依法订立的建设工程施工方和发包方之间的合同，合同对于保障施工过程的合法、有序进行，确保工程质量和双方权益具有重要意义。

下面将逐条介绍上海市建设工程施工合同的内容。

2. 合同主体本合同的施工方为（填入施工方名称和法定代表人信息），发包方为（填入发包方名称和法定代表人信息），双方通过自愿协商达成合作意向，订立本合同。

3. 项目概况本条款规定了建设工程项目的基本信息，包括项目名称、项目地点、建设范围、建设规模等。

4. 合同价款本合同价款包括各项施工、管理费用及相关税费，以及变更签证、索赔费用等，合同价款总金额为（填入金额）。

双方将按照约定的付款方式和时间进行支付。

5. 工程质量与安全本条款详细陈述了施工方对工程质量和安全的保证措施，包括遵守相关法律法规、遵循工艺标准、确保材料质量、落实安全生产责任等等。

6. 工期及延期本条款规定了建设工程的工期，并对工期延后的情况进行了约定。

如因不可抗力等特殊情况导致工期延期，双方应协商解决。

7. 材料与设备供应本合同规定了材料与设备供应的相关事宜，包括材料与设备的类型、数量、质量标准、供货方、供货时间等等。

8. 变更与索赔本条款明确了变更和索赔的规定。

如果施工方或发包方需要对合同内容进行变更，应当经双方协商一致，并签订变更协议。

如因一方违约导致损失，另一方有权对其提起索赔。

9. 违约责任本条款详细列出了违约责任的情况及相应的处理方式，包括违约赔偿金额、解除合同、申请仲裁等。

10. 争议解决本条款约定了施工方和发包方在合同履行过程中产生争议的解决方式，可选择仲裁或法院诉讼进行解决。

上海市建设工程施工合同目录第一部分协议书一、工程概况二、工程承包范围三、合同工期四、质量标准五、合同价款六、组成合同的文件七、协议书有关词语含义八、承包人承诺九、发包人承诺十、合同生效第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1．词语定义2019年_________月_________日合同订立地点：_________本合同双方约定后生效。

发包人（公章）：_________承包人（公章）：_________ 住所：_________住所：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________开户银行：_________开户银行：_________ 账号：_________账号：_________邮政编码：_________邮政编码：_________ _________年____月____日_________年____月____日附件上海市建设工程施工合同（通用条款）一、词语定义及合同文件1．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。

1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1．2019年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作。

浦东建设工程合同模板【合同名称】浦东新区建设工程合同【甲方（发包方）】（填写发包方全称）【乙方（承包方）】（填写承包方全称）【合同编号】（填写合同编号）【签约日期】（填写签约日期）鉴于甲乙双方就（填写项目名称）工程项目达成一致意见，特订立本合同，以资信守。

一、工程基本信息1. 工程地点：（填写工程具体地点）2. 工程规模：（描述工程的规模及主要内容）3. 工程造价：（填写工程预算或造价）4. 工程期限：自（起始日期）至（结束日期）5. 工程质量要求：（详细描述质量标准及验收条件）二、甲方责任与义务1. 提供必要的工程资料和施工条件。

2. 按合同约定支付工程款项。

3. 协助解决施工过程中的相关问题。

三、乙方责任与义务1. 按照设计图纸和技术规范进行施工。

2. 保证工程质量，按期完成建设任务。

3. 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。

四、合同价款及支付方式1. 合同总价为：（大写）（小写）人民币。

2. 付款方式：（详细描述付款时间点及比例）3. 结算方式：（说明结算流程及相关细节）五、变更与索赔1. 工程变更须经双方协商一致，并签订书面补充协议。

2. 因不可抗力导致的损失，按照国家相关规定处理。

3. 索赔事项应在发现后（明确天数）内提出。

六、违约责任1. 若甲方延迟支付工程款，应承担相应的违约金。

2. 若乙方未按约定完成工程或质量不符合标准，应负责修复或赔偿。

七、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交（指定的仲裁机构名称）进行仲裁。

八、其他条款1. 保密条款：（约定双方对工程信息的保密义务）2. 知识产权：（明确工程涉及的知识产权归属）3. 附加协议：（如有其他需要约定的内容，可作为附件）九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十、附件本合同的附件包括工程设计图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日注：以上合同内容仅供参考，具体情况下还需要根据实际情况进行修改和补充。

GF –96–0206建筑装饰工程施工合同<乙种本>GF –96–0206建筑装饰工程施工合同<乙种本>发包方〕甲方〔： 承包方〕乙方〔：按照《中华人民**国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具,体情况,双方达成如下协议. 第1条 工程概况 1．1、工程名称： 1．2、工程地点： 1．3、承包范围： 1．4、承包方式：1．5、工期：本工程自 年 月 日开工,于 年月 日竣工.1．6、工程质量：1．7、合同价款〕人民币大写〔：第2条 甲方工作2．1、开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明监制**市工商行政管理局**市建设委员会份,并向乙方进行现场交底.全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物.对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施.向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用须知.办理施工所涉及的各种申请、批件等手续.2．2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜.2．3、委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份.2．4、负责保护好周围建筑及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用.2．5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续.2．6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用.第3条乙方工作3．1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.3．2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.3．3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定.严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录.参加竣工验收,编制工程结算.3．4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位<住户>的关系.3．5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线.3．6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.第4条关于工期的约定4．1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用.4．2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.4．3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.4．4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上<一周内累计计算>,工期相应顺延.第5条关于工程质量及验收的约定5．1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》<JGJ73—91>、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》<GBJ300-88>等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.5．2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.5．3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延；若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.5．4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延.5．5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延.5．6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用.第6条关于工程价款及结算的约定6．1、双方商定本合同价款采用第种：<1>固定价格.<2>固定价格加％包干风险系数计算.包干风险包括内容.<3>可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算.6．2、本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清.6．3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意.并在天内,结清尾款.第7条关于材料供应的约定7．1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备,〕见附表一〔,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用.由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担.甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值％的保管费.由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿.7．2、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.第8条有关安全生产和防火的约定8．1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民**国消防条例》和有关防火设计规范.8．2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民**国消防条例》和其他相关的法规、规范.8．3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失.8．4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.第9条奖励和违约责任9．1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失.每停工或窝工一天, 甲方支付乙方元.甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的％支付滞纳金.9．2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金.甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励.9．3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5．2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励.9．4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.9．5、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故<包括罚款>,由甲方负责并承担损失.9．6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故<包括罚款>,由乙方负责并承担损失.9．7、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责.9．8、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失.第10条争议或纠纷处理10．1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.10．2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁<当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉>.第11条其他约定第12条附则12．1、本工程需要进行保修或保险时,应另订协议.12．2、本合同正本两份,双方各执一份.副本份,甲方执份,乙方执份.12．3、本合同履行完成后自动终止.12．4、附件<1>施工图纸或作法说明<2>工程项目一览表<3>工程预算书<4>甲方提供货物清单<5>会议纪要<6>设计变更<7>其他甲方〕盖章〔：乙方〕盖章〔：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：：：：：邮政编码邮政编码：开户银行：开户银行：户名：户名；**： **：年月日年月日附表一：___________________工程甲方供应材料设备一览表。

上海建筑工程施工合同备案是指在上海市进行建筑工程施工前，必须向上海市建设行政管理部门报送企业基本信息、资质信息、注册人员及其他相关信息，并进行备案登记。

本文将详细介绍上海建筑工程施工合同备案的流程和注意事项。

一、备案资料准备1. 营业执照复印件：提供企业的营业执照复印件，以证明企业的合法身份。

2. 安全生产许可证复印件：提供企业的安全生产许可证复印件，以证明企业具备安全生产条件。

3. 建造师身份证复印件（项目经理）：提供项目经理的身份证复印件，以证明项目经理的身份和资格。

4. 资质证书副本复印件：提供企业的资质证书副本复印件，以证明企业具备相应的施工资质。

5. 企业法人身份证复印件：提供企业法人的身份证复印件，以证明企业法人的身份。

6. 法人委托书原件：提供法人委托在沪负责人办理备案事宜的委托书原件，以证明办理人的授权。

7. 法人委托在沪负责人身份证复印件：提供法人委托在沪负责人的身份证复印件，以证明办理人的身份。

8. 在沪办公租赁合同/房产复印件（办公形式）：提供企业在沪办公的租赁合同或房产复印件，以证明企业在沪有固定的办公场所。

9. A、B、C证书：根据不同工程项目的要求，可能还需要提供相应的专业资格证书。

以上备案资料应真实、完整、有效，如有虚假信息，将承担相应法律责任。

二、备案流程1. 企业注册登录上海市建设行政管理部门的官方网站，进行企业信息申报。

2. 按照要求填写企业基本信息、资质信息、注册人员及其他相关信息，并上传相关资料。

3. 提交申报信息后，等待建设行政管理部门的审核。

建设行政管理部门将在规定时间内对申报信息进行审核，并对不符合要求的企业进行退回或要求补充资料。

4. 审核通过后，企业可获得进沪施工备案编号，并可在上海市进行建筑工程施工活动。

5. 企业在施工过程中应遵守相关法律法规和规定，确保施工安全、质量。

三、注意事项1. 企业应按照要求真实、完整、有效地提供备案资料，不得提供虚假信息。

上海市建设工程施工合同范本第一章总则第一条合同的目的根据国家有关法律、法规和政策，为确保上海市建设工程的质量、安全和进度的要求，保护各方合法权益，规范建设工程施工活动，根据双方自愿的原则，本合同由甲方（以下简称“项目业主单位”）与乙方（以下简称“施工单位”）订立。

第二条合同的适用范围本合同适用于上海市范围内的建设工程的施工，包括土木工程、建筑工程、装饰工程、机电设备安装工程以及其他相关工程。

第二章施工单位的资质与条件第三条施工单位的资质要求施工单位应具备相应的建筑工程施工资质，并且资质等级应符合国家和上海市有关规定的要求。

第四条施工单位的经验要求施工单位应具备一定的施工经验，并能够提供相关的施工业绩材料作为参考。

第三章项目业主单位的责任与义务第五条项目业主单位的管理职责项目业主单位应依法组织工程的招投标工作，严格按照相关规定选定施工单位，并对其进行监督和管理。

第六条项目业主单位的付款义务项目业主单位应按照合同约定的进度和工程量支付施工单位的工程款项，并按照国家相关规定提供担保或保证金。

第四章施工单位的责任与义务第七条施工单位的施工质量责任施工单位应确保施工工程的质量符合国家和上海市相关规定的要求，并承担相应的质量责任。

第八条施工单位的安全责任施工单位应严格遵守国家和上海市的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，防止事故的发生。

第九条施工单位的进度责任施工单位应按照合同约定的工期要求，保证项目按时完成，并承担因工期延误所产生的相应责任。

第五章合同的违约与解除第十条合同的违约责任任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。

第十一条合同的解除在以下情况下，任何一方有权解除本合同：1. 一方严重违反合同的规定，且无法进行修正的；2. 发生不可抗力事件，且无法继续履行合同的。

第六章其他条款第十二条争议解决本合同的解释和争议解决适用于法律。

第十三条合同的变更和补充对本合同的任何修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。

上海市建筑工程施工合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：_____________________注册地：上海市_____________区/县地址：_________________________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________注册地：上海市_____________区/县地址：_________________________________法定代表人：_____________________联系方式：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程合同的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担本建筑工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________________工程地点：_________________________________工程规模：【工程规模描述】承包范围：【具体承包范围描述】质量标准：【工程质量标准】开工日期：【开工日期】竣工日期：【竣工日期】合同价款：【合同总金额，具体可按照实际工程造价确定】二、工程目标及质量要求1. 乙方应按照设计施工图及相关技术标准进行施工，确保工程质量达到国家或地方规定的验收标准。

2. 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工过程中的质量控制和安全监管。

如有质量问题或安全隐患，应及时采取措施予以纠正。

3. 甲方有权对施工过程进行监督与检查，并提出合理的意见和建议。

乙方应积极配合并按照甲方要求进行整改。

三、工期及履约保证金条款1. 乙方应按照合同约定的开工日期和竣工日期完成施工任务。

如遇特殊情况需延期，应提前向甲方提交书面申请并征得甲方同意。

上海市建设工程施工合同示范文本（2004版）制定上海市建设和交通委员会上海市工商行政管理局使用说明一、本合同文本是上海市建设和交通委员会、上海市工商行政管理局共同制定，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。

二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分成。

其中协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内客。

三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系，可相互解释、互为说明。

专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通用条款。

四、本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿，另行签定补充条款或补充协议，作为本合同附件。

五、建设工程施工承发包双方签订合同，可使用本合同文本，或参照文本内容另行制定。

第一部分协议书发包人(全称)：____________________________________________________ 承包人(全称)：____________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_______________________________________________________ 工程地点：_______________________________________________________ 工程内容：_______________________________________________________ 工程立项批准文号：_______________________________________________ 资金来源：_______________________________________________________二、工程承包范围承包范围：_______________________________________________________三、台同工期开工日期：_______________________________________________________ 竣工日期：_______________________________________________________ 合同工期总日历天数__________________天四、质量标准工程质量标准：___________________________________________________五、台同价款金额(大写)：___________________________________元(人民币）￥：___________________________________元(人民币)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上海2004版施工合同是一份详细规定施工过程中双方权利和义务的文件，主要包括合同主体、工程概况、合同价格、施工进度、质量标准、材料设备、安全生产、违约责任等内容。

以下是一份简化版的上海2004版施工合同，仅供参考。

一、合同主体1. 发包人：上海XXX公司（以下简称“甲方”）2. 承包人：XXX建筑安装工程有限公司（以下简称“乙方”）二、工程概况1. 工程名称：上海市XXX项目2. 工程地点：上海市XXX区XXX路XXX号3. 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程4. 工程规模：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单执行三、合同价格1. 合同总价：人民币XXX万元（大写：XXX万元整）2. 合同价格包含：工程设计、施工、材料设备采购、税费等全部费用3. 合同价格调整：按照双方约定的价格调整条款执行四、施工进度1. 工程开工日期：按照甲方要求确定2. 工程竣工日期：合同签订后X个月3. 施工进度计划：乙方根据工程量清单和施工图纸制定，报甲方批准后执行五、质量标准1. 工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求2. 验收标准：按照甲方提供的验收标准及乙方制定的施工工艺执行六、材料设备1. 材料设备采购：乙方负责采购工程所需的材料设备，并保证质量合格2. 材料设备验收：甲方对乙方提供的材料设备进行验收，不符合要求的不得使用七、安全生产1. 乙方必须遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全2. 乙方应制定施工现场安全生产管理制度，严格执行施工现场安全生产措施3. 乙方应对施工现场人员进行安全教育，提高施工人员的安全意识八、违约责任1. 甲方违约：a) 未按约定时间支付合同价款，需支付违约金，违约金为应付款的千分之五；b) 未按约定提供施工图纸及工程量清单，导致工程延期，需支付违约金，违约金为工程合同总价的千分之五。

2. 乙方违约：a) 未按约定时间完成工程，需支付违约金，违约金为工程合同总价的千分之五；b) 工程质量不符合约定，需负责修复或重新施工，并支付违约金，违约金为修复或重新施工费用的两倍。