分包临用电收费协议(暖通-)

总包、分包单位临时用电管理协议一、协议背景为了保证工地建设的电力供应和用电安全，确保施工工序的顺利进行，特制定本协议，明确总包单位和分包单位在临时用电管理方面的责任和义务。

二、协议内容1. 临时用电申请和审批1.1 分包单位需要在项目启动前向总包单位提出临时用电申请，并提供详细的用电需求和预计用电负荷。

1.2 总包单位对申请的临时用电进行审批，确认能否满足分包单位的用电需求，并确定分包单位的用电容量限制。

1.3 审批通过后，总包单位和分包单位共同签署临时用电申请表，明确用电容量和使用期限。

2. 电力设备选择和安装2.1 分包单位需要按照总包单位的要求选择并安装符合规范的电力设备，确保安全可靠。

2.2 分包单位必须保证电力设备的合法合规，遵守国家相关电力安全标准和法规。

2.3 分包单位应当委托专业的电工对电力设备进行安装和接线，确保符合电力安全要求。

3. 电力设备管理和维护3.1 分包单位负责电力设备的日常管理和维护，确保设备的正常运行和安全使用。

3.2 分包单位应定期对电力设备进行检查和维修，及时发现和处理电力设备故障。

3.3 分包单位发现电力设备存在安全隐患时，应立即停止使用并及时报告总包单位。

4. 用电安全和防护措施4.1 分包单位必须制定用电安全制度和操作规程，并组织相关人员进行培训和考核。

4.2 分包单位应加强用电安全监督，保证施工现场的用电行为符合规范要求。

4.3 分包单位应采取必要的防护措施，确保电力设备和电线电缆不受损坏和污染。

5. 临时用电费用和计量5.1 总包单位负责临时用电费用的结算和支付，分包单位按照合同约定向总包单位提供用电费用的发票和相关材料。

5.2 临时用电费用的计量方式由总包单位和分包单位协商确定，并在合同中明确记录。

三、协议生效本协议经总包单位和分包单位共同签署并盖章后生效，自（起始日期）起执行。

四、协议变更和解除4.1 本协议的变更须经总包单位和分包单位协商一致，并以书面形式变更协议内容。

总包分包单位临时用电管理协议一、协议背景为了保障建筑项目的施工安全和正常进行，总包单位和分包单位达成以下临时用电管理协议。

二、协议内容1. 协议有效期本协议自双方签署之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。

2. 临时用电责任2.1 总包单位负责项目用电的总体规划和组织，对分包单位临时用电进行管理和监督。

2.2 分包单位负责自身施工区域的临时用电安装与管理，并遵守相关法规和安全操作规程。

3. 用电设备和线路3.1 用电设备必须符合国家电气安全规范，并具备正常的检修维护记录。

3.2 用电线路应合理布局，严禁交叉敷设，保证线路的安全可靠。

4. 安全用电管理4.1 分包单位必须派遣专人负责临时用电设备的日常检查、维护和管理。

4.2 临时用电设备应定期进行巡视和检查，发现问题及时处理。

4.3 临时用电设备应设置相应的过流、短路保护装置，并配备必要的消防设备。

4.4 临时用电设备不得私拉乱接，严禁超负荷使用和违规改造。

如需改造，必须经过总包单位和相关部门的批准并进行备案。

5. 用电管理费用5.1 临时用电所产生的费用由分包单位承担。

5.2 临时用电所使用的电表由总包单位提供，并进行监测和计费。

6. 临时用电安全教育和培训6.1 总包单位应定期进行临时用电安全教育和培训，确保分包单位人员具备安全操作和应急处理的能力。

6.2 分包单位应积极参加相关培训，并将培训内容应用到实际工作中。

6.3 总包单位有权要求分包单位提供相应的培训证明和操作技能证书。

7. 违约责任7.1 如分包单位不按照本协议的规定使用临时用电设备，造成事故或安全隐患的，由分包单位承担相应的法律责任和赔偿责任。

7.2 如总包单位未及时提供临时用电设备或未及时维修设备，造成分包单位施工不能正常进行的，由总包单位承担相应的赔偿责任。

8. 争议解决与协议变更8.1 双方应友好协商解决因本协议引起的争议，如协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

8.2 对于本协议的任何修改或补充，双方应通过书面形式达成一致，并签署补充协议。

临时用电费用协议书甲方：（供电单位名称）乙方：（用电单位名称）一、协议背景与目的1.1 甲方是供电单位，负责向乙方提供临时用电服务。

1.2 乙方需临时使用电力，并同意按照本协议约定支付相应的电费。

二、用电范围与用电量2.1 用电范围：详细描述乙方需临时使用电力的具体场所或项目。

2.2 用电量：约定临时用电期间预计消耗的电量，并按实际使用量结算。

三、电费标准与支付方式3.1 电费标准：说明临时用电期间的电费单价或计费方式，可以包括峰谷电价、统一电价等。

3.2 支付方式：约定乙方应当按照实际用电情况定期支付电费，如预付、后付或分期付款等方式。

四、用电安全与责任4.1 乙方在使用电力过程中应严格遵守国家和地方政府的相关安全规定，确保用电安全。

4.2 如因乙方使用不当或违规操作导致电力设备损坏或事故发生，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、电表安装与计量5.1 确定电表安装位置及计量方法，保证电力消耗的准确计量。

5.2 甲方有权定期对电表进行检查和维护，以确保计量的准确性。

六、违约与解除6.1 若一方未能履行本协议的任何条款或约定，应视为违约，对方有权要求违约方赔偿损失并解除本协议。

七、争议解决7.1 对于因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交至合同签署地的法院解决。

八、协议生效与变更8.1 本协议自双方签字之日起生效，签字日期即为协议生效日期。

8.2 任何对本协议的修改或补充须经双方书面同意后方能生效。

九、其他条款9.1 本协议未尽事宜，由双方协商解决，或签订补充协议。

十、签署本协议由甲方和乙方在合同签署之日签字生效。

甲方（供电单位）签字：___________________________ 日期：______________________乙方（用电单位）签字：___________________________ 日期：______________________。

分包单位用电协议书甲方（供电方）：_____________________乙方（用电方）：_____________________鉴于甲方为乙方提供电力供应服务，乙方为甲方的分包单位，为明确双方的权利、义务及责任，经双方协商一致，特订立本用电协议书。

第一条用电范围及条件1.1 乙方用电范围仅限于甲方指定的施工区域。

1.2 乙方应按照甲方提供的用电规范和安全标准使用电力。

1.3 乙方不得擅自改变用电用途或超出指定范围使用电力。

第二条用电计量与费用2.1 甲方将根据乙方实际用电量进行计量，并按照国家规定的电价标准向乙方收取电费。

2.2 乙方应在每月规定的时间内向甲方支付电费，逾期支付的，甲方有权按照约定的利率收取滞纳金。

第三条安全用电3.1 乙方应遵守国家有关电力安全使用的法律法规，确保用电安全。

3.2 乙方应定期对用电设备进行检查和维护，确保设备安全运行。

3.3 甲方有权对乙方的用电情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

第四条违约责任4.1 如乙方违反本协议约定，甲方有权要求乙方立即改正，并有权要求乙方支付违约金。

4.2 如乙方逾期支付电费，除应支付滞纳金外，甲方有权采取断电措施。

第五条协议的变更与解除5.1 本协议一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

5.2 如遇不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。

6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他7.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日。

总包与分包单位临时用电协议协定该协议协定（以下称为“协议”）由以下签署双方达成，以就临时用电安装和使用事宜进行管理。

1. 介绍在总包单位和分包单位之间进行协作工程时，为确保工程的连续进行，总包单位同意为分包单位提供临时用电，并且双方同意在本协议中规定其权利和义务。

2. 临时用电责任2.1 总包单位同意为分包单位提供必要的临时用电设备和材料，以满足分包单位正常施工所需的电力。

2.2 分包单位有责任负责合理使用临时用电设备，保证其安全和持续运行。

2.3 分包单位在获得临时用电后，应立即进行必要的测试和审核，以确保设备正常工作，并遵守相关法规和标准。

2.4 如发生临时用电设备故障或其他问题，分包单位应立即通知总包单位，并共同协商解决办法。

3. 电费支付3.1 分包单位同意在使用临时用电期间承担相应的电费。

3.2 电费将按照实际使用的电量进行计算，并由总包单位提供相关账单。

3.3 分包单位应在收到账单后的指定时间内支付电费，以保持电力的正常供应。

4. 安全责任4.1 分包单位有责任确保施工现场的临时用电设备和线路符合相关安全要求，以防止电力事故的发生。

4.2 分包单位应提供必要的防护手段和培训，确保员工在使用临时用电设备时安全操作。

4.3 如发生与临时用电相关的事故，分包单位应负起相应的责任，并采取适当的补救措施。

5. 其他条款5.1 本协议从双方签署之日起生效，并在工程完成后自动终止。

5.2 任何一方未能履行本协议的任何规定，应向对方支付相应的违约赔偿。

5.3 双方同意在解决协议争议时通过友好协商解决。

6. 签署本协议由总包单位和分包单位正式授权代表签署，并在签署后生效。

总包单位：签字：____________________日期：____________________分包单位：签字：____________________日期：____________________以上为《总包与分包单位临时用电协议协定》的内容。

总包、分包单位临时用电费用分摊协议
背景
根据项目需要，总包单位和分包单位需要共同使用临时用电设备，为了明确双方使用临时用电设备所产生的费用分摊责任，特订立本协议。

协议内容
双方同意按照以下条款执行临时用电费用的分摊：
1. 总包单位和分包单位的临时用电设备费用将按照实际用电量进行分摊。

2. 使用临时用电设备期间，双方应共同监测并记录用电量，确保费用分摊准确无误。

3. 费用分摊的周期为每月，费用分摊将在每月底进行结算。

4. 分包单位应按时缴纳其应分摊的费用，如有延迟支付，应支付逾期利息。

5. 如发生临时用电设备故障，导致用电量无法准确记录或产生额外费用，双方应及时协商解决，并根据协商结果进行费用分摊。

6. 本协议的有效期为项目竣工之日起至所有费用结清之日。

附加条款
1. 如其中一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

2. 双方同意在协议执行期间保持良好的合作态度，并共同努力解决出现的问题。

本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

_____________________________
签署日期：___________
总包单位：__________________
分包单位：__________________。

临时用电协议书
供电方：（以下简称甲方）
用电方：（以下简称乙方）
乙方因施工需要，欲向甲方申请临时用电，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临时用电事宜协商一致，特订立本协议。

一、甲方同意向乙方提供380伏交流电源用于乙方临时搭线用电使用。

二、本协议期限自年月日至年月日止。

若协议期限届满前一个月内，甲乙双方均未提出异议，本协议书有效期限自动延续，延续期间相关费用另行协商。

三、乙方自行承担新装电表的相关费用，新装电表及安装位置和时间等相关事项需经甲方确认同意后方可施工。

四、经甲乙双方协商一致，执行电价为元/度。

在本协议有效期内，发生电价调整加价时，本协议电费价格跟随其加价额度进行加价结算，以此类推，累积加价结算次数不受限制。

五、电费按每月结算一次，甲方每月8日对上一月用电量进行抄表，按月向乙方收取电费。

乙方应在每月15日以现金方式支付给甲方。

电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算。

六、本协议签订时，乙方应向甲方缴纳电费押金人民币5000元整，乙方与甲方结清所有用电费用后，甲方无息全额退还给乙方。

七、乙方必须充分保证用电安全，乙方应装有可靠的漏电保护装
置，遇有故障时能迅速切断电源，因乙方故障或超协议容量用电造成的一切后果由乙方负责。

八、若甲乙双方因特殊原因确需提前解除本协议的，甲乙双方均须提前一个月通知另一方，另一方应予同意，相关费用按实结算。

九、本协议一式两份，自签订之日起生效，有效期至拆除临时用电设施止。

甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就暖通工程分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程范围：乙方负责甲方提供的暖通工程图纸、设计变更和工程报价清单中包含的通风、空调、供暖、供冷、防排烟等工程项目（包括设备和配件的提供、安装、调试、保修）以及设备基础，并包含所有图纸未明确，但根据施工现场可预见的零星工作。

4. 工程承包方式：乙方包工、包料、包质量、包工期、包调试、包验收。

二、工程总价及付款方式1. 工程总价：人民币______元整（大写：______元整）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方提交工程款支付计划。

（2）工程开工前，乙方需向甲方支付合同总价_____%作为预付款。

（3）工程进度款按月支付，每月支付合同总价的_____%。

（4）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价的_____%。

（5）工程保修期满后，甲方支付合同总价的_____%。

三、工程期限及交工日期1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______四、工程质量和验收1. 乙方必须严格按照国家有关质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收标准：（1）工程完成后，乙方应组织甲方、监理单位、设计单位等进行验收。

（2）验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

（3）验收不合格的工程，乙方应负责整改，直至合格。

五、违约责任1. 甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。

2. 乙方未按时完成工程的，应向甲方支付_____%的违约金。

3. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

总包与分包单位临时用电协议合同本合同由以下双方就临时用电事宜达成协议：甲方（总包单位）：（总包单位）：公司名称：地址：联系人：乙方（分包单位）：（分包单位）：公司名称：地址：联系人：双方经协商一致，达成以下条款：1. 临时用电需求甲方同意向乙方提供临时用电服务，以支持乙方在合同期间进行施工和相关工作。

2. 用电容量2.1 乙方确认其所需用电容量不超过甲方所能提供的容量，并且会合理使用电力资源。

2.2 如乙方需要增加用电容量，应提前书面通知甲方，并经过甲方同意方可进行扩容。

3. 用电设备3.1 甲方将提供必要的临时用电设备，包括但不限于电缆、电表和插座等。

3.2 乙方应妥善保管甲方提供的用电设备，如有损坏或丢失，乙方需按照市场价格进行赔偿。

4. 用电安全4.1 乙方同意遵守相关安全规定和法律法规，确保用电安全。

4.2 乙方在使用临时用电设备时，应保证设备正常运行，不得私自改装或拆除设备。

4.3 若出现任何用电安全事故，乙方应立即通知甲方，并采取必要的措施进行救援和处理。

5. 用电费用5.1 临时用电期间的电费由乙方承担，按照实际用电量进行结算。

5.2 甲方应提供相应的用电费用明细和给乙方。

6. 合同期限本合同自双方签署之日起生效，至乙方所需的临时用电期间结束为止。

7. 合同解除7.1 双方协商一致，可以随时解除本合同。

7.2 如有一方违反本合同约定，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。

8. 争议解决8.1 本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可提请相关仲裁机构进行仲裁。

8.2 仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

双方仔细阅读并理解本合同所有条款后，在下面签字表示接受并同意执行本合同。

甲方签字：__________________ 日期：__________________乙方签字：__________________ 日期：__________________。

临时用电收费协议书模板临时用电收费协议书模板甲方（供电单位）：单位名称：地址：邮政编码：法定代表人：联系人：联系电话：乙方（用电单位）：单位名称：地址：邮政编码：法定代表人：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方同意按照以下条款达成协议：一、协议的定义本协议是甲、乙双方就甲方供应乙方临时用电而达成的协议。

二、供电方式1.甲方将通过其设备向乙方提供临时用电服务，乙方需按照国家规定缴纳用电费用。

2. 甲方将在协议签订后的第三天之内提供电力服务。

三、服务范围1.甲方将给乙方供应临时用电服务。

2.临时用电服务的期限为（具体日期），超过期限的需续费并签署新的协议。

四、服务费用1.服务费用的标准为______元/度。

具体的计费方式如下：（1）用电量照表计费，每度电按照______元/度的价格计算。

（2）服务费总和为用电费用的______%，即每月合计用电费用乘上______即为所应缴纳的服务费用。

2.服务费用应在每月______日前缴纳，并提供电费清单备案。

3.缴费方式：（凭发票现金缴纳或银行转账，乙方接收到开票后立即缴纳）。

五、协议终止1.服务期满后若需续期，需在服务期满前七天协商并签署新的协议，并缴纳续期费用。

2.以下情况，协议立即终止：（1）乙方不再需要临时用电服务。

（2）乙方未按时缴纳服务费用，或未提供真实有效的电费清单。

（3）甲方发现乙方违反国家法律法规，或有损甲方利益的行为，经提醒后未能及时纠正。

六、保密甲、乙双方在履行本协议过程中所获取的对方资料和文件均为保密信息，双方都有义务在协议期间及协议期限届满后5年内保守秘密，不得泄露。

七、违约责任任何一方违反本协议项下的义务，应依法承担违约责任。

八、法律适用和管辖1.本协议的订立、执行和解决争议，均适用中华人民共和国的法律。

2.协议项下任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

分包用电协议书甲方（用电方）：乙方（供电方）：鉴于甲方因项目施工需要，需向乙方分包用电，经双方协商一致，特订立本分包用电协议书。

第一条用电范围甲方因项目施工需要，需在乙方指定的供电范围内使用电力。

乙方应确保甲方在施工期间的用电需求得到满足。

第二条用电时间甲方用电时间自本协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。

第三条用电费用1. 甲方应按照乙方提供的用电收费标准支付用电费用。

2. 用电费用包括基本电费、电度电费及其他相关费用。

3. 甲方应在每月规定日期前支付上月用电费用。

第四条用电安全1. 甲方应遵守国家有关电力使用的法律法规和乙方的用电管理规定。

2. 甲方应确保用电设备的安全，不得私自改动供电线路。

3. 甲方应定期对用电设备进行检查，确保设备运行安全。

第五条用电变更甲方如需变更用电时间、用电量等，应提前向乙方提出申请，并经乙方同意后方可变更。

第六条违约责任1. 如甲方未按时支付用电费用，乙方有权停止供电，并要求甲方支付违约金。

2. 如甲方违反用电安全规定，造成乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第八条协议的变更和解除1. 本协议的任何变更或补充，应由双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 任何一方需解除本协议，应提前30天书面通知对方。

第九条其他本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：_________________ 乙方（签字）：_________________甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

施工现场临时用电计费协议书
总包单位：（以下简称甲方）
分包单位：（以下简称乙方）
工程名称：
为了确保施工现场临时用电安全，顺利完成本工程的施工任务，就现场临时施工用电的费用，经甲乙双方友好协商，特签订本协议。

一、费用收取
1、施工现场的用电和计费：根据乙方同业主签订的承包总合同暂定价(约2000万人民币)，按总价的8‰的费率收取（含一标，二标两个标段，一标约定8万人民币），乙方分三次支付费用(一，2016年1月1日前支付6万，二，年后复工一个月内支付1万，三，2017年5月10日前支付1万，竣工时按实际发生的工程总价计算，多退少补，施工期为开工日起到2017年5月10日止，如工期后延所发生的电费则双方另行协商计算，甲方现有现场临时设施乙方可以无偿使用）。

2、加工场、办公室用电计费方式以电表计量实际收取：由乙方自带计量设备，甲方每月按电表计量收取电费（电价按当地收费标准计费），乙方自行安装的电度表需甲方验收合格再使用。

从使用日期起，以表记量数值月末按实结取，预付1000为下月电费。

二、施工现场临时用电安全按照双方已签订的施工用电安全协议书的条款执行。

三、争议
当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按市政府有关部门认定结果执行。

本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效，各保存一份。

本协议书自签字之日生效至工程完工终止。

总包单位：（盖章）分包单位：（盖章）
负责人签字：负责人签字：
签订日期：2016年月日签订日期：2016年月日
1。

工程分包协议书范本（暖通工程）总包方（以下简称甲方）：分包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的暖通工程分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程分包范围：乙方负责本工程暖通系统的安装，包括空调、供暖、通风等系统的安装工作。

二、分包方式乙方按照甲方的要求，完成暖通系统的安装工作，包括材料采购、施工、验收等环节。

三、分包协议价款与支付1. 合同价款：根据双方协商确定的合同价款为人民币____元（大写：__________________________元整）。

2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后3天内，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。

（2）进度款：工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%。

（3）验收合格后支付剩余的40%。

四、工程质量标准乙方应按照国家和行业的质量标准进行施工，保证暖通系统的安装质量。

工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。

五、工期乙方应按照甲方确定的施工进度计划完成工程。

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

六、材料供应甲方负责提供暖通系统安装所需的所有材料，并保证材料质量。

乙方应按照甲方的要求进行施工。

七、违约责任一方违约导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________以上内容仅供参考，具体内容以实际签订的协议为准。

2024年总包分包单位临时用电管理协议一、协议目的为了规范总包分包单位在工程施工期间的临时用电管理，确保施工安全和电力供应稳定，特制定本协议。

二、协议双方总包单位（以下简称总包方）：地址：联系人：联系电话：分包单位（以下简称分包方）：地址：联系人：联系电话：三、协议内容1.临时用电设备1.1 总包方负责提供工程所需的临时用电设备，包括发电机、电缆、配电箱等。

分包方需在实际施工前提出用电需求，并与总包方协商确定合适的临时用电设备。

1.2 总包方应保证提供的临时用电设备符合国家安全标准，并定期进行检修和维护，确保设备的正常运行和使用安全。

2.用电时间2.1 分包方的临时用电时间应与实际施工时间一致，如需调整用电时间，需提前与总包方协商并书面确认。

2.2 分包方应合理安排用电时间，避免超负荷使用或浪费电力资源。

3.用电安全3.1 分包方应按照电力安全管理规定，合理布置用电设备和电缆，确保电气设备的接地和防护措施完善，有效避免电气事故的发生。

3.2 总包方应提供必要的用电安全培训，确保分包方施工人员了解用电设备的正确使用方法和安全操作流程。

4.用电费用4.1 总包方负责临时用电设备的购置、运输、维护和保险费用，分包方可根据施工进度和用电需求状况向总包方提出用电费用补偿申请。

4.2 分包方应按照约定的用电费用补偿标准，及时向总包方支付使用临时用电设备的费用。

5.责任承担5.1 分包方应按照规定正确使用临时用电设备，如发现设备故障或异常情况应及时上报总包方，并配合进行故障排查和处理。

5.2 如因分包方未按照约定使用或管理临时用电设备导致电力供应中断或事故发生，分包方应承担相应的经济损失，并负责修复和赔偿其它可能的损失。

5.3 总包方应保证提供的临时用电设备符合国家安全标准，如因设备质量问题或未及时维修导致电力故障或事故发生，总包方应承担相应责任。

6.协议终止6.1 协议有效期为工程施工期间，双方同意在工程竣工后自动解除协议。

暖通电气工程分包合同范本
1. 甲方将暖通电气工程分包给乙方，包括但不限于空调系统、供暖系统、通风系统以及电气系统的安装、调试和维护。

2. 乙方应根据甲方提供的图纸和技术要求，按照国家相关标准和规范进行施工。

二、工程质量要求
1. 乙方必须保证工程质量符合国家相关标准和规范，不得使用不合格材料或设备。

2. 如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应责任。

三、工程进度要求
1. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程任务，确保不影响整个项目的进度。

2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。

四、工程款项支付
1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

2. 乙方应在收到款项后及时开具发票并交付甲方。

五、违约责任
1. 双方应严格遵守合同条款，如一方违约，应承担相应的法律责任。

2. 如发生争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，可另行签订补充协议。

临时用电分包协议书《临时用电分包协议书》甲方（发包方）：乙方（分包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供的临时用电设施，乙方进行分包使用事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 甲方提供的临时用电设施包括：____________等。

二、分包范围及内容2.1 乙方分包的范围包括：____________2.2 乙方分包的内容为：____________三、分包期限3.1 本协议的有效期限为：自双方签订之日起至____________工程竣工之日止。

3.2 乙方应在分包期限内完成分包工作，如因乙方原因导致分包工作未能按期完成，乙方应承担相应的违约责任。

四、用电费用4.1 乙方向甲方支付临时用电费用，具体费用标准为：____________元/月。

4.2 乙方应在每月____________日前向甲方支付当月临时用电费用。

4.3 乙方如逾期支付临时用电费用，应按照逾期部分每天支付____________元作为滞纳金。

五、用电安全5.1 乙方应遵守国家的用电安全法律法规，严格按照甲方的用电安全规定进行操作。

5.2 乙方应对其分包范围内的用电安全负责，如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。

六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担相应的违约责任。

6.2 乙方如未按期完成分包工作，应向甲方支付违约金，违约金标准为：____________元/天。

七、争议解决7.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________ 代表（签名）：____________签订日期：____________。

暖通工程分包合同书在建筑工程领域，暖通系统的设计与施工是确保建筑物内环境舒适与节能的关键部分。

为了保障项目的顺利进行和质量标准，甲方（发包方）与乙方（分包方）就暖通工程的分包事项达成以下协议，共同遵守以下条款。

第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在暖通工程项目中的权利、义务与责任，确保工程质量满足国家标准及甲方要求，促进双方合作共赢。

第二条工程范围乙方负责的暖通工程包括但不限于空调系统、供暖系统、通风系统以及相关管道和设备的安装、调试和维护工作。

具体工作内容根据甲方提供的工程设计图纸和技术要求执行。

第三条工程质量乙方必须保证工程质量符合国家相关标准和行业规范，达到甲方提出的特定要求。

工程竣工后，需通过甲方组织的验收，方可视为合格。

第四条工期要求乙方应按照合同约定的工期完成工程任务。

如遇特殊情况需要延期，乙方应及时通知甲方并说明理由，经甲方同意后方可调整工期。

第五条合同价款双方约定的工程总价款为人民币XXXX元，付款方式分为预付款、进度款和结算款三个阶段。

乙方提交相应阶段的完工证明后，甲方应按约定支付相应款项。

第六条材料供应乙方负责所需材料的采购，所有材料必须符合国家标准及甲方要求，不得使用劣质或不符合规定的材料。

第七条安全生产乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律法规，严格执行安全操作规程，确保施工现场安全无事故。

第八条违约责任若乙方未能按合同要求完成工程任务或工程质量不达标，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

同样，若甲方未按时支付工程款，也应承担相应的违约责任。

第九条争议解决双方因执行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结清所有款项后终止。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。