工程结算承包协议书模板(最新版)2篇

工程结算协议书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程结算协议书范本甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国民法通则》和《建设工程发包合同法》，为明确双方在工程结算过程中的权利和义务，特订立本协议。

一、结算依据1.1 本工程的结算依据为建设工程发包合同，双方应根据合同约定和国家有关法律法规进行结算。

1.2 工程的结算金额将包括工程合同金额和变更合同金额。

二、结算方式2.1 工程结算应按照工程进度和质量进行逐步结算，形成阶段性结算单据。

2.2 工程全部竣工后，双方应进行最终结算，结算金额为工程合同金额加上变更合同金额。

2.3 最终结算应由双方共同确认，如果有异议，应通过协商解决。

三、结算时间3.1 工程结算时间应在合同约定的期限内完成，不能延期。

3.2 如果因特殊原因导致结算延迟，双方应协商解决，并签订补充协议。

四、结算标准4.1 工程结算应根据实际工程完成情况和质量标准进行，不能有漏斗。

4.2 工程结算应严格按照国家相关规定的工程计量标准进行。

五、结算款支付5.1 工程最终结算款应在结算确认后的15个工作日内支付给承包方。

5.2 工程结算款付款方式可采用银行转账或现金支付。

5.3 如果工程结算款延迟支付，承包方有权要求逾期付款利息。

六、结算争议解决6.1 如果在工程结算中发生争议，双方应首先协商解决。

6.2 如果无法协商解决，可以通过仲裁或诉讼进行解决。

七、其他约定7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______。

7.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（委托方）：___________ 年月日乙方（承包方）：___________ 年月日以上为工程结算协议书范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方在工程结算过程中能够遵守协议约定，保障双方的合法权益，确保工程结算顺利进行。

篇2工程结算协议书范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行（工程项目名称），经双方协商一致，就工程结算事宜，订立本协议。

工程结算工作协议书合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及职责，特签订本工程结算工作协议书。

一、协议目的本协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的工作内容、原则、程序、期限及相关权利义务，保障工程结算工作的顺利进行。

二、工程结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规的规定进行工程结算。

2. 工程结算应遵循公平、公正、合理、准确的原则。

3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款及结算款。

三、工程结算工作内容1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合要求。

2. 乙方应在工程竣工验收合格后，按照甲方要求编制工程结算文件，包括结算书、结算清单、相关证明材料等。

3. 甲方应对乙方提交的工程结算文件进行审查，并在约定时间内提出审查意见。

4. 双方应就工程结算文件中的问题进行沟通、协商，达成一致意见后，签署工程结算确认书。

四、工程结算程序1. 乙方提交工程结算文件：乙方应在工程竣工验收合格后约定时间内向甲方提交完整的工程结算文件。

2. 甲方审查：甲方应在收到乙方提交的工程结算文件后约定时间内完成审查工作，并提出审查意见。

3. 沟通协商：双方就审查意见进行沟通、协商，解决结算过程中的问题。

4. 签署确认书：双方达成一致意见后，签署工程结算确认书，确认工程结算结果。

5. 款项支付：甲方在确认工程结算结果后，按约定支付余款。

五、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程结算工作全部完成并支付完毕之日止。

六、双方权利义务1. 甲乙双方应遵守本协议的各项约定，履行各自义务。

2. 甲方应按约定支付工程进度款及结算款，如甲方未按约定支付款项，应承担违约责任。

3. 乙方应按时提交工程结算文件，确保文件真实、准确、完整。

工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。

二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。

2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。

3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。

四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。

该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。

五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

2. 工程款支付方式：分期支付。

具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。

3. 乙方应提供合法有效的发票。

六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。

2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程结算协议书范本3篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方经过友好协商，就甲方的工程项目由乙方进行承包施工，现工程已完工并达到验收标准，双方就工程结算事宜达成如下协议：一、协议目的本工程结算协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的权利和义务，确保工程结算工作有序、高效进行。

二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程造价：_________________________4. 工程内容：_________________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规进行工程结算。

2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、施工图纸、变更签证、现场签证等。

3. 结算过程中，应充分考虑工程质量、安全、进度等因素。

四、结算金额1. 工程总造价：_________________________元。

2. 结算金额：经甲乙双方确认，本次工程结算金额为_____________元。

五、支付方式1. 支付方式：_________________________（如：现金、银行转账等）。

2. 支付期限：_________________________（约定具体付款日期）。

3. 付款条件：在甲方收到乙方提供的完整结算资料并审核无误后，按照约定支付。

1. 工程保修期限：_________________________（约定保修期限）。

2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的工程问题，乙方负责免费维修。

3. 保修责任：在保修期限内，乙方应履行保修义务，确保工程正常运行。

七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按约定完成工程或工程质量不达标，应向甲方承担相应的违约责任。

3. 双方应共同遵守本协议，如一方违约，应承担相应的法律责任。

工程承包协议书参考范本发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依据相关法律、法规，今甲方将_____工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

二、单价100╳100规格外墙砖单价为_____元㎡;200╳400规格外墙砖：_____元㎡;板底抹灰_____元㎡;顶部抹光_____元㎡，总价以实际面积结算。

风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

三、质量要求1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_____%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

五、甲乙双方职责甲方职责：1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

可编辑修改精选全文完整版工程款结算协议书工程款结算协议书范本（精选5篇）在社会一步步向前发展的今天，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。

那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编精心整理的工程款结算协议书范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程款结算协议书1甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

甲方：________乙方：______________年___月___日工程款结算协议书2甲方：________乙方：________________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。

该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。

工程结算工作协议书合同范本2篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及义务，特签订本工程结算工作协议书。

一、协议目的本协议书旨在明确甲、乙双方在工程结算过程中的权利与义务，规范双方结算行为，保障工程结算工作的顺利进行。

二、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

三、结算原则1. 甲乙双方应按照国家规定及总承包合同的约定进行工程结算。

2. 结算依据：包括招标文件、投标文件、工程变更单、施工图纸、技术规范、验收报告等。

3. 结算方式：按照双方约定的计价方式、支付比例及支付时间进行结算。

四、结算流程1. 乙方应在工程竣工验收合格后提交结算报告及相关材料。

2. 甲方收到结算报告后，进行初步审核，并书面通知乙方是否需要进行补充或修改。

3. 乙方根据甲方审核意见，提交补充材料或修改结算报告。

4. 甲方完成最终审核后，编制工程结算书，并经双方确认后签署。

5. 双方按照结算书的约定支付款项。

五、双方义务1. 甲方义务：（1）按照约定时间对乙方提交的结算报告进行审核；（2）按照约定支付工程款；（3）协助乙方解决结算过程中的问题。

2. 乙方义务：（1）按时提交结算报告及相关材料；（2）配合甲方完成审核工作；（3）确保结算报告真实、准确、完整；（4）按照约定完成工程维修及整改工作。

六、违约责任1. 若甲方未按约定时间完成审核或支付工程款，应承担违约责任，支付违约金并赔偿乙方损失。

工程结算协议书范本5篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方：（委托方）__________（单位名称）乙方：（承包方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的施工和结算事宜达成如下协议：一、工程项目的基本信息1. 工程项目名称：__________2. 工程项目地点：__________3. 工程项目规模及内容：__________4. 合同约定工程工期：__________二、工程结算的方式1. 工程结算的基准：__________（总价合同/单价合同）2. 工程结算的依据：根据实际工程完成情况，结合合同约定的付款方式进行工程结算。

3. 工程结算的时间节点：每个月底结算上一月的工程款项，最终结算在工程项目验收合格后进行。

三、工程结算的内容1. 工程款项包括但不限于：工程施工、材料、设备、人工、管理费等相关费用。

2. 工程结算的方式：经过甲乙双方确认，通过现金/银行转账等方式进行结算。

四、工程结算的程序1. 乙方应在每月底向甲方提交结算报告，说明本月工程进度，总结工程款项情况。

2. 甲方应在收到结算报告后在五个工作日内审核确认。

3. 经过双方确认的结算金额，由甲方按照合同约定的付款方式进行支付。

五、工程结算的保证1. 双方承诺在工程结算过程中不得私自增减款项，如有异议应协商解决。

2. 工程结算完成后需甲方签字确认并盖章，作为结算的有效凭证。

六、工程结算争议的处理1. 在工程结算过程中如有争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼。

七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目完工确认之日起算。

2. 未尽事宜，双方可协商补充修改，补充协议具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上即为本工程结算协议书的范本，具体内容可根据具体情况进行修改和补充。

工程结算款合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：联系地址：联系方式：乙方（承包方）：姓名/名称：联系地址：联系方式：鉴于甲方将 [工程名称] 发包给乙方进行施工，双方就工程结算款事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：2. 工程内容：3. 工程起止时间：二、结算款项1. 经双方确认，工程结算款总额为人民币 [具体金额] 元（大写：）。

2. 结算款项包括但不限于工程价款、材料费、人工费、机械费、管理费、利润等与工程相关的所有费用。

三、付款方式1. 甲方应在 [具体时间] 前向乙方支付结算款的 [X]%，即人民币 [具体金额] 元（大写：）。

2. 剩余结算款的 [X]%，即人民币 [具体金额] 元（大写：），甲方应在[具体时间] 前支付给乙方。

四、发票开具乙方应在收到甲方支付的款项后 [具体时间] 内，向甲方开具合法有效的发票。

五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定的时间和金额支付结算款，每逾期一天，应按照未支付款项的 [具体比例] 向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按照本合同约定开具发票，每逾期一天，应按照结算款总额的 [具体比例] 向甲方支付违约金。

六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发包方）：（签字/盖章）日期：乙方（承包方）：（签字/盖章）日期：。

最新工程结算协议书(优秀8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、工作计划、活动方案、规章制度、心得体会、演讲致辞、观后感、读后感、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, work plans, activity plans, rules and regulations, personal experiences, speeches, reflections, reading reviews, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!最新工程结算协议书(优秀8篇)在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。

工程结算协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方就__________工程达成以下结算协议，为明确双方权益，保障工程顺利进行，特制定本协议。

一、协议目的甲乙双方通过本协议的签订，确认工程结算的具体事项，明确双方在工程结算过程中的权利和义务，保障工程款项的及时支付和工程的顺利交付。

二、工程概况1. 工程名称：__________工程。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：__________。

4. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕止。

三、结算原则1. 甲乙双方按照合同约定进行工程结算，遵循公平、公正、诚信原则。

2. 结算依据：依据施工图纸、变更签证单、竣工验收报告、合同约定等文件资料进行结算。

3. 结算方式：按照合同约定进行结算，包括但不限于总价包干、单价结算等方式。

四、结算金额及支付方式1. 结算金额：经甲乙双方确认，本工程结算总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。

2. 支付方式：甲方按照合同约定的支付方式，将结算款项支付至乙方指定账户。

3. 支付期限：甲方在收到乙方提交的结算资料后，按照合同约定的支付期限进行支付。

五、工程保修1. 乙方在工程竣工验收合格后，按照国家规定及合同约定承担保修责任。

2. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，满_____年。

3. 保修范围：因乙方施工质量原因造成的损坏和故障。

4. 保修费用：保修期间发生的费用由乙方承担。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付结算款项，应支付逾期付款违约金。

2. 若乙方未按合同约定履行保修责任，应承担相应的违约责任。

3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决1. 本协议的履行过程中，如甲乙双方发生争议，应协商解决。

2. 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

工程结算协议书范本9篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方（委托方）：（简称甲方）乙方（承包方）：（简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担的工程项目的结算事宜达成如下协议：一、工程项目基本情况甲方委托乙方承担的工程项目名称、施工地点、工程内容、工程标段划分等详细情况详见《工程委托合同书》，甲、乙双方均对上述内容有清晰的了解。

二、施工进度及验收乙方应严格按照合同要求履行施工任务，保质保量完成工程项目，并按照合同约定的时间节点提交各项竣工资料。

甲方应及时组织相关部门进行工程验收，确认工程质量及工程量，并在工程验收合格的基础上按合同约定支付工程款。

三、结算方式1. 工程结算的基本方式为【（具体结算方式）】，根据合同约定，结算金额为□总价□数量及单价□按进度支付。

2. 工程结算的标准按照国家有关规定、行业标准及双方签订的合同进行计算，其中包括工程造价、工程量清单、变更、索赔、税金等等。

3. 工程结算过程中，如有发现工程量清单、工程变更、索赔及其他有关内容，应当及时进行书面通知并遵守合同约定的相关程序。

4. 工程结算的最终金额以双方签字盖章的结算书为准，在结算完毕后甲方应及时支付款项。

四、结算程序和时间1. 乙方应在本次工程验收合格后的15个工作日内提交结算资料，并申请结算。

2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后的10个工作日内完成初步审核，并及时通知乙方如有问题需要调整的事项。

3. 乙方应在得知初步审核结果后的5个工作日内及时修改并重新提交相关资料。

4. 甲方应在收到乙方重新提交的资料后的5个工作日内完成最终的结算审核工作，并出具结算通知书，甲乙双方签字确认后该结算通知书即为双方的结算依据。

五、结算的附加条件1. 如在工程施工过程中发现或者须要进行相应的工程变更，应当填写相关的变更资料进行结算；2. 工程结算的最终金额除了直接涉及的工程造价、工程量清单等之外，还包括各项税金的结算；3. 工程结算的最终金额在签订结算书之日起生效，并按照合同约定的时间支付给乙方。

工程结算合同模板5篇篇1工程结算合同模板一、甲方（发包方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：传真：电子邮箱：二、乙方（承包方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：传真：电子邮箱：三、项目名称：工程地址：工程内容：合同总金额：工程开工日期：工程完工日期：四、结算方式1. 工程款支付方式：按照乙方提交的工程进度表和结算报告进行款项支付，每次支付比例为工程总金额的X%。

2. 结算期限：乙方提交结算报告后，甲方7个工作日内完成审核并支付。

五、结算标准1. 工程款项包括劳务费、材料费、机械费等相关费用，如有其他费用需额外说明。

2. 结算依据为乙方提交的工程进度表、工程量清单及相关凭证。

六、结算程序1. 乙方于每月X日前提交上月的工程进度表和结算报告。

2. 甲方于每月X日前对乙方提交的结算报告进行审核。

3. 甲方对审核通过的工程款项于每月X日内支付至乙方指定账户。

七、违约责任1. 若乙方未按照约定时间提交结算报告，甲方有权延迟支付相应款项。

2. 若甲方未按时支付工程款项，每延迟一天，应支付违约金为总金额的X%。

八、其他事项1. 本合同一式两份，双方各持一份为凭证。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并全额支付工程款项之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2工程结算是工程建设过程中的一项重要环节，它有着至关重要的作用。

工程结算合同则是规范工程结算过程的重要文件，它明确了工程结算的责任主体、结算方式、结算标准及付款方法等内容，以确保工程结算的合理、公正、及时。

一、合同签署主体：甲方（委托方）：（单位名称）（法定代表人：）（联系地址：）（电话：）（传真：）（开户银行：）（账号：）乙方（承包方）：（单位名称）（法定代表人：）（联系地址：）（电话：）（传真：）（开户银行：）（账号：）二、合同工程名称及工程地点：1.本合同工程名称为（工程名称）。

2.工程地点为（具体地点）。

工程结算工作协议书合同范本5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方同意就工程结算工作进行合作，为明确双方的权利和义务，确保工程结算工作的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方本着诚实信用、等价有偿的原则，为确保工程结算工作的顺利进行，明确双方职责、权利和义务，达成此协议。

二、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________承包范围：___________________________开工日期：___________________________竣工日期：___________________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款和国家相关法规进行工程结算。

2. 结算依据包括施工图纸、变更通知、验收合格证明等文件。

3. 结算过程中，甲乙双方应密切配合，及时沟通，确保结算工作的准确性和及时性。

四、工作内容及分工1. 甲方负责提供完整的施工图纸、变更通知等结算依据。

2. 乙方负责根据甲方提供的结算依据进行工程量计算、计价及审核工作。

3. 甲方负责审核乙方提交的结算报告，并提出意见或建议。

4. 乙方根据甲方意见或建议进行修改和完善结算报告。

五、时间节点及进度安排1. 甲乙双方应于工程竣工后XX个月内完成结算工作。

2. 乙方应在每个结算阶段结束后XX个工作日内向甲方提交结算报告。

3. 甲方应在收到乙方结算报告后XX个工作日内完成审核工作，并给出反馈意见。

六、费用支付及结算方式1. 乙方按照合同约定完成工程结算工作后，甲方应支付乙方相应的结算费用。

2. 结算费用的具体金额及支付方式由甲乙双方另行约定。

3. 甲方未按照合同约定支付结算费用的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。

工程结算协议书范本3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本工程结算事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、协议背景本协议基于甲乙双方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）而制定。

在原合同基础上，双方经过友好协商，就工程结算相关事宜进行进一步明确和约定。

二、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________承包范围：_________________________承包内容：_________________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照原合同及国家相关法律法规的规定进行工程结算。

2. 结算依据：原合同条款、施工图纸、变更签证、现场签证、技术核定单等。

3. 结算方式：按照实际完成的工程量及约定的单价进行结算。

四、结算金额及支付方式1. 结算金额：经甲乙双方确认，本工程结算金额为人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。

2. 支付方式：甲方按照原合同约定支付工程款，具体支付时间、金额如下：（1）本协议签订后______日内支付结算金额的______%；（2）工程竣工验收合格后______日内支付结算金额的______%；（3）质量保证金______%，自工程竣工验收合格之日起______年后无质量问题一次性支付。

五、工程保修1. 保修期限：本工程保修期为______年。

2. 保修范围：乙方应对其承包范围内的工程承担保修责任。

3. 保修内容：因乙方施工质量原因造成的工程缺陷、损坏等，乙方应无偿修复。

六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。

工程结算协议书范本甲方（发包方）：（公司名称或个人全称）乙方（承包方）：（公司名称或个人全称）鉴于甲乙双方于（签订日期）签订了编号为（合同编号）的《工程承包合同》，现因（具体原因，如工程完工、合同终止等）需要进行工程结算，经双方协商一致，达成如下结算协议：一、结算范围本结算协议适用于双方签订的《工程承包合同》中约定的所有工程内容，包括但不限于工程量、工程质量、工程进度等。

二、结算金额经双方确认，本工程的最终结算金额为（大写金额）元，小写金额为（小写金额）元。

该金额已包括所有工程费用，包括但不限于材料费、人工费、管理费等。

三、结算方式1. 乙方应在本协议签订后（具体天数）个工作日内，向甲方提交完整的结算报告及相关资料。

2. 甲方在收到乙方提交的结算报告及相关资料后，应在（具体天数）个工作日内完成审核，并出具审核意见。

3. 若甲方对结算报告有异议，应在收到结算报告后的（具体天数）个工作日内提出，并与乙方协商解决。

逾期未提出异议的，视为甲方认可乙方提交的结算报告。

四、付款安排1. 甲方应在确认结算金额无误后，按照本协议约定的金额向乙方支付工程款。

2. 付款方式为（具体付款方式，如银行转账、现金支付等），付款时乙方应向甲方提供等额的正规发票。

3. 若甲方逾期支付工程款，应按照（具体比例或金额）向乙方支付违约金。

五、其他事项1. 本结算协议一经双方签字盖章后生效，与原《工程承包合同》具有同等法律效力。

2. 本协议未尽事宜，双方应本着友好协商的原则解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日。

工程结算合同协议书工程款结算说明(二)工程结算合同协议书本工程结算合同协议书（以下简称“本协议”）由以下双方于_ _____年______月______日签订：甲方（委托方）：________________________地址：____________________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：______________________地址：____________________________法定代表人：______________________鉴于甲方委托乙方承担了________________项目（以下简称“本项目”）的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本项目的工程款结算事宜，达成如下协议：一、工程款结算原则1.1乙方应按照本协议约定的工程量和工程质量要求完成施工任务。

1.2甲方应按照本协议约定的工程量和工程质量要求支付工程款。

1.3 工程款的支付应遵循先施工、后验收、再支付的原则。

二、工程款结算方式2.1工程款的结算以实际完成的工程量为基础，按照本协议约定的单价和总价进行计算。

2.2乙方应在每月底前向甲方提交当月的工程量报告和工程款申请，甲方应在收到申请后15个工作日内进行审核并支付工程款。

工程款的支付方式为银行转账，甲乙双方应提供有效的银行账户信息。

三、工程款结算标准3.1工程量的计算按照本协议约定的计量单位和计算方法进行。

3.2 工程质量的验收标准按照本协议约定的质量要求进行。

3.3 工程款的结算标准按照本协议约定的单价和总价进行。

四、工程款结算期限4.1 工程款的结算期限为工程验收合格之日起30日内。

4.2甲方应在工程验收合格后15个工作日内支付工程款的95%，剩余5 %作为质量保证金，待工程保修期满后支付。

五、违约责任甲方未按照本协议约定的期限支付工程款的，应按照逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。