下载文档原格式
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0207-221、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中,监理人可获得经济奖励的是()。
【单选题】A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是附加监理工作酬金中的奖金。
监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,有权按专用条款的约定获得经济奖励。
2、在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有()。
【多选题】A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系正确答案:A、D、E答案解析:本题涉及的考点是委托监理合同中监理人享有的权利。
监理人的权利可分为两大类,一类是监理人在委托合同中应享有的权利,另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。
委托监理合同中赋予监理人的权利包括:(1)完成监理任务后获得酬金的权利;(2)终止合同的权利。
监理人执行监理业务可以行使的权力包括:(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权;(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权;(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权;(4)在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人;(5)审核承包人索赔的权利。
3、根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由()。
【单选题】A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定正确答案:C答案解析:本题涉及的考点是争端裁决委员会成员的产生途径。
签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会。
4、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列工作中,属于监理人附加工作的有()。
2024年监理工程师-建设工程合同管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。
A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D. 施工现场古树名木的保护工作E. 办理施工许可证2.(多项选择题)(每题 2.00 分)保证担保的范围包括（）。
A. 抵押物的全款B. 主债权及利息C. 违约金D. 损害赔偿金E. 实现债权的费用3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于无权代理说法正确的是（）。
A. 作为被代理人或者代理人的法人终止B. 超越代理权限而为的代理行为C. 限制行为能力人的利益而设立的代理方式D. 监护关系消灭4.(单项选择题)(每题 1.00 分)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。
是指（）A. FOBB. FCAC. CIFD. CIP5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由( )负责。
A. 供货方B. 运输部门C. 采购方D. 供货方和运输部门共同6.(多项选择题)(每题 2.00 分)建设工程合同的特征包括 ( )A. 合同主体的单一性B. 合同履行期限的长期性C. 合同标的的特殊性D. 计划和程序的严格性E. 合同形式的多样性7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）A. 及时完成施工场地的拆迁工作B. 配备专职质量检查人员C. 负责修建施工所需临时道路D. 对施工场地和周围环境进行查勘E. 发出开工通知8.(单项选择题)(每题 1.00 分) 订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。
A. 施工现场范围B. 施工临时占地C. 发包人提供的材料D. 花费资金的预算9.(单项选择题)(每题 1.00 分)设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
历年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1 、保证合同的当事人是指( )A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人2 、下列财产中， ( )可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )A．物B．智力成果C．行为D．财4、施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。
A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理5、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( ) 申请撤销裁决。
A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构6 、如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时， ( )时合同成立。
A．要约生效B．承诺生效C．双方当事人签字或者盖章D．至附生效期限的合同期限7、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后( )A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 B．C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权9 、一个买卖合同按照市场行情约定价格， 2002 年 2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 200 元，合同规定 2002 年 4 月 1 日交货，但卖方迟至 2002 年 5 月 1 日交货， 2002 年 4 月 1 日时的市场价格为每千克 210 元， 2002 年 5 月 1 日市场价格为每千克 220 元，逾期交货 1 个月的违约金为每千克 10 元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。
监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。
A.进行技术交底B.供应施工协作C.评估工程条件D.参加竣工验收【参考答案】C【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。
2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是()A.勘察平安保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【参考答案】A【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容：(1)勘察设计工程概况;(2)勘察设计范围及内容;(3)勘察设计依据及工作目标;(4)勘察设计机构设置及岗位职责;(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;(6)拟投入的勘察设计人员;(7)勘察设备(适用于勘察投标);(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;(9)勘察设计平安保证措施;(10)勘察设计工作重点和难点分析;(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。
3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。
A.4B.5C.6D.7【参考答案】C【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。
A.设计文件审查要求B.适用规范标准c.设计工作方案D.设计方案说明【参考答案】B【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：(1)勘察或设计要求;(3)成果文件要求;(4)发包人财产清单;(5)发包人供应的便利条件;(6)勘察人或设计人需要自备的工作条件;(7)发包人的其他要求。
工单项选择题1、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。
担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。
参见教材P90。
2、根据九部委发布的《标准施工合同》，预付款担保的期限为（）。
A、自预付款支付给承包人起生效，至签发工程移交证书日止B、自预付款支付给承包人起生效，至发包人支付完成全部的预付款止。
C、自预付款支付给承包人起生效，发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
D、自预付款支付给承包人起生效，至签发缺陷责任终止证书止【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。
参见教材P90。
3A、是独立的第三方B、属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C、属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D、属于建设行政主管部门的代理方【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。
参见教材P91。
4、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。
A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、监理有权确定，无权决定A、工程结算价的2%B、签约合同价的2%C、工程结算价的3%D、签约合同价的3%【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工进度管理。
建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。
A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。
A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项 D 正确。
选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
一、单项选择题1、以下文件中属于建设行政部门规章的是（D）A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例C．生产安全事故报告和调查处理条例D．建设工程监理企业资质管理管理规定2、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（ C ）的范围内从事建筑活动。
A技术职称 B.岗位 C.执业资格 D.注册3、工程建设监理是建设监理单位受建设单位的委托，在施工阶段进行的（A ）活动。
A、监督B、检查C、执法D、服务4、监理的行为主体是（ A ）A、监理单位B、总监理工程师C、监理企业法人D、技术负责人5、实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有（ B ）工程监理单位监理。
建设单位与其委托的工程监理单位应当订立委托监理合同。
A、营业执照的B、相应资质的C、监理收费较低的D、甲级6、《建设工程资料管理条例》规定，未经（A ）签字建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A、总监理工程师B、监理工程师C、监理员D、项目经理7、工程监理单位应当依法取得相应等级的（ D ）并在资质等级许可的范围内承担工程监理业务。
A、机构代码证B、执业资格证C、岗位证D、资质证书8、工程项目建设监理实行（D）负责制。
A、总经理B、项目法人C、项目经理D、总监理工程师9、项目监理机构调换监理人员应书面通知（ A ）。
A、建设单位B、主管部门C、施工单位D、建设工程质量监督站10、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定，《重庆市监理员岗位证书》有效期为（C）年A、1B、2C、3D、411、根据重庆市城乡建设委员会《关于加强建设工程监理人员管理的通知》规定，监理员（A）建设工程监理合同中任职。
A、只能在一个B、可在两个C、可在三个D、可在多个12、项目监理机构调换专业监理工程师应通知（A）A、建设单位B、主管部门C、施工单位D、建设工程质量监督站13、工程项目开工前，监理人员应参加由（A）注册召开的第一次工地会议。
(A)建设工程合同管理-2(总分110,考试时间90分钟)一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 委托监理合同终止的标志是______。
A.竣工验收完毕 B.工程保修期满 C.签订工程保修责任书 D.监理人收到监理报酬尾款2. 下列关于评标委员会的表述，错误的是______。
A.评标委员会的成员人数应为5人以上单数 B.在评标委员会成员中，招标人以外的专家人数不得少于成员总数的1/3 C.评标委员会中的专家人选应采用在专家名册中以随机抽取的方式确定 D.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换3. 选择监理单位一般采用______的方式，且邀请数量以3～5家为宜。
A.邀请招标 B.公开招标 C.议标 D.直接委托4. 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收______h后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录。
A.12 B.24 C.48 D.565. 如果造成工期延误的原因是承包人违约或者是应当由承包人承担的风险，则______。
A．只顺延工期B．可以顺延工期并赔偿费用C．不顺延工期但赔偿费用D．工期不能顺延6. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务的30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。
依据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为______。
A.设计院没收建设单位支付的定金 B.建设单位支付合同设计费的50Z C.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30% D.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的50%7. 设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应______。
A.退还定金 B.支付设计费的2%的违约金 C.退还定金并赔偿发包人损失 D.双倍返还定金8. 在建设项目施工工程中，采用外商供应的大型设备，如需使用外商提供的制造图纸，______应负责对外商的设计资料进行审查。
监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-911、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。
【单选题】A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让正确答案:A答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。
在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。
B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。
履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。
D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。
2、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括()。
【多选题】A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响正确答案:A、C答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。
B项,只能补偿工期和费用;D 项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。
3、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()。
【单选题】A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止正确答案:D答案解析:本题考查合同终止的条件。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在16～65周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D2、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】 D3、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B4、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】 B5、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。
A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】 C6、在建设工程中，关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。
A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】 B7、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。
2016年河北省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是。
A：应当由发包人保管并承担保管费用B：应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C：应当由承包人保管并承担保管费用D：应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担E：专业监理2、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。
A.联动无负荷试车B.联动有负荷试车C. 一定时间D .投料试车3、设计招标应采用方式进行招标。
A：公开B：设计方案竞选C：询价D：邀请E：专业监理4、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。
A：为提前完成工程项目任务B：为多创收益C：保证工程项目按期建成交付使用D：保证工程项目顺利完工E：自我评定5、【例5 •单选题】在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为。
A：建立健全设计技术经济定额B：编制设计总进度计划C：认真实施设计进度计划D：比较实际设计工作进度与计划设计工作进度并纠偏E：自我评定6、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A.专业条款B.补充协议C.双方协商D.仲裁7、【例4 •单选题】某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位B：建设单位C：分公司D：施工企业E：专业监理8、提供质量管理体系业绩改进指南，采用“过程方法”，通过满足相关方要求提高相关方的满意程度。
A：GB／T19000—2008B：GB／T19001—2008C：GB／T19004—2009D：ISO19011E：工程变更单9、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
监理工程师《合同管理》多选巩固题监理工程师《合同管理》多选巩固题多选题：1、投标或是弃标，首先取决于投标单位的实力，实力表现在(ABCE )A·技术方面实力B·经济方面实力C·管理方面实力D·装备方面实力E·信誉方面实力2、如果以投标程序中的开标为界，可将投标的技巧研究分为两阶段，即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。
开标前的投标技巧有(ABD )A、不平衡报价B、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价C、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价D、多方案报价E、平衡报价3· 从招标的原则来看，投标人在标书有效期内，是不能修改其报价的。
但是，某些议标谈判可以例外，在议标谈判中的投标技巧主要有( AB )。
A、降低投标价格B、补充投标优惠条件C、降低投标利润D、降低经营管理费E、设定降价系数4、工程项目的投标决策中，影响投标决策的因素有( ABC )A、业主方面的因素B、工程方面的因素C、承包商方面的因素D、资金因素E、技术因素5、投标文件(ABCE )A、是承包商参与投标竞争的重要凭证B、是评标、决标和订立合同的依据C、是投标人素质的综合反映D、不是能否取得经济效益的重要因素E、是能否取得经济效益的重要因素6、现场考察是投标单位必须经过的投标程序，应从以下几方面了解(ABCD )A、工程性质以及和其他工程间关系B、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系C、工地地貌、地质、气候、交通、电力、水源等情况，有无障碍物等D、工地附近的治安情况E、工地面积大小7、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是(ABCE )A、合同主体的严格性B、合同标准的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的随意性E、合同形式的特殊要求8、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。
下列关于其分类方法正确的是 ( ABD )A、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同和分包合同B、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程堪察合同、设计合同和施工合同C、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同D、从付款方式进行划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同E、从承发包的工程范围进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同和分包合同9、成本加酬金合同 ( BCDE )。
建设工程合同管理(十七)(总分100,考试时间90分钟)案例一某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理，按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。
在施工过程中，发生如下事件：事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。
经调查，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。
事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。
施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题；建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。
经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。
事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供应单位签订的合同中包括该设备的安装工作。
经了解，由于建设单位认为供货单位具备设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得设备安装分包单位书面同意后，与设备供应单位签订了供货和安装合同。
事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。
经检查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
[问题]1. 写出项目监理机构对事件1的处理程序。
2. 针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任?说明理由。
3. 事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。
4. 写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。
案例二某市政府投资的一建设工程项目，项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。
招标过程中发生以下事件：事件1：招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改用邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。
