(完整版)招投标与合同管理——单选

工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。

A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。

(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。

A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。

(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。

(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。

(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。

A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。

A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。

A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。

A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。

建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题1.1．（）是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。

单选题(1 分) 1分A.广义的建筑市场B.狭义的建筑市场C.有形的建筑市场D.无形的建筑市场正确答案: A2.2．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。

单选题(1 分) 1分A.政府主管部门B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A3.3．建筑市场的客体是（）。

单选题(1 分) 1分A.建筑产品B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A4.4．建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（）功能。

单选题(1 分) 1分A.监督管理B.信息服务C.场所服务D.集中办公正确答案: A5.5．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。

单选题(1 分) 1分A.20B.30C.25D.35正确答案: B6.6．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

单选题(1 分) 1分A.40%B.50%C.60%D.70%正确答案: B7.7．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

单选题(1 分) 1分A.30%B.40%C.50%D.60%正确答案: A8.8．《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和（）两种。

单选题(1 分) 1分A.私下招标B.秘密招标C.聘任招标D.邀请招标正确答案: D9.9．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。

其中公开招标又称为（）。

A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: B10.10．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。

其中邀请招标又称为（）。

单选题(1 分) 1分A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: A11.11．建设工程的投标人一般不包括（）。

招投标与合同管理试题库+答案一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定，设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案：D2、( )不属于合同文件。

A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案：C3、合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。

A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案：B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案：C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》（99版），下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案：A6、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指( )。

A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案：A7、公开招标邀请的投标人是( )。

A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案：B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案：B9、某村果园长期管理不善，连年无收益，王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同，承包期5年。

承包后王某精心管理，当年净收益多达3000元。

村委会主任即要求修改合同，增加承包费，王某不允。

村委会主任便废除原合同，以1200元年承包费的条件承包给他人。

在下述各种意见中，正确的意见应该是( )。

招投标与合同管理考试模拟题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、根据《合同法》的规定，要约在( )生效。

A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案：C2、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应( )。

A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案：B3、自中标通知书发出( )内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案：A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案：A5、《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。

对方提供适当担保时，应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案：B6、合同可以变更，但是当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案：D7、发包人应在在双方计量确认后( )内，向承包人支付工程款（进度款）。

A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案：B8、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。

A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案：A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。

A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案：C10、采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

《工程招投标与合同管理》试题库一、单选题（本大题共30 小题，每题1分，共30 分）1.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。

A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。

B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2.工程项目投标是指具有（ D ）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。

A、合法资格B、良好信誉C、委托丰富经验D、合法资格和能力3.工程反索赔是指（ D ）A、承包商向业主提出的索赔B、分包商向总包商提出的索赔C、承包商向供货商提出的索赔D、业主向承包商提出的索赔4.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。

订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求5.在进行建设项目总承包时，总包单位与施工单位之间是经济合同关系，具体来说( B )。

A、总包单位是甲方，相当于业主身份B、总包单位是甲方，相当于业主代理商身份C、施工单位是乙方，相当于业主代理商身份D、总包单位与施工单位都是乙方，总包单位相当于总承包商，施工单位相当分包商6.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。

采购方应（ B ）。

A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付7.根据我国《合同法》的规定，执行政府指导价的合同，如果当事人一方逾期提取标的物，则( A )。

| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。

1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。

A施工单项合同估算价在100 ( 200)万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 ( 100)万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。

2：强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。

3：下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。

( B )B.招标文件D.勘察设计资料请 ____ 的法人或者其他组织投标。

( )B.投标邀请书特定B 进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。

C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。

D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。

( 连带责任 )4 下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是( )A 工程量和工作范围比较明确B 工期短(一般不超过 1 年)C 变更较少的工程D 工程结构复杂的工程。

5 . 编制投标文件的基本依据，就是 A. 招标说明书 C.施工合同 6. 公开招标是指招标人以 ___的方 A. 投标邀请书 不特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定7. 合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )C. 投标保证金D. 支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本 B .标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报 ____________ 些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________ 些。

课程名称：工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。

A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。

A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。

A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。

A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/45、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。

A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。

A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。

A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。

A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

第九章索赔管理一、单选题1。

在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。

A。

特定情况下，被迫采用的一种方式 B.通常采用的一种方式C。

解决起来较容易的一种方式D。

容易取得索赔成功的一种方式2。

发包方向承包方索赔的事件（）A. 物价暴涨 B。

发现地下障碍和文物费用增加C。

工程质量等级不符合合同约定 D。

工程师指令错误造成费用增加3．施工中的费用索赔出现的原因是( )A．只限定事件引起的补偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因，且实际造成了损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿4.下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是( )A。

建设单位未及时供应施工图纸B. 施工单位施工机械损坏C. 业主原因要求暂停全部项目施工D。

因设计变更而导致工程内容增加5。

某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（)。

A。

费用由工程师承担,工期由承包方承担B.费用由承包人承担，工期由发包方承担C。

费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D。

费用和工期均由承包方承担6.下列关于施工索赔的说法中错误的是（）。

A.索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B.索赔是单向的C。

索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D.在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失7.下列关于施工索赔的说法不正确的是（)。

A.索赔是合同管理的重要环节B.索赔要求提高文档管理的水平C。

索赔是计划管理的动力D.索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段8。

单项索赔（).A.是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B。

是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起,向业主提出一份总索赔报告的索赔C。

一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（A ）。

A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ B ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。

A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。

A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ B ）万元人民币以上的，必须进行招标。

A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ C ）。

A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。

A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。

共9页第1页A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(　D　)。

A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(　B　)。

A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。

招投标与合同管理—单选题及答案招投标与合同管理在商业活动中具有至关重要的地位，以下是一些相关的单选题以及对应的答案和解析，希望能帮助您加深对这一领域的理解。

1、下列关于招标的说法，错误的是（）A 招标是一种公开采购方式B 招标分为公开招标和邀请招标C 依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准D 任何单位和个人均可依法进行招标答案：D解析：招标是一项有严格法律法规规定和程序要求的活动，并非任何单位和个人均可依法进行招标。

通常需要具备相应的资质和条件，并按照法定程序进行。

2、公开招标是指（）A 招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B 招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标D 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标答案：C解析：公开招标是以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，其范围更广，更具竞争性。

3、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。

A 2B 3C 5D 7答案：B解析：邀请招标时，邀请对象的数目不应少于 3 家，以保证一定的竞争性。

4、下列关于投标的说法，错误的是（）A 投标人应当具备承担招标项目的能力B 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件C 投标人可以在投标截止日期之后修改投标文件D 联合体投标的，联合体各方应当签订共同投标协议答案：C解析：投标人在投标截止日期之后通常不能修改投标文件，以保证招投标活动的公平性和严肃性。

5、评标委员会的成员人数为（）人以上单数。

A 3B 5C 7D 9答案：B解析：评标委员会的成员人数为 5 人以上单数，这样有助于在评审过程中充分讨论和决策。

6、下列情形中，不属于中标无效的是（）A 招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料B 投标人相互串通投标C 投标人以他人名义投标D 依法必须进行招标的项目，在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的答案：D解析：A、B、C 选项的行为均会导致中标无效。

《招投标与合同管理》试题二一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分）1.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按监理人要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。

A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延【解析】承包人责任索赔不成立2.在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。

A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程D.在工程施工期内对施工现场的照管负责3.在工程施工中，经监理人检验合格已经覆盖的工程，监理人重新检验不合格，由此发生的费用应当全部由（ C ）承担。

A.发包人B.监理人C.承包人D.监理单位4.在施工过程中，发包人供应的材料设备到货后，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由（ A ）承担。

A.发包人B.承包人C.监理人D.监理单位5.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。

钢窗安装完毕，监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( B )。

A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担6.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验，经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。

下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ D ）。

A．给承包人顺延工期并追加合同价款B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期D．工期延误和费用损失均由承包人承担【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，无论检查结果如何，费用和工期由承包商负责。

7.招标公告属于（ C ）。

一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。

3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。

4）有相应资金或资金来源已经落实。

5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。

（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。

根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。

2）建筑企业的资质管理。

《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。

建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。

承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。

招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。

这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。

A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。

A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。

A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。

A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。

下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。

A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。

一、单选题1..招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、()的投标机会。

A.自由竞争B.平等竞争C.表现企业实力D.展示企业业绩2.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以()为目的的民事活动，当然也适用这一原则。

A.承揽工程任务B.签订承包合同C.确定中标企业D.订立采购合同3.在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了()这一原则。

A.公开B.公平C.诚实信用D.公正4.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.200B.100C.150D.250 75.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定项目总投资额在( B )万元人民币以上的，必须进行招标。

A.2000B.3000C.100D.40006．公开招标设置资格预审程序的目的是（）Ａ．减少评标工作量Ｂ．鼓励更多的承包商参加投标Ｃ．选取中标人Ｄ．迫使投标单位降低投标报价7．对一个邀请招标的工程，必须向（）以上的潜在投标人发生邀请。

Ａ．２家Ｂ．３家Ｃ．５家Ｄ．７家8．招标投标活动的公开原则首先要求()要公开。

A. 招标活动的信息B.评标委员会成员的名单C.工程设计文件D.评标标准9.．依法必须进行招标的项目的()，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。

A.资格预审公告B.投标邀请书C.招标公告D，评标标准10.．下列不属于招标文件内容的是()。

A.投标邀请书且设计图纸C.合同主要条款D.财务报表11.．.根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是()。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众予以拆封、宣读12.我国招标投标法规定，开标应由(主持。

A.地方政府相关行政主管部门B.投标人C.招标人D.中介机构13.评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。