下载文档原格式
电气工程施工承包合同范本4篇篇1电气工程施工承包合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人/负责人：联系电话：传真：电子邮件：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人/负责人：联系电话：传真：电子邮件：鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程内容及范围1.1 乙方应按照甲方提供的相关施工文件和设计图纸，对电气工程进行施工。
1.2 电气工程包括但不限于：电气线路敷设、电力设备安装、电气系统调试等内容。
二、工程期限2.1 乙方应按照工程计划和进度表，保证在约定的工期内完成工程施工。
2.2 如因不可抗力等不可抗因素影响工程正常施工，乙方应及时通知甲方，并共同商定延期或其他解决方式。
三、质量要求3.1 乙方应确保电气工程施工符合相关国家标准和规范要求，保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应按照约定的质量检验标准，接受甲方的验收。
四、工程款支付4.1 工程款支付方式：甲方在工程施工过程中按照工程进度支付款项，最终结算在工程竣工后进行。
4.2 工程款支付金额：工程款金额为（具体金额），双方通过友好协商确定支付细节。
五、违约责任5.1 如乙方未按照合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方全额退还已支付的工程款，并赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
5.3 凡因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担责任。
六、保密条款6.1 双方应对本合同涉及的商业机密和技术资料保密，未经对方书面许可，不得向第三方透漏。
6.2 对于因保密不当导致的损失，责任由泄露方承担。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
7.3 本合同未尽事宜，双方可通过友好协商解决。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：本合同正本持有双方，具有法律效力。
电气承包合同范本（推荐5篇）(实用版)序言下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。
文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。
本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。
Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs.Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.电气承包合同范本（推荐5篇）电气承包合同范本第1篇甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国民法典》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方责任，经协商签订本合同。
工程电气承包合同范本(2)四、承包单价：1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。
2.计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程电气安装工程基价按12元/ m2，(建筑面积)(建筑面积按照2006年陕西省建筑工程消耗量定额计算)安全必须达到甲方之要求即安全奖按 0.5元/ m2;文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按 0.5元/ m2;进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按 0.5元/ m2;服从甲方指令按 0.5元/ m2,;服从生活区管理要求按0.5元/ m2;以及质量必须达到且通过合格工程验收即质量奖按0.5元/ m2。
安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求。
合计价格为：15元/ m2。
(设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中，不再另行计价)。
3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。
如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成工程量×70%计算所得给予结算)。
4.结算工程量，按图纸及2006年陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积，按实结算。
本合同双方约定所有m2均指建筑面积。
五、双方职责、义务及权利:(1) 甲方1.提供必要的安全设施、生产设施(零星工具由乙方自己负责)及一间临时宿舍。
2.负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3.编制施工进度计划，提供电气安装图纸一套及轴线、标高等数据。
负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
5.项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元，直接在乙方每月工资中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
电气维修承包合同6篇篇1电气维修承包合同一、合同双方甲方（甲方名称）：_________（以下简称甲方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________统一社会信用代码：_________乙方（乙方名称）：_________（以下简称乙方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________统一社会信用代码：_________二、合同内容1. 甲方委托乙方负责其电气设备的维修工作，包括但不限于设备故障排除、维护检修等；具体工作内容详见附件一《电气维修工作范围》。
2. 乙方应具备相关的电气维修资质和经验，并派遣经验丰富的技术人员负责维修工作。
3. 维修期限：本合同自双方签字生效之日起生效，至______年______月______日止。
期满后，双方如有需要延长合作期限，须提前______天书面通知对方。
4. 甲方应提供维修所需的设备材料及配件，乙方应按照甲方的要求及时安装维修。
5. 乙方应保证维修工作的质量，若因维修质量问题导致设备再次故障，乙方应承担由此造成的经济损失，并负责重新维修。
6. 双方应遵守相关的维修安全规范，确保维修过程中生产安全，减少事故发生率。
7. 本合同任何一方均不得擅自解除合同，如因不可抗力等原因需解除合同，应提前______个工作日书面通知对方。
8. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
三、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至文中规定的维修期限结束。
在合同期限内，如有违反合同规定的情况发生，均应承担相应的法律责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日篇2电气维修承包合同一、合同双方甲方：__________________（以下简称甲方）法定代表人：__________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方：__________________（以下简称乙方）法定代表人：__________________联系地址：____________________联系电话：____________________二、合同背景为了明确电气维修服务的具体内容、双方的权利和义务以及服务的标准，甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿的原则，经友好协商达成如下协议：三、服务内容1. 甲方委托乙方提供电气维修服务，包括但不限于设备故障排查、维修、保养等工作。
电气工程施工承包合同范本3篇篇1电气工程施工承包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了规范电气工程施工的过程，明确双方的责任和权利，特订立本合同并共同遵守。
一、项目概况1. 项目名称：电气工程施工2. 项目地址：3. 项目规模：4. 项目工期：5. 项目费用：6. 工程内容：包括但不限于供电系统、照明系统、动力配电系统等。
二、合同标的1. 甲方要求乙方按照合同规定完成电气工程施工任务，确保工程质量和安全。
2. 乙方承诺按照甲方的要求、图纸和技术标准进行施工，保证工程质量。
3. 乙方应配备足够的工程人员和专业设备，保证施工进度。
三、付款方式1. 项目费用总额为（具体金额），分期支付，具体款项和支付比例如下：（1）合同签订后，乙方应支付工程总额的30%作为预付款；（2）工程完成50%时，乙方应支付工程总额的40%；（3）工程验收合格后，乙方应支付工程总额的30%。
四、工期安排1. 项目工期为（具体时间），乙方应按照约定时间完成工程安排。
2. 如果因乙方原因导致工程延期，乙方应承担延期责任并补偿甲方的损失。
五、质量保证1. 乙方承诺施工过程中严格按照国家标准和技术要求执行，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，保修期限为（具体天数）。
六、安全责任1. 乙方应加强施工现场的安全防护工作，确保工程安全顺利进行。
2. 如果发生安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿甲方的损失。
七、变更和解决纠纷1. 如果因为工程变更需要调整合同内容，双方应协商一致后签订补充协议。
2. 如发生纠纷，双方应友好协商解决，无法协商解决的，提交仲裁机构处理。
八、其他约定1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：以上为电气工程施工承包合同范本，双方应认真履行合同规定，确保工程顺利进行并达到预期效果。
电气工程施工承包合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电气工程施工承包合同范本甲方（承包方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）地址：（地址）电话：（电话）传真：（传真）乙方（发包方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）地址：（地址）电话：（电话）传真：（传真）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量法》、《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》等法律、法规的规定，为了保障双方的合法权益，经甲乙双方友好协商，就乙方所承包的电气工程施工事项，达成如下协议，以共同遵守：第一条项目名称：（项目名称）第二条工程内容：电气工程施工内容详见《工程设计方案》，主要包括但不限于：1. 供电系统的设计、安装和调试；2. 电器设备的选购、安装和调试；3. 照明系统的设计、安装和调试；4. 防雷设施的设计、安装和调试；5. 其他与电气工程相关的施工内容。
第三条技术要求：电气工程应符合国家相关标准和规范的要求，保证工程质量及安全。
第四条交付标准：电气工程应交付符合国家相关标准和规范的合格工程，合格后方可交付使用。
第五条价格及支付方式：1. 总造价为（金额），甲方应按照工程进度支付乙方相应款项；2. 支付方式：按进度支付，分期支付，最后一次支付款项不应低于（金额）。
第六条施工期限：（时间），若因不可抗力因素造成工期延误，应事先协商解决。
第七条材料及设备供应：材料及设备应符合国家相关标准和规范，如有特殊要求需另行协商确定。
第八条施工保障：乙方应确保施工现场人员及设备的安全，并购买工程施工意外险。
第九条质量保证：工程完工后一年内，如有质量问题，乙方应负责维修或更换。
第十条法律责任：如一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。
第十一条解决争议：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，则提交仲裁解决。
第十二条其他约定事项：（双方可根据具体情况增加其他条款）第十三条合同生效及解除：本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工交付后合同自动解除。
电力工程承包合同范本（精选14篇）电力工程承包合同范本篇1甲方：乙方：某某公司因生产需要安装 kVA配电变压器台以及架设等级线路km。
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。
第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容：第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。
第五条合同价款合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥（元。
）第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。
第七条甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。
若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。
2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。
第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的`监督。
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。
乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第九条验收及移交1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。
在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。
电气改造工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[电气改造工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述电气改造的具体工作内容，包括线路更换、设备安装等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）2. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。
如甲方逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收单。
五、双方责任1. 甲方责任按合同约定支付工程价款；为乙方施工提供必要的条件，如施工场地、水电接入等；及时协调解决施工过程中出现的问题。
2. 乙方责任按合同约定的工期和质量要求完成工程施工；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如因施工造成的安全事故，由乙方承担全部责任；负责工程竣工后的质保服务，质保期为[质保期限]。
电气工程合同书样本（精选5篇）电气工程合同书样本1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。
一、工程项目：乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程（包括强电、弱电消防等预埋管），临时电部分由乙方免费安装和维护。
二、工程期限和交工日期：电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。
总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三、工程质量标准和验收方法：此电气工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此电气工程方为竣工。
四、工程量和价格：工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元。
五、付款方式：乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方，监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。
待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期，工程保修期为两年，两年内电气工程无任何漏电和故障，甲方将工程质量保证金退还乙方。
六、甲方责任1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料，机器设备除外。
2、工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款，特殊情况除外（可以延长3—5天）。
七、乙方责任1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。
在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中，省材省料，避免出现浪费现象，否则甲方有权采取相应的处罚措施。
2、乙方组织人员认真按图纸施工，保证质量按时按质完成。
3、在质量保修期内电气工程出现的问题，乙方要及时维修和承担所发生的相关费用，如乙方维修不够及时，甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金，并按违约责任处理。
八、奖罚措施：乙方在施工过程结束后，经甲方，工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良，避免重复施工，给予5%的奖励，相反则罚5%。
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
电气工程承包合同协议书本文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089电气分项工程施工合同合同编号：甲方：乙方：签订地点：签订日期：建筑工程电气分项工程施工合同甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。
双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程工程地点：工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。
（以实际面积为准）承包工作内容：1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。
2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。
3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
承包价格：元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。
承包方式：包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。
付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。
二、合同双方的权利和义务：1、甲方负责材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。
在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。
各种电气的孔洞预留与封堵。
5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。
6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。
避免丢失与损坏。
三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。
四、甲方责任：1.对乙方进行技术和安全交底。
为乙方在施工现场提供临时库房。
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
3.按工程进度向乙方拨付工程款。
4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。
5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。
6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。
当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。
五、乙方责任：1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。
2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。
3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。
4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。
5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。
对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。
6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。
若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。
7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。
在高处作业时必须正确使用安全带。
物料认真堆放，垃圾及时清理。
对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。
8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。
乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。
9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。
10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。
负责出现一切责任后果自负。
未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。
按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。
若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。
交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。
（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。
六、违约责任：1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。
对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。
对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。
2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。
3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。
乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量60%的工程款。
4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。
七、施工质量1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。
达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。
3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。
裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。
4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。
5、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。
如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复，承担因此发生的费用及损失。
八、安全与文明施工：1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工，乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品，乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带等自带，如乙方不按规定配戴，及正确使用劳保用品，甲方有权进行处罚，凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。
2、乙方必须文明、安全施工。
乙方负责人必须坚守施工现场，否则，甲方有权按缺勤一天罚款500元。
（不影响工作请假同意的不罚）。
九、后勤：乙方食宿自行负责，甲方不承担费用。
十、其他：1、合同中如有未尽事宜，经双方友好协商解决。
双方履行完全部义务，劳务报酬支付完毕，除保修条款外，其他条款即告终止。
保修期满，完结保修事项，结清保修金后，有关保修条款终止。
2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》。
十一、争议解决方式：双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉。
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）甲方法定（或委托）代表人: 乙方法定（或委托）代表人:时间：年月日时间：年月日电气工程质量保修协议书甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：为保证电气工程在合理使用期限正常使用，发包人、承包人经协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人、业主的全部损失，均属于承包人保修责任范围。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程所在单位工程整体通过竣工验收之日起，保修期限为：贰年三、质量保修责任属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知之日后24小时内派人维修。
承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字方视为完成，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人免费保修。
承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除（不需要承包人书面确认），但不等于解除承包人应负的任何责任。
由于承包人工程质量问题造成发包人、业主的全部直接和间接损失，包括退房、赔偿等损失，由承包人无条件承担。
