下载文档原格式
![合同管理复习题答案七(索赔) 07[1].5.27范文](https://img.taocdn.com/s1/m/1ced4a77804d2b160b4ec0eb.png)
索赔专项练习一、单项选择题1. 当( )之后 , 承包商根据合同进行索赔的权力终止了。
A. 递交最终报表B. 接受履约证书C. 递交竣工报表D. 结清单生效2. 当工程师根据规定,对承包商同时给予费用补偿和工期展延时,( )。
A. 工程师的决定为最终决定B. 业主有权决定只进行费用补偿C. 由工程师与业主协商一致D. 业主不得变更工程师已下达的决定3. 工程师确定批准索赔额时,应遵守( )。
A. 工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权B. 工程师在其权限范围内确定索赔额后,还应报请业主批准C. 工程师确定的批准索赔额超过其权限时,必须报请业主批准D. 工程师超过其权限批准的索赔额时,应报请业主批准4. 某工程合同金额为500万美元,合同规定工期每延误一天罚款5000美元,最高罚款限额为50万美元。
有价值300万美元的工程在合同规定完工日期后的120天达到竣工要求通过了竣工试验。
则承包商应向业主支付拖期罚款( )万美元。
A.36B.18C.50D.605. 在工期索赔中,对于持续影响时间超过28天以上的延误事件,工程师最终批准的总展延工期天数,( )。
A. 必须等于以前各阶段己同意展延天数之和B. 是承包商每隔 28 天报送的阶段天数之和C. 不应少于以前各阶段, 已由工程师同意展延天数之和D. 工程师有全部权限处理工期展延6. 某固定总价合同的报价单上显示某一型号的钢材为当地产品,500美元/吨,共200吨。
施工中由于质量原因工程师拒绝使用该种钢材,承包商又购入价格为550美元/吨的钢材用于工程,并提出11万美元法人费用索赔要求。
监理工程师应当( )。
A. 核准支付承包商1万美元B. 核准支付承包商10万美元C. 核准支付承包商11万美元D. 由于是固定总价合同，否决该索赔要求7. 工程师审查承包商索赔报告成立的条件是( )。
A. 事件已造成承包商施工成本的额外支出B. 事件已造成承包商直接工期损失C. 按照合同对照己造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失D. 依据证据己造成承包商施工成本的额外支出,或直接工期损失8. 《建筑工程施工合同条件》中明确规定：在索赔事件发生 ( ) 天内提出通知要求 , 工程师应当受理。
![合同管理复习题答案一(例子) 07[1]527](https://img.taocdn.com/s1/m/220b67864afe04a1b071deb7.png)
案例复习题案例1在我国某工程中采用固定总价合同，合同条件规定，承包商若发现施工图中的任何错误和异常应通知业主代表。
在技术规范中规定，从安全的要求出发，消防用水管道必须与电缆分开铺设；而在图纸上，将消防用水管道和电缆放到了一个管道沟中。
承包商按图报价并施工，该项工程完成后，报告工程师进行验收，对此，工程师应该如何处理？并说明理由。
答：指令承包商按规范要求施工，重新铺设管道沟，并拒绝给承包商任何补偿。
其理由是：(1)两种管道放一个沟中极不安全，违反工程规范。
在工程中，一般规范(即本工程的说明)是优先于图纸。
(2)即使施工图上注明两管放在一个管道沟中，这是一个设计错误。
但作为一个有经验的承包商是应该能够发现这个常识性的错误的。
而且合同中规定，承包商若发现施工图中任何错误和异常，应及时通知业主代表。
承包商没有遵守合同规定。
案例2在某一国际工程中，工程师向承包商颁发了一份图纸，图纸上有工程师的批准及签字。
但这份图纸的部分内容违反本工程的专用规范(即工程说明)，待实施到一半后工程师发现这个问题，要求承包商返工并按规范施工。
承包商就返工问题向工程师提出索赔要求，但为工程师否定。
承包商提出了问题：工程师批准颁布的图纸，如果与合同专用规范内容不同，它能否作为工程师已批准的有约束力的工程变更？试述其理由。
答：(1)在国际工程中通常专用规范是优先于图纸的，承包商有责任遵守合同规范。
(2)如果双方一致同意，工程变更的图纸是有约束力的。
但这一致同意不仅包括图纸上的批准意见，而且工程师应有变更的意图，即工程师在签发图纸时必须明确知道已经变更，而且承包商也清楚知道。
如果工程师不知道已经变更(仅发布了图纸)，则不论出于何种理由，他没有修改的意向，这个对图纸的批准没有合同变更的效力。
(2)承包商在收一个与规范不同的或有明显错误的图纸后，有责任在施工前将问题呈交给工程师(见本节前面的分析)。
如果工程师书面肯定图纸变更，则就形成有约束力的工程变更。
合同管理期末复习题一、单项选择题（每小题2分，共20分）1．我国合同法调整的关系有（)。
A．婚姻关系 B．收养关系C．监护关系 D．财产关系2．下列合同中，应当采取书面形式的是（）A．技术转让合同 B。
买卖合同C．租赁合同 D。
保管合同3．我国《合同法》规定属于实践合同的有（）。
A．买卖合同 B．委托合同C．保管合同 D．借贷合同4．合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）关系的协议. A．行政权利义务 B．经济权利义务C．刑事权利义务 D．民事权利义务5．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用（)。
A.格式条款B.诚信原则C。
非格式条款 D。
法律规定6．下列合同中,属于要物合同的是（）。
A.租赁合同 B。
买卖合同C.加工合同D.借用合同7．下列合同中,属于单务合同的是（)。
A.赠与合同 B。
买卖合同C.租赁合同 D。
承揽合同8．合同的订立必须要经过（）两个法定阶段。
A．起草和抄写 B．意思和表示C．要约和承诺 D．协商和谈判9．合同成立的根本标志即在于当事人的意思表示一致，它是指（)。
A．合同当事人完全相同的缔约目的B．合同的当事人必须就合同的主要条款业已作出了一致的意思表示C．虽未合意但已有协议D．当事人对合同的次要条款或者非必要条款业已达成协议10．甲公司出售一批衬衫，每12件装一个箱，乙公司向甲公司发电报订购1200件，甲公司回电告知单价，并说有充足现货,一个月内保证可以到货。
乙公司复电：“此价格可以，但请将12件装一纸箱的包装改为10件一箱的包装。
”甲公司收到乙公司的电报后没有回电。
一个月后，乙公司去甲公司提货，甲公司说，双方意思表示不一致,合同没有成立，故他们没有任何责任.综上所述，下列提法正确的是（ )。
A．根据合同意思表示真实的要求，此合同没有成立B．乙公司的要求改包装的电报只能是反要约C．只有合同的全部条款完全一致，合同才能成立D．只要合同的主要条款一致，合同就能成立,故此合同成立11．甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货,乙方收货后付款。
复习题三--工程合同管理复习题复习题三一、单项选择题1．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ C ）。
A. 由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担2．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ A ）组织试车。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位3．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（ A ）承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.监理单位4．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿5．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ A ）。
A.应征得业主同意B.可不经过业主同意C. 自行决定后通知业主D. 自行决定后通知监理工程师6．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商解决单位7．因不可抗力发生的费用应由（ D ）承担。
A. 甲方承担B.乙方承担C.甲乙方共同承担D. 甲乙方分别承担8．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（ D ）A.可自行运出工地B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地9．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ A ）。
A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认10．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ D ）止。
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
2023年吉林省监理工程师《合同管理》考试习题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告2.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费3.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标4.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%5.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照( )的原则商定或确定。
A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本6.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查7.根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%8.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量9.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务围D.提供伴随服务不得收费10.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（）个月,且技术相对简单的小型项目。
工程建设合同管理期末复习题（含答案）一、填空题1. 工程建设合同是指（）之间为完成一定的工程建设任务，明确相互权利义务关系的协议。
答案：发包人与承包人2. 工程建设合同按照承包的内容和方式不同，可以分为（）、（）和（）。
答案：施工合同、设计合同、监理合同3. 工程建设合同管理的目的是确保（）、（）和（）的实现。
答案：合同目标、合同履行、合同变更4. 工程建设合同的主要内容包括（）、（）、（）和（）。
答案：工程范围、工程价款、工程进度、工程质量二、选择题1. 以下哪种合同属于工程建设合同？（）A. 买卖合同B. 借款合同C. 施工合同D. 劳动合同答案：C2. 工程建设合同管理的核心是（）。
A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同解除答案：B3. 在工程建设合同中，以下哪项属于发包人的义务？（）A. 提供施工图纸B. 按约定支付工程款C. 负责工程监理D. 负责工程验收答案：B4. 以下哪种情况下，合同可以解除？（）A. 当事人双方协商一致B. 一方当事人违约C. 因不可抗力导致合同无法履行D. 一方当事人死亡答案：A三、判断题1. 工程建设合同管理只涉及合同签订和履行两个阶段。
（）答案：错误2. 在工程建设合同中，发包人有权对承包人的施工过程进行监督。
（）答案：正确3. 合同变更必须经过当事人双方协商一致，并书面确认。
（）答案：正确4. 工程建设合同纠纷的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。
（）答案：正确四、简答题1. 简述工程建设合同管理的重要性。
答案：工程建设合同管理的重要性主要体现在以下几个方面：（1）确保合同目标的实现，维护当事人双方的合法权益。
（2）规范工程建设活动，提高工程建设质量。
（3）预防合同纠纷，降低合同风险。
（4）提高工程建设合同的履行效率。
2. 简述工程建设合同履行过程中应注意的问题。
答案：工程建设合同履行过程中应注意以下问题：（1）严格按照合同约定履行义务。
（2）加强合同履行过程中的沟通与协调。
招投标及合同管理复习题一、单项选择1、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书2、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是 ( D )。
A．费用由工程师承担，工期由承包方承担B．费用由承包方承担，工期由发包方承担C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商D．费用和工期均由承包方承担3、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为： ( BA、同时履行抗辩权C、先履行一方享有的抗辩权)。
B、后履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权4、( A )是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示A、要约B、承诺C、留置D、定金5、( A )是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
A、质押B、定金C、债务的免除D、债务的混同6、当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做 ( D )A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法7、索赔必须以( D )为依据。
A、工程预算B、结算资料C、工程变更D、合同8、“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。
一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为： ( A )A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、后履行一方享有的抗辩权D、不安抗辩权9、( B )是指受要约人同意要约的意思表示。
建设工程合同管理题库
一、选择题
1. 建设工程合同中，以下哪项不是合同双方必须遵守的原则？
A. 公平原则
. 诚实信用原则
C. 等价有偿原则
D. 损害填补原则
2. 关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是：
A. 承包方可以随意变更合同约定的工程质量标准
. 发包方有权随时终止合同，不需承担任何责任
C. 因不可抗力导致不能履行合同时，应及时通知对方
D. 工程延期的责任一律由承包方承担
二、判断题
1. 在建设工程合同中，若发生争议，双方应首先通过协商解决。
2. 合同中的违约责任条款，只有在一方实际发生违约时才具有约束力。
三、简答题
1. 请简述建设工程合同中变更工作程序的基本步骤。
2. 描述在建设工程项目中，如何有效进行风险管理和控制。
四、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中遭遇不可预见的地质条件变化，导致原计划的工期延长，成本增加。
请根据合同管理的相关法律知识，分析在此情况下，发包方和承包方应如何合理分担额外成本，并说明理由。
五、论述题
1. 论述在建设工程合同中，如何平衡发包方与承包方的利益关系。
2. 探讨在当前的法律环境下，如何提高建设工程合同管理的有效性。
通过上述题库范本的学习和思考，可以帮助从业者更好地掌握建设工程合同管理的核心要点，提高解决实际问题的能力。
无论是从事建筑工程管理的专业人员，还是相关法律服务的提供者，都可以通过这种形式的训练来强化自己的专业知识和实践技能。
工程合同管理复习题一一、单项选择1.不属于《合同法》调整范围的合同是（ D ）。
A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2. 《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ D ）享有的中止履行义务的权利。
A.业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商3.根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（ C ）。
A.违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通，损害第三人利益的合同C.显失公平的合同D.损害社会公共利益的合同4.甲、乙公司于2005年3月10日签订买卖合同，3月15日甲公司发现自己对合同标的存有重大误解，遂于3月20日向法院请求撤销该合同，4月10日法院依法撤销该合同。
下列表述中，符合《合同法》规定的是（ A ）。
A.合同自3月10日起归于无效B.合同自3月15日起归于无效C.合同自3月20日起归于无效D.合同自4月10日起归于无效5.甲欠乙2万元到期借款，经乙催讨后一直未还。
下列情形中，乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（ C ）。
A.甲有2万元到期存款，甲一直不去取B.甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取C.丙欠甲2万元到期借款，甲一直不去催讨D.甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁6.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ B ）。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书7.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ C ）。
A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立8.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( C )。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料 D.提供工程进度计划9.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ B ）。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿10.下列关于合同变更的有关表述中，正确的是( C )。
工程合同管理复习题1.工程合同目标分解的概念P182 主要是从执行的角度分析，补充，解释合同，将合同目标和合同责任落实到合同实施的具体问题上和具体工程活动中，用合同指导工程实施和工作，以合同作为行为准则，是合同能符合日常工程管理的需要。
2.EPC 模式及CM 模式的概念EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
CM 模式，就是在采用快速路径法进行施工时，从开始阶段就雇用具有施工经验的 CM 单位参与到建设工程实施过程中来，以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程。
3. 固定工程量总价合同的概念是指由发包人将发包工程分解成若干分部分项工程量，由承包人据以标出分项工程单价，然后将单价与工程量相乘，得出分项工程总价，再将各个分项工程总价相加，即构成合同总价。
4. 诉讼时效的概念P314 诉讼时效是指权利人在法定的时效期间内持续性地不行使权利，则丧失依诉讼程序强制义务人履行义务的权利的法律制度5. 反索赔的概念P305反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。
一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔6 合同交底的概念合同交底指合同管理人员在对合同的主要内容作出解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避免执行中的违约行为，同时使大家的工作协调一致。
7.CPF 合同的概念及合同形式概念：也称成本补偿合同，是以实际成本加上双方商定的酬金来确定合同总价，即业主向承包商支付实际工程成本中的直接费，按事先协议好的某一种方式支付管理费及利润的一种合同方式。
成本加酬金合同形式（1）成本加固定酬金合同（2）成本加定比费用合同（3）成本加浮动酬金合同（4）目标成本加奖励合同（5）成本加固定最大酬金合同8.工程投标担保的概念P260 工程投标担保是指投标人在投标报价前或者投标报价的同时由担保人向招标人提供的担保，保证投标人一旦中标，即按招标文件的有关规定签约承包合同9. 合同审查制度的概念合同审查制度是指公司或下属各单位对外签订合同前应由专业部门对合同的合法性进行审查的工作制度。
10.DB 模式招标文件的内容。
第一部分是投标须知, 具体分为投标邀请、投标须知、技术标书的格式及内容、合同条款；第二部分是项目要求，具体分为工作范围 /分工、服务范围、项目执行要求及业主管理规定、时间进度计划、承包商提供的技术文件清单、业主推荐的分包商清单、业主推荐的供应商清单；第三部分是设计基础，具体分为项目设计基础、设计原则及工程规定、项目标准规范清单；第四部分是设备装置技术要求，具体分为工作完成定义、性能保证与考核标准、基础设计及其他技术文件。
11.工程合同审查工作内容。
（1）合同效力的审查与分析①合同当事人资格的审查。
②工程项目合法性审查。
③合同订立过程的审查。
(2) 合同的完备性审查①合同文件完备性审查。
②合同条款完备性审查。
(3) 合同条款的公正性审查①工作范围②权利和责任③工期和施工进度计划④工程质量⑤工程款及支付问题，包括：I合同价格包括合同的计价方式价格调整方式、结算方式U工程款支付包括预付款、付款方式、支付保证和预留金⑥违约责任12. 工程合同的风险管理程序。
P249 风险识别，风险评估，风险对策，风险回避13. 合同调整措施内容。
P193 技术措施，组织和管理措施，经济措施，合同措施14. NEC 工程施工合同组成。
施工合同包括核心条款、主要选项、次要选项、成本组成表、附录15. 索赔分类。
按索赔当事人分类承包商与业主间的索赔承包商与分包商间的索赔以上两种又称施工索赔承包商与供货商间的索赔承包商与保险公司的索赔以上两种又称商务索赔按索赔的依据分类合同内索赔合同外索赔道义索赔按索赔目标分类工期索赔费用索赔按索赔事件的性质分类工程延误索赔工程变更索赔工程终止索赔工程加速索赔意外风险和不可预见因素索赔其他索赔按索赔处理方式分类单项索赔综合索赔15.工程担保的内容P2601. 工程投标担保2.承包商履约担保3.业主支付担保16．根据业主介入施工活动的程度，DBB、DB、CM 三种采购模式有什么区别？ DBB 模式，业主聘用工程师为其提供工程管理咨询，造价工程师等为其提供工程成本管理服务。
在国际工程中，建筑师也承担大量的项目管理工作，因此，业主不直接介入施工过程。
DB 模式，业主缺乏为其直接服务的项目管理人员，因此业主必须承担相应的管理工作。
CM 模式，一般没有施工总承包商，业主与多数承包商直接签订工程合同。
虽然CM 经理协助业主进行工程施工管理，但业主必须适当介入施工活动。
17．试述工程合同谈判准备要点。
P1621. 明确谈判目标2.认真研究合同草案3.制定可行的谈判方案4.组建谈判小组，准备谈判资料5.进行谈判演习，安排谈判会议18．简述工程合同结构分解规则。
P183 1. 合同结构分解可与项目工作结构分解同步进行，并与WBS 保持一致2. 保证施工合同条件的系统性和完整性。
3. 保证各分解单元间界限清晰，意义完整，内容大体上相当。
4. 易于理解和接受，便于应用，即要充分尊重人们已经形成的概念和习惯，只在根本违背才做出更改。
5. 便于按照项目的组织分工落实合同工作和合同责任。
19．合同实施后评估包括哪些内容？p1941. 合同签订情况评价2.合同执行情况评价3.合同管理工作评价4.合同条款分析20．利润索赔通常发生在什么情况下？因设计变更等变更引起的工程量增加；施工条件变化导致的索赔；施工范围变更导致的索赔；合同延期导致机会利润损失；合同终止带来预期利润损失等。
21．试述合同交底的作用。
P188可以使得项目实施者全面把握合同，保证合同目标得以实现规范项目部全体成员工作的需要有利于加强合同风险控制可使所有项目参加者的工作协调一致形成合力有利于合同工作实现规范化管理22. 简述工程师对工程暂停及复工处理的原则。
P1981.工程暂停令签发前，工程师应就工程暂停后引起的工期和费用问题提出处理意见。
2. 工程暂停令必须明确停工原因和范围，避免承包商提出不必要的工程索赔。
3. 工程暂停期间，工程师应记录现场发生的各类情况，便于日后处理合同争议。
4. 按合同规定的程序和时间，审核承包单位申报的复工审批表。
23. 简述工程合同风险分配原则。
P246 风险应该按照效率原则和公平原则进行分配1.从工程整体效益角度出发，最大限度的发挥双方积极性2. 公平合理，责权利平衡3. 符合现代工程管理概念4. 符合工程惯例24. 简述工期索赔网络分析法的一般思路。
工期索赔网络分析法的一般思路是：假设工程一直按原网络计划确定的施工顺序和时间施工，当一个或一些干扰事件发生后，使网络中的某个或某些活动受到干扰而延长施工持续时间。
将这些活动受干扰后的新的持续时间代入网络中，重新进行网络分析和计算，即会得到一个新工期。
新工期与原工期之差即为干扰事件对总工期的影响，即为承包商的工期索赔值。
网络分析通过分析干扰事件发生前、后网络计划之差异而计算工期索赔值的，通常可适用于各种干扰事件引起的工期索赔。
25. 简述工程合同争议产生的原因。
P3311.合同当事人主体资格有瑕疵2.当事人法律意识淡薄26. 业主或工程师可对承包商索赔质疑有哪几种情况？P3081.索赔事项不属于业主或工程师的责任，而是其他第三方的责任2. 业主和承包人共同负有责任，承包人必须划分和证明双方责任大小3. 事实依据不足4. 合同依据不足5. 承包人未遵守合同规定的索赔程序6. 合同中的开脱责任条款已经免除了业主的补偿责任7. 承包人以前已经放弃了索赔要求8. 承包人没有采取措施避免或减少损失9. 承包人必须提供进一步的证据10. 承包人的损失计算夸大27. 工程价款争议主要表现在哪些方面？工程价款争议主要表现在：①采用固定价格计价，风险责任范围产生争议；②可调价格合同，价格调整前提和方法引起的争议；③新增工程计价依据引起的争议；④工程量大幅度增减，单价能否调整引起的争议；⑤现场条件发生变化，合同价款能否调整引起的争议；⑥施工方法改变，合同价款能否调整引起的争议；⑦政策性调价的责任承担引起的争议；⑧招标投标阶段漏项缺项部分计价争议等。
28．合同交底的内容有哪些？1) 工程概况及合同工作范围；2) 合同关系及合同涉及各方之间的权利、义务与责任；3) 合同中隐藏的各类风险及防范措施、用语含糊、界限不清的条款；4) 合同工期控制总目标及阶段控制目标 , 目标控制的网络表示及关键线路说明；5) 合同质量控制目标及合同规定执行的规范、标准和验收程序，质量的特别要求；6) 合同对本工程的材料、设备采购、验收的规定；7) 投资及成本控制目标 , 特别是合同价款的支付及调整的条件、方式和程序；8）业主不能按合同约定支付工程款时我方应采取的措施；9）索赔的机会和处理策略；10）合同双方争议问题的处理方式、程序和要求；11）合同双方的违约责任；12）索赔的机会和处理；13）合同风险的内容、防范和应急处理措施，特别是承担风险的范围（或幅度）及超出风险范围（幅度）的调整方法；14）合同进展文档管理的要求。
29.工程变更应当注意哪些问题？1）对业主（工程师）的口头变更指令，承包商应在7 天内书面向工程师索取书面确认。
书面变更指令是支付变更工程款的先决条件之一。
如果工程师在 7 天内未予书面否决，则承包商的书面要求信即可作为工程师对该工程变更的书面指令。
2）业主和他的工程师的认可权必须限制。
当认可超过合同明确规定的范围和标准时，它即为变更指令，应争取业主或工程师的书面确认，进而提出工期和费用索赔。
3）承包商应当掌握工程师处理工程变更的权限。
对涉及双方责权利关系的重大变更，或超过合同范围的变更，必须有业主的书面指令、认可、或双方签署的变更协议。
工程变更如果超过合同所规定的工程范围，承包商有权不执行变更或坚持先商定价格后再进行变更。
4）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在时间上的矛盾性。
尽量先估价后变更。
对此可采取措施：①控制（即拖延）施工进度，等待变更谈判结果。
这样不仅损失较小，而且谈判回旋余地较大；②争取以点工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿，如采取成本加酬金方法 ,这样避免价格谈判中的争执；③应有完整的变更实施的记录和照片，请业主、工程师签字，为索赔作准备。
5）在工程中，承包商不能擅自进行工程变更。
