建筑承包合同通用条款
- 格式:doc
- 大小:17.25 KB
- 文档页数:8
建筑承包合同格式范本发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程规模:4、结构形式:二、工程承包范围(一)乙方承包范围:按____设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____的施工总承包;主要施工内容包括但不限于下列:1、土建工程(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。
(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填,基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。
(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。
(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋,负责各专业工程施工后的修补。
(6)、负责工程竣工验收前的所有清理:包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运),以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
2、水电安装工程(1)给排水工程:给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内),安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外第一个检查井(含潜污泵的安装)。
以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容,不包含卫生洁具安装。
(2)强电工程:专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始,安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始,安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。
建筑承包合同(通用15篇)建筑承包合同1甲方:乙方:根据《中华人民共和国经济合同法原则》,经双方协商一致达成如下协议。
一、本工程包工不包料,一切用料由甲方负责,施工工具、机械等由乙方负责。
二、承包范围:基础为大板基础,一层为框架,二层三层四层半层每层一室一厅一厨一卫砖混结构,层高照图纸施工,前后贴墙砖(左右不粉刷,如果粉刷另按20m2计算)。
一层水磨石,墙面贴1.5m墙裙砖;二、三、四层半地板砖,一层至四层半贴水脚砖,厨房、卫生间满贴瓷砖(厨房,卫生间每层一个),楼梯为楼梯砖,楼梯的墙面为1.5m的墙裙砖,化粪池600元/个,主体工程从地梁。
室外工程、屋面工程、女儿墙压顶、避雷项目施工。
安装工程:给排水安装、电器照明设施、交线布置项目施工。
施工期间水电由甲方负责供给,每层浇砼时生活由甲方提供。
回填土由甲方负责。
若有增加项目,另外计价。
工地由甲方负责看管,包含乙方的工具、模板,如有丢失由甲方负责赔偿。
三、付款方式:每浇完一层付¥10000元(壹万元整),其余款项完工后一个月以内一次性付清。
四、单位及计算方法:单价256元/㎡,按浇灌面积计算(从室内地平以上计算)。
五、辅材:钉子、扎丝、铁线、焊条、水电费经由甲方负责,土方由甲方负责回填,乙方只负责模板、机械。
六、安全责任:乙方严格按照安全施工操作规范进行组织施工,如在施工过程中出现的安全责任事故由乙方自己承担,因甲方原因造成的安全事故由甲方负责。
七、工程质量:乙方严格按照图纸及甲方要求进行组织施工,如乙方不按工序操作标准进行组织施工,出现的返工,由乙方承担返工造成的工料损失费用。
如甲方要求变更图纸,因图纸变更导致的质量问题造成返工,工时费由甲方自负。
十、补充:工期不得超过四个月。
十一、违约责任:违约造成的损失由违约方负责承担。
十二、未尽事宜双方协商解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效,均具有同等法律效力,双方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建筑承包合同2甲方:x(发包方)乙方:x(承包方)就甲方道路建筑工程,经甲乙双方到现场查看后协商,乙方自愿以包工包料形式承包甲方该工程。
建设工程通用合同条款第一条工程基本信息1.1 工程名称:_________(填写具体工程名称)1.2 工程地点:_________(详细地址)1.3 建设单位(甲方):_________(全称及法定代表人)1.4 承包单位(乙方):_________(全称及法定代表人)1.5 工程范围:_________(包括工程内容、规模、标准等)1.6 合同金额:_________(大写及小写)第二条工程质量要求2.1 质量标准:按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到设计要求和规范标准。
2.2 验收标准:工程完成后,须经过专业第三方检测机构的质量检验,符合验收条件后方可交付使用。
第三条工期与进度3.1 开工日期:____年____月____日3.2 竣工日期:____年____月____日3.3 进度计划:乙方应提交详细的施工进度计划,并按照计划执行。
如有变更,需及时通知甲方并取得同意。
第四条价格与支付方式4.1 合同价款:根据实际完成的工程量计算总价款。
4.2 支付方式:甲方应按合同约定的支付节点向乙方支付工程款项,逾期支付将产生违约金。
第五条变更与索赔5.1 工程变更:任何一方提出变更请求,都应书面形式提交对方,并经双方协商一致后实施。
5.2 索赔处理:如因一方违约导致另一方损失,受损方有权提出索赔,并按照合同约定的程序和条件进行解决。
第六条违约责任6.1 若甲方迟延支付工程款,应按合同约定支付违约金。
6.2 若乙方未按约定时间、质量完成工程,应承担违约责任,包括但不限于返工、修复或赔偿损失。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中出现的争议。
7.2 协商不成时,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 保密条款:双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
8.2 附加协议:对于合同中未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建筑合同通用条款和专用条款说到建筑合同,哎呀,很多人第一反应就是一堆让人头疼的法律条文,完全看不懂嘛。
建筑合同里面有两个很重要的部分,分别叫“通用条款”和“专用条款”。
这两个部分,虽然听起来很高深、很复杂,但说白了,就是为了让大家合作更顺利,不至于在建房子或者修路的过程中,双方互相吵架,甚至闹到法庭去。
今天咱们就来聊聊这两块儿,怎么样能让大家既懂又不累,明明白白地把房子建好,或者工程做完。
先说说这个“通用条款”吧,听名字就知道,这部分是“通用”的,基本上每个建筑工程都会有。
它们就像是你去餐馆点的菜单上那些“常见菜”,不管你点的是哪一道,老板都会拿出来。
举个简单的例子,“施工方必须按时完成工程”,这就是个典型的通用条款,几乎每个建筑合同里都有。
还有像“工程质量必须符合国家标准”这种话,听着都不陌生吧?通用条款的最大特点就是,它们在所有合同中都是一样的,给大家一个框架和基本的规则,确保每个人都不跑偏,明明白白地知道自己该干什么,不该干什么。
说到这里,可能有些人就会问了:“那如果是每个合同都一样,干嘛还要写那么多条款呢?”嘿嘿,这个问题问得好!通用条款的作用就是给大家一个大致的方向,保证大家在合作的时候,不会因为理解不同而引起争执。
比如,你跟我说‘必须按时完工’,但这个‘按时’到底是什么时候?是不是我想象中的时间?这个‘质量合格’到底能不能让我们放心?这些问题啊,可能就要通过专用条款来进一步澄清了。
所以,接下来咱们再说说这个“专用条款”。
说到这个,大家可得小心了,它可不像通用条款那样“随便”用的。
专用条款是根据具体的项目来定的,就是说每个工程的专属定制版。
比如,你承包了一个大桥的建设,那专用条款里就可能会规定一些特别的内容,比如“施工期间要注意避免对附近居民造成震动影响”,这种就跟你盖个小房子完全不一样。
而如果是盖房子的话,专用条款里可能就会写到:“请确保建材质量达到标准”,还有可能会特别提到“施工时不得影响附近的交通”之类的。
农村建房承包的合同范本(通用6篇)农村建房承包的合同范本篇1甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,甲方委托乙方承建民房,为明确乙方在承建甲方房屋中的权利与义务,结合建房具体情况,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关规定,双方本着平等、互利、诚信的原则,确保建房安全、优质、低耗的顺利建成,经双方同意,同意签订本合同来共同遵守。
一、工程概况1、工程名称:西盟县中课镇窝笼村五组住房。
2、建筑结构及面积:结构形式为结构,面积平方米。
二、工程造价三、施工工期施工工期为天,自年年四、付款方式五、施工要求1、甲方将面积包的方式发包给乙方承包施工。
2、乙方尽量避免在下雨天施工,以防影响房子质量。
3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等,费用由乙方自理。
六、工程质量1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸施工,并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。
2、乙方所使用的建筑材料质量必须达到图纸设计的要求。
所有建材必须符合国家质检要求,不能使用假冒伪劣的建筑材料。
3、屋顶结构为钢屋架,玻璃瓦顶;外墙四周为墙漆,四周散水30 公分,室内装修:墙面为仿瓷刮二遍,普通铝合金窗素硷地坪室内电路和插座接好配齐。
七、施工安全1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故发生,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任由此发生的一切费用。
如有此类情况出现,责任一概与甲方无关。
如果施工人员需要参加生命财产、机械设备,意外伤害等方面的保险,则由乙方负责办理并支付一切保险费用。
八、违约责任和争议的解决办法1、工程质量达不到约定要求的,乙方要进行修理、返工;造成损失的,乙方要赔偿所有损失。
因乙方原因有其他致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同,辞退乙方,并只需支付按照已完工的工程量计算工程款的50%给乙方。
建筑工程承包合同(通用15篇)建筑工程承包合同1发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》和其他有关规定,双方本着诚实信用的原则,就________________工程的承包事宜协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条、工程概述一、工程名称:二、工程编号:三、工程地点:四、工程范围:五、工程造价:六、付款方式:七、工程质量:第二条、工程期限一、计划开工日期_____年____月____日,计划完工日期_____年____月____日,商定工程总工期为____天(日历天)。
二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,双方应及时协商顺延工期,并通过书面形式确定顺延期限:1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;第三条、施工准备一、甲方工作1、在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;3、解决施工用地;解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;4、向乙方提供所有工程设计图纸;5、组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方工作1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条、施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在______天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
建设工程总包合同通用条款第一条:合同目的本合同旨在明确甲方(建设单位)与乙方(总承包单位)之间关于某建设工程项目的权利、义务与责任,以确保工程顺利完成。
第二条:工程概况本工程位于【具体地址】,包括【工程内容】等,总建筑面积约【具体数值】平方米,预计工程造价为人民币【具体金额】万元。
第三条:合同价款合同总价为人民币【具体金额】万元,包含所有必要的材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
第四条:工程质量乙方必须按照国家相关标准和规范要求,保证工程质量达到合格标准。
如发生质量问题,乙方应负责无偿修复。
第五条:工期要求工程开工日期为【具体日期】,竣工日期为【具体日期】。
除非因不可抗力或甲方原因导致延期,否则乙方应保证按期完成。
第六条:变更与调整如遇设计变更或其他需要调整的情形,双方应及时协商,签订书面补充协议,并作为本合同不可分割的一部分。
第七条:付款方式付款将根据工程进度分期支付,具体支付比例和时间由双方协商确定,并在合同中明确。
第八条:违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
第九条:争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
第十条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条:合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,一式贰份,甲乙双方各执壹份。
请注意,以上条款仅为范本,具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同之前,建议由专业法律人士进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
建筑工程合同书通用版范本6篇篇1建筑工程合同书通用版范本甲方(甲方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________乙方(乙方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方在__________(工程地址)__________进行__________(工程名称)__________项目的建筑工程承包业务事宜,达成一致意见,特订立本合同。
一、工程内容和工程规模1.1 项目名称:__________(工程名称)__________1.2 工程地点:__________(工程地址)__________1.3 工程概况及规模:__________(工程概况和规模)__________二、合同价款2.1 工程总价款:人民币__________元整(¥__________)2.2 付款方式:______%作为工程总价款的预付款,在双方签订本合同后______日内支付,余款在工程竣工验收合格后______日内一次性支付。
三、工程工期3.1 工程工期:__________天/月/年(自合同生效之日起)3.2 工程期间具体时间安排:__________(如有必要,可详细描述)四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,通过加固、防水、隔音、隔热等措施,确保工程施工质量符合国家建筑工程质量标准,并对工程质量承担相应的法律责任。
4.2 工程竣工验收标准和办法:__________(如有必要,可详细描述)4.3 如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行整改。
五、工程安全与施工管理5.1 乙方应加强对施工现场的管理,确保工程施工过程中的安全和文明施工。
建筑工程合同通用条款(完成版)通用条款1.定义1.1在合同中下列词语,除上下文另有说明外,具有本款所赋予的含义:1)发包人:协议书中指明的将工程项目委托给承包人完成的当事人。
2)承包人:协议书中指明的接受发包人委托并完成工程项目的当事人。
3)协议书:发包人与承包人结合工程实际,经协商一致后,对通用条款所做的具体化、补充或修改。
4)规范:与合同履行相关的政府强制性标准、规范,以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。
5)图纸:按照协议书的约定,发包人负责设计时向承包人提供的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料,以及由承包人负责设计时向发包人提供的所有图纸、设计说明、计算书、操作和维修手册以及类似性质的其它技术资料。
6)工程师:由发包人指定并根据其授权履行合同管理职责的人员。
7)工程:发包人与承包人在协议书中约定的,发包人委托承包人完成的全部施工内容之总称。
8)区段:发包人与承包人在协议书中商定节点工期或商定先行验收、移交的工程任何特定局部。
9)验收:对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价,以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。
10)竣工:承包人推行终了合同商定全部义务(质量保修义务除外)并经验收合格。
11)完工:承包人完成协议书特别约定的任何区段的施工并经验收合格。
12)完工日期:发包人与承包人在协议书中商定的,承包人开始推行合同义务的绝对或相对日期,协议书中商定由工程师签发完工令确定完工时间的,则为工程师签发完工令上指定的日期。
13)竣工日期:发包人与承包人在协议书中约定的,承包人应将工程竣工的绝对或相对日期。
14)竣工日期:发包人与承包人在协议书中商定的,承包人应将协议书特别商定的区段竣工的绝对或相对日期。
15)节点工期:协议书特别商定的区段,从其完工日期起至该区段竣工日期止的时间。
16)现场:由发包人提供的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。
建设工程承包合同通用版范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包给乙方的建设工程事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模及内容:____________________具体详见工程图纸及说明。
二、工程期限1. 本工程合同总工期为____天(从开工之日算起)。
2. 本工程开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币大写:____________________(¥:____元)。
2. 付款方式:本工程按工程进度付款。
工程完成总进度____%时,支付合同总造价的____%;工程竣工且验收合格后,支付至合同总造价的____%;剩余____%作为工程质保金,一年后付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方所承包工程,必须达到国家施工验收规范和质量检验评定标准。
2. 乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和操作规范进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
如因乙方原因造成的质量问题或安全事故等损失由乙方承担全部责任。
3. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后一定时间内组织验收。
验收合格后,双方签署竣工验收报告并办理移交手续。
如验收不合格,乙方应当返工或整改。
返工或整改的费用由乙方承担。
五、安全施工及文明施工要求结语:本合同是甲乙双方友好协商后达成的共识,旨在确保建设工程的顺利进行和双方的合法权益得到保障。
希望双方本着诚实守信、合作共赢的原则,认真履行合同约定事项,共同推动工程项目的顺利实施和完成。
如遇任何问题,双方应友好协商解决,以确保合同的履行和维护双方的共同利益。
建设工程合同通用条款建设工程合同通用条款精选篇1发包人(以下称甲方):______承包方(以下称乙方):______乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位,甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。
为公平、公正、合法执行劳务承包行为,双方协商订立本合同以遵照执行。
一、乙方承包的劳务作业工程名称甲方将项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。
承包范围及承包内容:①以设计图纸及设计变更为依据,从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等);②砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);③屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);④前后台场地清理,做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。
⑤砼湿水养护。
⑥承担砼发生堵泵的一切费用。
⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。
⑧每周脚手架底部清理一次,达到项目部验收条件。
⑨承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。
⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。
由乙方负责招聘工人完成该工程施工,甲方支付乙方劳务费。
甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系,不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。
二、施工工期总日历天数为天,具体以阶段施工进度计划为准。
(标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼)。
三、承包单价1、单价按:______元/m2(建筑面积按最新国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算);即:本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。
(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。
)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程,未发生安全事故,项目部另奖励一万元。
2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付,包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用,甲方不另进行任何支付。
建筑工程承包合同通用格式5篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程承包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________4. 工程规模:________________二、承包范围乙方承包范围包括:设计、施工、竣工验收等全过程,具体包括但不限于以下内容:1. 建筑设计:根据甲方要求进行方案设计、施工图设计。
2. 工程施工:按照设计要求进行施工,包括基础工程、主体结构、装饰装修等。
3. 竣工验收:完成工程后,按照相关规定进行竣工验收。
三、合同工期1. 开工日期:____年__月__日。
2. 竣工日期:____年__月__日。
3. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期,双方可另行协商。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督,提出合理意见和建议。
3. 如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任。
五、合同价款与支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:________________)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款;工程进度达到__%时,支付__%;工程竣工并验收合格后,支付剩余款项。
3. 乙方应在每次收款后提供合法有效的发票。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供主要材料设备,乙方负责采购符合要求的材料设备。
2. 乙方采购的材料设备应符合国家相关标准,并提供质量证明文件。
3. 双方应对材料设备进行验收,确保质量合格。
七、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全。
建筑木工承包合同(通用5篇)建筑木工承包合同篇1发包方:________________ 承包方:________________(甲方) (乙方)为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工工事项协调一致,订立本合同,建筑工地木工承包合同。
一、施工内容:1、工程名称:2、工程内容:模板人工费工程二、承包方式:1、承包包工按平米包干,每平方米建筑面积________元。
以开发商面积为准。
(不含模板方料、支撑,其它材料全部由乙方承担)2、乙方自备工具、材料(电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣,机械维修费用自理)。
3、承包内容:乙方所承担承包工程内的所有木工包工(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,室外附属工程,待工程完成时,负责把钉子起完,木材放整齐。
自焊楔余子,负责装卸模板、方料返库。
4、管理内容:①遵守公司的各项,服从领导、听从指挥。
②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担,每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。
③承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期:四、质量标准:合格且符合甲方验收才能进行下步施工,平时工程完工后,模板、方料堆放好,且钉子起掉,不能防碍车子进出和施工程序,否则扣除乙方工程款,《建筑工地木工承包合同》。
现浇砼时,由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土,由乙方立即组织清理并加以利用,否则甲方请人处理,乙方出费用。
1、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。
2、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。
3、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。
4、发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理,否则甲方派人乙方出费用。
五、安全标准:安全无事故施工1、严格执行安全操作规程,不违章作业。
建筑合同通用条款
第一条目的和范围。
本合同适用于建筑工程的承包和施工,包括但不限于建筑、装修、维护和改造等项目。
双方应遵守本合同约定的各项条款,确保工程顺利进行。
第二条合同主体。
承包方,(甲方名称)。
施工方,(乙方名称)。
甲乙双方应当具备相应的资质和能力,确保工程质量和安全。
第三条工程内容。
本合同所涉工程内容包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装等,具体工程范围和标准应在合同附件中详细列明。
第四条工程价格。
工程总价款为(具体金额),支付方式、进度和条件应在合同附件中详细规定。
第五条工期和延期。
工程应按照合同约定的工期完成,如因不可抗力或其他合理原因导致工期延误,应及时通知对方并协商解决方案。
第六条质量标准。
工程应符合国家相关法律法规和行业标准,保证工程质量和安全,如发现质量问题应及时整改。
第七条竣工验收。
工程完成后,双方应进行竣工验收,确认工程质量和合格,并办理相关手续。
第八条违约责任。
任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
第九条法律适用和争议解决。
本合同适用中华人民共和国法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十条其他条款。
其他未尽事宜,双方可另行协商确定,并在合同附件中明确约定。
以上为建筑合同通用条款,双方应严格遵守并履行。
建筑排水工程承包合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,就甲方建筑排水工程项目的施工事宜,签订本合同,并共同遵守。
第一条工程项目一、工程名称:________建筑排水工程项目二、工程地点:________三、承包范围:包括但不限于排水管道安装、排水系统设计、排水设备采购、排水系统调试等。
四、承包方式:包工包料五、工程预算造价:人民币____元整(大写:__________________________元整)。
第二条双方一般责任一、甲方责任:1. 负责提供施工场地,确保施工用水、用电的接入。
2. 负责组织甲、乙方参加施工图纸会审,并做好交底纪录。
3. 负责协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
4. 按照合同约定支付工程进度款和结算款。
二、乙方责任:1. 负责施工区域的临时道路、水电管线等施工设施的铺设安装。
2. 负责办理工程的临时建设和施工手续,并承担相应费用。
3. 遵守地方政府和有关部门对施工的相关规定,确保施工安全和工程质量。
4. 按合同约定完成排水工程项目的施工,并保证工程质量达到约定的标准。
第三条工程进度和质量一、工程进度:1. 合同约定的开工日期为____年____月____日。
2. 合同约定的竣工日期为____年____月____日。
3. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成相应的施工进度。
二、工程质量:1. 工程质量应达到国家相关标准和规范的要求。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工。
3. 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量。
第四条合同价款的支付与结算一、甲方按工程进度支付工程进度款,具体支付比例和时间双方另行商定。
二、工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的工程资料,包括施工图纸、施工记录、质量检测报告等。
建设工程合同(通用15篇)建设工程合同1甲方(委托人):___________________________乙方(居间人):___________________________甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就____________省_____________________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
建筑施工总承包合同专用条款1. 合同双方本合同由双方订立:甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]2. 合同背景甲方拟进行建筑施工项目,并希望委托乙方作为总承包商负责承包和管理整个项目的设计、施工和交付工作。
为明确双方权利和义务,特制定本合同。
3. 项目范围本合同约定的项目范围包括但不限于内容:1.设计:乙方负责项目的整体设计方案和施工图纸的编制。
2.采购:乙方负责根据项目需求进行材料和设备的采购。
3.施工:乙方负责项目的实际施工工作,包括人力、材料和工程设备的调配。
4.测试与验收:乙方负责项目的测试和验收工作,确保项目达到约定的质量标准。
4. 合同价款1.项目价款:甲方向乙方支付的合同总价款为[金额]人民币。
2.付款方式:甲方按照方式向乙方支付合同价款:–预付款:甲方应在合同签订后的[日期]天内支付合同价款的30%作为预付款。
–进度款:甲方应按照项目进度支付剩余金额的70%。
具体支付比例和期限按照项目进度款支付计划确定。
5. 合同履行期限1.合同履行期限为[起始日期]至[终止日期],共计[天数]天。
2.若由于不可抗力因素导致项目无法按期完成,双方应在发生不可抗力事件后及时协商并延长合同履行期限。
6. 质量保证1.乙方保证项目的设计、施工和交付符合国家有关法律法规和质量标准的要求。
2.甲方有权对项目进行检验和验收,乙方应积极配合并进行必要的整改。
3.甲方对项目的质量不满意的,有权要求乙方进行返工或采取其他合理措施解决问题。
7. 变更管理1.合同变更指甲方提出对项目范围、工期、价格等方面的修改。
2.任何变更必须经过双方协商一致并以书面形式确认,否则无效。
3.双方对于变更后的工作量、价格、工期等方面应重新进行协商和确定。
8. 违约责任1.甲方违约责任:–若甲方未按照合同约定支付合同价款,乙方有权要求甲方支付违约金;–若甲方未按照约定提供必要的协助或配合,导致项目延误或质量问题,应承担相应责任和赔偿乙方损失的义务。
建筑承包合同通用条款
通用条款
1 一般约定
1.1 词语定义
合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.
2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.
2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.
2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.
2.5项目经理:指在专用合同条款中指明的,由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.
2.6项目经理部:由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.1.
2.7 专业承包人:是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.
2.8 劳务分包人:是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.
2.9 监理人:指在专用条款中指明的,与发包人签订监理委托合同,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.
2.10总监理工程师:指在专用条款中指明的,由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权,代表监理人行使权利、履行义务的监理工程师。
1.1.
2.11 造价咨询人:指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织,以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.
2.12 争议评审小组:指合同当事人为解决工程争议,按照第19.3款[提请争议评审小组决定]任命的组织。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程:指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程:指有独立的设计图纸,能单独组织施工,竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场:指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知:指监理人按照第6.1 款[开工通知]通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期:指监理人按照第6.1 款[开工通知]发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限,包括按照第9.5款[变更引起的工期调整]和(或)第18.1款[承包人索赔程序]所作的工期调整。
1.1.4.4 竣工日期:指第10.3款[ 竣工日期 ]确定的日期。
1.1.4.5 缺陷责任期:指按照第14.1款[缺陷责任期]承包人承担修复工程缺陷责任的期限。
自工程竣工验收合格之日起计算,具体期限由当事人自行约定,但不得超过24个月。
1.1.4.6 基准日期:指投标截止时间前第28天的日期。
1.1.4.7 天:除特别指明外,指日历天。
合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24:00.
1.1.4.8 保修期:指按照第14.3款[保修责任]对工程竣工验收后出现的质量缺陷承担保修责任的期限。
从全部工程竣工验收合格之日起计算,具体时间长度由当事人自行约定,但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价格:指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程,其合同价应为投标人的中标价
1.1.5.2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额:招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价:招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工:是指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金:是指发包人与承包人在合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
1.1.6 工程文件与档案
1.1.6.1 工程文件:在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。
1.1.6.2 工程档案:是在项目建设、管理过程中形成的,具有保存价值的各种形式的历史记录
内容仅供参考。