范本_小规模施工合同

有关小工程施工合同协议书5篇篇1甲方（发包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行小工程施工事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。

2. 工程地点：__________。

3. 工程内容：__________。

4. 工程规模：__________。

二、工程期限1. 工程开工日期：本协议书签订后第___日开工。

2. 工程竣工日期：自开工之日起___日内完成。

如有不可抗力因素导致无法按时完成，须经甲方同意后顺延工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币_____元整（￥_____元）。

2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：（1）本协议书签订后___日内，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后___日内，甲方支付乙方工程余款。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的___日内组织验收，并签署验收合格证书。

如甲方未能按时验收，则视为已默认验收合格。

3. 如因乙方原因造成工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复或赔偿责任。

五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起___个月。

2. 在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费修复。

保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。

五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。

2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。

七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。

八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。

九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。

1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。

2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。

十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。

十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。

小工程施工协议书常用版发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

1、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：_____元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

6、承包方式按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500__________）,《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第____号）,《湖南省建设工程计价办法》,_____《湖南省修缮定额》、_____《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_____《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[_____]____号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

小型施工施工合同（实用12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!小型施工施工合同（实用12篇）当今社会,许多市民的权益保护意识日益加强,合同的约束力也日益不容忽视,而合同既是当事人的一种保护,也是对当事人的一种限制。

小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。

6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3、由乙方办理。

4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。

三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。

做好各项质量检查记录。

参加竣工验收编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。

四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。

6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。

五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。

小型建筑工程施工合同范本5篇第1篇示例：小型建筑工程施工合同一、甲方：__________（委托方名称）、乙方：__________（承包方名称）二、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

四、工程内容和范围：本工程为__________，工程详细内容和范围详见《工程图纸设计要求》。

五、工程工期：本工程由__________年月日开始，计划工期为__________，经双方协商一致后可延长。

六、工程质量标准：本工程应严格按照国家相关标准和规定进行建设，保证施工质量符合国家建筑规范和要求。

七、工程费用及支付方式：1. 工程总造价为__________元人民币，包括人工、材料、设备、机械等费用。

2. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项，支付方式包括按进度付款和完工结算。

3. 必要时，乙方可向甲方提出变更工程内容的请求，变更费用应当由双方重新协商确定。

八、工程安全保障：乙方应确保施工过程中的安全措施得以落实，保障工地周边环境和工程参与人员的安全。

九、违约责任：若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

违约方应支付对方相应的违约金，并承担因违约所造成的损失。

十、合同解决方式：本合同涉及的争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可依法向有关部门申诉。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 年月日以上为小型建筑工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容履行义务，确保工程顺利进行并保证施工质量。

第2篇示例：小型建筑工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方对以下小型建筑工程进行施工，双方经友好协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容1. 工程名称：小型建筑工程2. 工程地址：3. 工程范围：施工、材料供应及其他相关工作4. 工程进度：根据双方约定时间完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）（￥）（小写）2. 工程价款支付方式：（1）第一笔款项：合同签订后，甲方支付工程总价款的（%）作为预付款；（2）中期款项：工程过程中，乙方完成工程一定阶段，经甲方验收合格后，甲方支付相应中期款项；（3）尾款：工程完工后，甲方在验收合格后支付尾款。

小型工程施工合同小型工程施工合同范本（精选7篇）在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。

那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的小型工程施工合同范本（精选7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

小型工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。

第一条工程项目(一)工程名称：_________________(二)工程地点：_________________(三)工程内容：_________________(四)承包范围：_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________第三条工期第四条工程质量标准和保修期第五条双方责任(一)发包方责任：_________________(二)承包方责任：_________________第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________住所：_________________住所：_________________甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________电话：_________________电话：_________________传真：_________________传真：________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________签订地点：_________________签订地点：_____________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日小型工程施工合同2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。

小型施工合同(15篇)小型施工合同1(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。

合同工期日历天数为天。

工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。

发包方于年月日，向承包方提供套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方项目经理姓名： ;承包方项目经理姓名：。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。

第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。

发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

实用小型工程合同合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，达成以下合作协议：第一条合同项目甲方委托乙方承担以下工程项目：[详细描述项目内容，包括工程名称、规模、工期等]第二条工程时间工程开始日期为合同签订后的[具体日期]，预计完成日期为[具体日期]。

第三条工程费用1. 工程费用总额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元）。

2. 工程费用支付方式：（1）甲方需要在工程开始前支付预付款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程进展费用。

（2）工程完成后，甲方需支付尾款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]元），作为工程最后结算款项。

（3）乙方应向甲方提供详细工程费用清单，包括材料费、人工费等。

第四条工程质量标准1. 工程应符合国家相关法律法规以及技术标准规定的质量要求。

2. 乙方负责确保工程材料的质量符合标准，并提供合格证明材料。

3. 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改。

第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程任务，甲方有权要求乙方加快工程进度，并按照合同约定支付相应的违约金。

2. 若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。

3. 若甲、乙双方出现违约行为，应按照约定进行相应的违约处理，并承担由此产生的法律责任。

第六条保密条款甲、乙双方在合作过程中可能获取到对方的商业秘密和机密信息，双方应保守这些信息，不得向第三方泄漏，否则应承担相应的法律责任。

第七条争议解决本合同的解释、执行和争议解决，应适用中华人民共和国法律。

如双方无法协商一致，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。

第八条合同变更和终止1. 任何一方在执行本合同过程中，如需变更合同内容，应通过书面形式与对方协商，并以书面方式签署变更协议。