【建筑工程管理】建筑施工合同条款及格式
- 格式:doc
- 大小:71.00 KB
- 文档页数:20
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目,现就该工程的施工事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为:___________(以下简称该工程)。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求,乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作,并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工,按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度,向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后,乙方应提交工程结算书,甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量,确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题,乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期,对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后,乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续,包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格,甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更,应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意,任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后,若乙方未完成工程,双方可以协商终止合同,并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容,经另一方书面通知后未在规定时间内改正,对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括:工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份,甲乙双方各持一份,并具有同等法律效力。
建筑工程合同书范本6篇篇1建筑工程合同书范本甲方(甲方单位简称):__________乙方(乙方单位简称):__________为了明确双方在本项目中的权利和义务,遵循平等互利的原则,就__________工程(以下简称“本工程”)的承建事项,双方达成如下协议:第一条项目名称本项目名称为__________,具体地址为__________。
第二条工程内容1. 本工程的内容包括但不限于__________,详细工程范围详见附件。
第三条工程价格1. 甲方应向乙方支付的工程总价为__________(大写:人民币__________元整)。
2. 工程总价包括设计费、施工费、设备费、材料费、监理费、税金、保险费等一切费用。
3. 工程总价的支付方式为__________。
第四条工程工期1. 本工程的工期为__________。
2. 工期延长的原因及处理方式详见附件。
第五条工程质量1. 乙方保证工程实施符合国家有关法律法规和标准,确保施工安全,提供质量保证书。
2. 工程验收合格前,如发现任何质量问题,乙方应承担相应的改正和赔偿责任。
第六条安全保证1. 乙方应加强施工安全管理,确保施工现场人员安全,消防设施的完善。
2. 工程施工过程中如发生安全事故,乙方应及时处理,并向甲方进行报告。
第七条设备材料1. 乙方应遵循甲方的设备材料选型标准,提供优质的设备和材料。
2. 设备材料存在质量问题的,乙方应承担相应责任。
第八条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工验收资料,经甲方验收合格后,甲方应及时支付尾款。
2. 工程验收合格后,乙方应提供工程保修期内的售后服务。
第九条合同变更1. 双方如需对合同内容进行变更,应书面协商,签署变更协议,经双方盖章后方有效。
第十条违约责任1. 任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,损失由违约方承担。
2. 出现不可抗力因素,双方可协商解除合同,但应提前书面通知对方。
第十一条争议解决1. 合同解析本协议产生的一切争议,双方协商解决,若协商无果,提请__________仲裁。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方:(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,订立本施工合同,合同签订后具有法律效力,双方均应共同遵守,违约方承当经济和法律责任。
一、工程名称、地点1、工程名称:2、工程地点:二、工程范围及承包方式:1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层,沥青面层,栏杆)。
2、包工包料。
三、工程造价:合同总价暂定为元,工程结算以实际完成工程量,结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。
(附包干单价一份)四、合同期限:1、工程工期:2、开工日期:20xx年3、开工日期:月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期:1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续,造成停工;4、由于双方协商,经甲方书面同意的其他情况。
五、工程质量:按现行质量验收评标准,到达合格。
六、双方职责:1、甲方代表:甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作:(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。
(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整,去除地面障碍物,并负责办理开工手续,提供现场排水出口。
(3) 向现场派驻管理和监理人员,对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视,办理签证手续并负责现场的协调工作。
(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。
假设乙方通知甲方验收,而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收,乙方视为验收合格。
对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。
(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。
(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字,且甲乙双方共同认可此数据真实有效,事后双方不得有任何疑意。
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿,为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,促进合作,确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位,乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时,需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内,双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准,乙方应承担相应的返工和修复责任,并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因,导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更,双方应及时协商并达成一致意见,按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的,应提前书面通知对方,并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项,具体内容如附件所示。
2023建筑工程施工合同范本15篇建筑工程施工合同范本1甲方负责人:乙方负责人:为了明确甲乙双方在装修施工过程中的权利和义务,根据《民法典》和建筑装修的有关条款,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。
1.甲方将房屋的装修工程发包给乙方。
总造价:元整,元。
2.工程内容:详见报价明细单,依据双方协商的样式、形式。
3.工程范围:报价单所涉及的所有项目的材料、运输、制作,安装并达到质量要求。
4.工期要求:天,(________年____月____日至________年____月日)。
工期每拖后一天罚总价款的.千分之五。
(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气,非乙方原因停电、停水除外。
)5.付款方式:合同签定后甲方付给乙方元;水电、地墙砖完成后付元;木工、油漆、墙面完成后付元;木地板、灯具安装完成后付元;全部完成后经双方验收合同____日内将尾款全部付清。
6.甲方为乙方提供作业环境,按约定付给乙方工程款,乙方按要求保质保量,按时完成各项内容。
7.其余事项:装修前卫生间不渗水,装修期间不得破坏防水屋,如发现渗水乙方负责。
装修质量保修________年。
8.变更条款:(1.甲方确定工程量的增减。
(2.甲方确定工程项目的增减。
9.发生下列情况之一的,按工程总造价加或减的相应调整,双方应有书面签字记录。
10.本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日建筑工程施工合同范本2【提要】本篇《建筑工程施工合同范本》由特别为需要建筑合同范文的朋友收集整理的,仅供参考。
内容如下:发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:-----小区。
建筑工程施工合同建筑工程施工合同1发包方(甲方):__________________承包方(乙方):__________________按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建设工程合同监督管理办法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第1条工程概况1.1工程名称:__________________1.2工程地点:__________________1.3承包范围:__________________1.4承包方式:__________________1.5工期:本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月竣工。
1.6工程质量:合格1.7合同价款(人民币大写):_________(预算清单作为合同附件)第2条甲方工作2.1开工前3天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。
2.2指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、进度进行督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏,并承担相应费用。
2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
第3条乙方工作3.2指派_________为乙方驻工地代表,电话负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
建设工程合同专用条款篇一:建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同(GF—1999—0201)(正本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月四川省建设委员会四川省工商行政管理局制定制定协议书发包人(全称):国家盐化工产品质量监督检验中心承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程工程地点:自贡市板仓工业集中区工程内容:场坪绿化工程(具体内容详见工程量清单)工程立项批准文号:自发【200 】项批新号资金来源:财政投入二、工程承包范围承包范围:施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容三、合同工期开工日期: XX年 10 月日竣工日期: XX年 11 月日计划工期:日历天四、质量标准工程质量标准:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰陆拾陆万元(人民币)¥ :1660000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款6、标准规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:XX年10 月日合同订立地点:自贡质量技术监督局六楼会议室本合同双方约定:发包人承包人双方法定代表人或委托代理人签字盖公章或合同章后生效。
发包人:(盖章)住所:法定代表人:委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:承包人:(盖章)住所:法定代表人: 委托代理人:电话:传真:开户银行:帐号:专用条款一、词语定义及合同文件2。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。
建筑工程施工合同范本
建筑工程施工合同是建筑工程中非常重要的一环,它规定了双方在施工过程中
的权利和义务,保障了工程的顺利进行和双方的合法权益。
以下是一份建筑工程施工合同的范本,供大家参考:
第一条甲方委托乙方承担建筑工程施工任务,乙方应按照本合同约定的工程
内容、质量、工期等要求,完成建筑工程施工任务。
第二条乙方应按照国家相关法律法规和建筑施工标准进行施工,确保工程质
量符合国家相关标准。
第三条甲方应按照本合同约定的工程进度和质量要求,按时支付工程款,并
配合乙方进行施工。
第四条工程款支付方式为,分期支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
第五条乙方应保证施工现场的安全,并负责施工期间的安全管理工作。
第六条施工期间如发生工程质量问题,乙方应承担相应的责任,并按照双方
协商的方式进行处理。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
以上是一份建筑工程施工合同的范本,希望能够对大家在签订建筑工程施工合
同时提供一些参考。
建筑工程施工合同的签订对于工程的顺利进行和双方的合法权益都非常重要,希望双方能够在签订合同时认真对待,确保合同的有效执行。
2024年建筑施工合同示范文本合同编号:_____发包方:_____法定代表人:_____承包方:_____法定代表人:_____按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称:_____工程。
2.国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:_____,工程项目表文件号:_____,申请建筑许可执照文件号:_____,计划任务书文件号:_____,初步设计文件号:_____,总概算文件号:_____。
3.工程编号:_____ ;施工许可证号:_____;营业执照号:_____4.工程地点:____市____区(县)____路5.工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
建筑施工合同标准范本
1. 介绍
本文档是一份建筑施工合同的标准范本,适用于合同双方在建筑施工过程中达成的协议和约定。
2. 合同主要条款
2.1 工程概况
合同双方应明确工程的名称、所在地和规模等基本信息,并附上相应的工程图纸和设计文件。
2.2 工期和进度安排
合同中应明确工程的开始和完工时间,并约定工程进度的安排和监督。
2.3 工程款项和支付方式
合同中应详细列明工程款项的付款方式、金额和支付期限,并约定相应的支付方式和证明文件。
2.4 工程质量和技术要求
合同中应明确工程质量标准和技术要求,确保工程的合规性和安全性。
2.5 变更和索赔
合同中应规定变更和索赔的程序和条件,以确保合同变更的合理性和索赔的合法性。
2.6 违约责任和争议解决
合同中应明确双方的违约责任和违约后的补救措施,并约定争议解决的方式,如仲裁或诉讼等。
2.7 合同解除和终止
合同中应约定合同解除和终止的条件和程序,以应对不可抗力等特殊情况。
3. 其他条款
3.1 保密条款
合同中应明确保密的内容和责任,确保合同双方间的信息安全和商业机密的保护。
3.2 法律适用和管辖
合同中应明确适用的法律和管辖的法院,以指定适用的法律法规和解决争议的管辖权。
3.3 附则
合同中可包括其他附加条款,如通知方式、合同副本等附则内容。
4. 结论
本建筑施工合同标准范本为合同双方在进行建筑施工时参考和使用的准则,旨在保障双方的合法权益并促进合同的有效履行。
建设工程施工项目合约范本一、合约基本信息甲方:(填写甲方名称,以下称为“甲方”)乙方:(填写乙方名称,以下称为“乙方”)项目名称:(填写项目名称)合约编号:(填写编号)签约日期:(填写日期)二、合约背景1. 项目概述:本项目旨在(填写项目的总体概述、目标和范围等信息)。
2. 合作原则:本合约以双方合作、互惠互利、共同发展为原则,遵循相关法律法规和政策规定。
三、合约内容1. 项目工期:本项目的工期为(填写工期信息),自工程开工之日起计算。
2. 合作方式:双方合作以(填写合作方式,如承包、合作、委托等)的方式进行。
3. 项目责任划分:双方按照合同附件中的工作任务划分表明确各自的责任范围。
4. 资金支付:(根据具体情况填写资金支付的方式、金额、支付节点等)5. 材料采购:(根据具体情况填写材料采购的方式、责任方和合作方式等)6. 工程质量:(根据国家标准和相关规范填写工程质量的要求)7. 变更管理:任何一方需变更合同内容时,应提前提出书面变更申请,经双方协商后签署补充协议。
8. 违约责任:(根据国家法律法规和合同约定填写双方违约责任和相应的违约金等)9. 争议解决:双方如发生争议,应首先通过友好协商解决;若协商不成,可提交至有管辖权的仲裁机构。
四、合约附件1. 工作任务划分表:详细说明双方各承担的工作内容和责任范围。
2. 资金支付计划:明确资金支付的方式、金额、支付节点等。
3. 工程规划图纸:提供工程规划图纸,确保工程施工的准确性。
4. 相关证明文件:包括双方法定代表人的身份证明、营业执照、资质证书等。
五、合约生效与解除1. 合约生效:本合约自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 合约解除:本合约在以下情况下可以解除:a. 双方协商一致同意解除合约;b. 一方严重违约的,对方有权解除合约;c. 发生不可抗力等不可预见的情况,导致合作无法继续。
六、合约补充规定1. 本合约一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
建筑工程施工管理合同内容合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]一、工程概况本合同所涉及的工程项目位于[填写工程地点],工程名称为[填写工程名称],工程规模包括[填写工程规模],预计开工日期为[填写开工日期],竣工日期为[填写竣工日期]。
二、合同范围本合同包括但不限于以下内容:工程设计、施工、监理、材料供应、设备租赁、安全生产、质量控制、进度管理、成本控制等。
三、双方责任甲方责任:1. 提供必要的工程资料和施工条件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 协助解决施工过程中的相关问题。
乙方责任:1. 按照国家及行业标准进行施工。
2. 保证工程质量,按期完成施工任务。
3. 负责施工现场的安全管理。
四、合同价款合同总价为[填写合同总价],包含所有施工、材料、人工和管理费用。
付款方式按照合同约定执行,具体分期付款计划如下:[详细列出付款计划]。
五、工程进度乙方应根据合同约定的工程进度计划进行施工,并定期向甲方报告工程进展情况。
如遇不可抗力因素影响工程进度,应及时与甲方协商解决。
六、质量要求乙方必须严格遵守国家有关建筑工程质量的法律法规,确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
对于出现的质量问题,乙方应负责无偿修复直至合格。
七、变更与索赔工程变更应当经双方协商一致后,以书面形式确认。
因变更导致的额外费用或延误工期,应由责任方承担相应的赔偿责任。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁,或依法向人民法院起诉。
九、其他条款1. 保密条款:双方应对合同内容及在履行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 违约责任:任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
新建设工程施工合同(示范文本)8篇第1篇示例:新建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方:_______________(委托方全称)法定代表人:_______________(法定代表人姓名)联系地址:_______________(联系地址)电话:_______________(联系电话)二、工程名称三、施工内容1. 乙方承诺按照甲方的要求完成工程设计、施工、监理等工作,确保工程质量和进度。
2. 工程全部材料需符合国家相关标准,确保施工质量。
3. 工程施工过程中如有设计变更或技术问题,乙方应及时与甲方协商解决。
四、工程周期工程周期:_______________工程施工开始日期:_______________工程竣工日期:_______________五、工程造价六、保证金1. 甲方需按照合同约定支付工程保证金,金额为工程总价的_______________%。
2. 工程结算完成后,保证金将会在_______________个工作日内退还给甲方。
七、保险责任1. 工程施工过程中,乙方需购买施工一切险,保障工程质量和人员安全。
2. 如发生意外事故,乙方需承担相应的赔偿责任。
八、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程延期,乙方需承担违约责任,赔偿甲方损失。
2. 如因甲方原因导致工程进度延误,甲方需承担相应责任,赔偿乙方损失。
九、争议解决1. 本合同争议如无法协商解决,应提交_______________仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决,双方均需遵守。
十、其他条款1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效。
以上为新建设工程施工合同的示范文本,双方签字盖章后生效。
愿双方合作愉快,共同完成工程。
第2篇示例:新建设工程施工合同甲方(委托方):__________鉴于甲方拟在__________(地点)建设新工程,为明确双方权利义务,特签订本合同。
建设工程施工合同建设工程施工合同范本(通用7篇)建设工程施工合同篇1委托方(甲方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________承包方(乙方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
建设工程施工合同建设工程施工合同(15篇)建设工程施工合同1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》,本着平等、自愿、公平、公正的原则,经甲、乙双方共同协商一致,甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工,特订立本合同如下:一、工程名称:二、工程地点:三、承包工程内容:除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外,其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。
(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。
四、工程造价:本工程建筑面积共计平方米单价元,工程总造价。
五、付款方式:甲方按工程进度,在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款,余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后,再经甲方验收合格后,(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清,保修期满后,退还质保金。
六、甲、乙双方的权利和义务:甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。
本工程在施工合同签订后,本工程的工伤保险由乙方自行购买,在施工期间,乙方必须做到安全文明施工,如出现任何安全事故,一切后果由乙方承担。
在施工期间,甲方必须保证工程款的按时支付,如果由于工程款的拖欠,造成的一切后果及损失,由甲方承担。
七、合同工期:有效天气为能超出陆个月,如在超期陆个月后再超期,每超期一天,甲方惩罚乙方壹仟元人民币,以此类推。
八、保修责任:按国家规定执行,在保修期内,乙方在接到甲方通知后24小时内,必须派人到场维修,否则甲方有权自行维修,所产生的费用从乙方保修金中扣除,不足部分由乙方补足。
九、未尽事宜,双方协商解决,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:乙方:年月日建设工程施工合同2【摘要】建设工程施工合同,是建设过程中发包人和承包人必须共同遵守的法律性文件,也是双方必须履行的技术经济文件,文章根据目前工程施工市场的情况,说明了加强合同管理与应用的必要性和合同管理工作中存在的问题,提出了加强合同管理的有效措施,以提高合同管理与应用水平。
合同条款及格式第一节通用条款(略)第二节专用合同条款第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:2011年月日。
竣工日期:2011年月日。
合同工期总日历天数:天。
四、质量标准工程质量标准:按现行《建设工程施工质量验收统一标准》,并验收合格。
五、合同价款金额(大写):(人民币)¥:六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、比选书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程量报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:2010年月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:637000 邮政编码:第二部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:按通用条款执行。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用汉语。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:现行国家和地方法律、法规。
3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:国家和地方现行技术规范、施工规范、质量标准和操作规定。
发包人提供标准、规范的时间:发包人在承包人提交施工组织设计方案10日之前提出施工技术要求,承包人在提交施工组织设计方案5日之前提出施工工艺,经发包人认可后执行。
国内没有相应标准、规范时的约定:无。
4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后5日内提供经审查合格并加盖合格专用章的施工图肆套。
需增加图纸套数,由发包人代办,费用由承包人承担。
发包人对图纸的保密要求:施工期及竣工后二年内不得向与本工程建设无关的单位或个人透露图纸的相关息。
、使用国外图纸的要求及费用承担:无。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:按工程施工合同规定。
需要取得发包人批准才能行使的职权:无。
5.3 发包人派驻的工程师姓名:__ _ 职务:职权:负责甲方现场管理。
5.6 不实行监理的,工程师的职权:无。
7、建造师姓名:职务:施工现场项目经理8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前、工地现场、满足施工需要。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前开通进出施工场地的道路及确立进出场地的路口位置。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:(6)水准点与座标控制点交验要求:书面形式、现场交验。
由监理工程师主持。
(7)图纸会审和设计交底时间:由监理工程师主持。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发包人负责通过设计单位向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料,并向上述物体的所有者或管理部门通知、介绍承包人、以便于承包人获取更详细的资料;通过监督单位审查承包人对上述物体的保护措施,并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:无。
8.2 发包人委托承包人办理的工作:另行书面委托。
9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:无。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按国家和四川省安全文明施工相关要求执行。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:向监理提供一间办公室。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按南充市建设行政主管部门的规定执行。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已完工程未交付发包人之前,由承包人自行负责已完工程的保护工作,其费用包含在发包人发包价格中。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:费用已包含在发包人发包价格中,由承包人承担。
(8)施工场清洁卫生的要求:按地方政府要求,做好施工场地及周边清洁卫生,文明施工。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系,保证按要求顺利施工。
三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人收到施工图纸及说明等有关资料,设计交底完成后5日内向发包人提供。
监理工程师确认的时间:收到施工组织设计和进度计划后2天内审查确认。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求:总工期为日历天(以2011年月日起算)。
13、工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:工期在任何情况下不顺延(不可抗力因素除外)。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位:按国家和地方现行相关规范规定执行。
19、工程试车19.5 试车费用的承担:无。
五、安全施工按通用条款第20、21、22条和南充市建筑施工安全监督站的相关规定执行。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用工程量清单范围固定价格的方式确定。
(1)采用工程量清单固定单价合同,合同总价为中标价。
合同价款中包括的风险范围:A、施工期间钢材、水泥、商混、砖、砂石价格(按施工期间《南充工程招标造价信息》公布价格的算术平均价计算)与工程投标(或比选)截止日次月《南充建设》中相同材料价格相比涨(跌)幅在10%(含10%)以内以及除上述材料外其他材料的价格波动;B、投标人报价时不报或漏报的清单项目;C、由于承包人原因导致的工程量增加;D、除以上风险外的其他风险。
(2)、风险范围以外合同价款调整方法:A、物价波动引起的价格调整:以投标(或比选)截止日次月《南充建设》公布的材料价格为基准价,施工期间钢材、水泥、商混、砖、砂石价格(按施工期间《南充建设》公布价格的算术平均价计算)涨(跌)幅在10%以上时,对超过部分材料价差按实调整,其他材料价差不作调整;B、政策性变化引起的价格调整:以投标(或比选)截止日为基准日,其后国家的法律、法规、规章和政策性变化以及工程造价管理机构公布的人工、税金等发生变化时,按照有关规定执行。
C、工程量变化(指非承包人原因,工程变更导致工程量增减变化)时,可以相应调整合同总价,单价不变;D、招标人提供的工程量清单中遗漏的清单项目,可以补充单价并调整价款。
(3)、当工程量清单漏项或工程发生变更后,综合单价(含措施项目清单单价)按下列方法确定:①中标单位投标报价清单中有适用的综合单价,按中标单位投标清单综合单价计算;②中标单位投标报价清单没有适用的单价时(投标人不报或漏报的除外),可以补充综合单价,补充综合单价办法如下:补充单价项目按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》、施工期间《南充建设》发布的(《南充建设》中未发布的材料信息按发包人、监理工程师签认的市场价)的材料价格计算后的综合单价再下降15%后确定;(4)、其他费用调整办法:①安全文明施工费、临时设施费按照2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定执行;②规费按中标人工程投标时持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定标准结算;(5)工程结算办法:发包人的发包总价加上经财政投资评审中心评审定价的风险范围以外可以调整合同价款的金额构成工程结算价款。
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:本合同价格调整与南充市财政局有关规定不一致的,以南充市财政局规定为准。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:25、工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:达到约定的条件后向监理工程师提交5份以工程量清单报价表为格式的已完工程报表。
由于承包人原因导致的工程量增加,由承包人自行负责。
因设计变更等特殊情况须作变更的工程量,由业主按程序报批确认。
26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:七、材料设备供应27、发包人供应材料设备:发包人不供应材料设备。
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:无。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无。
(3)承包人可代为调剂串换的材料:无。
(4)到货地点与一览表不符:无。
(5)供应数量与一览表不符:无。
(6)到货时间与一览表不符:无。
27.6 发包人供应材料设备的结算方法:无。
28、承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定:由承包人自行负责采购。
(1)承包人负责采购的所有材料必须满足施工图设计要求及国家相关施工、技术规范材料选用等级要求及发包人规定材料的要求,保证材料质量,其中现浇砼、预制构件砼、楼地面面层、块料面层的结合层等必须使用国家正规厂家生产的合格旋窑水泥;钢材必须使用国家正规厂家生产的合格钢材;电线、给排水管、门窗等采用省内具有生产许可证的厂家生产的合格产品。
对于这部分材料的采购,一旦发现存在产品不合格等质量问题,发包人有权要求承包人调整生产厂家、货源,承包人应予调整,并自行承担由此造成的一切损失。
(2)若承包人对监理工程师做出的材料质量审查意见持有异议,可申请质量技术监督部门或双方认可的质检部门进行检验,所发生的费用、损失由责任方承担。
在处理质量争议期间,承包人应按监理工程师的指示保证工程正常施工,减少窝工待料损失。
承包人自购的材料未经监理工程师进行质量认定,不得用于指定的工程项目,否则因此造成的损失由承包人承担。
承包人自购材料虽经监理工程师质量认定,也不能解除承包人的质量责任。