建设工程施工合同通用条款略
- 格式:doc
- 大小:180.44 KB
- 文档页数:78
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。
2. 支付方式:____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
建设工程施工合同通用条款完整版一、总则1.1 合同方当事人1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工承包合同。
建设工程包括但不限于房屋建筑、公共建筑、道路、桥梁、隧道等工程。
1.3 合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程施工中的权利和义务,保证工程质量、工程进度和合同履约。
1.4 合同形式本合同以书面形式签订,并经双方盖章后生效。
二、施工规范2.1 相关法律法规承包商在施工过程中应遵守国家、地方的法律法规,包括但不限于建设法、安全生产法、环境保护法等相关法律法规。
2.2 工程质量要求承包商应按照相关规范和标准进行施工,确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.3 工程进度管理承包商应按照合同约定的工程进度进行施工,并及时与业主沟通工程进展情况。
2.4 施工安全管理承包商应制定安全施工方案,并严格执行安全操作规程,保障工人和现场人员的生命安全。
三、工程变更和索赔3.1 工程变更业主如需变更工程范围、工程设计或工程进度等内容,应与承包商协商一致,并签订变更协议。
3.2 索赔处理如因业主原因导致承包商遭受损失,应由业主进行赔偿。
如因承包商原因导致工程质量不合格,应由承包商进行赔偿。
3.3 争议解决双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成时,可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
四、履约保证4.1 履约保证金业主可要求承包商提供履约保证金,用于保障合同的履行。
保证金金额和支付方式由双方协商确定。
4.2 索引文件承包商应按照合同要求提供施工图纸、技术资料等索引文件,以便业主进行审查。
4.3 交工验收工程完成后,业主有权进行交工验收,并有权提出合理的整改意见。
承包商应积极配合整改,确保工程质量达到合同要求。
五、违约责任5.1 违约处理任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失。
5.2 解除合同如一方严重违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并有权追究违约方的法律责任。
5.3 损害赔偿如一方因违约行为给对方造成损害,应根据损害情况进行合理的赔偿。
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。
第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。
第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。
第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。
2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。
第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。
第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。
第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。
第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。
建设工程施工合同(通用条款)1. 合同目的和效力本合同根据相关法律法规,旨在明确并约定建设工程施工过程中各方的权利和义务,确保建设工程施工的有序进行。
该合同对乙方施工行为产生规范作用,具有法律效力。
2. 合同的签订本合同由甲方与乙方共同签订,并在合同签订时由双方授权代表进行签字确认。
双方签字确认后,本合同生效。
3. 工程范围和规模工程名称工程位置工程规模工程内容4. 施工期限和工期管理4.1 本合同所述施工期限为,自合同生效之日起计算。
4.2 如乙方因故无法按时完成工程施工,应提前书面通知甲方,并经甲方同意后,可申请延期。
4.3 若乙方未得到甲方书面同意而擅自拖延工期,甲方有权要求乙方支付逾期履约违约金。
5. 施工技术要求和质量保证5.1 乙方应按照相关法律法规及本合同约定的施工技术要求进行工程施工。
5.2 乙方应负责施工过程中工程质量的保证,并承担因施工质量不合格所产生的一切责任和费用。
6. 施工安全和保险责任6.1 乙方施工期间,应依法制定施工安全管理方案,并严格执行。
6.2 乙方应为施工期间所产生的人身伤亡和财物损失等风险购买相应的保险。
7. 工程款支付方式和期限7.1 工程款支付方式甲方按照工程进度支付工程款。
7.2 乙方应提供相应的工程款申请,并在甲方审核通过后的15个工作日内,将款项支付至乙方指定的账户。
8. 变更和索赔8.1 如乙方需要变更施工方案或工程内容,应提前书面通知甲方,并经书面同意后方可进行变更。
8.2 乙方因履约变更而产生的费用增减,由双方协商确定。
9. 违约责任9.1 如一方未按照本合同履行义务,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,并采取适当措施维护自身权益。
9.2 一方违约给另一方造成损失的,应当赔偿相应的损失并承担违约金。
10. 合同终止10.1 本合同自工程竣工验收合格之日起终止。
10.2 若一方严重违反本合同约定,影响工程施工的顺利进行,守约方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的责任。
建设工程施工合同通用条款
以下为一些常见的建设工程施工合同通用条款,具体条款根据合同双方的具体情况进行调整和修改:
1. 合同双方:列明合同的双方,包括承包商和业主。
2. 合同标的:明确合同的工程项目名称、工程范围和施工地点。
3. 工程期限:确定施工工期的起止时间和约定的交工时间。
4. 价款及支付方式:确定工程合同的总价款以及支付方式,如分期付款或一次性支付。
5. 承包商责任:明确承包商对工程质量和安全的责任,包括质量检查和问题解决。
6. 业主责任:规定业主提供施工所需的材料、设备和场地,并及时支付工程款项。
7. 变更和索赔:规定双方变更合同的程序和条件,以及索赔的程序和条件。
8. 保修期:规定工程竣工后的保修期限,保修期内承包商应承担的责任和义务。
9. 解除合同:确定双方解除合同的条件和程序。
10. 纠纷的解决:规定合同纠纷应通过协商解决,若协商不成
则提交仲裁或法院解决。
11. 保密条款:约定双方在合同履行过程中需保守对方商业秘密的义务。
12. 违约责任:明确双方违约责任和相应的赔偿金额。
以上为一些常见的建设工程施工合同通用条款,具体合同应根据项目的具体情况进行具体的调整和编写。
在签署合同之前,双方应仔细审查合同条款,并确保达成共识。
如果有需要,双方还可以咨询相关的法律专业人士进行法律意见的咨询。
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建设工程施工合同通用条款范本甲方(发包方):公司名称:__________________________________________________________________营业执照号:________________________________________________________________地址:______________________________________________________________________联系方式:__________________________________________________________________乙方(承包方):公司名称:__________________________________________________________________营业执照号:________________________________________________________________地址:______________________________________________________________________联系方式:__________________________________________________________________鉴于甲方拟进行建设工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下通用条款协议:一、工程概况1.1工程名称:_____________________________________________________________1.2工程地点:_____________________________________________________________1.3工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等施工内容。
建设工程施工合同通用条款(通用)(二)第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为,维护合同各方的合法权益,促进建设工程施工管理工作的有序进行,特制定本合同通用条款。
1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。
第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______,工程规模包括但不限于___。
第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等,并及时提供工程所需的合理资源。
3.1.2按约定支付工程合同价款,并及时支付临时工程款项、进度款项等。
3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备,并选择具备资质的施工人员参与工程建设。
3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工,并按时完成合同约定的工程进度。
3.2.3配合甲方进行工程验收,提供相关技术资料和文件。
第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___(大写)人民币,甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。
第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。
具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。
第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中,由于施工需要或技术要求,若需要建设临时工程,须事先与甲方协商并取得一致意见。
第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更,应向乙方提出变更工程的具体要求,并按照约定支付额外费用。
第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定要求。
第九条保修责任9.1完工之日起,乙方有义务对工程质量进行保修。
保修期限为合同约定的__个月。
第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设,甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。
10.2若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。
2023建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条目的和范围1.1 目的本合同旨在明确甲方和乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障双方的合法权益,确保建设工程的顺利进行。
1.2 范围本合同适用于2023年度甲方与乙方签订的所有建设工程施工合同。
第二条定义和解释2.1 定义本合同中所使用的术语应理解为:•甲方:指建设工程的业主或委托单位。
•乙方:指承担建设工程施工任务的承包商或供应商。
2.2 解释本合同的解释以合同文字及相关法律法规为依据。
第二章合同的签订和变更第三条合同的签订3.1 签订程序本合同的签订应当由甲方和乙方共同商定,并在书面形式上签订合同。
3.2 合同文件本合同的主要内容包括但不限于:工程概况、工程内容、工程期限、付款方式、违约责任等,并作为合同附件。
第四条合同的变更4.1 双方一致同意的变更在建设工程施工过程中,如需对合同内容进行变更,甲方与乙方应当进行协商,并在双方一致同意下进行变更。
4.2 变更的书面形式任何合同内容的变更均应当以书面形式进行,并由甲方和乙方签署确认。
第三章工程施工第五条工程质量5.1 质量标准工程施工应按照国家和相关行业制定的质量标准进行,确保工程质量达到规定要求。
5.2 质量验收工程竣工后,乙方应当按照合同约定的质量验收标准进行工程质量的验收,经甲方认可后方可交付使用。
第六条工程期限6.1 工期计算工程期限自合同生效之日开始计算,具体工期根据合同约定确定。
6.2 工期延误如因甲方原因造成工期延误,甲方应当支付相应的违约金。
如因乙方原因造成工期延误,乙方应当承担相应的违约责任。
第四章经济条款第七条付款方式7.1 付款条件甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收标准,及时支付乙方相应的工程款项。
7.2 付款延迟如甲方未按时支付工程款项,应当支付逾期付款的违约金。
第八条保证金8.1 保证金金额甲方应按照合同约定向乙方支付相应的保证金。
8.2 保证金处理保证金将根据施工合同履约情况进行退还或抵扣。
建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同,旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务,规范双方的合作关系。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项,支付方式为_________________。
2.乙方完成工程后,甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料,包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整,如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合1.甲方应提供工程现场,并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件,包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施,包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求,甲方应提前告知乙方,并共同商定安全措施。
第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求,保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备,并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工,并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系,确保施工过程安全无事故。
2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训,并提供必要的安全防护设施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任。
2.如一方违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任,并负责处理违约问题。
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。
建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
施工合同通用条款6篇第1篇示例:施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件,在施工过程中起到重要的作用。
制定合同是规范工程施工行为,保障双方合法权益的必要步骤。
下面将介绍一份完整的施工合同通用条款,以供参考。
一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方,在平等自愿的基础上订立本合同,共同遵守以下事项。
1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起,具有法律效力。
二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托,负责完成工程施工任务,保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持,包括但不限于安全保障、施工场地准备等。
2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准,确保工程质量和安全。
三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为:(具体金额),双方约定按照工程进度分期支付工程款。
3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项,逾期支付将按照约定支付逾期利息。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 工程质量保证期为(具体时间),在该期间内发现工程质量问题,乙方应及时解决并承担相应责任。
五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款,应承担相应违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行,双方可解除合同,但应提前书面通知对方,并协商解决相关事宜。
六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议,双方应协商解决。
如协商不成,应提交至(仲裁委员会/法院)进行处理。
6.2 争议解决期间,合同其他条款继续有效执行。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
任何补充协议需经双方签字确认后生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为一份完整的施工合同通用条款,双方签署后即可生效。
希望双方能够严格遵守合同规定,共同完成工程任务,确保项目顺利进行。
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
.(GF—2013—0201)建设工程施工合同范文word.部乡建设和住房城制定国家工商行政管理总局范文word.目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 ........................................1三、质量标准 ........................................2四、签约合同价与合同价格形式 .........................2五、项目经理 ........................................2六、合同文件构成 ....................................2七、承诺 3九、签订时间 ........................................3十、签订地点 ........................................3十一、补充协议 ......................................3十二、合同生效 ......................................3十三、合同份数 ......................................4第二部分通用合同条款 (5)按建设工程施工合同通用合同条款执行(略) (5)第三部分专用合同条款 ................. 错误!未定义书签。
1. 一般约定 ........................ 错误!未定义书签。
2. 发包人 .......................... 错误!未定义书签。
3. 承包人 .......................... 错误!未定义书签。
4. 监理人 .......................... 错误!未定义书签。
5. 工程质量 ........................ 错误!未定义书签。
6. 安全文明施工与环境保护........... 错误!未定义书签。
7. 工期和进度 ...................... 错误!未定义书签。
8. 材料与设备 ...................... 错误!未定义书签。
9. 试验与检验 ...................... 错误!未定义书签。
10. 变更 .......................... 错误!未定义书签。
11. 价格调整 ....................... 错误!未定义书签。
范文word.12. 合同价格、计量与支付............ 错误!未定义书签。
13. 验收和工程试车 ................. 错误!未定义书签。
14. 竣工结算 ....................... 错误!未定义书签。
16. 违约 .......................... 错误!未定义书签。
17. 不可抗力 ....................... 错误!未定义书签。
18. 保险 .......................... 错误!未定义书签。
20. 错误!未定义书签。
....................... 争议解决范文word.第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就松溪县万诚大厦工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况工程地点:。
1. 工程名称: 2.工程立项批准文号:。
3.资金来源。
4.自筹楼地 8372.965.工程内容:㎡,其中:1#建筑面积:上8层,建筑面积3689.4㎡;2#楼地上9层,建筑面积3544.27㎡;地㎡)。
下室1层,建筑面积1139.296.工程承包范围:其余土建、除已施工完毕的基础底板砼垫层、基坑边坡防护工程外,发包人不得以任何形式将承包人的安装及室外附属工程均由承包人施工。
发包人应将承包范围工程项目进行招标或指定其他队伍施工,倘若发生,索赔给承包人。
承包人在与其他施工队伍同等条件该项工程总价的20%下,优先享有本工程二次装修工程施工。
二、合同工期月日。
2015年10 计划开工日期:日。
月年计划竣工日期:20167天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工期总日历天数:240工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
范文word.三、质量标准国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
工程质量符合四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:暂定价人民币(大写)壹仟伍佰万元 (¥ 1500万元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(4)暂列金额:人民币(大写) (¥元)。
合同价格形式: 2.五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:)本合同协议书;(1 )专用合同条款及其附件;2((3)通用合同条款;)技术标准和要求;4(()图纸;5 6()已标价工程量清单或预算书;范文word.(7)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于 2015 年 10 月日签订。
十、签订地点本合同在福建省松溪县签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自签订之日后生效。
范文word.十三、合同份数本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:址:地邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传传真:真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:号:账账号:范文word.第二部分通用合同条款按建设工程施工合同(GF-2013-0201)通用合同条款执行(略)第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:履行合同中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、工作联系单、洽商记录、工程签证、设计变更、补充协议等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:;称:名资质类别和等级:;;联系电话:;电子信箱:。
通信地址: 1.1.2.5 设计人:福建联盛建筑设计院名;称:;资质类别和等级:联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备符合通用条款规定的发1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:包方提供的施工场地。
依据设计图纸确定永久占地包括:1.1.3.9 。
双方在合同履行过程中确定临时占地包括:1.1.3.10范文word.1.3法律。
适用于合同的其他规范性文件:1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的标准规范包括:执行通用条款。
/ ;1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:; / 发包人提供国外标准、规范的份数:。
发包人提供国外标准、规范的名称: / :特殊要求术标准和功能要求的的1.4.3发包人对工程技/ 。
1.5 合同文件的优先顺序(3))本合同协议书、补充协议;(2)专用合同条款及其附件;(1)技术标)通用合同条款;(5工程洽商记录、工程签证、工程变更单(4)在合同订立及履行)工程量清单、预算书;(8准和要求;(6)图纸;(7工作联系过程中,双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、单等资料及与合同有关的文件。
图纸和承包人文件 1.6图纸的提供1.6.1;天内合同签订后3 发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:陆套发包人向承包人提供图纸的内容:全部专业整套设计施工图。
承包人文件1.6.4需要由承包人提供的文件,包括:双方另行确定。
天内批复。
3 监理人应在收到承包人文件后现场图纸准备1.6.5。
关于现场图纸准备的约定:执行通用条款1.7 联络天内将与合同有关的通知、批 / 1.7.1发包人和承包人应当在准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;工地办公室范文word.发包人指定的接收人为:。
工地办公室;承包人接收文件的地点:。
承包人指定的接收人为:监理人接收文件的地点:工地办公室;监理人指定的接收人为:。
交通运输1.101.10.1 出入现场的权利。
关于出入现场的权利的约定:1.10.3 场内交通工地大门关于场外交通和场内交通的边界的约定:。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通。
由发包人承担设施的约定:超大件和超重件的运输1.10.4运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有承担。
发包人关费用由知识产权1.11关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编1.11.1制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质执行通用条款。
的文件的著作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条款。
执行通用条款关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的1.11.4使用费的承担方式:执行通用条款。
工程量清单错误的修正1.13。
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是清单内工程量出现偏差,允许调整合同价格的工程量偏差范围:按实调整合同价格。
范文word.2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:;名:姓;身份证号:务:职;;联系电话:;电子信箱通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量进度和安全文明施工中存在问题,办理有关设计变更、工作联系单、工程签证等。