项目四合同法

工程施工项目部合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程施工项目部的合同管理，确保工程施工项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司承建的各类工程施工项目部的合同管理工作。

第三条工程施工项目部的合同管理工作应遵循合法、合规、公平、诚实信用的原则，确保合同的履行，维护公司的合法权益。

第二章合同的签订与管理第四条工程施工项目部的合同签订应由项目经理或者其授权的人员负责，并按照公司的相关规定进行。

第五条合同签订前，应进行充分的调查和审查，确保合同相对方的合法性、信誉和履约能力。

第六条合同内容应包括但不限于工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量标准、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等条款。

第七条合同签订后，应由专人负责合同的管理工作，包括合同的送达、归档、履行、变更、解除和终止等。

第八条合同管理人员应定期对合同的履行情况进行检查，确保合同的履行不受影响。

第三章合同的履行与监督第九条工程施工项目部应按照合同的约定履行合同义务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。

第十条工程施工项目部应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行全程监督。

第十一条工程施工项目部应按照合同的约定及时申请工程价款的支付，并按照合同的约定进行工程变更和索赔。

第四章合同的风险管理第十二条工程施工项目部应识别和评估合同履行过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。

第十三条工程施工项目部应建立健全合同纠纷处理机制，对合同纠纷进行及时处理。

第五章合同管理的培训与考核第十四条公司应定期对工程施工项目部的合同管理人员进行培训，提高其合同管理的能力和水平。

第十五条公司应建立健全合同管理考核机制，对工程施工项目部的合同管理工作进行定期考核。

第六章法律责任与纠纷处理第十六条违反本办法的，公司有权对相关人员进行处理，并承担相应的法律责任。

第十七条因合同履行发生的纠纷，公司应按照相关法律法规和公司的相关规定进行处理。

项目合同管理规定第一章总则第一条目的和依据1.为了规范公司项目合同管理工作，保障合同的执行，提高项目管理的效率和质量，订立本规定。

2.本规定依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及公司的有关规定和管理要求。

第二条适用范围1.本规定适用于公司全部承接的项目合同管理工作，涵盖项目合同的签订、履约和停止等全过程管理。

2.全部涉及项目合同管理的员工都应遵守本规定。

第三条术语定义1.项目合同：指公司与客户签订的明确商定项目目标、范围、责任和权利义务的法律文件。

2.项目经理：指负责具体项目实施的管理人员，统筹协调项目的各项工作。

3.合同管理人员：指负责项目合同管理的专职人员。

第二章项目合同签订管理第四条合同签订流程1.项目经理依据项目需求编制项目合同开标文件，提交给合同管理人员。

2.合同管理人员组织评审委员会对开标文件进行评审，确认是否满足公司要求。

3.评审委员会依据评审结果，向项目经理提出修改看法或建议。

4.项目经理依据评审看法作出修订，再次提交给合同管理人员。

5.合同管理人员进行最终审核，并将合同发送给客户进行签字。

6.客户签字后，合同管理人员将正式合同归档，并通知项目经理。

第五条合同内容及要求1.合同应明确项目目标、范围、执行时间、付款条件和标准等关键内容。

2.合同中的条款应合法、合理，明确各方的权利和责任。

3.合同应有明确的更改、索赔和争议解决机制。

4.合同应具备法律效力，且项目经理应确保实施过程符合合同商定。

第三章项目合同履约管理第六条项目启动和组织1.项目经理应在项目启动后，召集相关人员进行项目组织和分工会议，明确项目目标、任务和职责。

2.项目经理应负责订立项目计划，明确项目进度、资源和质量要求，并向合同管理人员报备。

第七条项目实施和监控1.项目经理应依照项目计划，组织相关人员进行实施和监控工作，确保项目定时、按质、按量完成。

2.项目经理应每周向合同管理人员报告项目进展情况，并及时报告项目风险和问题。

建筑工程合同是指在建筑工程过程中，甲方（业主）与乙方（施工方）之间就建筑工程的施工、工程质量、工程进度、工程造价等方面达成的一种协议。

根据我国《合同法》的规定，建筑工程合同主要包括四大类，分别是工程勘察合同、工程设计合同、工程施工合同和工程监理合同。

一、工程勘察合同工程勘察合同是指甲方委托乙方对建筑工程项目的地理位置、地质条件、水文地质、气象等方面进行实地调查、测量和分析，并提供相关勘察报告的合同。

勘察报告为后续的设计、施工提供基础数据和依据。

在工程勘察合同中，乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行勘察，保证勘察报告的真实性、准确性和完整性。

甲方应按时支付勘察费用，并保证勘察工作的顺利进行。

二、工程设计合同工程设计合同是指甲方委托乙方根据勘察报告、项目需求和相关规定，进行建筑工程的设计工作，并提供施工图纸、设计说明等文件的合同。

工程设计合同中，乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行设计，保证设计方案的科学性、合理性和可行性。

甲方应按时支付设计费用，并保证设计工作的顺利进行。

三、工程施工合同工程施工合同是指甲方委托乙方按照设计图纸、施工规范和相关规定，进行建筑工程施工的合同。

工程施工合同中，乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量、安全、进度和投资控制等方面符合甲方要求。

甲方应按时支付施工费用，并保证施工工作的顺利进行。

四、工程监理合同工程监理合同是指甲方委托乙方对建筑工程的施工过程进行全面监督管理的合同。

工程监理合同中，乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行监理，保证工程的施工质量、安全、进度和投资控制等方面符合甲方要求。

甲方应按时支付监理费用，并保证监理工作的顺利进行。

总之，建筑工程合同的四大类分别为工程勘察合同、工程设计合同、工程施工合同和工程监理合同。

这四大类合同共同构成了建筑工程项目的全过程，确保了工程质量、安全、进度和投资控制等方面的顺利进行。

在签订和履行这些合同时，甲方和乙方都应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同实现工程项目的目标。

投资工程项目合同管理办法最新版第一章总则第一条为了规范投资工程项目的合同管理，确保项目质量、安全、进度和投资效益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称投资工程项目，是指使用政府资金、企事业单位资金或者社会资本进行的固定资产投资项目。

第三条投资工程项目的合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条投资工程项目的合同管理工作由项目法人或者项目管理机构负责，应当设立专门的合同管理机构或者配备专业的合同管理人员。

第二章合同的订立和履行第五条投资工程项目的合同订立应当履行下列程序：（一）项目法人或者项目管理机构应当根据项目特点和需求，编制合同文本；（二）项目法人或者项目管理机构应当对合同相对方进行考察和评估，确保其具备相应的资质和能力；（三）项目法人或者项目管理机构应当依法通过招标、采购等程序，选择合同相对方；（四）项目法人或者项目管理机构应当与合同相对方进行充分协商，达成一致意见；（五）项目法人或者项目管理机构应当对合同进行法律审查，确保合同内容的合法性、合规性；（六）项目法人或者项目管理机构应当对合同进行审批，批准后双方签署。

第六条投资工程项目的合同履行应当遵守下列规定：（一）合同双方应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务；（二）合同双方应当确保工程质量、安全、进度和投资效益的实现；（三）合同双方应当定期对合同履行情况进行检查和评估，发现问题及时解决；（四）合同双方应当遵守国家有关法律法规，严格执行合同中的保密、知识产权保护等条款；（五）合同双方应当建立健全合同变更、解除和终止的程序和机制。

第三章合同的管理和监督第七条投资工程项目的合同管理应当建立健全以下制度：（一）合同管理制度：明确合同管理的组织机构、职责、程序和流程；（二）合同审查制度：确保合同内容的合法性、合规性和可行性；（三）合同履行监督制度：对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时解决；（四）合同变更、解除和终止制度：明确变更、解除和终止合同的条件、程序和责任。

项目管理“四制”是指建设项目管理中实施的项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制4项工程管理制度。

项目法人责任制是指经营性建设项目由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、偿还债务和资产的保值增值实行全过程负责的一种项目管理制度。

改革开放以来，我国先后试行了各种方式的投资项目责任制度。

但是，责任主体、责任范围、目标和权益、风险承担方式等都不明确。

为了改变这种状况，建立投资责任约束机制，规范项目法人行为，明确其责、权、利，提高投资效益，依照《公司法》，国家发展计划委员会于1996年4月制定颁发了《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》（简称《规定》）。

根据《法定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目必须组建项目法人，实行项目法人责任制。

招标投标制《中华人民共和国招投标法》《工程建设项目施工招投标办法》工程建设监理是指具有法人资格的监理单位受建设单位的委托，依据有关工程建设的法律、法规、项目批准文件、监理合同及其它工程建设合同，对工程建设实施的投资、工程质量和建设工期进行控制的监督管理。

合同管理（Contract Management），企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的。

一个企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系。

企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。

其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。

合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。

合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。

不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。

系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。

动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对自己不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。

在项目管理中，合同管理是一个较新的管理职能。

建设工程合同法篇一：建筑工程合同法一、建设工程施工合同具备的基本特征《合同法》第269条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

包括工程勘察、设计、施工合同。

建设工程合同的三种主要合同形式中，施工合同是最重要的建设工程合同。

所谓建设工程施工合同即建设工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。

依照施工合同，承包人应完成一定的建筑、安装工程任务，发包人应提供必要的施工条件并支付工程价款，它与其他建设工程合同一样是一种双务合同，在订立时应遵循自愿、公平、诚实信用等原则。

施工合同是工程建设的主要合同，是施工单位进行工程建设质量管理、进度管理、费用管理的主要依据之一。

在市场经济条件下，建设市场主体之间相互的权利义务关系主要是通过合同确立的。

《合同法》第287条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的规定。

可以看出，建设工程施工合同是作为承揽合同的一种特殊类型来规定的。

事实上，建设工程施工合同具备了承揽合同的所有特征，但又有着其自身的特点，主要表现在以下几个方面：第一、建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整，而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。

从建设单位的层面来看，一项建设工程的完成，从土地使用权的取得、用地规划的审批、建设工程的招标投标、施工单位的确定、到规划设计的落实等等一系列法律关系的发生，这些过程很可能涉及到不同的领域如《土地管理法》、《招标投标法》《建设工程质量管理条例》等等，这都是建设工程施工合同的当事人不能回避的，而且合同双方当事人和合同本身都将不同程度的受到这些法律关系的制约，所以从这个角度来讲，建设工程施工合同涉及多领域受到多部法律和规范性文件调整。

第二、合同的签订、履行和终止有严格具体的程序限制。

从民法的理论看，一般合同的签订经过“要约”和“承诺”两个阶段即可完成。

但建设工程施工合同的签订有其特殊性，建设工程施工合同的签订则必须根据已被审批的工程项目计划、初步设计、双方办理土地等审批手续后签订。

工程项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目的合同管理，确保合同的履行，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称工程项目合同管理办法，是指对本公司承接的工程项目的合同订立、履行、变更、解除和终止等环节进行管理的制度。

第三条本公司所有工程项目的合同管理，都必须遵守本办法。

第二章合同的订立第四条合同订立前，必须进行充分的调查和评估，确保合同相对方具有相应的资质和能力，合同内容符合国家法律法规和行业标准。

第五条合同内容应包括工程项目的名称、地点、规模、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等条款。

第六条合同订立时，应由公司法定代表人或者其授权的代表签字或者盖章。

第三章合同的履行第七条合同履行过程中，各方应严格按照合同约定的条款执行，确保工程项目的质量、安全和进度。

第八条合同履行过程中，如发生合同变更、解除或者终止的情况，应按照合同约定或者国家法律法规的规定办理。

第九条公司应加强对合同履行情况的监督和检查，确保合同目标的实现。

第四章合同的变更、解除和终止第十条合同的变更、解除和终止，必须有合法的依据，符合合同约定或者国家法律法规的规定。

第十一条合同的变更、解除和终止，应由合同各方协商一致，并签订书面协议。

第五章违约责任第十二条合同各方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

第十三条合同违约责任的承担，按照合同约定或者国家法律法规的规定执行。

第六章合同管理的组织和人员第十四条公司应设立合同管理组织，负责公司合同的管理工作。

第十五条公司合同管理人员应具备相应的专业知识和业务能力，严格执行合同管理制度和法律法规。

第七章附则第十六条本办法自发布之日起施行，原有合同管理相关规定同时废止。

第十七条本办法的解释权归公司所有。

1、招投标法第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。

法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。

第四条任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。

任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

第九条招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

第十条招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

第十一条国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。

第十二条招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。

任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

第十六条招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。

依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

第十七条招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

工程项目管理作为我国基础设施建设的重要组成部分，涉及众多法律法规的适用。

以下列举了工程项目管理的部分法律依据：一、《中华人民共和国建筑法》（以下简称《建筑法》）《建筑法》是我国建筑行业的根本大法，对建筑活动进行了全面规范。

其中，第一章总则明确了建筑活动的定义、建筑市场的开放、建筑活动的监督等内容。

第二章建筑许可规定了建筑许可的申请、审查、颁发等程序。

第三章建筑工程质量管理规定了建筑工程质量的要求、监督、检验等内容。

第四章建筑工程安全生产管理规定了建筑工程安全生产的责任、措施、事故处理等内容。

第五章建筑工程监理规定了建筑工程监理的范围、职责、权利等内容。

二、《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）《合同法》是规范合同关系的基本法律，适用于工程项目管理的合同行为。

其中，合同法第一章总则规定了合同的定义、合同的订立、合同的效力等内容。

第二章合同的订立、履行、变更和解除规定了合同的订立程序、履行原则、合同变更和解除的条件等内容。

第三章合同的担保规定了合同的担保形式、担保合同的内容、担保责任的承担等内容。

三、《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）《招标投标法》是规范招标投标活动的专门法律，适用于工程项目管理的招标投标行为。

其中，第一章总则规定了招标投标的定义、招标投标的原则、招标投标的监督管理等内容。

第二章招标投标的申请与审批规定了招标投标的申请条件、审批程序等内容。

第三章招标投标的程序与要求规定了招标投标的公告、招标文件、投标文件、开标、评标、中标、签订合同等程序和要求。

四、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》（以下简称《质量管理条例》）《质量管理条例》是规范建设工程质量管理的行政法规，适用于工程项目管理的质量管理行为。

其中，第一章总则规定了建设工程质量管理的原则、适用范围、监督管理等内容。

第二章建设工程质量管理责任规定了建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方在建设工程质量管理中的责任。

第四章合同法律制度一、单项选择题1.在以下协议中;属于我国合同法调整范围的是A.离婚协议B.收养子女协议C.人身保险协议D.转移监护权的协议2.下列合同中属于单务合同的是A.赠与合同B.买卖合同C.租赁合同D.银行贷款合同3.甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约;乙于5月1日寄出承诺信件;5月8日信件寄至甲商场;时逢其总经理外出;5月9日总经理知悉了该信内容;遂于5月10日电传告知乙收到承诺..该承诺何时生效A.5月1日B.5月8日C.5月9日D.5月10日4.以下情形中属于无效合同的是A.乘人之危而订立的合同B.恶意串通、损害第三人利益的合同C.无权代理合同D.显失公平的合同5.甲乙签订了一份合同;约定由丙向甲履行债务;但丙履行债务的行为不符合合同的约定;下列有关甲请求承担违约责任的表述中;正确的是 ..A请求丙承担 B请求乙承担 C请求丙和乙共同承担 D请求丙或乙承担二、多项选择题1.下列合同中;不适用我国合同法的有 ..A.甲收养乙的协议B.农贸市场上的买卖协议C.甲赠与乙一台计算机的协议D.甲与乙签订的婚姻协议2.张某向李某借款;李某要求张某提供担保;张某分别找到友人甲、乙、丙、丁;他们各自作出以下表示;其中构成保证担保的有..A.甲在张某向李某出具的有保证条款的借据上签署“见证人甲”B.乙向李某出具字据称“如张某到期不向李某还款;本人愿代还3万元”;李某表示接受C.丙在张某向李某出具的没有保证条款的合同上签署“如张某到期不向李某还款;由本人负责”D.丁向李某出具字据称“如张某到期不向李某还款;由本人以某处私房抵债”3.甲与乙签订了一份买卖合同;约定甲将其收藏的一幅名画以20万元卖给乙..其后;甲将其对乙的20万元债权转让给丙并通知了乙..甲将名画依约交付给乙前;该画因不可抗力灭失..根据合同法的规定;下列判断中;不正确的有 ..A.乙对甲主张解除合同;并拒绝丙的给付请求B.乙对甲主张解除合同;但不得拒绝丙的给付请求C.乙不得对甲主张解除合同;但可以拒绝丙的给付请求D.乙不得对甲主张解除合同;但不得拒绝丙的给付请求4.以下合同中属于效力待定合同的是A.11岁的王某到商店购买电子游戏机B.甲公司的销售代理商在代理期限届满后继续销售甲公司的产品C.甲委托乙保管其电视;后又将该电视赠给乙;乙随后将电视出售给丙D.15岁的中学生李某请同学到快餐店吃饭E.甲在被乙公司辞退后;持乙公司的业务介绍信;以乙公司的名义与丙购销合同三、辨析题1.某家具店中标明一件书柜的价格为1800元..该行为是否属于要约邀请..2.15岁的中学生私自卖掉亲戚赠与的一台电脑;如果事后其家长认可;该买卖行为有效..3.根据担保法律制度的规定;医院可以为合同债务人的债务履行作保证人..4.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同当然无效..5.甲与乙签订一份买卖合同;双方约定;甲提供一批货物给乙;货到后一个月内付款..合同签订后甲迟迟没有发货;乙催问甲;甲称由于资金紧张;暂无法购买生产该批货物的原材料;要求乙先付货款;乙拒绝了甲的要求..乙拒绝先付货款的行为在法律上称为行使先履行抗辩权..6.甲在乙处为一头母牛治病;因不能支付医疗费;乙将母牛留置..后母牛产下牛犊;如果甲未能按期清偿债务;变卖牛犊所得价款优先充抵牛犊的接生费..7.甲、乙两公司签订一份100万元的建材买卖合同;约定购货方交付20万元作为定金..如果供货方交付了50万元的货物后;没有按约定提供其余货物..供货方因违约双倍返还定金的数额为20万元..11月;甲商店与乙电器公司通过联系;达成了购买电视的协议..该协议要求乙电器公司于12月5日向甲商店交付500台电视;甲商店则在收货后20天之内付款..双方还约定;于同年12月1日签订书面合同以确认双方的权利义务关系..但双方并未于约定时间签署书面合同..乙于12月5日将电视交付给甲商店..但是;顾客在购买后反映电视有质量问题;图像不清晰..甲商店经过质量检验部门鉴定;发现电视的确存在质量问题;根本无法正常使用;遂将电视退回;没有按照约定时间向乙电器公司付款..乙电器公司诉至法院;要求甲商店支付货款..甲商店则提出双方并没有按照约定签订书面合同;所以合同并没有成立;自己没有付款义务..法院则认为乙电器公司交付的电视质量不合格;甲商店没有付款;属于双方违约;判决解除合同;互不承担责任..结合案例;请回答：1甲商店与乙电器公司之间的合同是否已经成立为什么2甲商店拒绝付款是否属于违约行为为什么3法院对此案的判决是否正确;为什么2、A国一着名精密仪器生产厂商与我国某仪表厂洽谈在中国设立中外合资企业;双方已就合作的条件形成共识;但A国某厂提出我国某仪表厂设备陈旧;要求该厂先进行技术改造;达到一定水平后再正式签订合资合同..我国某仪表厂投资200万元人民币按A国某厂商的要求进行了技术改造;技术改造将近完成时;A国某厂商提出因为国际市场形势发生巨大变化;决定终止与我国某仪表厂继续洽谈..问：1我国某仪表厂是否有权要求A国某厂商与其签订合同为什么2如果我国某仪表厂不愿意继续与A国某厂商进行合作;是否有权向A 国某厂商要求赔偿损失为什么3、个体户张某、王某二人于2015年10月1日从汽车交易中心购得一辆“东风”牌二手卡车;;共同从事长途货物的运输业务..二人各出资人民币3万元..同年12月;张某驾驶这辆汽车外出联系业务时;遇到李某;李某表示愿意出资人民币8万元购买此车;张某随即氢车卖给了李某;并办理了过户手续;事后;张某把卖车一事告知王某、王某要求分得一半款项..李某买到此车后;于同年年底又将这辆卡车以人民币9万元卖给赵某..二人约定;买卖合同签订时;卡车即归赵某所有;赵某某租车给李某使用;租期为1年;租金人民币1万元;二人签定协议后;到有关部门办理了登记过户手续.. 赵某把车租赁给李某使用期间;由于运输缺乏货源;于是李某准备自己备货;因缺乏资金遂向银行贷款人民币5万元;李某把那辆卡车作为抵押物;设定了抵押;双方签订了抵押协议;但没有进行抵押登记..次年11月赵某把该车以人民币10万元的价格卖给了钱某..12月赵某以租期届满为由;要求李某归还卡车;李某得知赵某把车卖给钱某;遂不愿归还卡车;主张以人民币9万元买回此车;赵某不允;遂产生纠纷..问：1张某、王某对卡车是什么财产关系2张某、李某的汽车买卖合同是否有效为什么3李某、赵某约定买卖合同签订时;卡车即归赵某所有;该约定是否有效为什么4李某与银行的抵押合同能否生效为什么5李某买回卡车的主张能否得到支持为什么6截止纠纷发生时;该卡车所有权归谁享有为什么项目4 合同法律制度习题答案一、单项选择题1、C2、A3、B4、B5、B二、多项选择题1、AD2、BCD3、BCD4、AB三、辨析题1.×..该行为是否属于现物要约..2.√..3.×..根据担保法律制度的规定;机关、学校、医院、幼儿园等公益性的事业单位、社会团体不得作为合同债务人的保证人..4.×..一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同并不当然无效..只有损害国家、集体或第三人利益时才会当然无效..5.√6.√..7.√..观念应用1：1.答案要点：⑴已经成立..合同法规定;当事人约定采用合同书形式订立合同的;在签字或者盖章之前;当事人一方已经履行主要义务;对方接受的;该合同成立；⑵不是违约..因为乙交付的电视根本无法正常使用;致使甲不能达到订立合同的目的;甲有权行使先履行抗辩权;拒绝付款；⑶不完全正确..第一;甲乙之间并非双方违约;而是乙违约;甲行使先履行抗辩权；第二;甲乙之间并非互相不承担责任;而是乙应向甲承担违约责任;甲则不需向乙承担责任；第三;因乙已构成根本违约;因此法院判决解除合同是正确的..观念应用2：2.答案要点：1有权要求签合同..因为我国企业已经按A国厂商要求更新了设备;并为此作出了实际行动;经济上受有损失..这是典型的先合同行为..2如果我国企业不愿意继续与A国合作;那就无权要求赔偿了..因为虽然履行了先合同行为;但是我方却不愿再履行合同义务;当然是合同义务大于先合同义务了..观念应用3：3.答案要点：（1）张某、王某按份投资购买卡车;共同从事运输业务;依法成立按份共有关系..（2）有效;张某擅自处分共有财产;合同初为效力待定合同;经王某追认后;转为有效合同..共有财产的处分;必须取得全体共有人的同意..一个或者几个共有人未经全体共有人的同意;擅自对共有财产进行法律上的处分的;对其他其有人不产生法律效力..但如果其他共有人事后追认该行为;则该处分行为有效..本案中王某事后得知后;要求分得一半款项的行为表明;王某是追认了张某的无权处分行为..（3）有效..合同当事人可以自由约定买卖合同标的物所有权转移的时间..（4）不能生效..李某无权以他人所有之物设立抵押..依担保法第41条及第42条第四项规定;以汽车设立抵押的;应当办理抵押物登记;抵押合同自登记之日起生效..（5）不能..因为承租人行使优先购买权应以同等价格为条件..本案中钱某出价10万元;李某出价9万元;显然不构成“同等条件”..6归赵某所有..纠纷发生之时;标的物尚在承租人李某手中;因而赵某并未将卡车交付给钱某;故钱某并未取得所有权;此时卡车所有权仍归赵某所有..。

第1篇第一章总则第一条为加强工程项目合同管理，规范合同行为，保障合同各方合法权益，提高合同履行效率，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位所有工程项目合同的签订、履行、变更、解除和终止等全过程。

第三条本单位工程项目合同管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：合同内容必须符合国家法律法规、政策规定和行业标准。

（二）公平公正原则：合同各方在签订、履行合同过程中应遵循公平、公正的原则。

（三）诚实信用原则：合同各方应诚实守信，严格履行合同约定的义务。

（四）经济效益原则：在保证工程质量、安全和的前提下，提高合同履行的经济效益。

第二章合同签订管理第四条合同签订前，应由合同承办部门对合同内容进行审核，确保合同符合国家法律法规、政策规定和行业标准。

第五条合同承办部门应与合同对方进行充分协商，明确合同各方权利义务，确保合同内容完整、准确、清晰。

第六条合同签订前，合同承办部门应征求相关业务部门、法律部门、财务部门等意见，确保合同符合本单位实际情况。

第七条合同签订应由法定代表人或授权代表签署，并加盖单位公章。

第八条合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本报合同管理部门备案。

第三章合同履行管理第九条合同各方应严格按照合同约定履行义务，确保合同顺利履行。

第十条合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容，应经合同各方协商一致，并签订变更协议。

第十一条合同履行过程中，如发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十二条合同履行过程中，合同承办部门应定期对合同履行情况进行检查，确保合同履行质量。

第四章合同变更、解除和终止管理第十三条合同变更、解除和终止应遵循以下原则：（一）合法合规原则：变更、解除和终止合同应符合国家法律法规、政策规定和行业标准。

（二）公平公正原则：合同各方在变更、解除和终止合同过程中应遵循公平、公正的原则。

工程项目合同管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范工程项目合同管理工作，维护工程项目的顺利进行，根据《合同法》、《招投标法》等法律法规，制定本管理办法。

第二条适用范围本管理办法适用于本单位内所有工程项目的合同管理工作。

第二章合同管理流程第三条合同签订1. 工程项目部在完成投标并中标后，应尽快与承包商签订工程项目合同。

2. 合同签订前应进行合同审查，确保合同内容完整、准确，并与承包商进行充分沟通和协商，明确各方责任和义务。

第四条合同履行1. 工程项目部应按照合同约定的时间和质量要求，组织实施工程项目，并做好工程进度和质量的监督和检查。

2. 承包商应按照合同约定的时间和质量要求，保质保量地完成工程项目，并接受工程项目部的监督和验收。

第五条合同变更1. 在工程项目施工过程中，如有需要对合同进行变更，应及时进行书面变更协议的签订。

2. 合同变更应经过相关部门审核，并按照合同管理程序执行。

第六条合同索赔1. 如工程项目发生超出合同约定范围的问题或纠纷，任何一方都有权向对方提出索赔或请求仲裁。

2. 合同索赔应根据法律法规和合同约定进行处理，保护各方合法权益。

第三章相关责任和义务第七条工程项目部责任1. 工程项目部负责合同的评审和签订，确保合同内容准确、完整。

2. 工程项目部负责组织和监督工程项目的实施，及时发现和解决工程项目中出现的问题。

第八条承包商责任1. 承包商应按照合同约定的时间和质量要求完成工程项目，确保工程项目的顺利进行。

2. 承包商发现工程项目中出现的问题应及时报告，并积极配合工程项目部的处理。

第九条相关部门责任1. 相关部门应对合同进行审核，并及时处理合同变更等事宜。

2. 相关部门应积极配合工程项目部和承包商，保障工程项目的顺利进行。

第四章其他第十条违约责任对于违反合同约定的行为，各方应依法承担相应的违约责任，并按照合同约定进行处理。

第十一条附则1. 本管理办法自发布之日起施行，原有的合同管理办法废止。

国家建设工程合同法合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________第一条合同背景和目的1.1 合同背景本合同旨在明确甲乙双方在国家建设工程项目中的职责与义务，确保项目顺利进行，达成预期目标。

①甲方作为项目投资方，负责提供项目所需资金和相关支持。

②乙方作为施工方，负责工程的施工、管理以及技术支持。

③本项目为国家建设重点工程之一，涉及范围广泛，工期紧张，要求施工质量高。

④双方通过本合同确定各自的权利和义务，以促进工程的顺利实施。

1.2 合同目的本合同的主要目的是保障国家建设工程按期、按质完成，确保项目安全、环保、技术符合标准。

①明确甲乙双方在工程施工过程中的职责分配。

②确保项目建设质量符合国家相关规定与标准。

③通过合同履行，减少项目争议，保障工程按时交付。

④确保所有工程费用结算透明、公正，保障双方利益。

1.3 合同目标甲乙双方承诺合作建设一项符合国家建设要求的高质量工程，确保项目的各项指标按时、按质完成。

①双方将共同制定详细的工程进度计划，确保每一阶段的任务按时完成。

②工程质量将严格按照国家建设标准和行业规范执行。

③工程完成后，乙方需提供一定的保修期，确保工程使用期内无重大质量问题。

④合同履行过程中，双方将定期召开项目进度会议，确保信息畅通、问题及时解决。

合同法任务4
合同编号， [合同编号]
甲方， [甲方名称]
乙方， [乙方名称]
鉴于甲方与乙方就 [合同内容] 一事达成一致意见，双方特订立本合同，并共同遵守以下条款：
第一条 [合同目的]
本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于 [合同内容] 的权利和义务，确保双方的合法权益。

第二条 [合同内容]
1. 甲方应当 [具体责任或义务] 。

2. 乙方应当 [具体责任或义务] 。

第三条 [合同期限]
本合同自双方签字盖章之日起生效，至 [合同期限] 届满。

第四条 [合同变更]
未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更本合同内容。

第五条 [合同解除]
1. 在履行本合同过程中，如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同。

2. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

第六条 [争议解决]
因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至 [仲裁机构或法院] 解决。

第七条 [其他]
本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为合同法任务4的范本，如有任何疑问或需要进一步修改，请随时与我联系。

建设工程项目合同管理办法第一条总则为了加强建设工程项目合同的管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。

第二条合同签订1. 建设工程项目合同应当由项目法人或者项目管理机构作为合同主体与合同相对方签订。

2. 合同签订前，应当进行充分的市场调查和风险评估，明确合同双方的权益和义务。

3. 合同内容应当包括工程项目的范围、质量、进度、投资控制、安全生产、廉政建设等方面的条款。

第三条合同履行1. 合同履行过程中，合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务。

2. 项目法人或者项目管理机构应当加强对合同履行情况的监督和管理，确保项目按照合同要求顺利进行。

3. 合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

第四条合同变更和解除1. 合同履行过程中，因不可抗力或者对方违约等原因需要变更或者解除合同的，合同双方应当及时协商处理。

2. 合同变更或者解除的，应当办理相应的法定手续，并通知合同相对方。

第五条合同归档和管理1. 建设工程项目合同签订后，项目法人或者项目管理机构应当将合同及相关文件进行归档管理。

2. 归档的合同及相关文件应当包括合同正文、附件、补充协议、变更协议等。

3. 项目法人或者项目管理机构应当定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时处理。

第六条合同纠纷处理1. 合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

2. 项目法人或者项目管理机构应当加强对合同纠纷的处理，维护合同双方的合法权益。

第七条法律责任1. 违反本办法规定，有下列行为之一的，由有关行政管理部门责令改正，可以并处一万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未按照规定签订建设工程项目合同的；（2）未按照规定履行建设工程项目合同的；（3）未按照规定变更或者解除建设工程项目合同的；（4）未按照规定归档和管理建设工程项目合同的。

工程建设项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设项目合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于我国境内进行的工程建设项目合同管理工作。

第三条工程建设项目合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条建设单位和施工单位应当依法签订工程合同，明确合同双方的权利和义务。

第二章合同的签订与管理第五条工程合同应当包括工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、违约责任等条款。

第六条建设单位和施工单位应当在合同签订后，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

第七条建设单位和施工单位应当建立健全合同管理制度，加强对合同履行情况的监督和管理。

第八条建设单位和施工单位应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更或者解除合同。

第九条建设单位和施工单位在履行合同过程中发生争议的，应当通过协商解决；协商不成的，可以向有关人民政府建设行政主管部门申请调解或者依法向人民法院提起诉讼。

第三章合同的履行与监督第十条建设单位和施工单位应当建立健全工程质量、安全、环境保护等管理制度，确保工程质量、安全和环境保护。

第十一条建设单位和施工单位应当加强对工程进度和工程造价的监督管理，确保工程按期完成，控制工程造价。

第十二条建设单位和施工单位应当定期对工程质量、安全、环境保护等方面进行自查，并及时整改存在的问题。

第十三条建设单位和施工单位应当接受有关部门的监督检查，如实提供有关资料，不得拒绝或者阻挠。

第四章法律责任第十四条建设单位和施工单位违反本办法规定的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正，并处一万元以上十万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第十五条建设单位和施工单位在工程合同履行过程中，有欺诈、胁迫、恶意串通、损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益等情形的，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正，并处合同价款百分之二十以上百分之五十以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

合同法全文最新2019一、合同目的1.1 本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利与义务，以确保双方在合作过程中能够顺利进行。

1.2 通过本合同的签订，甲乙双方将共同推动项目的进展，保障双方的利益，达成预期目标。

1.3 合同的执行将遵循诚实守信的原则，确保各方按照约定履行义务，避免不必要的争议。

二、合作内容2.1 甲方委托乙方完成_____________项目的相关工作，具体包括但不限于：2.1.1 项目的前期调研与分析，乙方需提供详细的调研报告，确保甲方对市场有充分了解。

2.1.2 项目的实施计划，乙方需在合同签署后十个工作日内提交详细的实施方案，确保各项工作有序推进。

2.1.3 定期汇报项目进展情况，乙方需每月向甲方提交进度报告，及时反馈工作中的问题和解决方案。

三、保密条款3.1.1 甲方与乙方不得在未获得对方书面同意的情况下，向任何第三方披露与本合同相关的任何信息。

3.1.2 双方应采取合理的保密措施，防止任何未经授权的人员接触或使用商业秘密。

3.1.3 本条款的保密义务在本合同终止后仍然有效，持续至相关信息成为公众信息或一方书面同意解除保密义务。

四、违约责任4.1 若甲方或乙方未能按照本合同约定履行义务，则应承担相应的违约责任：4.1.1 违约方应向守约方支付合同总金额的________%作为违约金，以弥补守约方因此遭受的损失。

4.1.2 违约方需在接到守约方通知后的____个工作日内采取补救措施，消除违约后果。

4.1.3 若因违约造成严重后果，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的所有损失。

五、合同的生效与解除5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的有效期为____年。

5.1.1 在合同有效期内，双方如需变更合同条款，必须以书面形式达成一致并签字确认。

5.1.2 合同在履行期间，如因不可抗力因素导致无法履行，双方应及时沟通协商，妥善解决。

5.1.3 合同期满后，双方可根据实际情况协商是否续签，并确定续签的条款与条件。

工程合同管理相关法律法规随着我国经济的快速发展，建筑工程项目的数量和规模也在不断增加，工程合同管理成为了工程建设过程中的重要环节。

为了规范工程合同的签订和履行，保障各方合法权益，我国制定了一系列法律法规。

本文将对工程合同管理相关法律法规进行简要介绍。

一、《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）是我国合同法律制度的基础性法律，于1999年10月1日起施行。

《合同法》规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等基本制度，为工程合同的管理提供了法律依据。

根据《合同法》，合同应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，各方当事人应当履行合同义务，维护对方合法权益。

二、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建筑法》（以下简称《建筑法》）是我国建筑领域的基础性法律，于1998年3月1日起施行。

《建筑法》明确了建筑施工合同的管理要求，规定了建筑施工合同应当具备的内容，以及违反合同的法律责任。

根据《建筑法》，建筑施工合同应当包括工程质量、安全、进度和投资等条款，保障工程建设项目的顺利进行。

三、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）是我国招标投标领域的基础性法律，于1999年8月30日起施行。

《招标投标法》规定了招标投标的基本程序和要求，明确了招标人和投标人的权利义务。

在工程合同管理中，招标投标是重要环节，有助于提高透明度，确保工程质量、安全和投资效益。

四、《建设工程质量管理条例》《建设工程质量管理条例》是我国建设工程质量管理的重要行政法规，于2000年1月30日起施行。

该条例明确了建设工程质量的责任、监督检查、事故处理等方面的规定。

在工程合同管理中，质量是核心内容，各方当事人应当严格遵守有关质量管理的法律法规，确保工程建设质量。

五、《建设工程安全生产管理条例》《建设工程安全生产管理条例》是我国建设工程安全生产管理的重要行政法规，于2003年11月24日起施行。